买卖合同（一）（精选26篇）
合同编号：
产品工号：
签订地点：
买方： (以下简称甲方)
卖方： (以下简称乙方)
(提示:按国家标准、行业标准或技术协议标准，在本条款中具体明确)。
第三条 质保期内的服务
质保期为自产品验收合格之日起( )年。质保期内如出现质量问题，乙方负责免费维修与更换，否则甲方有权直接从质保金中扣减维修与更换费用。(提示:根据产品特点在本条款中明确规定大于或等于1年的质保期期限。)
第四条 交货时间： 。
第五条 交货地点： 。
第六条 运输：运输费用由乙方承担，包含在合同总价内。
第七条 包装：包装费用由乙方承担，包含在合同总价内。包装物不回收。
第八条 验收方法
双方根据合同约定的质量标准现场验收，验收合格后出具验收清单。验收清单的出具不减轻和排除乙方产品质量问题所产生的责任。乙方持验收清单与甲方办理合同决算书。(提示：如果合同在执行过程中有数量的变化或属于单价包干的，必须办理合同决算书。)
第九条 付款方式
1、付款条件
(提示：①原则上不能有预付款;有特殊情况需要支付预付款的，必须要求对方提供等额的银行预付款保函作为担保;②严格掌握进度款支付节点，货未送到时付款不能超过60%，货到验收合格时付款不能超过90%;③必须预留10%质保金，在质保期满且无质量问题时支付。)
2、付款方式：银行支票、汇票、银行承兑汇票。
3、发票要求：乙方向甲方开具17%增值税专用发票。(提示：根据合同金额的大小，明确开具发票的具体时间。)
4、末次进度款的付款依据：
双方合同、乙方发票、甲方出具的验收清单、双方合同决算书。(提示：如果双方办理了合同决算书，必须以此作为付款的依据。
签订地点：_______________
卖方(以下简称甲方)：___
住所：___________________
证件名称及号码：_________
联系电话：_______________
代理人：_________________
身份证号码：_____________
联系电话：_______________
买方(以下简称乙方)：___
住所：___________________
证件名称及号码：_________
联系电话：_______________
代理人：_________________
身份证号码：_____________
联系电话：_______________
根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定和旧机动车现状及交易的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
第一条 旧机动车基本情况
车主名称：______________;
车牌号码：______________;
厂牌型号：______________;
初次登记日期：______________;
发动机号：______________;
车架号：______________;
养路费缴付有效期从_________至_________;
最近一次______年检时间：______________;
行驶公里数：______________;
车辆使用性质：_____客运、货运、出租、租赁、非营运、其他状况：。
第二条 车辆交易约定事项
1.经法定评估机构评估后，甲乙双方确认的交易车辆价款为人民币_______________元，大写：______________(不含税费)。付款方式：乙方应于_______________年____________月_____日在________(地点)同甲方当面验收车辆及审验相关文件无误后，于_____________年____________月______日以(现金、支票、汇票)的方式向甲方支付车款的_________%，计_______________元;待交易车辆过户转籍手续办理完成，且车辆及其证件交付完毕之日起_________日内，支付交易车辆的所有余款，计人民币_______________元，大写：______________。
2.甲方应在收到第一笔车款之日起_________日内交付车辆及相关证件，并协助乙方办理完车辆过户、转籍手续。相关证件包括：机动车行驶证、***书、车辆购置附加费凭证、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴付凭证、机动车辆保险单、销售旧机动车委托书、其它证件，证件总计_________件。
3.车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：______________。
第三条 双方权利义务
1.甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关可以上路或交易的规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.甲方保证向乙方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3._______________年_______________月_________日之前，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由甲方承担;_________年_________月____日之后，该车所产生的所有税金、规费和路面风险、刑事、民事等法律责任由乙方承担;
4.乙方应按照约定时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
5.甲方收取车款后，应出具收款凭证。
6.乙方应持有效证件与甲方共同办理车辆过户、转籍手续。
7.车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责处理，并承担相应的法律责任。
第四条 违约责任
1.第三人对本合同所交易的车辆主张权利并有确实证据的，甲方应承担法律责任并赔偿由此给乙方造成的损失。
2.因甲方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，乙方有权解除合同，甲方应向乙方返还已付车款并承担由此造成的损失。因乙方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，甲方有权解除合同，退还已付车款并由乙方承担由此造成的损失。
3.甲方未按照约定交付车辆或相关证件的，逾期每日按车款总价_________%的标准支付违约金给乙方。乙方未按照约定支付剩余车款的，逾期每日按车款总价_________%的标准支付违约金给甲方。
第五条 合同争议的解决办法
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请_________主持调解解决;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：_____
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向有管辖权的人民法院起诉。
第六条 其他约定事项_________。
第七条 本合同一式肆份，甲方、乙方、备案机关、相关市场方各执壹份。本合同经双方签字之日起生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式并作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章)：____________
日期：___________年_____________月________日
乙方(签章)：__________
日期：__________年_____________月________日
合同备案签字(盖章)：_______________
内容提要: 现实生活中大量存在违法建筑。违法建筑在没有被拆除之前，属于不动产。该违法建筑因建造的事实行为完成，而取得不动产所有权。该不动产所有权因不能进行登记，所以违法建筑的处分权受限。以违法建筑作为标的签订的买卖合同，由属于债权行为的买卖合同和引发物权变动的物权合同组成。属于债权行为的买卖合同效力为有效。引发物权变动行为的物权合同效力为待定。
关键词: 违法建筑 债权行为 物权行为 有效
一般人认为，违法建筑不应该存在，就算建好，也应该拆掉。国家和各地方政府也试图通过出台一系列法律、法规遏止违法建筑的出现，但是违法建筑并没有因我们国家的有关机关采取的高压态势而消亡，现实中仍然大量存在。那么，在违法建筑没有被拆除之前，是否存在合法的民事权利呢? 是否有所有权呢? 以违法建筑作为标的所签订的买卖合同的效力为何? 笔者力图通过本文的论述，尝试解决上述问题。
一、违法建筑的概念
在我国相关的法律法规中，并没有规定何谓违法建筑，我们只能从理论的角度，给它做一解读。
所谓违法建筑，指的是违反广义法律的建筑。从文义解释的角度来理解的话，广义法律包括全国人民代表大会和常务委员会制定的法律，还包括行政法规、部门规章、地方性法规等，所以违法建筑应该包括违反法律、行政法规、部门规章和地方性法规的建筑，范围显然很广。 然而，我们又经常看到违章建筑的称谓，甚至很多人将二者相等同。同样按照文义解释的话，违章建筑指的是违反部门规章的建筑，部门规章仅属于法律的.一种形式，因此，违法建筑的外延中应该包括违章建筑。我们国家并没有在法律上特别指明应该称其为违法建筑还是违章建筑，不同的法律、行政法规、部门规章叫法不同。笔者认为用违法建筑的称谓更加准确。自从 20xx 年 1 月 1 日，《城乡规划法》开始实施后，城乡建设的一体规划格局形成，在城乡规划区内进行的任何建设行为都应该符合《城乡规划法》的规定，进行规划审批，没有进行规划审批的建设行为，均属于违法建设。因此可以说，进行规划审批，符合《城乡规划法》的要求，是进行合法建设行为的前提，《城乡规划法》也就成了合法建设行为的重要依据，从这个角度说，叫违法建筑更加准确。另外，从文义解释的角度来看，违法建筑已经包括违章建筑。因此，本文不再区分违法建筑和违章建筑，统称为违法建筑。
二、违法建筑的分类
( 一) 未取得建设用地使用权的违法建筑和取得建设用地使用权但是超出了建设用地使用权范围的违法建筑
在《物权法》颁布之前，建设用地使用权被称为国有土地使用权，《物权法》颁布后，改称为建设用地使用权。这样的称谓更能表明该土地的利用性质为建设用地。但是《物权法》所规定的建设用地使用权，将其客体范围限制为国有土地，因此，给人的理解为建设用地使用权仅能存在于国有土地之上，好像在集体土地上不会建设建筑物。根据《土地管理法》规定，为了兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的，或者乡( 镇) 村公共设施和公益事业建设，经依法批准使用农民集体所有的土地的，也是允许的。所以在集体土地上，也可以建设建筑物，也可以设立建设用地使用权。《物权法》将建设用地使用权的客体限制为国有土地显然与现有的法律和现实矛盾。
未取得建设用地使用权的违法建筑比较好理解，即没有获得建设用地使用权就进行了建设行为，所产生的违法建筑。那么何谓取得建设用地使用权但是超出了建设用地使用权范围的违法建筑? 在取得建设用地使用权后，需要获得城乡规划审批，并在取得建设施工许可证后，才可以进行建设行为，该建设行为才是合法的。但是现实往往是，有些人在取得建设用地使用权后，在进行建设过程中，超过已经审批的使用权面积，超范围进行建设，在超出已经取得建设用地使用权范围之外进行的建设行为就是违法的，所形成的建筑物即为违法建筑。这类违法建筑非常重要的特点是建造在超出建设用地使用权范围之外的建筑，才属于违法建筑，建造在建设用地使用权范围之内的建筑，属于合法建筑。在确立这类违法建筑过程中，必须搞清楚建设用地使用权的范围。
( 二) 违反公法的违法建筑和违反私法的违法建筑
自罗马法以来，就把法律划分为公法和私法。但是公法和私法划分的标准一直是仁者见仁智者见智的问题，学说观点很多，本文只列举较有影响的三种学说。
1. 利益说。以维护公共利益还是私人利益作为区分的标准，维护公共利益的法律就是公法，维护私人利益的法律就是私法。自 19 世纪以来，伴随着“公法私法化”和“私法公法化”，公法和私法出现融合的趋势，使该标准受到了挑战。
2. 隶属说。该说认为调整隶属关系的法律就是公法，调整平等关系的法律就是私法。但是在民事法律关系中也存在隶属的关系，像亲权关系中。
3. 主体说。凡规范国家和公共团体之间以及国家、公共团体和私人之间关系的法律就是公法，凡规范私人和私人之间的法律就是私法。但是国家往往也参与民事交易，进行民事活动，而此时调整的法律却为民法。
本文比较赞同以利益说作为划分公法和私法的标准。虽然“公法私法化”和“私法公法化”的出现，使得公法和私法的界限开始出现模糊，但是以维护不同的利益作为区分公法和私法的标准仍然适用，“公法私法化”的现象仍然没有改变公法维护公共利益的本质，“私法公法化”的现象也没有改变私法维护私人利益的本质。所以，以维护不同利益作为划分公法和私法的标准依然站得住脚。
违反公法的违法建筑，往往会损害公共利益，所以会受到行政处罚，行政处罚方式一般为罚款、限期拆除等。而违反私法的违法建筑，损害的往往是私人利益，所以会受到民事处罚，处罚方式一般为停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失等。
( 三) 程序违法的违法建筑和实体违法的违法建筑
所谓程序违法的违法建筑，即在建设过程中没有根据我国相应的法律法规规定，进行相应的许可就进行了建设，在违法建筑建成后可以通过申请获得审批，而使违法建筑转成合法。所谓实体违法的违法建筑，即该建筑的违法不符合我国的相关规划法的规定，也不可能获得相应的建设用地使用权，不能通过事后程序的补救使其转成合法建筑，也就是说实体违法的违法建筑，没有转成合法的可能，最终的命运只能是被拆掉。 违法建筑的上述分类，在现实生活中经常会出现交叉情况，从本文论述的重点来看，笔者将从实体违法的角度来论述违法建筑的相关问题，不包括程序违法的建筑。原因在于，程序违法的违法建筑，最终是可以通过程序弥补转成合法，而实体违法的违法建筑的命运不会发生扭转。实体违法的违法建筑才是真正意义上的违法建筑，探讨其相关问题才有价值。
一、什么是买卖合同？
买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方，另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。
买卖是商品交换最普遍的形式，也是典型的有偿合同。根据合同法第174条、第175条的`规定，法律对其他有偿合同的事项未作规定时，参照买卖合同的规定;互易等移转标的物所有权的合同，也参照买卖合同的规定。
二、买卖合同有哪些特征？
1.买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征，使其与赠与合同相区别。是有偿民事法律行为。
2.买卖合同是双务合同。买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。是双务民事法律行为。
3.买卖合同是诺成合同。买卖合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同。
4.买卖合同一般是不要式合同。通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。
5.买卖合同是双方民事法律行为。
买卖合同是当事人双方为了明确彼此的权利义务而根据我国合同法的规定签订的协议，买卖合同是卖方和买方意思自治的产物，法律要求一旦买卖合同签字生效，双方就要严格遵守其中的约定，否则就要承担相应的法律责任。
卖方（以下简称甲方）：
姓名： （夫妇）
身份证号码：
地址：
联系电话：
买方（以下简称乙方）：
姓名：（夫妇）
身份证号码：
地址：
联系电话：
第一条 门面的基本情况：
甲方门面坐落于 ；位于第空，房屋结构为 ，房产证登记面积平方米，门面权属证书号为。门面为商业用途（门面水电设施齐全）。
第二条 价格：
以房产证登记面积为依据，每平方米 元，该门面售价总金额为万元整，大写：。
第三条 付款方式：
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金 元整，大写： ， 日内乙方向甲方交付 元大写 ，甲方将此笔购门面款与定金合并开具收条，余款元大写 ，甲方在门面过户给乙方手续办理完毕之日支付。
第四条 门面交付期限：
甲方应在乙方交付定金之日起日内，解除该门面原有的租赁合同，必须腾空该门面交付乙方（可拆部分甲方自行拆除拿走）。
第五条 乙方逾期付款的违约责任：
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第三天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按应付余款的％向甲方支付违约金。逾期超过日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。
第六条 甲方逾期交付门面的违约责任：
甲方如未按本合同第四条规定的期限将该门面交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的 ％向乙方支付违约金。逾期超过日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的.违约责任。
第七条 门面实际情况：
签订合同后30日内，所售门面内设施不再变更，甲方保证在交易时已如实陈述本合同所售门面权属状况和其他具体情况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，如按揭、抵押、租赁、水电费、税费及各种费用等，甲方均在合同生效后30日内办妥，合同生效后30日内如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，与乙方无关；如甲方有一房多卖，欺诈等行为，则承担一切法律责任。
第八条 关于产权过户登记的约定：
甲方必须协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产
权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在门面交付之日起天内取得房、地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方，甲方必须按门面售价总金额的％赔偿乙方损失。
第九条 该门面土地使用权为划拨取得，因本门面所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲、乙双方交纳。
甲方应承担税费为：
乙方应承担税费为：
第十条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第十一条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由所在地人民法院起诉。
第十二条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份（由衡阳县公证处公证后，甲、乙双方各执一份），甲、乙双方签字之日起生效，均具有同等效力。
甲方夫妇乙方夫妇
（签字及手印）： （签字及手印）： 联系电话： 联系电话：
年 月 日年 月 日
甲方：大连筑成集团有限公司山东分公司东平县图书大厦工程项目部
乙方： 山东潍坊中鼎钢结构有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就采购乙方生产、安装的彩钢板房事宜协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：东平县图书大厦
工程地点：东平县西山路24#
工程内容：一层骨架平顶岩棉彩钢板房和二层骨架平顶岩棉彩钢板房。上述彩钢板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生产的管理规定和国家标准。
二、承包范围
承包范围：彩钢板房所需要的所有材料的供应、安装。
三、价格及面积
1、彩钢板房面积约566平方米（最终结算面积以实际测量面积为准）。
2、 ○1、双层彩钢房按每平方米 235 元人民币计算（本单价不含土建、水、电、吊顶、地面装饰、防盗网、窗帘）门窗型号见第五条6。
○2、防盗窗安装（含材料、人工费）100元/个（防盗窗按实际安装数量计算，不单独面积）。
○3、石膏板吊顶（含材料、人工费）20元/平方米（按实际施工面积计算）。
○4、局部卫生间浴室间屋顶用75mm厚阻燃彩钢板，（含材料、人工费）90元/平方（按实际施工面积计算）。
上述单价含税金、运输费用、装卸费用。
3、 计算面积： 一层房计算：长×宽 =总面积
二层房计算：一层长×宽+二层长×宽+（走道长×宽+雨篷长×宽）÷2 +楼梯4.5平方米（每个）=总面积
4、从聊城拆活动房到东平安装，按建筑面积 60 元/平方米(包括聊城拆活动房、运输、安装及补充零星材料及人工费)。
四、工期
合同工期总工作日历天数（15）天.如遇以下原因并经甲方书面签证造成工期延误，工期可适当顺延。
1、因连续停电超过8小时、刮8级以上大风、连续下雨超过48小时。
2、重大设计变更和工作量的增加超过本合同暂定工程量的20%以上。
五、产品质量：
1、墙板：岩棉板双面白厚5cm，铁皮国标0.3mm。
2、顶板：岩棉板上蓝下白厚5cm，铁皮国标0.3mm。
3、骨架立柱C型钢8×4全用1.8mm，喷蓝色。
4、平梁和尖梁檩条喷红色防锈漆，C型钢8×4，全用1.8mm。
5、二层地面用多层木板1.5cm厚。
6、窗户为塑钢窗带纱窗，办公楼、职工宿舍楼用防盗门，以上设施已包括在单价内，不再单独计取费用。
7、楼板支架为40cm一道，楼梯板宽度为0.2m，走廊栏杆采用1.5mm厚方管。
8、乙方提供的上述彩钢板房材料使用寿命应满足甲方与业主签订的建设工程施工合同中约定的总工期的要求，并至少能够保证甲方在合同总工期内及工期结束后的二年时间持续使用，且每项材料的进场均需经过甲方指定人员的验收合格后方可使用。
六、乙方承诺：
1、乙方保证本合同项下所有材料均符合国家标准及甲方工地的设计、施工、使用的需要；
2、一层和二层骨架房全部螺丝固定，无一电焊
3、乙方保证向甲方出具普通正规发票，否则甲方有权拒绝支付合同价款。
七、甲方权利义务
1.甲方须提供施工所需的水、电、成地和处理包括城建，相邻关系等。
2、工程完工后，乙方向甲方出具书面验收申请后七日内甲方组织验收（如拖延验收视为合格）。经甲方验收合格，由甲方出具书面验收合格证明；否则，乙方应按本合同要求承担更换、修复等责任，如经甲方通知，乙方无故拒绝或迟延在限期内承担更换、修复等责任，甲方有权另行选择施工人，不支付合同价款、不承担任何违约责任，如因此影响甲方使用的，乙方应赔偿甲方全部经济损失；并按日根据本合同约定的.总价款的千分之一计算违约金。
3、本工程未验收合格前甲方不得入住，如入住则视为验收合格。并支付完工程款。
4、甲方指定 为本合同项下的验收人，负责对实测面积进行核实及验收。
5、甲方有权对乙方施工过程中的行为进行监督，杜绝不符合安全生产行为的发生。
八、乙方权利义务
1、乙方安排的所有安装人员均应按照施工需要持证上岗，并将有关的上岗证书交由甲方存档备查。乙方保证严格按照彩板房施工规程施工，如在施工过程中发生人身伤亡事故与甲方无关。
2、服从甲方的安排、指导、监督。
3、严格按照约定的材料规格施工。
九、付款方式
本合同乙方同意采取垫款施工方式。为此双方就付款条件约定如下：
1、办公楼双层彩钢板房材料到达施工现场安装完毕，并经甲方验收合格后付工程款50%。宿舍楼安装拆人工费等安装完毕经甲方验收合格后支付工程款100% 。
2、图书大厦工程第一次支付工程款时支付彩钢房工程价款的90%。
3、剩余10%的工程款作为质保金，在质保期满，并经甲方书面确认无违约、无质量问题情形后支付，但乙方须出具全额发票。
十、保修期限及范围：
保修期一年，，自甲方验收合格并出具书面验收记录时起算，保修期内因施工质量和材料出现任何问题由乙方无偿维修，人为损坏和自然灾害造成的损坏除外。
十一、本协议一式四份甲方三份乙方一份，经甲乙双方签字盖章后即行生效。
十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方违反本合同约定，违约方应赔偿守约方一切经济损失，包括但不限于直接和间接损失，并按本合同的有关条款及本条的约定分别承担本合同价款的3%的违约金。
十三、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成任由工程所在地的人民法院管辖提起诉讼。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
负责人：
负责人：
电话：
电话：
日期：
日期：
供方：____________ 合同编号：____________
需方：____________ 签订地点：____________
签订时间：____________ ________年________月________日
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
(上述内容可以按国家工商行政管理局制定的示范文本的表格填写，也可以直接用文字表述)
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
三、交(提)货的方式
四、运输方式及到达地(港)费用的负担
五、合理损耗及其计算方法
六、包装标准、包装物的供应和回收
七、验收标准、方法及提出异议的期限
八、随机备品、配件工具数量及供应方法
九、结算方式及期限
十、担保
十一、违约责任
十二、解决合同纠纷的方式
十三、其他约定的事项
供方：____________
单位名称(章)：____________
单位地址：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
开户银行：____________
帐号：____________
需方：____________
单位名称(章)：____________
单位地址：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
电话：____________
开户银行：____________
帐号：____________
经办人：____________
鉴(公)证机关：____________
________年________月_______日
供方：合同编号：
需方：签订地点：
按照郑州市烟花爆竹安全管理有关规定，本着互惠互利的原则，经双方协商一致，就20xx年春节期间烟花爆竹商品配送事宜签订如下协议：
一、商品类别、数量、单价、金额(详细品种见附表)
二、双方严格按照河南省和郑州市及各区有关烟花爆竹安全管理政策、规定执行。
三、需方有义务向消费者宣传安全燃放方法，告知消费者严格按照产品包装箱上的说明及警示要求正确燃放。
四、技术标准：执行GB10631-20xx国家标准，凡因质量问题发生事故由供方代表厂方先行赔付。
五、运输方式及费用负担：供方将需方订购的配送到需方指定地点，配送运输费用由供方负担。
六、交货地点及验收：需方在郑州市内的烟花爆竹销售网点。
七、包装标准、包装物供应与回收：纸箱包装，包装回收。
八、结算方式及期限：现金结算，概不赊欠。
九、违约责任及解决方式：双方严格履行合同，若发生纠纷，双方友好协商解决;若一方不满意可申请仲裁或起诉。
十、其他约定事项：本销售季节过后，未销完的包装完整的'整箱商品,可凭进货单据到供方指定地点办理商品代存手续。
十一、需方不得购进非法产品和假冒伪劣商品;否则，由此产生的一切后果由需方承担全部责任。
十二、本协议一式两份，双方各执一份。
供方：
地址：
负责人：
电话：
需方：
地址：
负责人：
电话：
签订时间：20xx年月日
立合同单位：
产方：________________
购方：_________________
经产、购双方协商，订阅本合同，共同遵照执行。
1.产品数量：单位：市斤、市亩
队名
订购保证数量
超出幅度%
参考面积
生产队长签字
合计
等内
等外与青椒
合计
春播
夏栽
合计
2.等级标准：
一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过__%，无霉变，黄稍不超过__%，虫蛀不超过___%，破碎掉把不超过__%。
二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过___%，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过___%，破碎掉把不超过__%。
三等：色全红，黄硝、虫蛀各不超过__%，破碎不超过__%，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。
等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。
青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。
3.收购价格：
一等：每市斤__角;二等，每市斤__角;三等，每市斤__角;等外，每市斤__角;青椒，每市斤__角。
4.交货时间：
___年__月至____年__月，只要符合验级干度，分好级，即可交售，购方不准拒收。
5.交货地点：
本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。
6.结算办法：
产方凭购方收购单据，到购方办理开款。
7.工作责任：
产方：要保证将所订椒干全部交售给购方。
购方：及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购。在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。
8.违约处理：
产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量(人力不可抗拒的自然灾害除外)，按欠交数量总值罚款20%，交付购方。
购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。
当事人双方都违约的，应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除责任。
9.附则：
(1)本合同一式六份，正本四份，产方、购方、县外贸公司、果品公司各一份。副本二份，工商所、县工商局各一份。
(2)本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及其它有关法规执行。
产方(盖章)：_____购方(盖章)采购站：______
外贸公司：果品公司：______
代表人(签字)：____代表人(签字)：______
________年______月______日
上诉人(原审被告)谢某1，男， X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
上诉人(原审被告)谢某2，女， X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
上诉人(原审被告)黄某，女，X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
上诉人(原审被告)陶某，女，X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
上诉人(原审被告)黄某，女，X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
被上诉人(原审原告)朱某，男，X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
被上诉人(原审原告)徐某，女，X年X月X日生，汉族，住上海市徐汇区。
上诉人因与被上诉人房屋买卖合同纠纷一案不服上海市徐汇区人民法院(x0)徐民三(民)初字第号民事判决，特依法上诉贵院。
上诉请求
1、撤销上海市徐汇区人民法院(x0)徐民三(民)初字第号民事判决，将本案发回原审法院重新审理或者由贵院查清事实径行改判。
2、本案一审、二审诉讼费、保全费由被上诉人负担。
本案一审判决，定性不当，适用法律确有错误。事实与理由如下
一、该房屋买卖合同须由上诉人四人共同行为，且以被告黄某为主导。
无论是合同的发起还是合同的履行(钱款往来)其中真正的主导应是上诉人黄某，而非上诉人谢某1。一审法院认为，谢某1始终代表四名上诉人，显然定性不当。
首先，涉案房屋是以黄某母亲陶某所得动迁款项为大部分钱款所购置，且至今谢某1仍与妻子、岳父、母共同居住。从整个房屋买卖过程来看，是由黄某提出售房，并让谢某1陪同前往中介公司办理挂牌，之后与被上诉人的多次交涉，都由黄某出面，甚至被上诉人的两次付款均是由黄某收款(谢并不在场)，且汇入账户也是黄某私人账户。而且，从被上诉人提供的一审证据(8月19日的电话录音)显示，谢某1在与被上诉人协商该房屋买卖合同的过程中，明确表示关于房屋买卖的问题“我回去也要商量”，足见谢某1不可能代表所有上诉人，他也自知无法代表所有上诉人。
其次，从双方签订过的协议的签字人员来看，3月11日签订的房屋买卖合同为上诉人四人与被上诉人两人签字，3月11日签订的“协议”由除谢某1之外的三名上诉人与被上诉人两人签字，到了7月25日签订的“协议”则仅有谢某1一人与被上诉人两人签字，而恰恰是7月25日的“协议”遭到了其他三名被上诉人的一致反对。这就更有力地说明，谢某1从未代表过其他上诉人履行过任何法律行为
再者，虽然在房屋买卖合同中，四名上诉人的联系电话都为谢某1一人手机号码，但并不能表明谢某1就取得了其余三人的全权委托。仅填写谢某1一人手机号码，一则是为了便于进行及时联系，二则也只能说明，由谢某1作为联系人而已。一审法院认为，“被告谢某1始终代表四被告与中介和原告进行房屋交易事宜的协商，……”，故而推定谢某1就取得了代理权的原因之一，这显然是扩大了仅作为联系人的.权利范围，并且也忽视了其余上诉人应享有的对房屋的处分权。
二、7月25日签订的补充协议系效力待定协议。
7月25日所签订的补充协议，系中介制作，乃甲方谢某1与乙方朱某私下拟订。在甲方一栏仅有上诉人谢某1一人签字，其他上诉人当时并不知情，后来知晓该事后，明确表示反对，至今其他上诉人对该协议坚决不予追认。根据《城市房地产管理法》第三十八条第一款第四项规定，共有房地产，未经其他共有人书面同意的，不得转让。上诉人认为，第一，上诉人谢某1根本不构成表见代理，不能代理其他被告作出该意思表示;第二，该协议违背了除谢某1之外三人的真实意思表达，且不予追认;第三，该协议并未生效，处于效力待定状态。故该协议不应作为本案证据予以采信。一审法院在该合同不具备形式要件的前提下，被上诉人也没有足够证据表明其余三名上诉人授权于谢的情况下，仅以内心确认的方式，推定谢具备缔约的代理权，从而认定7月25日协议有效的理由之一是与事实不符，也于法无据的。
至于上诉人黄某及其母陶某其女谢某2于8月8日前往交易中心并非其真实意思表示。三名上诉人始终不予承认7月25日签订的“协议”的有效性，但迫于房屋产权证原件仍握在房产中介手中(现在房产证仍旧在房产中介处)，三人是出于索要房产证原件的目的而前去，并非是办理过户登记手续的意思表示。退一步讲，若四人真是前往办理过户登记，当场得知仅仅修改合同中的过户登记时间，即能办理过户登记，当天马上即可进行修改，无须拖延。而事实并非如此。故一审法院认定四被告前往交易中心就是办理过户手续，并进一步推定三名上诉人用行为对7月25日之协议的效力进行了认可及追认，显然不符合逻辑。
三、约定违约金数额畸高，违约条款应为无效。
上诉人谢某1与被上诉人于7月25日签订的协议中约定，若一方构成违约，则按照房价款的日百分之一计算违约金，该违约金条款无效。
首先，7月25日所签订“协议”是由中介公司提供，合同解释应作对被上诉人不利解释。一审中，上诉人曾就提出被上诉人与中介公司存在利益关系，因被上诉人承诺若该房屋买卖成交，则由其单独向房屋中介公司支付全部佣金。显然，该合同中的违约金条款其真正目的是针对上诉人而设定，不具诚实性。
其次，3月11日签订的房屋买卖合同没有及时得以履行，其责任因由被上诉人承担，因被上诉人钱款无法及时到位所导致。至7月25日，被上诉人钱款已到位，故向上诉人提出签订一份补充协议(即7月25日之“协议”)，并在协议中约定数额畸高违约金，显然是出于保护被上诉人目的，不具公平性。
最后，根据《最高人民法院印发〈关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见〉的通知》第7条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二) 第29条，一再强调违约金应“根据公平原则和诚实信用原则予以衡量”。本案中的违约金明显违反公平原则和诚实信用原则，当属无效，不应予以支持。
综观本案，原系被上诉人由于无法按时筹措钱款履行合同，导致合同没有按时过户，系违约在先。上诉人之一谢某1在无授权情况下，仅一人与被上诉人达成延期过户协议，该延期过户协议应属效力待定，不应成为本案判决之依据。此外，本案涉案金额高达209万元，属争议额较大的案件，且一方人数众多并存在责任不一，涉及的法律关系又较为复杂，一审期间上诉人曾提出希望该案件转为普通程序，以便于法院更好的查明事实，作出公正判决。然而一审法院并没有采纳上诉人的建议，反而在还没有查明事实，又缺乏有力证据的前提下，并加以判决，导致上诉人一审败诉，并将面临将市值高达250万元的房屋近似无偿地转让于被上诉人。上诉人家中耄耋老人无不老泪纵横，茶饭不思，每每想至即将无处安老，悲痛欲绝。一审法院对于多处法律行为认定不当，故恳请二审法院，维护上诉人合法利益，依法予以发回重审或径行改判。
上诉人：
年 月 日
采购方： (以下简称“甲方”)
供应方： (以下简称“乙方”)
甲乙双方为确立长期的货物供应关系，以《中华人民共和国合同法》为依据特签订本采购合同，以该采购合同为总合同固定采购形式和流程，具体的采购内容以采购订单为准。
一、采购标的
(一)根据甲方的采购需求确定采购范围。
(二)乙方的货物质量应当符合以下质量要求：
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
如该货物有相应的样品的，乙方的货物质量应当同时符合样品的质量;如样品的质量与质量要求有冲突的，以样品的质量为准。
(三)乙方货物的包装根据以下包装要求进行包装：
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(四)乙方须保证出售给甲方的货物不存在权属争议，乙方具有完整的所有权和处分权。同时该货物的使用不会侵犯任意第三人的权利。
二、价格的确定及调整
(一)乙方须根据市场价格在合理的范围内报价，在甲乙双方充分协商后确定最终价格并制定报价单。如乙方的报价不真实或严重高于市场价格，甲方可根据实际情况选择要求乙方退回部分货款，继续履行合同;也可以选择单方通知解除合同并要求乙方补偿经济损失。
(二)乙方向甲方供货需遵循最优惠原则。即当乙方向第三方提供更低价格或更优惠的供货条件时，该价格或该优惠条件将自动适用于甲方。如乙方未遵循最优惠原则，须根据实际情况对甲方进行充分的补偿。
(三)当其中一方认为价格需要调整时，须提出正当合理的理由，另一方认为可以接受的，在双方充分协商后以书面形式对价格作出调整。
三、采购订单的发出、确认和撤销
(一)采购订单经由甲乙双方业务负责人签字后方才生效，生效的采购订单与本合同具有同等的法律效力。
甲方的采购订单通过传真或电子邮件的形式发送给乙方，乙方必须在采购订单到达乙方的当日签字确认订单并回传给甲方。如乙方未在规定时间内回复甲方的，视为该订单已经签字确认并生效。
(二)在收到乙方确认签字的2日内，如乙方的货物还未发出，甲方仍有权以书面形式撤销或变更该订单。
四、货物的运输
(一)根据报价单及采购订单的内容具体确定由本合同的哪一方负责货物运输事宜。
(二)当货物运输到甲方指定的地点且卸入仓库后，货物毁损、灭失的不可抗力风险和意外风险由乙方转移给甲方。
五、货物的验收
(一)甲方在货物到货后两天内完成验货入库，以甲方质管部的“进料检验标准”为验收标准，并必须符合采购订单、质量要求和样品质量，验收无异后方才入库。如果发现存在与要求不符的情况，根据第七条的列举的相应情形处理，处理完毕后方才入库。
(二)对于货物的质量，乙方须提供一个合理的质量保证期间，在该质量保证期间发生的任何质量瑕疵乙方都必须作出合理的补救措施，费用由乙方负责;如甲方由于该质量瑕疵造成损失，乙方应当对甲方补偿;如由于该质量瑕疵导致任何纠纷，乙方必须妥善解决。
六、货款的结算
(一)甲方付款的方式为月结，即每月底之前结清上个月整月发生的货款。以双方整理核对后的单据为计算依据，如乙方货物存在瑕疵需要扣款的，甲方在通知乙方后直接从应付货款中扣除。
(二)每月的1日至2日甲乙双方都应收集整理单据，编制汇总表，在每月5日之前(包括5日)完成单据和数据的核对，双方对账完成并无异议后再交由甲方财务部门审核。
(三)乙方须在每月15日根据甲方应结算的金额向甲方开具税率为17%的增值税发票，甲方在收到发票后由甲方财务部门通过银行转账把货款打到乙方提供的银行账户，以甲方完成付款程序的`时间作为付款日期。如乙方在该月15日没提供发票，则本次货款将顺延至下个月一起结算。
七、违约责任
(一)乙方无正当理由作出以下行为：1.明确拒绝订单;2.在合理期限内未着手执行订单的都视为无正当理由拒绝履行合同。
对于乙方拒不履行合同的行为，甲方有权选择作出如下决定：1.向乙方发出继续履行合同的催告，并要求乙方按照订单内容执行且依照货款的____%按日向甲方支付迟延履行金;2.中止本采购合同，向第三方购买货物，直至乙方表明继续履行该合同且就拒绝履行合同的行为赔偿甲方全部损失并按照货款的____%按日向甲方支付拒绝履行金，该合同才恢复效力;3.向乙方发出解除本合同的通知，并有权要求乙方支付违约金人民币______元。
(二)乙方无正当理由迟延到货的，应当按照迟延部分的货款的____%按日向甲方支付迟延履行金。
(三)在及时通知甲方并获得甲方同意的情况下，乙方至多可在提早三天到货，如提早到货的时间超过三天的，甲方视情况协助乙方办理仓储事宜或接收乙方货物，但由此产生的费用由乙方负责。
(四)乙方的货物种类、型号、规格与订单不符的，乙方须重新按照订单要求发货;
乙方的货物质量存在瑕疵的，甲方有权根据实际情况选择退货、换货、修理、折价等方式处理该批货物;
乙方的货物数量少于订单要求的，乙方应当补齐数量;货物数量多于订单要求的，对于多出的部分甲方视情况可选择退回或折价接收。
乙方的货物存在权利瑕疵的，乙方须补偿甲方由此造成的损失并处理由此产生的相关事项。
处理上述情形时产生的费用由乙方自行负责，甲方应当协助乙方处理相关事宜。
(五)乙方未履行开具发票、合格证书、检验报告、说明书等与货物有关的
材料或配件，未妥善履行其从属义务，甲方有权要求乙方及时补救并在合理的可预见范围内赔偿甲方相关损失。
(六)由于不可抗力导致其中一方不能履行合同或不能完全履行合同的，免除该方由此产生的违约责任，但履行合同存在困难的一方须及时通知另一方并尽可能的减少损失，否则由未尽通知和减损义务产生的额外损失仍须由这一方全部承担。
(七)如乙方不能及时支付甲方违约金、赔偿金、迟延履行金、拒绝履行金、甲方为乙方垫付的费用等款项，甲方有权从应支付给乙方的货款中扣除。
八、合同的效力
(一)本合同自签署之日起开始生效，有效期截止至______年_____月_____日书面合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
(二)如其中一方认为仍须添加补充协议或附录的，经甲乙双方一致同意后以书面形式添加在附件之中。经双方确认生效后的附件与本合同的主合同具有同等的法律效力。
(三)本合同的主合同及其附件都必须以书面形式进行修改，经甲乙双方一致同意后方才生效。
(四)如出现以下情形，本合同将提前解除。
1.甲乙双方协商一致后签订《提前解除<采购合同>协议》，本合同将提前解除。
2.如遇以下情形，甲方有权提前解除该合同：
(1)乙方无正当理由拒绝履行合同并经甲方催告后3日内仍不履行合同的，甲方解除合同的通知到达乙方后立即解除合同。
(2)乙方履行合同的主要义务和从属义务存在瑕疵，经甲方催告后10日内仍未尽其义务妥善采取救济措施或补偿甲方损失的，甲方解除合同的通知到达乙方后立即解除合同。
(3)乙方失去生产该类产品的资质、主体资格或者其他原因导致乙方不能履行合同的，在该类情形发生后合同即自动解除。
(五)合同终止后若双方仍有合作意向，可以续签采购合同。
(六)合同终止或合同解除之日起，甲乙双方的权利义务解除。但在合同有效期间发生的权利义务甲乙双方仍继续享有或承担。
本合同的终止和解除不及于第九条，即本合同解除后仍须按照第九条清理双方仍然存在的权利义务。
九、争议的解决
(一)如甲乙双方就本合同发生分歧，应首先争取友好协商解决。
如双方不能通过协商的方式解决问题，则可通过诉讼方式解决。
(二)甲乙双方就本合同发生的诉讼应由甲方所在地法院管辖 。
(三)在合同效力未终止的情况下甲乙双方发生分歧或诉讼的，不影响本合同的效力，甲乙双方须继续执行本合同。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 签约代表： 签约代表：
签约日期： 签约日期：
银行账户： 银行账户：
电话： 电话：
传真： 传真：
地址： 地址：
一、买方在签订和履行买卖合同时应注意的问题：
1、确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵
买卖合同标的物的权利瑕疵，是指第三人得对标的物主张权利，买方不能取得所有权或不能取得完全的所有权。为保证买方能够取得不受争议的财产，买方必须要求卖方在订立合同时提前说明，该出卖物是其拥有所有权和合法处分权的财产，如果卖方未将标的物上存有第三人的权利的情形预先告知买方，则买方有权请求降低价格、或解除合同和要求赔偿损失。
2、确定标的物有无质量缺陷
卖方出卖的标的物必须符合法律的规定和当事人的约不定期，如果标的物有表面缺陷(以通常方法检查即可发现的缺陷)，买方应于接受标的物的当时提出;如果标的物有隐蔽缺陷(即需要经过技术鉴定或在物的使用过程中才能发现的缺陷)，买方应于规定的期限内提出。卖方交付的标的物有缺陷，买方有权拒收。买方已接受的，卖方应根据情况承担降价、修理、更换、退货、支付违约金、赔偿损失等责任。但是，如果卖方在订立买卖合同时已对标的物的缺陷作了声明，或买方知道标的物的缺陷而愿意购买，则卖方对标的物的缺陷不负责任。
3、敦促卖方按约定和法律规定的时间、地点和方式，完整地交付标的物和办理有关手续。例如对于房产、机动车辆、船舶必须办理登记手续。
4、对对方当事人签约资格进行审查
签订合同的双方当事人应具有签约资格，否则，即使签订了合同，也是无效的。所以，在签约时，应调查对方的资信情况。首先，可以通过有关机关和银行等单位进行了解，确定对方的主体资格。其次，应当要求对方出示有关法律文件，证明其合法资格，如执照等等。具体到签约的身份问题，应要求其出具有效的授权证明，如委托书等，以了解对方的合法身份和权限范围。
审查对方当事人的.签约资格，要严肃认真的了解对方的企业信誉及其行为能力和责任能力，切不可草率行事，以免上当受骗。
5、欺诈防范
有些签约人不仅在身份上有可能进行欺诈，还有可能在合同中故意设置陷井，进行诈骗。所以，谈判者在最后审查合同时.应结合谈判原始文件，看是否有遗漏、不一致，相抵触或真实确认谈判原意之处.并且要审查合同的文字.看它是否准确，明了地表达了意思。对那些重要项目谈判所订的合同，不仅谈判人员应反复审查，还应交由有关专家审查.加法律专家、语言专家、相关专家等，从各个角度严格把合同关，减少不必要的损失。
6、适用法律是否正确
这也就是对合同的合法性进行审查。可以从下面几个角度进行考虑。首先，此次的谈判活动是否完备。其次，合同的内容是否合法、有无与法律、法规或国际惯例相悖之处。
如果此次谈判活动或程序上有问题应立即纠正，手续不全的应立即补办，否则合同即使签署也是无效的，有的还会产生不应有的法律后果。如果合同内容上与相关法律法规或国际惯例相违背，应立即删改、否则合同也难以成立。
7、条款是否完备
合同中的条款应该具体详细，并具备合同能够成立的主要条款，如标的、价格、数量、合同的期限、履行地点和方式以及违约责任等等。另外，合同的普通条款也很重要，只有在合同具备起码的条文后，才能明确双方当事人的权利、义务和责任.对于合同的履行，避免争议的发生均有十分重要的意义。
8、合同是否有效
对合同签订是否有效进行审查，有两个角度，一是谈判者的主体资格是否合格，是否经过合法授权，以及权力范围如何、这在前面已经讲过。二是合同本身的内容有无前后矛盾，相互冲突的部分，如有，必须及时修改、调整、否则便会影响条文的效力。
二、卖方在签订和履行买卖合时应注意以下几点：
1、主动明确价格条款。价格是买卖合同的一项重要条款。如果价格条款没有或不明确，买方付款就没有标准，没有依据，很容易发生纠纷。
2、敦促买方按合同规定的时间和方式支付价款。在即时清结的买卖合同中，买方应按规定支付价款，否则，可要求买方承担违约责任。
3、敦促买方接受标的物。一般来说，买方订立合同的目的就是取得标的物，买方会按约定接合同的约定及时接受标的物这会给卖方造成不利。卖方若遇买方无故拒不接受标的物或由于买方的原因无法交付的情况，为终结买卖关系也可将标的物交公证机关或有关单位提存。
三、签订买卖合同的常见问题
常见问题：买卖合同主体如何明确?
在签订买卖合同中，应先审查买卖双方的名称、地址、身份信息等资料是否真实，合同双方是否具有签约的权限。首先，签订主体只有真实存在，在发生纠纷时才具有诉讼主体资格。如果当事人提供的是虚假信息，如虚假的公司名称、虚假的身份信息等，则可能有发生纠纷时无法向一方主张权利等法律风险。其次，如果当事人无权签约，则所签合同的效力则存在不被承认的风险，这里主要针对的是作为买卖合同的卖方，如合同中的卖方对所出卖的标的物，不具有所有权或者处分权，则其与买方所签订的合同属无效的合同或效力待定的合同，一旦出现这种情况，作为买方，则丧失了按照
合同编号：_________
买方：(以下简称甲方)_________
卖方：(以下简称乙方)_________
{提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，甲方应为法人或具备纳税主体资格的分公司，不能是以指挥部、项目部、工区等临时机构或内部职能部门(但甲方所在地的税务部门明确认可项目部名义签订合同的除外);合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
第一条产品的名称、规格、数量、价格等
名称
规格型号
单位(吨)
数量
不含增值税单价(元)
不含增值税总价
(元)
生产厂家
基准价
综合费用
以上小计
增值税
增值税税率，增值税额。
含增值税合同总价(大写)：人民币(小写)：￥
1.1本合同暂定总价(含增值税)元(大写：人民币元)。其中，不含税价款为元(大写：人民币元)，增值税税率为%，增值税元(大写：人民币元)。
1.2表中钢材单价=基准价+综合费用。此单价为乙方运抵甲方指定交货地点的交货价。其中，基准价按照价格确定，综合费用包含产品装吊、捆扎、运输、中转、仓储等到达交货地点前的所有运杂费、保险费、出库费、利润等一切费用。
(提示：基准价根据实际情况约定，如约定中标价、我的钢铁网、中国发改委价格信息网或当地市场建筑钢材价格网等当期价格确定)
1.3上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约;甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第7.2条为准。
第二条合同履行期限
自年月日至年月日;该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前日通知乙方。
第三条质量标准：。
(提示：按国家现行标准执行，如约定螺纹钢GB1499.2-20__,盘条圆钢/高线GB1499.1-20__及相关国家标准等)
第四条计量方法
4.1按理论重量结算;
4.2按过磅重量结算;
以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。
(提示：应约定明确，如螺纹钢、圆钢、型材按照理论计量，高线以过磅实际重量计量等)
第五条交货时间及方式
5.1交货时间：乙方收到甲方的供货计划通知后，应根据甲方的要求日内将货物送到甲方指定交货地点。
5.2交货地点：乙方运输至甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担。货物未交付甲方前，灭失、损毁风险由乙方承担。
(提示：地点约定应具体详细，如供货地点较多或签订合同时尚未确定，建议约定地点以甲方通知为准)
5.3运输方式：如汽车。卸货由方负责，卸货费用由方承担。
5.4包装方式：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。
第六条验收：
6.1验收时间：;验收地点：_________。
6.2每批钢材的有效材质证明书等原件，应随货同行及时交到甲方收货人手里，必须确保质保书与钢材批号的对应。
6.3每捆包装上至少须附有两个标签，清晰地标明生产厂家、钢材牌号、炉批号、规格、重量等。
6.4甲方有权随时检查乙方供货数量或重量，乙方应配合甲方的检查。
6.5甲方有权对初步验收合格后的产品交检验部门检验，任何被检验的货物不能满足质量技术和规格要求，甲方有权要求对该批货品按照合同6.6条的约定进行处理，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。
6.6甲方如发现货物的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的，应自收到货物后日内向乙方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约，甲方有权自行处理，造成的损失由乙方自行承担。
(提示：甲方提出的异议中，应明确不符合规定的产品名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、不符合情况及其检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项)
6.7甲方指定负责材料的验收、签认;乙方指定负责材料的交验、签认。甲方指定的上述人员是甲方唯一的收货代表，其在乙方送货清单上签字，作为乙方材料已到现场的证明，指定人员以外其他人员的验收、签认，对另一方不发生效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。送货清单(或相应票据)中事先印刷的相关备注文字(双方验收人员签署的备注内容除外)内容不构成合同文件的组成部分。
甲方对材料的验收，并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。
(提示：甲方可指定一至两名人员为收货代表)
6.8本合同约定货物的质保期为个月，自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。
第七条货款结算与支付
7.1本合同无预付款。
7.2每月的日为当月的结算截止日期，双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
(提示：本条可根据本单位结算管理进行约定)
7.3双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。
7.4货款支付采用下列第项。
(1)货款一次性支付。结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后日内，向乙方支付货款的%，剩余%作为质保金，待质保期满后个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付货物质量的保证责任。
(提示：如不适用一次性支付货款情况，则本款删除)
(2)货款分期支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后日内，甲方按业主当月向其拨付的工程进度款比例，同比例向乙方支付货款，最高支付比例不得高于当月货款结算金额的%，剩余%作为质保金，待质保期后个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付物品质量的保证责任。
(提示：如不适用分期付款方式，则本款删除)
7.5支付方式：。
(提示：根据项目实际情况，选择银行转帐、信用证支付等方式，但在约定承兑汇票方式时，应注明此价格基础上甲方不另外支付承兑贴息)
乙方指定联系人，联系方式。
7.6如甲方出现资金困难，乙方同意给予个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
第八条甲方的义务
8.1甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
8.2按合同约定支付合同价款。
8.3甲方不得无故拒绝接收供应计划范围内的物品。
8.4按合同约定对物品进行检验和验收。
第九条乙方的义务
9.1乙方保质保量提供服务，所供钢材必须经国家权威机构认可的钢铁公司生产的产品，产品质量符合国家标准及相关规定。
9.2乙方应在规定的时间内，准确无误地将产品送至甲方指定送货地点，并配合甲方验收，共同做好签认记录。
9.3乙方应做好所供钢材进场工作，保证顺利卸货退场，确保供料正常进行。
9.4乙方有义务协助甲方调剂非乙方原因造成的乙方所供应的多余产品。
9.5乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定。因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付之前，因乙方原因对道路、周围环境、及人身、财产造成损害的，乙方承担赔偿责任。
9.6乙方积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票(专用发票/普通发票)已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。
9.7在涉及到钢材质量问题的退货行为时,如果退货行为涉及到开具红字增值税专用发票的行为,乙方应当履行相关协助义务，因乙方原因造成的退货行为产生的人工费、运输费等费用由乙方承担。
9.8在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。
9.9乙方其他义务：。
第十条违约责任
10.1甲方在宽限期后，仍逾期支付货款的(乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外)，甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款(不含增值税)的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。
10.2乙方不能随车提供质保书和其他单证的，甲方有权拒绝收货，乙方应承担退货等责任和费用，并向甲方支付未提供单证的货款金额的%的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。
10.3乙方逾期交货的，每逾期一日，按照逾期交货金额的%向甲方支付逾期交货的违约金，甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购产品，所增加的费用由乙方承担;如逾期超过日，则甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
10.4乙方所交产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，乙方应按照甲方异议时提出的要求处理，由此产生的费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内，乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的，乙方按本批次所交产品金额的%支付违约金;逾期超过指定期限日的，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
10.5乙方多送产品到达甲方指定地点的，甲方有权拒绝接收多交部分产品，退场责任和费用由乙方自行负责;如乙方拒绝收回多交部分产品的，甲方有权自行处理上述货物，造成的损失由乙方承担。
10.6乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
10.7乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方并保证货物无权属瑕疵或知识产权争议，否则，给甲方造成的任何损失由乙方承担。
10.8乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
10.9乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
10.10乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
10.8乙方其他违约责任：。
第十一条争议解决
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第种方式：①由仲裁委员会进行仲裁;
②按照争议标的提交法院或法院进行诉讼;
③提交我方(根据我方的合同主体地位填写甲方或乙方)所在地人民法院进行诉讼。
(提示：管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定一种。无论诉讼还是仲裁解决，均应选择与甲方最密切联系的法院或者仲裁机构。选择仲裁的，应优先选择成都进行仲裁;铁路项目或法律规定可以由铁路运输法院管辖的纠纷必须选择成都的铁路运输法院;除以上两种情形外，必须约定由我方所在地法院进行诉讼)
第十二条其他事项
12.1本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。
12.2在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的日内书面通知对方及有关机构变更情况，并提供相关信息资料。
12.3双方确定双方所预留的以下地址为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。
甲方送达地址：_________。
乙方送达地址：_________。
12.4合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
12.5本合同自双方签章之日起生效。本合同一式份，双方各执份。
(以下无合同正文)
买方：(公章)_________卖方：(公章)_________
住所地址：_________住所地址：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
电话：_________________电话：_________
纳税人识别号：_________纳税人识别号：_________
开户银行：______________开户银行：_________
账号：__________________账号：__________________
甲方（卖方）：赵
乙方（买方）：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在 2小区3号楼 4单元 405室（建筑面积120平方米，储藏室40 平方米，产权证号st ）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整 ；即人民币小写100XX元 。
三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整 ，即小写300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由 甲方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月 前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租注使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万 元的`违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台（型号： ），空调两台（型号： ），热水器（型号：），浴霸（型号： ），饮水机（型号： ），音响两台（型号：258695 ），凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施， 等让与乙方（含在房屋价值内）。
十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
十二、附加条 款：
1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方（卖方）： （印） 身份证号：
住址： 电话：
20xx年04 月 28日
乙方（买方）： （印）身份证号：
住址： 电话：
甲方：
乙方：商丘纺织有限公司
经甲乙双方平等协商达成以下协议：
1、乙方向甲方购买 络筒机四台（120锭/台），每台价格壹万陆仟元整（￥16000元），合计总价为陆万肆仟元整（￥64000元）。
2、拆车前甲方机器完整不缺机物件，签订合同当日乙方交付甲方机器设备全款（甲方不负责开具发票）。
3、甲方负责为乙方将机器完好无损免费拆卸并上车。
4、设备拆卸上车前付完设备全款，运费乙方自己承担。
5、双方本着诚信合作原则，同意双方签字生效。
甲方： 乙方：商丘纺织有限公司
开户：河南省安阳市农行东风支行 地址：河南省虞城县203省道东侧，杜集镇北3公里处
卡号： 电话：
身份证：
20xxx年3月14日
第一，审查合同主体，不只是要审查合同主体是否适格。还要看供方有无供货能力，有无独立承担经济责任。如是审查需方，需看有无付款能力，有无独立承担经济责任能力。注意供需双方都要核对清楚。
第二，审查买卖标的物(货物)的基本情况。看是否有产品名称故意不写全称，混淆产品品种;或供方不写产品牌号和商标，想达到以次代好的目的;有的供方不写产品规格型号，企图交货蒙混过关;还有的供方不写生产厂家，想用价低的档次差的产品供货。
所以，在审查时需重点审查是否写清产品全称，写清牌号、商标，写清、写全规格、型号、写清生产厂家。
在审查买卖标的物时，看是否有供方不写随机备品、配件工具、数量及供应办法。为了不免费提供，再借机收取配件费用。故需要提醒签订者注意：要写清随机备品、数量，配件工具、数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。
第三，审查标的物的数量和计量方法。为避免合同双方签订者对产品数量或计量方法故意约定为本企业的标准或计量方式。应注意产品的数量应以国家统一的标准计量单位表示，没有统一计量单位的，产品数量的表示方法由双方确定，但必须具体明确，切不可用含糊不清的计量概念表述，如一件、一箱、一打等，应对双方使用的计量方法作出具体解释，如一件、一箱、一打等的表示，具体包括的产品数量是多少。看是否供方不写随机备品或配件工具的数量。防范方法是要写清随机备品数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。
第四，审查标的物的技术标准(含质量要求)。这在买卖合同中存在的陷阱是不写质量标准;成套产品的，不写附件的质量标准;看样订货的，不封存样品。
所以要注意审查时质量标准，是国家标准呢?还是行业标准?亦或企业标准?成套产品的，不但要写清主件的质量标准，还要写清附件的质量标准。看样订货的，一定要将样品封存好，作为验收的标准。另要注意审查质量负责的条件和期限，不但要写清，而且要写的科学、合理。如果对产品质量保证的时间写的不合理，就会造成买方无充足时间审查。
第五，审查标的物的包装方式和包装要求。在买卖合同中，会经常出现供方不写或不写清包装标准、包装物的供应和回收，也不写费用负担，以达到简易包装省钱省力的目的。在审查时就要注意看是否写清包装物、包装标准、包装标签的内容等。对包装物的供应、回收，费用负担也要写清楚，以免出现纠纷。对包装不善引起货物损坏的责任约定是否清楚等。
第六，产品价格及支付期限、地点和方式及交货的期限、地点和方式。在买卖合同中不写单价，逃避物价检查，并为偷、漏税创造条件，或需方只写金额数量，不写币种等情况都会发生，不写清交货方式，以达到不承担风险责任的目的，也为纠纷管辖设下埋伏。在审查中要看是否写清单价，写清币种。看是否写清交货地点和方式，代办托运时间及是否写清运输工具和运输路线等。
第七，审查合同中是否约定验收或者检验的标准、方式、日期。在买卖合同中容易存在的陷阱是供方不写验收标准、方法及提出异议的期限，或将提出异议的期限订的过短。在审查合同时就要看是否明确规定货物的验收办法，事关供需双方预期的经济效益与合作成功与否的大局，也是易发生质量纠纷的地方，必须注意明确订明。看合同中是否明确载明：验收的时间;验收的方式;验收的标准;由谁负责验收和试验;当验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品的.质量监督检查机关执行仲裁等等。
第八，审查是否约定结算方式。在买卖合同中不写结算方式和期限，或只写结算方式，不写结算期限。以达到延长付款期的目的，这是买卖合同常存在的陷阱。这就需要注意审查是否写清结算的具体方式，写明结算期限。若是分期付款，还要审查是否写清每次付款的日期和确切数额。
第九，审查违约责任及解决合同争议的方法。在买卖合同中会存在有可能违约的一方，不写违约责任，或将违约责任写得过轻。甚至不写合同纠纷的解决方式;选择有利于自己的合同解决方式和管辖机关。以为己方违约做好铺垫。这就需要注意是否将违约责任写具体。最好把对方每项义务不履行的违约责任都分别写清，以钳制对方，使其正确、全面履行合同义务。要审查是否写清解决纠纷的方式，是仲裁、还是诉讼及确定纠纷的管辖地等。
第十，审查合同落款、署名、盖章等方面。在买卖合同中往往存在不注意写明签名人是法人代表，还是法定代表人授权的其他委托代理人。及不盖公章或盖的不是公章，用没有备案的合同章甚至业务章，或盖上了分公司或公司下属部门的印章。
一定要注意这一细节，要盖公章，有些单位的合同专用章是经过备案的也可以，但这难于判断。签字的一定要是公司法定代表人，或持明确授权书的代理人，但相对方要把该授权书留件备
查。
另外值得提醒注意的一点，在审查落款、署名、盖章时，看合同中关于签字和盖公章是怎么约定的：如果关于合同效力条款有写“签字和盖章，合同方生效”，那么就要注意审查看，署名和盖章二者是否同时都有，否则会影响合同的效力，造成买卖合同无效的风险。
甲方(出售方)： 身份证号：
乙方(购买方)： 身份证号：
甲方现有一辆 白 色宝马5系20xx款530Li领先型 车，车牌号 粤 ，
发动机号，登记日期，乙方已现场核对一致，于 年 月 日有偿转让给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经双方自愿协商一致，签订本合同：
一.本车价款为人民币 元(大写 元)成交。
二.乙方应于本合同签订时，支付人民币元(大写付给甲方。
三、本车使用性质行驶证正、副本，身份证复印峻，路费收据，机动车辆登记证书)。由乙方现场过目清点确认后交接。
四、甲方需对以上所有证件费用的真实性，合法有效性负全部责任，如因来历不明或被抵押、查封等其它甲方因素而给乙方带来的直接经济损失，由甲方全额承担。
五、本车甲方不作任何质量保证，由乙方现场绝定认可购买，成交后双方不得有异议。
六、自签字成交前与此车有关的'一切事宜(含交通违章、事故、债务纠纷等)由甲方负责，签字成交后一切事宜(含交通违章、事故、债务纠纷等)由乙方负责，与甲方无关。
七、本车由自费于 柒 工作日内(过户、转籍)完毕，甲无偿提供(过户、转籍)所需证件，在办理(过户、转籍)过程中，出现车辆专章、欠费、罚款等无法办理业务，由甲方自行承担由此造成的全部费用。
八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之时起生效即成。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同
订立合同双方：
购货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称甲方；
供货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。（应注明产品的牌号或商标）
2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行：
（1）按国家标准执行；
（2）按部颁标准执行；
（3）由甲乙双方商定技术要求执行。
（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。）
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：＿＿＿＿＿＿＿。
2.计量单位、计量方法：＿＿＿＿＿＿。
（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收＿＿＿＿＿＿＿。
（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）
1.产品的交货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿。
2.交货方法，按下列第（）项执行：
（1）乙方送货；
（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；
（3）甲方自提自运。
3.运输方式：＿＿＿＿＿＿＿。
4.到货地点和接货单位（或接货人）＿＿＿＿＿＿＿＿。
（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）
第五条产品的交（提）货期限
（规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）
第六条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第（）项执行：
（1）按甲乙双方的商定价格；
（2）按照订立合同时履行地的市场价格；
（3）按照国家定价履行。
（执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。）
2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）
第七条验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿。
（合同应明确规定：1.验收时间；2.验收手段；3.验收标准；4.由谁负责验收和试验；5.在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等）。
第八条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）
第九条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的＿＿＿％的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款＿＿＿％的违约金。
（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）
2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它＿＿＿＿＿＿＿。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或签证，应送公证或签证机关）……等单位各留存一份。
购货单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
供货单位（乙方）：＿＿＿（公章）
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿（公章）
法定代表人：＿＿＿＿＿＿（盖章）
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
订立合同时如何防范交易风险
随着我国市场机制的逐步完善，合同观念深入人心。与之相应，合同纠纷也越来越多。如何在订立合同时防范合同欺诈，预防合同纠纷的发生，已成为众多公司经营管理者追求的目标。作为公司经理人，如果你在签订合同时能够很好的应用有关对策，那么，在将来可能发生的合同纠纷中，就能将风险降低到最低。本文根据对众多合同纠纷案件的分析和研究，提出了在签订合同时应重点注意的几个问题，但愿它们能帮助你签订无可挑剔的合同，让你的公司在交易过程中降低风险。
一、争取合同的起草权
一般来讲，合同由谁起草，谁就掌握主动权。起草一方的主动性在于可以根据双方协商的内容，认真考虑写入合同中的每一条款，斟酌选用对己方有利的措词，更好地考虑和保护自己的利益。
二、认真审查签约对象的主体资格和资信能力
当前，一些不法单位和个人利用经济合同进行违法犯罪的现象时有发生。为防范欺诈行为，减少交易风险，必须认真审查对方的主体资格、履约能力、信用情况等。首先要查看对方的营业执照和企业参加年检的证明资料，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法。如果他有担保人，也要调查担保人。不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件，就相信对方，有的企业因没有参加年检而已被工商部门吊销营业执照，如果你稍一疏忽，就可能掉进一些不法分子设置的陷阱。同时也要审查签约人的资格，查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明，了解对方的合法身份和权限范围，以确保合同的合法性和时效性。对于标的额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力。
三、合同名称与合同内容要一致
有些企业使用统一的合同文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用购销合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
四、注意价款支付及其方式
市场条件下的企业要讲求经营效益，而不是单纯追求销售额，更不是单纯追求生产量。如果卖出去的商品收不到货款，那样只会生产得越多，销售得越多，亏损越严重。为了确保价款能够及时足额地收回，必须把好合同签订中价款支付及其方式的关，从源头上降低经营风险。首先，最好采用先款后货方式。这样，经营风险已经转移到需方身上，供方的风险很小甚至不存在。但这种方式需方一般不会同意。其次，采用先交部份定金方式。这种情况，可以减少供方的风险。合同中一般应注明：交付定金之日起，合同生效。第三，如果确需采用先货后款方式，则要注意把握好需方的整体实力、信誉度、付款时间的长短及手续交接等。在签订合同时须要求需方提供加盖需方单位公章的营业执照复印件。需方收货的人若非其法定代表人，收货人必须持有由法定代表人签字并由需方单位盖章的授权委托书，注明委托事项、委托权限、委托期限等。第四，要注意列明每项商品的单价。有些企业在购销合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确商品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
五、用词要严谨
签订合同不仅要做到字斟句酌、反复推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱两可的词句或多义词，而且要注意合同的条款有无重复，或者前后是否自相矛盾，以免使对方钻了空子。例如，某一合同中有这样一条：“合同生效后不得超过45天，乙方应向甲方缴纳××万元的履约保证金。……超过两个月如未能如期缴纳，则合同自动失效。”这里“两个月”究竟从哪一天开始算起，是合同生效之日开始算起还是合同生效45天以后算起，写得不明确。还有这样一个案例，某科研所在转让一项技术时，客户要求由甲方提供原材料，负责成品的化验。当时科研所同意了，但在合同中却表述为“甲方负责原材料及成品的化验”。后产生纠纷，科研所以此为据称其只提供“产品化验”而不负责“提供原材料”，客户因此遭受20多万元的经济损失。
六、明确规定双方应承担的义务、违约的责任
许多合同只规定双方交易的主要条款，却忽略了双方各自应尽的责任和义务，特别是违约应承担的责任。这样，无形中等于为双方解除了应负的责任，削弱了合同的约束力。还有一种情况是，虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金和赔偿金，但条款写得十分含糊笼统，没有明确的数额，这样，也不利于以后发生争议迅速确定违约和赔偿的金额。所以，一定要明确违约金和赔偿金的数额或计算方法。
七、注意定金与“订金”的区别
定金是债的一种担保方式，民法典规定当事人可以依照《民法典》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。可见定金具有惩罚性，在民法典上称为定金罚则。在实践中不少人将定金写成了“订金”，而“订金”在法律上被认定为预付款，不具有担保功能。
八、合同条款必须对等
民法典明确规定当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务，一方享受权利，必须承担义务，合同条款的对等性是公平原则的重要内容。对于义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，应谨慎与之签订合同。因为一旦出现纠纷，本方将会处于极为不利的境地。同样，也不要签订权利多、义务少、责任轻的合同，否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。
九、约定合同纠纷的解决方式和诉讼管辖地要明确具体
在合同中一般约定，若本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，通过诉讼（仲裁）方式解决。若选择仲裁方式解决合同纠纷，不能只是笼统的写一旦发生纠纷在甲方（或乙方）所在地仲裁部门解决，而应写具体的名称，如青岛仲裁委员会、烟台仲裁委员会。如果没有写具体名称，发生纠纷后只能由当事人协商签订补充协议予以明确，协商不成原仲裁协议或合同仲裁条款无效。若选择诉讼方式解决合同纠纷，应尽量选择已方所在地法院管辖，若对方不同意，可改为双方所在地法院均可管辖，尽量不要选择对方所在地法院管辖。在选择管辖法院时还应注意协议管辖不得违反级别管辖与专属管辖。如：对于诉讼标的达不到中级人民法院管辖的一般财产案件，约定由某中级人民法管辖是无效的。又如，海事案件，只能由海事法院管辖，合同当事人约定由普通法院管辖是无效的。
十、充分重视法律专业人员的利用
订立合同是一件技术要求高、风险也很大的经营行为，无论对于合同的效力，还是履约能力或陷阱条款，公司法人及经营者都因可能缺乏经验而难以准确进行把握。只有充分借助法律专业人员的作用，才能更好地预防合同纠纷。如让法律专业人员参与合同的签订，或委托公证、鉴证机关进行公证或鉴证，当然最直接也最普遍的是聘请律师进行咨询解决或向公司常年法律顾问求助。
企业签订合同时应注意的事项及常见的风险规避方法
一、合同的主体(甲方\乙方)
甲方在签合同时一般应有甲方公司的全称(保证公章和营业执照上面的名称相一致)及法定代表人的签名;
对乙方则应特别注意
1、首先应特别注意营业执照上的公司名称，保证合同上的乙方和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
2、一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
3、应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。
4、在履行合同的过程中涉及到乙方人员签字的地方都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到乙方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。
5、如果签约方为个人，应特别注意落实个人身份，并留下身份证复印件，及资信状况，最好是以钱款两清的方式来交易，以避免风险。
二、合同主体的考察
1、签约对方的主体资格
(1)签约对方为个人时，法律要求必须是完全民事行为能力人，既签约方精神正常且年满18周岁或者16至18周岁但以自己的收入为主要生活来源，在此情况下可以要求其提供身份证、详细的家庭地址、联系方法及个人的其他情况，方便于在必要时对其进行实地的考察和确认,。
(2)签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部/科/处/室等是不具备主体资格，不能签约的,如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效;而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格(是否有授权)是否有非法人营业执照如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。对企业主体格的审查，一般是对企业营业执照进行审查，主要应查看的内容是企业名称，看该名称与拟签合同当事人的名称是否一致，不一致则风险较大;看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意;看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大;看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。
3、要核实对方资信情况
在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款;对核对履约记录情况后，如履约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料;同时可以通过了解对方客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。
对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。
三、合同的订立
1、依据《民法典》的规定，当事人订立合同采取要约和承诺的方式，而要约是指希望和他人订立合同的意思表示，一个有效的要约包括(1)内容具体明确;(2)表明经受要约人承诺，要约人既受该意思表示的约束力;(3)要约应具备合同的主要条款;做为销售人员，如果有和他人订立合同的愿望，则应当会向他人发出合格的要约，这样一旦对方对要约做出承诺，则双方间的合同就宣告成立。如果发现要约有问题应以书面的方式及时撤回要约，有效的要约撤回应在要约之前或与要约同时到达对方，才会产生相应的法律效果。在合同签定的要约阶段存在以下的风险(1)把要约误认为要约邀请;(2)要约内容不当;(3)要约撤回不当;由于要约一经对方承诺，合同就宣告成立，这样的合同如果不违反法律强制性规定，就会在双方间产生约束力。做为销售人员在给他人发要约时，一定应注意以上的三个问题，一旦对要约的内容考虑不清楚，或为想和他人签订合同把自己接受不了或无法接受的内容写入要约，这样一旦对方给予了承诺可能就会给企业造成风险。
2、承诺
承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺应以通知的方式做出，如果在要约明确了承诺的时间，则承诺应当在要约确定的期限内到达，承诺通知到达要约人时生效,承诺生效时合同成立。应特别注意的是，承诺的内容应当与要约的一致，不能作出实质性变更的。做为销售人员如果接到对方的要约，应在对方要求的承诺期限进行承诺，并不要对要约做出实质性的变更。在承诺阶段的法律风险主要有(1)承诺方式不当;承诺一定要以书面的形式做出，不要未经书面承诺直接以行为的方式给予承诺，以免给自己造成风险;(2)把新要约当承诺;产生这种原因主要是在承诺的过程对对方的要约进行了实质性变更，以至把新要约当成承诺，误以为合同已经成立，最后给自己造成不必要的损失。
如果承诺以后，发现承诺对自己不利，则应及时撤回承诺;有效的承诺撤回的方式应以书面的方式做出，并在承诺到达对方之前到达对方，才为有效。有效的利用承诺撤回权可以避免许多的风险。
3、应考虑本方的履约能力
如本方的履约能力能达到拟签合同约定的要求，则可以签约，否则应慎重考虑订立合同，许多的合同欺诈就是利用一方超过履存能力签定合同后，对方抓住了这一点，向另一方索赔而造成的。
4、合同谈判成果的确认
销售人员在和客户以要约、承诺的形式反复接触并基本达成一致后，应学会以明确，有效的方式对谈判成果进行确认，作为双方签订正式合同的依据。一般而言，在谈到结束以后，应以缔约谈判备忘录，缔约意向书等形式确认谈判成果，以备正式签订合同时参照。对于制作的谈判文书被确认以后，应对内容进行确认并写上时间、地点、当事人、谈判成，果然后由双方签字、盖章，在法律效力上，缔约意向书、会谈纪要等主要具有以下的特点：(1)按照《民法典》如果一方最终无正当理由拒绝签订正式合同，则应承担缔约过失责任，赔偿对方因缔约而受到的损失;(2)这些文书有时可以起到补充正式合同的重要作用，正式合同对有关事项约定不明或者没有约定，而该事项又对合同的履行或者争议处理不可或缺，那么依据《民法典》的规定，可以按照这些文书记载的内容处理合同中的有关问题。(3)这些文书有时可解释合同条款。由于在缔约意向书中一般包括已决条款和未决条款两部分，对于已决条款会直接成为合同中的条款，故在意向书中确定已决条款时应特别的谨慎，千万不要以为不是正式合同就随意的承诺，避免在签定正式合同时给自己造成不利;而对于未决条款由于是双方的分歧所在，可能会影响正式合同的签定，故在意向书中应对因未决条款达不成一致造成正式合同不能签定的情况，约定有相应的处理方式，以免有不必要的法律风险。
5、合同成立并生效的风险
在正式向对方履行时，一定要先注意合同是否成立并生效，在没有肯定之前，千万不要想当然就开始履行合同，以免给自己造成损失。
6、合同的形式风险
合同的形式有有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，一定要先要以书面的形式订立合同，千万不要因为人熟就无视这样的约定，因为这里面隐藏了许多的法律风险。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免。
7、合同交易主体的风险
(1)代理人(比如销售人员)无权代理、超越代理权的风险
行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。这种代理称之为表见代理，对很多企业都存在替在威胁。这主要表现在企业的销售人员离开企业后因为手里还有原来企业的授权委托书、空白合同、工作证等能够让人觉得他还是企业员工的材料，然后利用这些材料以企业的名义和他人签定合同;还有就是企业中的员工利用手里面有这样的一些材料，出于个人利益的考虑和他人签定合同，最后这些合同产生的后果，都会由企业来承担。
(2)法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。这就说明公司内部对法定代表人的约束文件，在法律上对外并无约束力，其后果最终还是应由企业承担，但在企业和法定代表人之间是有约束力的，因此在公司内部的管理中，有限制法定代表人的权限时，一定要对法定代表人违约后所应承担的责任加以明确，以此达到彻底约束的目的。这是由法定代表人产生的风险。
产生以上两类风险主要是在合同管理上存在漏洞所致，加强合同的管理才是避免这类风险的有效方法。
四、合同条款
签约时的合同标的、数量、质量、履约条款，违约条款等都应当准确，不得有含糊不清的内容，任何的岐意都会引起不必要的纠纷。
1、标的条款
标的条款中主要包括标的数量和标的质量，在标的数量中应明确计量单位、计量方式、数量以及其它可能影响数量的内容;标的的质量保证条款应包括权利性保证(既对标的物有完全处分权的保证)，完整性保证(保证标的以及其配套设施完整、齐备)包括效能性保证(保证标的符合事先约定的指标参数、能够达到预定的用途与目的)，质量检验(检验质量的机关、方式、方法)维修保证及保证期等，对标的条款应尽可能的准确，具体以确保不发生岐义为原则，最好能根据行业特点提供格式标准合同，在以该合同为基础依据具体的情况进行调整，这样可以减少合同签定过程中的随意性。
2、价金条款
在签订价金条款时(1)金额的大小写应当一致，且不能发生涂改以避免产生岐义;(2)金额中涉及税金的应注明税金的承担方式;(3)对货款的支付条件应明确，以降低交易风险;(4)支付的方式应当明确。
3、履约条款
在合同的履行条款中应明确合同履行的地点，合同履行的时间、合同履行的义务人及合同履行的内容;对于合同履行的时间应当明确，是时间点还是期限，并且要力求精确，并明确时间的计算方式;对于合同履行的地点则应尽可能详细，写明城市，街道及其号码，甚至可能时要明确到房间的号码;履行内容则要求义务人应当做什么，如何做，达到什么标准等是履行条款的核心内容，由于履行条款与违约条款、风险分担分割点以及纠纷管辖间都联系。因此在签订时应该力求准确，并应系统考虑，综合衡量后才能确定。履约风险是合同风险中最为多见的一种，这源于两点：一是对方履行能力弱;另一种是对方利用履行条款中的漏洞或者双方对履行条款的理解产生误解导致最终的风险。
4、质量条款
现今有很多人在利用合同赚钱，其利用的最多的一点就是质量条款，在合同里约定质量条款时一定要注意质量保证的能力，不要为拿下合同签一些超出自己能力的合同;一旦最终的质量无法保证，可能会带来各种形式的索赔。在质量条款中(1)要约定质量的达标标准的;(2)约定质量检验期限。在实践中应学会在检验期及时检查产品的质量，是否符合标准，以防给自己造成损失。
5、违约条款
一个没有违约条款的合同是履约没有保障的合同，是没有约束力的合同，因此在合同中必须对违约条款明确化。违约的表现形式为一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在此情况下违约方一般应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这里面最要紧的是约定好一方违约应支付另一方违约金的数额或约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，这样可以有效的避免双方在产生分歧时在违约金上纠缠不清。这里要特别说明的一点是定金和订金的区别，在法律上只有定金存在双倍返回的问题，其他的都只有返还本金的义务。
6、标的物灭失的风险
标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。为了分清交付过程中的灭失风险，在签定合同时一定要把履行的时间、地点、履行的标准明确化，以避免产生意外灭失时无法确定责任。
五、合同的合法性
合同无效主要出于以下的几种原因之一：
(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
(3)以合法形式掩盖非法目的;
(4)损害社会公共利益;
(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
签定一个无效的合同会给善意履行方带来很大的风险，也会给恶意方很多随意解除合同的借口。其风险是非常大的，故在签定合同时应特别注意有无存在合同无效的情形，以避免合同无效给自己带来风险。
六、解除合同的法律风险
解除合同分法定的解除和约定的解除，
法定的解除是指只要具备以下情形之一的，当事人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(5)法律规定的其他情形。
约定解除应以双方合同约定的解除条件为准。
解除合同是是有期限的一定应在法律规定(一般为一年)或者当事人约定解除权行使期限内要求解除，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。
解除合同过程中最容易产生风险的地方是解除合同的程序及解除合同条件的理解上，解除合同一般应当以书面的形式通知对方，合同自通知到达对方时解除。在解除合同时一定要特别的注意，随意的解除合同会给企业带来很大的风险。在解除合同时如果对方有异议，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，在行使合同解除权的过程中，一定要把解除合同的通知送达对方的手上，并留有证据。以免在是否已经解除的问题上发生争议。
合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
七、可撤销的合同
(1)重大误解：既一方因自己的过错对合同的背景、目的、内容产生重要误解而订立的合同;
(2)显失公平的合同：既一方在或缺乏经验的情况下，订立了明显对自己不利的合同;
(3)乘人之危：既行为人利用他人的危难处境或紧迫需要强迫对方接受违背意志的合同;
以上三种类型合同是属于可撤销的合同，受害人一方可以在知道或者应当知道存在以上情况之一的那时起一年内要求撤销上述的合同。
八、合同履行过程中的几种特殊情形
1、同时履行抗辩权
合同双方互负债务，没有履行的先后顺序，如果存在对方不履行或不完全履行的情形，则另一方有权拒绝相应的履行;
2、不安抗辩权
先行履行债务的一方有确切的证据证明对方可能丧失履行能力，可中止履行，并要求对方提供担保，否则可不予履行合同;
3、后履行抗辩权
在后履行一方发现在先履行一方的履行不符合合同的要求，则在后一方可以中止履行。
4、代位权
债务人怠于行使其到期债权造成债权人损害时，债权人请求法院以自己的名义代位行使债权;
5、撤销权
债务人放弃到期债权或无偿、低价转让财产造成损失的，债权人可请求法院撤销该行
以上五种是当事人一方在合同履行过程中发现债权可能存在损害时常见的补救措施，利用好了，可有效避免损失，减少法律上的风险。在上述的前三种履行方式中，争取在合同承担后履行义务，因为这时合同中风险最小的，如果实在不行，可争取同时履行的方式上(上述第一种)。对于采用第二种，既先履行义务时，则应建立在这样的一个基础上，既对方是自己的老客户，资信非常好，而且并无履行不良的行为存在，但即便如此，也应慎之又慎，谨防给自己造成不必要的损失。
九、情势变更
在合同的履行过程中，当事人订立合同时依据的客观情况发生重大变化，影响了合同的履行的，可以对此申请求变更价格条款。这里面最常见的是材料价格的巨大变化或市场发生重大变化所引起的。企业在经营过程中，有效的对此加以利用，也会极大地减少企业的损失。
十、后合同义务
企业应当在合同中约定保密条款，这样可以有效防止商业秘密外泄，这对保护企业利益是非常有利的。
十一、签定合同时还应注以下的细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;
2、盖公章时一定要清晰;
3、合同中有修改的地方一定要盖章确认;
上一篇：浅论产品质量争议处理实务
浅论产品质量争议处理实务
案例1：
甲贸易公司接到乙灯饰厂的订单，订做用于灯饰配件的氯丁橡胶垫圈一批。于是甲公司委托丙公司生产。生产前，甲公司要求丙公司试产了一批样品，经送乙厂检验后，乙厂认为符合要求，于是与甲公司封存了样品并向丙公司下达订单。甲公司于是与丙公司签订合同，约定按试产样品要求生产，但双方并未对试产样品进行封存确认。丙公司于是组织生产并向甲公司交货。甲公司验收后见外观无异，便接受了货物。但将货物送交乙厂后，经检验，发现货物的防火要求与样品不符，未达到标准，于是拒收货物。无奈，甲公司只好要求丙公司退货，并拒付货款。丙公司于是向法院起诉，要求甲公司支付货款。法院经审理，由于双方未对样品进行封存，双方均对对方提供的样品不予确认。甲公司无法证明丙公司提交的货物不符合质量要求，判决甲公司败诉，限期支付丙公司的货款。
案例2：
甲月饼厂向乙销售部订购月饼豆沙馅料一批。乙销售部依约提供了馅料，甲厂支付了部分款项后陆续将豆沙馅料用于月饼生产，并向外销售。但在销售过程中，甲厂多次接到顾客投诉，反映月饼豆沙馅料霉变。甲厂无奈对月饼进行召回，导致月饼积压，损失严重。甲厂遂向人民法院提起诉讼，要求乙销售部返还货款，赔偿损失。乙销售部辩称豆沙馅料在提供给甲厂时是合格的，发生霉变是由于甲厂生产和销售月饼过程造成。
法院审理后认为，豆沙为关乎人民健康安全的食品原料，且其品质与生产和贮存条件有极大关系，甲厂应在接受货物后合理期限内及时检验。但甲厂未在合理期限内及时检验并提出异议，而是在投入生产并销售后才提出异议。应视为产品质量合格。判决驳回甲厂的诉讼请求。
产品质量问题对于买卖、承揽合同而言，是核心关键。但实务中，因质量约定不明确（特别是按样定作，特殊要求或用途商品等）、或当事人怠于检验、未及时提出质量异议、未及时固定相关证据等原因，只能承担对自己不利的结果。因此，检讨产品质量争议中的实务问题，有其现实意义。
要确定货物是否存在质量问题，首先应当有明确的质量约定，否则，判断产品是否存在质量问题就会因没有依据而无法判定。质量的标准的约定既可用文字加以描述约定，亦可通过实物（如样品、样板等）约定，或者通过两者相结合加以约定。需要注意的是，按样品买卖或定作时，应当由双方共同封存样品，且最好能双方各保存一份或由第三方保存。
依《民法典》之规定，质量要求不明确时，按国家标准和行业标准履行，没有上述标准时，依通常标准或符合合同目的的标准履行。上述案例1之中，甲公司与乙厂间因封存了样品，故双方质量争议有质量标准，乙公司要求退货的主张有事实依据。但甲公司与丙厂的争议中，因双方未封存样品，且甲公司与丙公司亦未明确货物的用途系用作灯饰配件，即合同目的不明确。此种情形下，只能依通常标准确定。而橡胶垫圈可用于多种用途，在通常用途中，并不必然有防火等级的特殊要求，故法院不支持甲公司的请求亦在情理之中。
在有明确质量约定且产品质量确实存在问题的情况下，当事人的权利是否就必然会得到法院的支持呢这里又涉及产品质量争议中买受人或定作人的另一义务，即及时检验义务及通知义务。依《民法典》之规定，可区分以下三种情形：一、双方约定了质量检验期的，应当在检验期内及时检验；二、未约定检验期但有约定质保期的，质保期为检验期限；三、未约定检验期及质保期的，应视标的物的实际情况，在合理期限内检验，最长不超过二年。如未在上述期限内检验并将不符合质量约定的情况通知出卖人或承揽人的，视为产品质量符合约定。当事人就质量问题向对方主张权利的，人民法院将不予支持。上述案例2中，即涉及质量异议期中“合理期限”的确定。根据生活常识，豆沙馅料霉变与保存条件、生产条件等有极大关系，且甲厂作为食品生产企业，依法有对原材料检验合格方能投入生产的义务。原告未经检验即投入生产，至产品出现质量问题才进行检验，显然已超过了合理的检验期间，法院判决其败诉合理合法。
从以上分析可以看出，明确的质量约定（特别对于一些特殊用途或目的产品而言）和及时的检验和通知是质量争议中致胜的关键。实务中，很多买受人或定作人在发现质量问题后，往往只是消极地拒绝付款，而不及时向对方提出异议及相应要求，有的甚至还继续使用、消耗有争议的产品，致使主张退货或解除合同时无货可退。在诉讼中陷于被动，因此，建议在发生质量争议时，应采取以下应对措施：
一、交付时发现产品明显不符合质量要求的处理方法:
如果对方交付产品明显的不符合质量要求的。如交付的产品的规格、品种等明显与合同约定不符，买方或定作方应当立即提出质量异议，并作如下处理；
（1）如不符合合同目的的，可以拒收，省的麻烦。《民法典》一百四十八条规定“因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的，买受人可以拒绝接受标的物或解除合同。”
（2）如对交付产品尚可接受，可与对方协商变更合同，或协商减少价款，尽可能采用书面形式。
（3）要求对方限时退换，或其他方式解决质量问题。同时最好双方能就此质量问题的处理意见，形成书面协议。在书面协议中，要表明如对方不能按此协议解决质量问题，我方保留追究违约责任的权利。
我们要防止以下做法：
（1）只是表达不满，不向对方明确提出质量异议。
（2）提出异议，但没有明确的要求。
（3）有异议、要求，但没有对异议的提出及处理结果形成书面的或其他可证明的形式。
二、在验收后发现的质量问题的处理方法
依《民法典》，在质量异议期内未提出异议，视为产品质量符合合同约定。但对于一些隐蔽的产品质量问题，如果确实属于需要特定条件如安装调试后，使用后或经特殊检测方能发现的质量问题，法院可依公平原则予以认定。同时，如对方明知产品存在质量问题而提供的，例如存在以次充好、偷工减料等情形时，则可不受质量异议期的限制。因此，此种情况下可采取以下措施：
迅速向对方发出质量异议的通知，并提供相应的证据。同时催促对方采取补救措施，尽快解决质量问题，提出明确的要求。并固定和保留相关证据，如：该质量问题是表面检查不易发现的这一特征的证据、对已发出通知的证据。尽可能的采取可证明的通知方式，如快递、电报、电话（可查、可录）。如选择退货或换货，应停止使用产品并妥善保存。
三、使用过程中发现的产品质量问题时的处理方法。
使用过程中发现的质量问题处理与验收后的处理并无太大区别，但此时往往已造成一定损失，同时如果产品为原料或部件，往往已全部或部分难以回收进行退换。此时要注意质量问题证据和造成损失证据的固定和保留。并在向对方发出的通知中提出损失赔偿要求或保留追讨权利。
综上，在买卖、承揽合同产品质量争议中，不但质量约定要“把话说在前”，在订立合同时约定明确的质量标准。同时，在收货时，亦应及时检验。在发现质量问题后，更应及时提出。“有话早说”，才能使自己在争议中有理有据有利。
出卖人(甲方)：、男、汉族、
身份证号：
现住新疆奇台县步行街天山旅馆，电话
受买人(乙方)：，男、汉族、
身份证号：
现住奇台县阳光裕景，电话
上例协议人自愿协商，甲方将自己所有的新疆远方公司奇台至老奇台班线车，车牌号：新BB4383，
一、甲方于20xx年3月27日将该车交付乙方，即买卖成立。双方交接车时当场对车检查，对车质量都无异议，自交付乙方后再出现车质量问题甲方不承担责任。
二、该车自本日交付乙方以前发生的交通事故或自伤等原因造成第三人、自己的.人身、财产损害或电子违章等事故记录，全部由甲方承担，自本车交付乙方后(即：20_年3月27日)发生交通事故，造成第三人或自己人身、财产损失或电子违章记录等事故记录全部由乙方承担。
三、本车辆双方约定总价款240000元(贰拾肆万元)，本合同签字时当场付110000元(壹拾壹万元)，剩余130000(壹拾叁万元)于公司过户完成后当场付清。
四、在公司的过户费用5000元(伍仟元)以下由乙方承担，如超过5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承担。
五、关于国家对客运车即本车燃油补贴20_年1月1日以前归甲方所有，20_年1月1日以后归乙方所有。
六、如有一方违约必须向另一方交付违约金20_0元(贰万元)。
七、本合同经双方签字后生效，一式两份甲乙双方各执一份。 甲方： 电话：
乙方： 电话：
20xx年3月27日
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 品种和数量
1、品种：______________________________________________________ 。
2、数量：______________________________________________________ 。
（必须明确规定生猪的计量单位和计量方法。）
第二条 等级、质量和检疫方法
1、等级和质量：________________________________________________ 。
（国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定猪的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）
2、检疫办法：__________________________________________________ 。
（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）
第三条 价格、货款结算与奖励办法
1、价格：______________________________________________________ 。
2、货款结算方式：______________________________________________ 。
3、奖励办法：__________________________________________________ 。
第四条 交货期限、地点和方式
期限：_______________________ ，地点：_________________________ ，_______________________ ，方式：_________________________ 。
第五条 买方的违约责任
1、买方未按合同收购或在合同履行期内退货的，应按未收或退货部分货款总值的______%（由买卖双方约定），向卖方偿付违约金。
2、买方如需提前交货，并取得卖方同意变更合同的，买方应给卖方提前交货货款总值的_____%的补偿，买方因特殊原因逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值______%（由买卖双方约定）向卖方偿付违约金外，还应承担卖方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3、对通过银行结算而未按期付款的，买方应按未付货款总值的_____%（由买卖双方约定），向卖方偿付延期付款的违约金。
4、卖方按合同规定交货，买方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的______%（由买卖双方约定）向卖方偿付违约金外，还应承担卖方因此而造成的实际损失和费用。
第六条 卖方的违约责任
1、卖方逾期交货，如买方仍然需要，卖方应如数交货，并应向买方偿付货物总值的_____%（由买卖双方约定）的`违约金；如买方不需要，卖方应按未交货款总值的_______%（由买卖双方约定）偿付违约金。交货少于合同规定的，如买方仍然需要，卖方应如数补齐，并应向买方偿付少交部分货物总值______%（由买卖双方约定）的违约金；如买方不需要，卖方应按逾期应交部分货款总值______%（由买卖双方约定）偿付违约金。
2、卖方交货时间比合同规定提前，买方有权拒收。如买方同意接收，不按违约处理。
3、卖方交售的生猪品种、标准与合同规定不符时，买方可以拒收。
第七条 不可抗力
合同履行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或者不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，并允许变更或解除合同。
第八条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。也可以申请当地工商行政管理部门调解；调解或协商不成的，按下列第______种方式解决：
1、提交________仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
第九条 其他 ____________________________________________。
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式双方达成协议。街道要求变更或接触合同通知的一方，应在七天之内作出答复（当时人另有约定的，从其约定），逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内（当事人有约定的，从其约定）赔付，否则按逾期付款处理。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，买卖双方各执一份；合同副本_____份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
买方：__________________（盖章）
卖方：___________________（盖章）
地址：________________________
地址：_________________________
法定代表人：____________（盖章）
法定代表人：_____________（盖章）
委托代表人：__________________
委托代表人：___________________
开户银行：____________________
开户银行：_____________________
帐号：________________________
帐号：_________________________
联系电话：____________________
联系电话：_____________________
__________年_______月_______日
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路2小区3号楼4单元405室(建筑面积120平方米，储藏室40平方米，产权证号st)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整;即人民币小写100XX元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整，即小写300000元。
四、乙方支付定金之日起2个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的'土地使用权(已交纳土地出让金)。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号:)，空调两台(型号:)，热水器(型号:)，浴霸(型号:)，饮水机(型号:，音响两台(型号:)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。
十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
十二、附加条款:
1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方(卖方):
住址:
电话:
年 月 日
乙方(买方):
身份证号:
住址:
电话:
甲方名称：______
乙方名称：______ 经甲乙双方友好协商，签订购销合同如下，以资共同遵守。
一、设备规格及价格
二、付款方式
1 、________元人民币，大写________元整。
2 、________元人民币，大写________元整，由甲方于____年____月____日一次
性(□现金□支票)付清。
3 、甲方在未付清本合同第一条所列全部款项之前，本合同机器设 备所有权仍归乙方享有， 甲方无权处分已经交付的设备， 甲方支付乙 方全部项目款后， 乙方同时开具销售发票， 并提供由使用单位认可的验收报告。
4 、甲方应向乙方持有乙方加盖公章的收款委托书的乙方工作人员 付款。
三、交货及验收
1 、交付时间：______月________日。
2 、乙方设备详细规格及技术配置见合同附件。
3 、交货地点：______乙方工厂。
4 、调试、验收：______□甲方自行安装、调试。□乙方负责安装、调试， 甲方配合，甲方于年月日前填写好本合同附件《安装、调试准备事项 表》，交乙方，并在________年________月________日前按该表做好安装，调试的准备工作。安 装调试完毕后，甲方应于________年________月________日安 排验收，通过双方的验收合格后， 甲乙双方应在验收报告书上签字并加盖公章。
5 、验收标准：执行乙方标准机型出厂检验标准。甲方特殊订做设 备的以及要求对标准机型进行改变或加装的， 双方另行签订补充协议 约定验收标准，作为本合约的附件。
6 、甲方逾期不组织安装、调试和验收的，视为本合同第一条所列 的设备质量合格。
四、运输方式
本合同所规定设备由甲方负责运输， 并承担一切风险。 视具体情况， 双方可做如下约定：
甲方自提。
乙方代办运输，运费和保险费由甲方支付。 乙方代办运输，运费和保险费已经包含在合约第一条所列货款中。
甲方收到本合同第一条所列设备后， 如发现与合同不符， 应在七日 内书面通知乙方处理，逾期视为收到的设备与本合同相符。
五、售后服务
1 、自设备经过双方验收合格之日起，该设备进入了保修期， 保修服务期限为月。保修期内乙方必须在接到甲方保修通知后， 应在最短时间赶到现场，最迟在 3 天内派人到甲方现场。
2 、保修期内，乙方负责维修，甲方承担乙方维修人员差旅费。 若属甲方人为操作不当等原因造成的故障，则不属保修范围。
3 、保修期后，设备的维修、更换器件，乙方酌情收取成本费和服 务费，收费标准另行约定。
六、违约责任
1 、甲方无正当理由拒绝调试、验收或拒收设备的，甲方向乙方偿 付货款总值的的违约金，合同继续履行;逾期 20 天的，乙方有权解 除合同和没收定金，并要求甲方赔偿由此造成的一切经济损失。
2 、甲方逾期支付设备款的，每逾期 ____天，甲方向乙方偿付欠款总
额的 ____% 的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的 ____%
3 、乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有 权拒收设备，乙方应向甲方支付货款总额 5% 的违约金。
4 、乙方逾期交货的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分
货款总额 ____ %。的滞纳金，累计滞纳金额不超过逾期交货部分货款总额
的____% 。
七、争议处理
1 、因设备的质量问题发生争议，由乙方所在地或法院指定的质量 鉴定单位进行质量鉴定、设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担， 设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2 、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友 好协商解决， 如经协商后仍不能达成协议时， 任何一方可以向法院提 出诉讼。
八、其他约定
1 、本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。
2 、本合同一式两份，经双方签署盖章且乙方收取定金后立合同生效。
甲方(公章)：____________
法定代表人(签字)：______
____年 ____月 ____日
乙方(公章)：____________
法定代表人(签字)：______
_____年 ______月 _____日
工业品买卖合同
工程名称：合同编号：
签定地点：签定时间：年月日
出卖人：
买受人：
第一条：产品名称、型号、数量、价款及交（提）货时间
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价（元）
总金额（元）
备注:xx年7月18日前进场
合计:126800.00
合计：人民币金额（大写）壹拾贰万陆仟捌佰元整
第二条：质量标准：符合国家或行业相关标准。
第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为二年（整体工程竣工验收合格后算起）
第四条：包装标准、包装物的供应与回收：不回收。
第五条：随机必备品、配件工具数量及供应办法：合格证、检验报告、等相关证件。
第六条：合理损耗标准及计算：无。
第七条：标的物所有权自交付之时起转移，但买受人未履行支付价款义务的.，标的物属于出卖人所有。
第八条：交（提）货方式、地点：出卖人负责送货到克拉玛依市（买受人指定地点）
第九条：运输方式及到达站（港）和费用负担：汽运，费用由出卖人承担。
第十条：检验标准、方法、地点及期限：货到工地由业主、监理、施工方三方对第五条及外观数量进行验收，提出异议的期限为货到后的五个工作日。
第十一条：成套设备的安装与调试：免费指导安装及调试。
第十二条：结算方式、时间及地点：合同签订生效后，货到现场验收合格后支付货款的50%，安装调试完毕，运行正常后支付至货款的80%，工程竣工验收合格后支付至货款的95%，余5%质保金二年后无质量问题一次性付清，质保期内质保金无息（以回访单为凭）最终以现场实际收货的数量为准。
第十三条：担保方式（也可另立担保合同）无。
第十四条：本合同解除的条件：合同执行完毕，自动解除。如遇不可抗力，经双方协商解决。
第十五条：违约责任：如有违约，违约方支付另一方违约金合同总价的5%。
第十六条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向克拉玛依区人民法院起诉。
第十七条：本合同自双方签字盖章起生效。
第十八条：其他约定事项：
（1）合同未约定事宜，参照单一来源询价采购单、成交通知书。
（2）未尽事宜，根据实情双方另行协商。
第十九条：本合同一式伍份，出卖人壹份，买受人肆份。
出卖人：（章）买受人：（章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲乙双方在协商一致的基础上，就甲方购买冰箱并提供给乙方用于陈列甲方产品事宜，订立本协议，共同遵守履行。
一、 提供数量： 型号 台；
二、 为保证双方严格执行本协议，乙方应缴纳冰箱押金：人民币 元/台；
三、 乙方必须在收到甲方冰箱后一个月内，依双方约定将冰箱投放至终端客户。自乙方将冰箱全部投放完毕之日起，甲方每月给予乙方“当月出货金额*2%”的金额做为返还乙方的履约保证金。每月返还乙方冰箱保证金上限为“140元/月/台*检核合格台数”；该保证金发放累计总额达到乙方所缴纳的履约保证金总额即（元/台）后不再发放。该保证金发放时间为每月发放一次，保证金每月应返金额由甲方核算出明细后，于次月依此明细将应返金额直接返还入乙方帐户；
四、 乙方投放至终端客户的冰箱内必须完全陈列甲方饮料产品。乙方投放完毕当月，需向甲方提供投放终端客户明细，每月必须接受甲方人员实地拍照检核并保证乙方或终端客户达到陈列要求，如有发现未按双方约定进行陈列，每发现一次，甲方有权扣除100元/台/次做为违约金，并在3日内整改，逾期未整改，甲方可以解除本合同，收回冰箱、没收履约保证金并要求乙方以现金形式返还已支付之履约保证金；
五、 若双方解除经销协议，则自解约之当月起停止按月返还履约保证金；履约保证金余款及押金将在甲方与新客户签订此协议后无息退还，同时乙方负责退回甲方全部冰箱；
六、 如投放终端客户有变更，乙方需在与新的`终端客户签署《终端冰箱投放、陈列协议》的一周内，向甲方提供协议复件及变更终端客户信息；
七、 双方合作期间，冰箱保修期为3年，在保修期间冰箱出现质量问题，则由乙方直接与冰箱厂家洽谈维修，若是非质量问题损坏，一切维修费用由乙方支付。冰箱使用3年后依冰箱使用情况方乙方可向甲方申请做报废处理，甲方同意冰箱报废后，乙方需将冰箱返还给甲方，甲方将冰箱的押金（300元/台）无息退还给乙方；
八、 冰箱所有权归甲方所有。在双方合作期间，乙方（及其终端客户）不得将冰箱转卖、转租、故意损坏、挪作他用、陈列非甲方产品，否则甲方有权收回冰箱及陈列架、没收剩余的履约保证金并要求乙方以现金形式返还甲方已发放之全部履约保证金；
九、 甲、乙双方因履行本协议发生争议，应先友好协商，协商不成双方同意由甲方所在地人民法院管辖；
十、 甲、乙双方产品经销协议存续期间本协议持续有效，乙方不得随意解除本协议；否则甲方有权收回冰箱及陈列架，并不返还押金且要求乙方以现金形式返还甲方已发放之全部保证金，且冰箱退回费用由乙方支付；
十一、 本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
（盖章） （签字盖章）年 月 日 年 月 日
合同编号：___________
出卖人（甲方）：____________________
买受人（乙方）：____________________
为确保生猪肉入市安全，根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市畜禽屠宰管理条例》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致，就生猪肉买卖事宜订立本合同，生猪肉买卖合同（青岛）。
第一条 品种、数量、价款 以经双方签字确认的商品发货单为准，且发货单为本合同的组成部分。
第二条 质量标准 符合国家标准GB18406.3-20xx 《农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求》。
第三条 结算方式：□即时结清，□定期结算，每_____天按商品发货单支付价款。
第四条 甲方的权利和义务
1.有权按照合同的约定按时收取价款。
2.向乙方提供证明主体资格合法有效的证明，包括□营业执照□食品卫生许可证□商标注册证□定点屠宰单位证明□________。
3.向乙方提供符合质量标准的生猪肉，并按规定提供其畜禽产品检疫合格证明、禁用药物检测证明、肉品品质检验合格证明（销售凭证）。
4.按照双方约定的时间、地点、品种、数量向乙方供货，确保肉身印花与票证相符，合同范本《生猪肉买卖合同（青岛）》。
第五条 乙方的权利和义务
1.有权索取甲方的主体资格证明。
2.有权索取甲方商品质量的相关证明，对每批生猪肉进行验收，查验数量、肉身印花与票证是否相符。对质量有异议的，由交货地点的`法定检疫机构鉴定。
3.应具备经营生猪肉的资格和条件，建立健全肉品销售卫生管理等制度，保证生猪肉质量安全。
4.应按照合同的约定按时支付价款。
第六条 违约责任
1.甲方交付的生猪肉不符合第四条第3项要求的，乙方有权拒收，并及时通知甲方；发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下，甲方应在______日内另行向乙方补足；质量问题严重的，乙方有权解除合同。因不符合要求质量给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
2.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款______％的标准向对方支付违约金。迟延超过______日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
第七条 争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决或申请有关部门调解；协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决：
1.提交________仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院起诉。
第八条 本合同有效期限为：自________年________月________日至________年________月________日止。
第九条 本合同双方签字或者盖章后生效。本合同一式二份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方：_____________（签章） 乙方：_______________（签章）
法定代表人：_______________ 法定代表人（负责人）：_______
委托代理人：_______________ 委托代理人：_________________
住所：_____________________ 住所：_______________________
电话：_____________________ 电话：_______________________
签订时间：__________________年___________月_____________日
签订地点：________________________________________________
甲方：______________________乙方：______________________
甲乙双方本着平等、自愿原则，双方无异议签字后本合同立即生效。具体内容如下：______________________
一、甲方优惠价批发给乙方天然缅甸翡翠38件，甲方保证全部天然缅甸翡翠a货。品名-规格列表如下：
1.满绿纯透冰种翡翠如意挂件、规格：_____________________mm,重10.1g=________元
2.冰种极品金黄红翡巧雕松鹤延______年翡翠牌规格：_____________________cm重______g=________元
3.冰糯紫罗兰正绿三彩翡翠观音摆件规格：_____________________cm重______g=________元
4.冰种飘花圆条老镯子规格：_____________________cm重______g=________元
5.清.翡翠望子成龙精工牌规格：_____________________cm重______g=________元
6.湖水绿睛水冰种清透翡翠弥勒摆件规格：_____________________cm重______g=________元
7.翡翠冰种满绿正阳绿玉冲挂坠规格：_____________________cm重______g=________元
8.冰种清透睛水翡翠哪吒闹海大把件规格：_____________________cm重______g=________元
9.清.满绿正阳绿一路连升翡翠牌规格：_____________________cm重______g=________元
10.冰玻种漂正阳绿福瓜翡翠挂件规格：_____________________mm,重______g=________元
11.冰玻种三彩精工绝美a货翡翠鹰规格：_____________________cm重______g=________元
12.老坑玻璃种满绿起莹光翡翠如意规格：_____________________mm,重______g=________元
13.冰种紫罗兰黄翡、正阳绿三彩翡翠童子拜观音规格：_____________________cm重______g=________元
14.缅甸a货玻璃种满绿起荧镶钻马眼戒规格：_____________________cm重______g=________元
15.冰种满绿厚实寿桃翡翠玉佩规格：_____________________cm重______g=________元
16.精美冰种翡翠三彩巧雕包罗万象摆件规格：_____________________cm重______g=________元
17.冰地老坑种满绿正阳绿a货翡翠精工如意牌规格：_____________________cm重______g=________元
18.冰糯种正阳绿满绿节节高柱形翡翠平安牌规格：_____________________cm重______g=________元
19.冰种红翡双色巧雕王者归来规格：_____________________cm重______g=________元
20.极品冰种透亮完美红翡马鞍戒规格：_____________________cm重______g=________元
21.缅甸a货正阳绿冰种蛋面戒指规格：_____________________cm重______g=________元
22.冰种清透带正阳绿色根美工翡翠福禄寿大挂件规格：_____________________cm重______g=________元
23.满绿冰种正阳绿豌豆翡翠挂件规格：_____________________cm重______g=________元
24.极品冰玻种金丝种老坑满绿帝王旋纹翡翠玉勒规格：_____________________cm重______g=________元
25.冰种带菲飘花翡翠喜上眉梢玉佩规格：_____________________cm重______g=________元
26.高冰种玻璃地飘绿翡翠弥勒挂件规格：_____________________cm重______g=________元
27.冰种漂绿瓜翡翠挂件规格：_____________________cm重______g=________元
甲方(公章)：________________
法定代表人(签字)：___________
___________年__________月____日
乙方(公章)：________________
法定代表人(签字)：___________
__________年__________月____日