正式买卖合同范文8篇最新

在市场经济日益繁荣的今天,买卖合同的使用越来越多,那么正式买卖合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的正式买卖合同范文,感谢您的阅读。


↓↓↓点击获取更多"合同"↓↓↓

简易版购销合同模板

经典买卖合同合集

正规采购合同范本

产品销售合同标准版


正式买卖合同范文1

甲方(卖方): 身份证号: 身份证号:

乙方(买方): 身份证号:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜,达成如下协议:

第一条 买卖房地产情况

卖方所转让房地产(下称该房产)坐落于: 。 房产权证号: ,登记建筑面积为: 平方米。

该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前,已经双方现场确认,均无异议。 第二条 买卖房地产价格、付款方式

甲、乙双方议定上述房产的交易总价款为人民币20_00元(大写:贰拾万元整)。乙方应当于本合同签订之日一次性向甲方支付交易总价款人民币20_00元整。

第三条 登记过户手续办理

本合同签订之日起三十日内,甲、乙双方应携带有关资料到东莞市横沥房地产交易所办理过户手续,甲方应及时将过户后的《房地产权证》交付给乙方。

第四条 房地产交接

双方同意于20_年1月5日由甲方将该房地产交付给乙方使用。

第五条 权利保证约定

甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应责任,由此给乙方造成经济损失的由甲方负责赔偿。 第六条:违约责任

甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时,作甲方中途悔约处理,本合同即告解除,甲方应在悔约之日起七日内将购房款退还给乙方,另赔偿乙方20_0元整的违约金。

第七条 税务承担

办理上述房地产过户所需缴纳的税费,由甲、乙双方按规定各自负责。

第八条 合同争议的解决方法

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方有权向房地产所在地法院起诉。

第九条 合同未尽事宜处置及生效

本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条 本合同保存

本合同一式三份,甲、乙双方各存一份,当地房产管理部门存一份。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

正式买卖合同范文2

买方: (下称甲方) 卖方: (下称乙方)

地址: 地址:

电话: 电话:

电子邮箱: 电子邮箱:

买卖双方依据国家有关法律规定,经过平等协商,就 (合同名称)达成如下协议:

一、 (也可一、二、)卖方像买方提供 (买卖合同的标的,可以用列表式,把标的物的名称、数量、质量、单价、总价款和附加费用写清楚),总价值 元。

二、 交提货方式(应写明是买方自提,还是送货上门;是车板交付,还是卖方仓库交付。不同的交付方式,其义务、责任是不同的)。

三、 质量标准(要明确依据什么标准验收货物的质量,双方可以约定适用国家标准、行业标准,但应写明适用的标准名称、编号:没有国家标准的,双方可以约定其他质量标准)。

四、 卖方应当提供 部门(标的物须经有关部门批准才能出售的,这个条款就是必要条款)出具的证明文件(或者批准证书),因文件不全而导致合同标的物的所有权不能转移给买方的,卖方应当承担法律责任。

五、 价格条款(明确货款数额及货物支付方式)。

六、 验收方式(可以写明卖方应当提供据以验收的必要的技术资料或者样品。对标的物有异议的,应当明确在什么时间内向对方提出方为有效)。

七、合同的履行期限(写明履行的时间,分期履行要明确每一履行期的起至日期)。

八、担保条款(双方都可以要求对方提供担保。担保要符合担保法的规定,担保的方式可以是保证、抵押、质押等)。

九、包装条款(货物包装要符合国家规定的标准,包装物是否回收,包装的价款由谁承担等,双方应约定清楚)。

十、合同的变更和解除(在何种情况下可以变更和解除合同,要写明变更和解除的程序,通知的方式等内容)。

十一、标的物风险条款(写明标的物交付前后的责任,如果双方未约定,则要依据合同法的规定确定标的物风险由谁承担).

十二、违约责任(明确不履行合同规定的义务应当承担的法律责任和免除当事人责任的具体情况)。

(一)甲方违约:

1.甲方逾期付款的,应按逾期付款金额每 (日或周) 分之 计算,向乙方支付逾期付款的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。

3.甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。

4.其他约定:

(二)乙方违约:

1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款 %的违约金。

2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。

4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之____计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过 日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

5.乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。

6.货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

7.乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后 日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。

8.其他:

十三、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,交由 仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。协商调解不成的应当向 人民法院提起诉讼。

十四、补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十五、本合同自 生效(可以约定自双方签字盖章时起生效,也可以约定具体时间起生效)。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力(两种文字的文本,以中文版为主。合同副本一式 份,交由 保管。

甲方(盖章):__________________   乙方:_________________________

代表人(签字):________________   身份证号码:____________________

_________年________月_______日   _________年________月_______日

正式买卖合同范文3

立合同者:

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

为了双方更好的发展,保证各种水果供应,经双方协商,签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方向乙方购买水蜜桃8000,鸭梨10000及红富士苹果15000。

二、甲方要求乙方每种水果在八成熟采摘后,一星期内分三批交货,乙方负责以柳筐包装并及时运到甲方地点,包装筐费和运输费均由甲方负担。

三、各类类水果的价格视质量好坏,按国家规定当地收购牌价折算,甲方在每批水果交货当日通过银行托付给乙方。

四、如遇突发自然灾害不能如数交货,乙方应及时通知甲方,并互相协商修订合同。

五、在正常情况下,如果甲方拒绝收货,应处以拒收部分价款20%的违约金;乙方交货量不足,应处以不足部分价款30%的违约金。

六、本合同一式四份,双方各执一份,各自的上级单位备案一份。

甲方(盖章):__________________   乙方:_________________________

代表人(签字):________________   身份证号码:____________________

_________年________月_______日   _________年________月_______日

正式买卖合同范文4

甲方:

乙方:

经甲乙方双方共同协商,秉着公平合理、互利互惠的原则,决定由乙方供应甲方所定红砖。为保证供、需任务顺利完成,特定如下条款:

一、 定货数量和完成日期:

甲方向乙方订购红砖万块,乙方须保证甲方需要材料12小时内及时供货。

二、 订货单价

甲方向乙方所定的红砖单价为 0.3 元/块(含运费)。

三、 交货地点:

甲方指定地点,由乙方负责装货及装货费用。

四、 交货质量和验货要求:

质量供方必须保证所供红砖达到要求,外光良好,几何尺寸符合要求,如质量不符合要求,数量极大,乙方有权拒绝收货。乙方运送红砖到甲方工地,须由工地材料员验收。

五、 数量确认:

由乙方开具出货单,甲方材料员现场清点确认,开具接收单。乙方保证红砖数量充足,如发现数量不足,甲方不予签收,或按实签收。

六、 结算及付款方式: 根据甲乙双方协商后决定,在乙方提供本合同包含全部材料之后,甲方给予乙方资金结算。结算方式乙方向甲方送满200万块砖时,结算一次,如三个工作日内未结清,乙方有权停止供砖。

七、 其他(出厂合格证及送货联系方式):

1、 乙方送货时,须向甲方交付产品合格证和有效的送检报告

2、 为保证甲方不断货,甲方提前12小时通知乙方送货。

八、 双方履行责任:

甲方提前报出材料计划给乙方,乙方必须提前备货,不得耽误甲方工期,否则将赔偿甲方的一切损失。

九、 合同性质:

供货期间乙方不得任意涨价或停供。如市场行情有变动,甲乙双方 按照市场行情协商后决定如有一方不同意则按照原有红砖价格制定。如一方违约造成任何损失,由违约方承担。如发现乙方材料质量存在不合格等原因甲方有权退回当次材料

十、 未尽事宜,双方共同协商解决。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章生效。

甲方(签字) 乙方(签字)

(盖章) (盖章)

电话: 电话:

年 月 日

正式买卖合同范文5

买方: 合同编号: 卖方: 签订地点:

二、质量要求、技术标准:

符合GB175—20__标准。

三、交货地点和方式:

交货地点:卖方工厂交货,卖方将货物交付给买方指定的承运人即完成交货义务;买方委托提 货车辆在卖方工厂提货期间,因装运袋装水泥整包、盖篷布、或移动车辆等业务由买方或买方委托的运输单位负责,卖方不负责该等责任和义务,与该等事项有关的一切责任由买方负责。

运输:买方自理;交货后一切费用(包括交货时的卸货费和运杂费)由买方承担。

四、合理损耗及计量办法

水泥计量以卖方工厂磅单为依据。

五、包装标准、包装物的供应及回收:

水泥小包装符合国家标准,包装物不回收。

六、质量验收标准、方法及提出异议的期限,按下列标准执行:

水泥验收以卖方工厂同编号出厂水泥的检验报告为依据,买方委托卖方取样,封存90天,在90天内,如买方对水泥质量有异议时,则买卖双方将买方委托卖方签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;如检验不合格,由卖方承担检验费用;如检验合格,由买方承担检验费用。

七、供应方法:买卖合同买方以书面或传真方式提前 2 天通知卖方日供应数量,双方共同确认后组织发货,装车按照车到达先后顺序装货;在供货期间,如遇集中采购,买方须提前一周书面申报需求量,经卖方确认后组织生产和保供。不可抗力因素(指受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、停限电以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的事件)及工厂设备的检修、故障,供货时间相应顺延。

八、付款方式:

付款方式:

1、合同期内,合同价格指买方以银行汇票、电汇、现金支付货款执行的价格。 卖方出票方式:一票制。

九、其他约定事项:

1、根据通用硅酸盐水泥国家标准(GB175-20__)第10.3运输与贮存要求,水泥自卖方交付买方后,买方应按照国家标准妥善运输、仓储、保管,确保最终水泥产品使用者使用的水泥均为合格的产品。水泥在买方的运输、仓储、保管等过程中淋雨或受潮或与其他水泥混杂或其它原因,导致买方从卖方购买的海螺水泥品质发生变化、不符合国家标准,由买方承担全部责任。

2、买卖双方均有保守本合同条款秘密的责任,不得向第三方泄露,如因违约方向第三方泄露而给守约方造成的损失,由违约方全部承担。

十、解决合同纠纷的方式:

双方友好协商解决,协商不成,执行本款第 1 项方式。

1、向本合同签订地人民法院起诉; 2、向 仲裁委员会申请仲裁。

十一、买卖双方签订廉政协议,并承诺共同遵守,如有违约行为,守约方有权终止买卖合同。

十二、未尽事宜,双方协商解决。

十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。

十四、本合同一式 肆 份,双方各执 贰 份,双方签字盖章后生效。

买方名称(章): 卖方名称(章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

单位地址: 单位地址:

电话: 电话:

邮编: 邮编:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号: 税号: 税号:

签订日期: 年 月 日

正式买卖合同范文6

出卖人(甲方)

买受人(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。

3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付 元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方 元的违约金。

10、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。

11、本协议一式两份,双方各执一份为凭。

12、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方

年月日

正式买卖合同范文7

买受人:_______________(以下简称甲方)

出受人:__________ 水泥厂(以下简称乙方)

经双方协定一致,签订水泥买卖合同条款如下:

一、数量、计量单位、单价、金额

品名

规格

单位

数量买卖合同单价(元)

金额(元)

备注

价金总额

(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥

二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋货合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。

五、交货期限

____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

甲方逾期提货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。

六、付款办法和期限

1.甲方在______年______月______日前付定金______元;

2.采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

____年____月____日前电汇________元

3.采取托收承付方式:按《支付结算办法的有关规定执行。乙方每月______日~ ______月凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任

甲方责任:

1.中途退货或违约拒收的应偿付退(或拒)货部分货款总值百分之五的违约金。逾期提货的,每天偿付逾朗提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。

2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。

3.其他违约责任

乙方责任:

1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值百分之五的违约金。逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。

2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

3.其他违约责任

八、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

甲方:______________________ 乙方:______________________

代表人:____________________ 代表人:____________________

开户银行:__________________ 开户银行:__________________

帐号:______________________ 帐号:______________________

__________年______月______日 __________年______月_____

正式买卖合同范文8

巴音东砖厂(以下简称甲方):

施工方(以下简称乙方):

经甲、乙双方共同协商,甲方同意将红砖卖给乙方,具体事宜协商内容如下:

一、 乙方定购甲方红砖砖价为0.32元(包括装、卸、运费)。

二、 乙方付款方式:拉到15万付款一次,在10月1日以前全部付清。

三、 甲方红砖质量和标准要符合乌兰察布市质检部门的检验标准。

四、 甲方必须保证乙方工地的正常用砖,不得因没砖影响施工,因甲方没砖影响乙方施工,甲方必须负乙方的误工损失。

五、 乙方必须保证甲方的正常卸砖条件,中心地条件,不能正常运砖造成乙方工地没砖,甲方不负任何责任。

六、 如遇不可抗力因素致使本协议不能正常履行,甲乙双方另行协商。

七、 以上协议双方必须遵守,不得以任何理由违约,否则后果由违约方负责。本协议一式两份,签字生具有法律效力。

甲方(东砖厂)签字: 乙方(施工方)签字:

年 月 日


正式买卖合同范文最新相关文章

一键复制全文保存为WORD