空调安装安全协议书模板（精选32篇）
甲方：
乙方：北京有限公司
为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、本协议为
合同（合同编号：）的附件。
第二条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为
，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责
任均由乙方承担，与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（章）：
乙方（章）：北京有限公司
地址：
地址：
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
电话：
电话：
日期：20xx年06月03日
日期：20xx年06月03日
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
5、遵守本协议其他相关条款、
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的`空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币___元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担___万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）___万元整。（大写：___元整）其中大馆A区___元；大馆B区___元。
2、安装费用的付与：
（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即____万元（其中A区___万元；B区___万元）元；
（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
（4）安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方（代表）签字：__
____年__月__日
乙方（代表）签字：__
____年__月__日
空调安装安全协议书
甲方：
乙方：北京有限公司
为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、本协议为
合同(合同编号：)的附件。
第二条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为
，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责
任均由乙方承担，与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(章)：
乙方(章)：北京有限公司
地址：
地址：
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
电话：
电话：
日期：20xx年06月03日
日期：20xx年06月03日
甲方：
乙方：
为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
⒈乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
⒊乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
⒋乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
⒌乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
⒍乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
⒎乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁宣传牌的安装作业。
⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
⒒乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
甲方：陕西__有限公司
乙方：
为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本安全责任书。
一、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
二、 乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
五、 乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
六、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)
七、 在施工期间，由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。
八、 在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。
九、 乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。
十、 乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂，卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。
十一、 本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。
若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束，并经验收结算、帐款付清后自行失效。
甲方：陕西__有限公司 负责人：
乙方： 负责人：
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账（总分类账、二级明细账）、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报（含网上申报）。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方（乙方可上门取送票据，每月壹次）并提供纳税申报所需要的各种印章（公章、财务章、人名章等）。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的'情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的，责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内（每月25日至次月15日）当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1、纯地税户； 2、国地税户；3、一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求（超出要求范围的，服务费另行协商）。
十、约定期限：_______年_____月至_____年______月，付款方式：每______，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；________年_____月_________日合计收取_______元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证（进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等）；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证（支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等）；
3、企业取得的费用发票（交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等）及与之相对应的支出凭证（支票根、电汇单、现金支出凭单等）；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表（一套），作废发票（联次齐全），抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ 地址：
甲方：____________________
乙方：____________________
为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
4乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
6乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
7乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
8乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
9乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(签字)：____________________乙方(签字)：____________________
地址：____________________地址：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
电话：____________________电话：____________________
日期：____________________日期：____________________
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的`物料损失，由乙方承担此费用；
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；
（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
（4）安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方（代表）签字：
X年XX月XX日
乙方（代表）签字：
X年XX月
甲方：
乙方： 为了搞好山东能源新矿集团第二招待所楼顶发光字安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行发光字安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条 乙方安全责任
1、乙方自备发光字安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行罚款。
第三条 价款与质保
1、发光字为吸塑亚克力，每平方450元，含镀锌角铁支架、安装、电源线、时控开关、漏电保护器、防水配电箱等所有配套物品。
2、所安装物品质保期为两年，质保期内乙方将无偿提供免费维修服务，乙方在接到甲方报修电话4小时内必须到场维修处理，否则
第四条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年月日 年月日
中央空调系统安装协议书
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：
X年XX月XX日
乙方(代表)签字：
X年XX月XX日
为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为乙方（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条 乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2.在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的，由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的`安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条甲方安装注意事项
1.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后，一定要让安装人员对空调连接口进行检漏，以防氟里昂泄漏。
2.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中，必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后，穿墙孔的空隙必须用油灰堵好，如果是使用楼道内的排水孔，也要注意类似的问题。
3.空调室外机不可随处安装，其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊（压缩机）安装必须要端正，安装工人必须用水平尺找平。室外机支架要用规定配套涨栓，高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数，谨防工人为了施工方便省略几个涨栓，日后麻烦多多。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：
乙方：
为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为周凯（口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
第二条乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
5、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
6、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
8、乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。
10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：
甲方：____________________有限公司
乙方：____________________有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
5、遵守本协议其他相关条款。
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工。对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78.48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72.20__万元（其中A区49.68万元；B区22.5216万元）元；
（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
（4）安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方（代表）签字：__
____年__月__日
乙方（代表）签字：__
____年__月__日
甲方：陕西xx有限公司
乙方：
为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本安全责任书。
一、 乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
二、 乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、 乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、 乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
五、 乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
六、 乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）
七、 在施工期间，由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。
八、 在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。
九、 乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。
十、 乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂，卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。
十一、 本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。
若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束，并经验收结算、帐款付清后自行失效。
甲方：陕西xx有限公司 负责人：
乙方： 负责人：
签定日期：
甲方：
乙方：
为了保证 空调安装工程的工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头教育，甲方现场负责人为 （口头教育后。甲方无相关责任），其教育的主要内容为与安装有关联的注意事项。
第二条 乙方责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责安装人员的带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的`和治安教育，严格按照国家相关操作规程安装，做好防范措施，做到文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6.乙方在安装前，必须与甲方签订协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好警械和防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份
甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
1、工程开工之前要与工程负责人确定所有用料，并准确计算用料。
2、所有材料进场要清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。
3、施工现场打扫干净，墙面腻子平整，无波浪，颜色一致，墙体阴阳角垂直，线条流畅。乳胶漆要将底灰打磨平顺，不起浪，角位要直，乳胶漆无流坠，漏刷、无刷迹，颜色一致。
4、木器漆补灰调色要与木色相近，无明显灰眼，无漏刷、流坠、皱皮、刷纹等现象。要保证木纹清晰、手感细腻、光滑、颜色一致。
5、墙壁纸须粘贴牢固，无起泡，对纹对花，距离1。5m外观察无明显拼缝，阴阳角顺直，表面干净，色泽一致。
6、在施工过程中，要注意对成品的保护，不得弄污其它部分，保持施工现场整洁，材料不得乱堆乱放。工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。
7、每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。要时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。
8、不得向客户收取费用，图纸更改、增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。
9、严格按《施工计划》规定的`期限完工，延期1天罚款50元。
10、公司会扣留的工程质保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或者推托不去，将不退还工程质保金。
以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。
甲方：________
乙方：________
按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。
第一条工程概况
1、工程名称：________
工程地点：________
工程内容：格力商用空调设备销售及安装。
2、开工日期：_______定货________天设备到达施工现场。
安装施工工期：________天
技术指标：建筑面积为____________平方米，制冷面积为____________平方米。
制冷、制热运行室外环境温度范围为：—15℃—+43℃。
冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃—28℃。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法规。
验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：
第四条付款方式及期限
1、预付款数额为供货合同签订后7日内付________%；
2、货到工地现场经验收后付________%；安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付________%；质保金：____%。
第五条甲方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件；
2、水、电等施工管线进入施工场地；
授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。
即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
按格力厂方提供的施工图纸施工。
施工防护工作的要求：按________省建筑工程施工防护措施规定执行。
成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
3、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。
工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
4、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
5、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
6、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收：工程验收日期双方协商而定。
甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款。
第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条保修
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为________个月。
2、____年内免费上门保养服务。
终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力：不可抗力的'自然灾害认定标准：6级以上地震；7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。
如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止
1、合同生效的日期：____本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：____本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条合同份数
合同文件共计两份。
甲乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间：________年______月______日
2、合同签定的地点：
第二十条双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方：________
乙方：________
地址：________
地址：________
法定代表人：________
法定代表人：________
委托代理人：________
委托代理人：________
日期：________
日期：________
甲方：
乙方：
为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、本协议为
合同（合同编号：）的附件。
第二条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责
任均由乙方承担，与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
空调安装安全协议书
甲方：
乙方：
为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的，由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(签字)：
地址：
委托代理人：
电话：
日期：X年XX月XX日
乙方(签字)：
地址：
委托代理人：
电话：
日期：X年XX月XX日
甲方：陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部
乙方：
为了保证西控十八街棚户区改造项目空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条:甲方安全责任
甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为周凯(口头教育后，甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
第二条:乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的.安全带、等劳动保护用品。
3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的"所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
5、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
6、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
8、乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。
10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：xx日期：
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20__万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：__
____年__月__日
乙方(代表)签字：__
____年__月__
甲方：
乙方
为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为乙方（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2.在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的，由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条甲方安装注意事项
1.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后，一定要让安装人员对空调连接口进行检漏，以防氟里昂泄漏。
2.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中，必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后，穿墙孔的空隙必须用油灰堵好，如果是使用楼道内的排水孔，也要注意类似的问题。
3.空调室外机不可随处安装，其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊（压缩机）安装必须要端正，安装工人必须用水平尺找平。室外机支架要用规定配套涨栓，高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数，谨防工人为了施工方便省略几个涨栓，日后麻烦多多。
协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
合同编号
甲方：
乙方：
甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同，双方共同遵守。
一、施工周期、地点、联系方式
1、施工周期：；
2、施工地点：；
3、甲方联系人或委托联系人：
4、电话：
二、运输方式及费用负担
所有材料本市采购，采用汽车运输，费用由乙方负担
三、机组包装为生产厂出厂包装
五、验收标准、方式及提出异议期限
四、主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。
安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。
六、合同总额、结算方式及期限
1、合同总包干价人民币（大写）：___元。
2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的_%计人民币_元（工程前期预付款）；
3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的％计人民币___元；
4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款___%计人民币___元。
七、产品的`保修期及售后服务
1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。
2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。
售后服务承诺:
1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。
2、免费开机调试。
3、免费操作人员的现场培训。
4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。
5、机组在质保期内，我司维修工程师将作定期的询访工作和保养，并做好两季的调试与保养。
6、在机组发生故障后，我公司随时维修，并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。
7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。
8、质保期外，五年内提供成本价九折的原装零配件；五年后以成本价提供。
9、保证提供机组的终生维修服务。
八、违约责任
1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者承担相应责任；
2、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金；
3、甲方逾期付款的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金；
4、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金；
5、乙方若未按合同提供机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。
十、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。
十一、其它约定事项
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方：
日期:
日期：
甲方：__________
乙方：__________
甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：
一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。
二、合同期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。
三、甲方的责任和义务：
1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有____________________
2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日__________台。
3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。
4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务。
四、乙方的责任和义务：
1.合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。
2.乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。
3.乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。
4.乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用由甲方承担。
5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。
6.乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。
五、费用结算：
1.必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。
2.乙方向甲方上缴的安装承包费标准：挂机__________元/台2柜机__________/台3柜机__________/台5柜机__________元/台
3.下乡安装空调交通费按__________元/台由甲方支付给乙方。
六、违约责任：
1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。
2.乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起__________元的标准向甲方支付违约金。
3.甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付__________元/台的违约金。
七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。
八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
甲方：
乙方：
为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
电话：
日期：
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账（总分类账、二级明细账）、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报（含网上申报）。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方（乙方可上门取送票据，每月壹次）并提供纳税申报所需要的各种印章（公章、财务章、人名章等）。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的，责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内（每月25日至次月15日）当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1、纯地税户； 2、国地税户；3、一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求（超出要求范围的，服务费另行协商）。
十、约定期限：_______年_____月至_____年______月，付款方式：每______，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；________年_____月_________日合计收取_______元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的.态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证（进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等）；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证（支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等）；
3、企业取得的费用发票（交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等）及与之相对应的支出凭证（支票根、电汇单、现金支出凭单等）；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表（一套），作废发票（联次齐全），抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ 地址：
日期：日期：
甲方：
乙方：
为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的'指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份
甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
地址：
地址：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
日期：
日期：
1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置，并且准确计算用料。
2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料，一经发现，作三倍赔偿。
3、在不破坏构造的情况下施工，如遇需打承重梁柱时，必须及时反映情况，不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm，开槽须使用切割机，暗管、暗盒埋设牢固，暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固，如因漏水所造成的返工，所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。
4、安装洁具要使用水平尺，如因洁具不水平所造成的返工，则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。
5、要积极与其他工种配合，不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。
6、不得向客户收取费用，如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工，若私自施工，则一切后果自行承担。
7、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。
8、公司会扣留 5% 的工程保质金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或推托不去，将不退还工程保质金。
以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。
工 程 名 称:
责任人签名: 日期
甲方：(以下简称甲方)甲方：
乙方：(以下简称乙方)乙方：
根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购大金空调一批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：
一、产品名称、型号、产地、数量、金额如下：
序号设备名称数量单价(元)办公室售楼部合计(元)品牌产地计费管计设备合安装材料风合序号设备名称数量移机移机费
二、产品质量
1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。
2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品质量符合国家产品质量法要求。
三、交货时间
1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。年设备安装调试工作。
2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且月日前完成空调2确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计费用。
3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装及调试运行的负责人为：，联系方式为：。
4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电等必要条件及其他相应配套工作。交货地点：
四、交货地点：甲方指定场地。
1、交货地点：
五、验收方法
1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为准。
2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。
3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额20%的违约金，并由乙方无偿调换至原品牌的规格、型号。
六、付款方式
1、设备到现场支付合同总价的70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通3过后支付到合同总价的95%，余款5%作为质保金，保修期到期后无息返还。
2、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。
七、合同总金额合同总金额为人民币(大写)：
甲方：
乙方：
甲方：
乙方：
为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、本协议为
合同(合同编号：)的附件。
第二条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为
，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的.权利。
6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(章)：__
乙方(章)：北京有限公司
地址：__________
地址：__________
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
电话：______
电话：______
日期：
日期：
尊敬的业主朋友：
为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：
1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；
2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；
3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；
4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；
5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；
6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；
7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。
空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。
我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。
栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日
本提示一式两份，业主及服务中心各执一份
空调安装安全协议书
甲方：
乙方：
为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
地址：
委托代理人：
电话：
日期：X年XX月XX日
乙方（签字）：
地址：
委托代理人：
电话：
日期：X年XX月XX日
空调安装安全协议书
中央空调系统安装协议书
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
5、遵守本协议其他相关条款、
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的`全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；
（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
（4）安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方（代表）签字：
X年XX月XX日
乙方（代表）签字：
X年XX月XX日
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
5、遵守本协议其他相关条款
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工（对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理 ；
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的`全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币___万元整。其中大馆A区___元；大馆B区___元。
2、安装费用的付与：安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%即__万元；
尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效（本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方签字：__
____年__月__日乙方签字：__ ____年__月__日