劳务项目承包合同(精选30篇)
发包方:________建筑安装工程公司
承包方:____________1#施工项目部
包保方:____________(集团)公司
为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性,最大限度地提高工作效率,确保绿洲1#楼工程项目按预期的目标完成,经三方协商特制定如下责任承包协议:
一、承(发)包范围、内容及各项指标:
(一)、基本概况
1、工程概况:本工程位于________,为地上26层,地下两层框架剪力墙结构住宅楼;
2、承(发)包内容:①按施工图要求的全部建安工程及配套工程;②主体内、外装修为室内毛墙、毛地,室外水泥抹面涂刷涂料,部分外墙贴蘑菇石;
(二)、技术、经济指标:
1、质量指标:一次性验收合格率100%;
2、安全指标:重伤以上事故为0,(按国家有关政策、规定执行);
3、成本费用指标:1)按工程预值97%控制成本;2)工程用料按综合预算量的97%控制;3)周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定。
4、现场管理:达到文明施工要求;
5、工程进度:有效工期26个月
1)、20__年10月底前打桩完,2020__年底筏板基础完;
2)、2020__年底主体验收完;
3)、20__年6月底前内、外装修及安装工程完工,20__年8月底前具备交钥匙条件
4)、整个小区在20__年5月底前全部交付使用;
二、承(发)包方式及条件:
(一)、承包方式:
1、施工队由承(发)包方共同协商确定,原则上采取清包工的方式;
2、建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供应;
3、在责任范围内,以工资费用包干的形式进行责任承包,每月按公司工资标准,按项目部实际人数发工资;
(二)、承包条件:
1、配备必要的施工管理人员,共十七人,具体配备:
主承包人(兼项目经理) 1人
总工长或技术负责人 1人
钢筋工长(兼安全员) 1人
木工工长(兼安全员) 1人
管道安装工长 1人
电气安装工长 1人
混凝土工长 1人
技术员(兼资料员) 1人
技术员(兼预算员) 1人
质检员 1人
库管员 1人
材料核算员 1人
门 卫 2人
巡 夜 工 2人
厨 房 1人
以上人员按标准计发工资,每月共________元,工程到交付使用共______万元,由项目包干使用;
2、承包人有权调剂项目管理人员的工作内容,可以加班、加点、兼职的方式实现减员增效,可用所减人员的.一半的工资额按月先给有关人员补助,工程完工后结清。但库管员、材料核算员、门卫、巡夜工不得兼职或被取代。对不服从分配、不认真工作的职工如理由充分可将有关人员退回公司,另行安排;
3、包工队工程费按进度付至60%~70%,其余办理竣工验收结算后付款;
4、业务招待费_____万元,包括全部对外接待和信息咨询费(含质检站)按时间均衡使用;
5、创建安全文明工地费和文明施工措施费用以实结算。
三、风险抵押、奖惩条件:
(一)、风险抵押:
1、协议生效时,承包方交纳风险金抵押_____万元;
2、承包期满或项目告竣后,按协议条款考核,余额退回。
(二)、奖励条件:
1、完成承包指标,按阶段结算浮动工资;
2、除个人浮动工资外,其余提成或奖励可自主分配,但承包人(或主承人)不得超出盈余积累部分的60%,其余部分造表分配,报公司财务。
3、工程材料节约奖励:按预算量的97%控制,节约部分按20%提成,主体工程完工,结算主体工程材料的节约部分,工程具备交工条件,结算装修、安装工程的材料节约部分;
4、周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定,节约部分按30%提成;
5、安全指标达标,项目交工后奖励______万元;
6、被评为《安全文明工地》或优质样板工地,项目交工后奖励______万元;
7、如业务招待费在规定范围内,节约按40%提成;
8、如20__年8月底前具备交钥匙条件和20__年5月底前全部交付使用,提前一个月都分别奖励全部项目人员二个月的工资(不含浮动工资)。
(三)、惩罚条件:
1、承包方按阶段完不成指标,浮动工资不预计算,并否决对应的单项奖,累计完成总进度指标补发浮动工资;
2、承包方20__年底完不到进度的80%自动离职,并以差额的百分比从_____万元抵押金中减亏;
3、如发生重大人身、设备事故,所发生的费用,除包工队应承担的部分外,承、发包方按4:6分摊;
4、工程材料浪费:按预算量的97%控制,超耗部分
按10%罚款;
5、周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定,超耗部分按15%罚款;
6、如20__年8月底前未具备交钥匙条件和20__年5月底前不能全部交付使用,推后一个月都分别罚全部项目人员一个月工资(不含浮动工资)。
四、双方责任:
(一)、发包方责任:
1、负责协调材料供应部门按计划,保质、保量将材料供应到指定现场;
2、负责指导承包方开展项目内部管理工作;
3、负责对项目安全、质量、进度等施工组织进行监督管理;
4、负责配合承包方开展对外的协调工作;
5、负责对项目技术工作进行指导,并对施工技术进行把关;
6、负责在对包工队管理中给项目管理创造条件,以确保项目施工管理中,政令畅通;
7、负责审批及协调有关部门及时给包工队拨付工程进度款及生活费。
(二)、承包方责任:
1、负责编制施工组织方案,经发包方审定后组织实施;
2、负责编制材料、周转材料、机具设备使用计划;
3、负责对包工队进行管理,及时处理和解决发生的各种矛盾和纠纷;
4、负责整个项目的施工组织,确保项目保质、安全、按期交工;
5、负责调剂解决施工中停水、停电、待料所引起的施工组织;
6、负责对项目全部管理人员的组织管理;
7、负责对项目全部员工进行安全交底,安全教育和宣传,严格执行安全技术标准;
8、负责对项目工地现场的材料、周转材料及机具设备进行管理;
9、负责申报创优计划或创《安全文明工地》计划。
五、其它:
1、承包人要积极与公司其它相关部门配合工作,要想办法降低施工成本;
2、公司有关部门要积极支持工作;
3、承包人要认真协调外部关系,接待好外来检查人员。
发包方:___________ 承包方:___________ 包保方:____________
联系方式:_________ 联系方式:_________ 联系方式:__________
_______年_______月________日_______年_______月________日_______年_______月________日
甲方: (以下简称甲方) 地址:
乙方: (以下简称乙方)
住址:
居民身份证号:
担保方: (以下简称丙方) 甲方为提高企业经济效益,降低企业风险,兹决定,实行企业承包经营,乙方自愿承包经营甲方下属的佛山市永力泰车轴有限公司悬挂分厂厂房钢结构工程,双方本着诚实信用、公平合理的原则,经协商一致,订立本合同。
一、承包形式
本承包形式为:按实际施工总产值比例上缴,效益考核奖励。
二、承包范围
遵从甲方总部与业主(建设方)签订的编号为LTXC-001《建设工程施工合同》的所有内容(合同见附件),合同总价1920万元。
三、承包期限
本合同的承包期自本项目工程的开工之日起至本项目合同内容全部履行完毕且回访保修结束、结算完毕止。
四、主要承包指标与上缴
(一)保证无重大人员伤亡事故,杜绝重大质量事故和其他重大安全事故,如发生重大安全及质量事故,甲方协助乙方负责处理,所有经济责任由乙方承担。
(二)保证各种消耗指标不超过预算定额指标。
(三)承包金按工程结算总价2.6%上缴甲方(含企业所得税),每次从建设方工程款进甲方账户时按比例扣除。
(四)乙方需向甲方每月支付建造师费4000元,此费用每次从建设方工程款进甲方账户时按月数扣除。
五、乙方酬薪
(一)乙方和项目管理人员工资从建设方工程款进甲方账户时由乙方按时发放。
(二)乙方所得报酬的应缴个人所得税,由乙方按国家规定缴纳。
六、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、有权对乙方的经营活动实施全面的监督、检查、审计。
2、乙方委派副经理、财务人员及其他重要岗位人员,所委派人员的工资、社保、差旅费、福利、奖金等薪酬按公司规定统一发放。
3、有权按约收取承包金,行使合同约定的其他权利。
4、当乙方有不缴承包金、经营不善造成亏损、不遵守甲方规章制度、不履行合同条款等行为时,甲方有权单方终止合同。
5、有义务向乙方提供必要的经营手续。
(二)乙方的权利和义务
1、有权在甲方总公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》范围内指挥生产经营活动。
2、有权根据本合同约定和甲方财务制度,在确保不亏损的情况下,审批承包工程项目的正常财务开支。
3、有权制定工程技术措施方案,但重大技术方案应报甲方审核批准后实施。
4、享有材料物资采购决策权,但不得暗箱操作,更不得与材料商串通太高材料价格或者购进劣质材料。
5、有义务遵守甲方的各项企业规章制度,服从甲方管理,维护甲方的声誉和财产利益。
6、必须将建设单位拨付的工程款及时汇至甲方账户,接受甲方的财务监管。不得从业务关系单位付取现金不入账,不得将工程款擅自以个人名义存入银行或转入其他单位,不得以权谋私将与其他项目部无关的费用在所承包的项目部列支,否则按职务侵占或挪用单位资金论处。
7、严格执行甲方的《财务管理制度》,建立健全账册,确保原始单据的真实性,所有财务档案资料必须交由甲方存档。
8、禁止以甲方或承包工程项目部的名义向外单位或个人借款。
9、负责承包期内债权债务的清收清偿,如因债权人索债而使甲方为乙方承担债务的,乙方应向甲方承担清偿责任,如引起诉讼,导致相关部门来查封、冻结、划拨甲方账户和资产的,乙方处全额偿还被划拨资金外,还要按年息13.5%承担被划拨日至还款日期间和冻结期的资金利息,另外每发生一起,乙方需向甲方给付5万元的名誉损失费。
10、乙方必须依法经营,不得行贿受贿,转包。如出现上述情况,一切经济和法律责任由乙方承担
11、乙方承担对建设单位工程款的收回则责任,追索外欠工程款时必须以甲方的名义对外主张权利,不得以自己的名义或项目部的名义对外主张权利,如因建设单位拖欠工程款,乙方不得起诉甲方,要求甲方承担责任,否则,乙方向甲方支付起诉额1.5倍的违约金。乙方对外行使追索权时,甲方应提供手续上的方便,追款费用用乙方负担。
12、乙方履行甲方和建设单位签订的合同全部条款,承担由于本工程引起的拖欠民工工资、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程质量事故赔偿等一切经济和法律责任。如由此引起的群体性事件,严重影响甲方声誉,导致甲方先行垫付上列款项的,乙方对此垫付款应无条件予以认可,并从垫付款发生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每发生一起农民工来甲方讨薪的,乙方赔偿甲方5万元人民币的名誉损失费。
13、工程款专款专用,不得从甲方打入个人账户,采购材料款凭材料采购合同、发票和收料单、由甲方直接打给供应商,农民工工资由甲方监督发放。
七、违约责任
(一)乙方违反本合同约定,私刻公章、伪造营业执照、资质证书、建造师证件等,一经发现,每次每本支付违约金5万元;情节严重涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
(二)乙方违反本合同约定,以项目部名义对外提供担保,向外单位或个人借款,除承担对甲方造成经济损失的赔偿责任外,另按对外担保、借款金额的20%支付违约金。
(三)乙方违反本合同约定,在工程款逾期时乙方应积极的态度行使追索权,如甲方直接对外行使追索权时,乙方应积极配合。
八、其他事项
(一)当事人双方一致认为本合同是民事法律关系为主的多种法律关系并存的综合性合同。
(二)本合同不改变项目部的经济性质及隶属关系。
(三)本合同履行中乙方实施了挪用、侵占单位资金等行为若涉嫌犯罪,仍应依法追究刑事责任,即本合同约定的承包形式不影响对乙方本人刑事责任的追究。
(四) 自愿为乙方履行本合同提供连带责任保证担保,保证责任期为二年。
九、解决争议的方式
(一)本合同履行工程中争议,双方应尽量协商解决。
(二)协商不成的,应根据不同的法律关系选择以下方式解决:
1、属于承包上缴、违约赔偿、违约金给付、损害赔偿、财物返还等方面的争议,向甲方总部所在地人民法院起诉。
2、属于劳动关系工资争议、劳动保险争议等方面的争议,向甲方总部所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
3、属于涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。
本合同未尽事宜,双方协商可签订补充合同。
本合同一式叁份,甲方执存两份,乙方执存一份;甲、乙双方当事人签名(盖章)后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
双方就共同承揽、实施 项目合作事宜,本着双方自愿互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》,在履行甲方与业主签订的合同前提下,经友好协商,达成如下协议:
第一条 合作方式
1.1甲方与业主签订施工合同;乙方自筹资金、自担风险、自负盈亏,并承担和履行合同规定的承包人的全部责任和义务,负责施工项目从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满全过程管理。
1.2 甲方按本协议的规定向乙方收取管理费,乙方按规定交纳报建、招投标和施工过程中应由施工单位承担的各项费用,同时承担履合行同所发生的各种赋税。(如乙方已在当地税务部门完税,则凭税票办理相关手续)
1.3 按招标文件规定,项目实行风险保证金担保制。
1.4 甲方按照《劳动合同法》要求,与乙方签订完成该项目工作任务为期限的劳动合同,任命乙方为此项目的内部承包人,乙方必须接受甲方监管机构对施工全过程监管。
第二条 甲方及其代表的权利和义务
2.1按甲方职代会及相关文件精神,由甲方派出1名项目经理,1名财务负责人,1 名技术负责人,1名质安负责人及根据项目管理需要配备的管理人员与乙方共同组成项目经理部对本工程进行管理,甲方所派驻人员代表甲方对项目的进度和质量、安全生产、文明施工、资金进行监督和控制。其他项目管理人员由乙方推荐人选,需经甲方考核并体检合格后,由甲方与其签订以完成该项目工作任务为期限的劳动合同。
2.2 甲方派驻项目经理部长期或临时工作人员的费用均由乙方承担并按月支付,包括交通、通讯、工资、奖金、社会保险费用、办公费及其他必要的开支等。甲方派往联营项目部的兼职项目经理应享受的待遇按公司文件规定执行,其费用由乙方承担并按月支付。
2.3 帮助乙方组建项目经理部,乙方派驻项目的主要项目负责人和技术骨干必须通过甲方人力资源部审核相关执业资质后方可上岗,对于不符合条件和甲方认为不合适的人员,乙方必须无条件更换。
2.4 为了维护甲方形象和信誉,甲方代表有权对项目的施工质量、进度、安全生产和文明施工进行严格监督和管理,尤其对乙方确定的供货商进行审核,如发现供货商产品不能满足项目质量、工期要求,甲方代表有权拒绝其产品进入工地。甲方有权终止乙方供货渠道,由甲方代购,由此发生的费用由乙方承担。
2.5 当项目的进度、质量、安全生产和文明施工等出现严重问题,危及或将要危及甲方的信誉和经济利益时,甲方有权更换项目承包人以及更换施工队伍等必要措施,由此所发生的一切费用及给甲方带来的经济损失全部由乙方承担。
2.6 甲方代表有义务帮助和协助项目经理部对项目进行管理,保持与业主的联系,协助办理与项目有关的事宜,所发生的费用由乙方承担。
2.7 办理需要甲方或以甲方名义办理的其他事宜,由此发生的费用由乙方承担。
2.8 甲方配合乙方共同与项目管理人员签订以完成该项目工作任务为期限的劳动合同,签订合同后,甲方依照长沙市社会保险局的相关规定为乙方及其项目管理人员办理社会保险参保手续,并代扣代缴所有社会保险费用。所需费用由甲方直接从工程款或乙方抵押金中扣除。
乙方须指定专人配合甲方办理参保、停保手续,并按月报送社会保险报表。如乙方无专人管理,则由甲方指定专(兼)职人员从事此项工作,所发生的工资和费用由乙方承担。项目管理人员如合同到期或需提前解除,乙方应及时以书面形式告知甲方,甲方接到书面通知后办理合同解除、社会保险停保等手续。
2.9 乙方在本工程中使用的劳务队伍必须是通过公司资质评审确定的合格劳务企业,严禁采用包工头的劳务形式。如未使用合格劳务企业,甲方有权对乙方处以20xx0元以下的罚款;如使用无资质的劳务企业则处以50000元以下罚款,并自行承担所造成的一切后果。
2.10安徽省内工程项目严格执行省建设厅的规定,所有符合要求的工程项目必须开办农民工学校。甲方对乙方开办农民工学校的工作进行指导,办校所需费用由乙方自行承担。
2.11 甲方委派项目管理人员名单均由甲方正式书面通知乙方。
2.12 项目完成工程结算后一月内提交公司进行项目终结审计。
第三条 乙方的权利和义务
3.1乙方应根据甲乙双方与业主所签施工合同的要求,按公司规定组建项目经理部,选派得力的领导班子和精干的施工队伍,提供实施工程所需资金、技术人员、机械和材料物资等。并按公司要求做好开工准备(包括门楼、围墙、临时设施、场内施工道路等)乙方代表甲方承担并履行甲方与业主所签施工合同所规定的承包人的全部责任和义务,信守合同,维护甲方的信誉,全面负责工程的实施、养护,直到工程圆满通过最终验收,保修期满、保修期责任完成为止。
3.2 乙方必须确保工程质量、工期、安全生产及文明施工,具体要求按甲乙双方与业主签订的合同相应条款。
3.3 乙方应服从甲方代表和公司监管机构对项目的监督和管理,按照公司相关管理制度进行项目管理,施工现场及标示按照公司规定标准实行。按甲方的要求做好现场质量、安全文明施工,及时并按甲方规定向甲方报送各类相关报表和资料。乙方应服从公司对施工过程中出现的各种问题开出的整改通知书或罚款单(罚款由甲方财务从当月工程款中扣除),乙方必须将整改情况向甲方工程管理部监管处做出书面汇报。
3.4 乙方应积极协助业主及时办理许可证等施工过程中所需的证件、批件;如因该工程施工许可证等证件未获得导致甲方在建设行政主管等部门检查过程中的罚款等损失由乙方承担。
3.5按照社会保险的规定,承担乙方所有人员及本人所有社会保险费用(含公司部分和个人部分),由甲方代为办理社会保险缴费事务。
3.6遵守国家的法律、法令、政策及甲方的有关规定。项目中标人和项目全体管理人员应接受公司工程管理部对项目的“现场监管交底”工作,并严格按照有关法律法规及公司制度、《现场管理标准图集》的要求来管理和规范项目。对于甲方委派人员不能尽职尽责履行工作职责的,乙方有权要求甲方换人。
3.7 项目实施中严格按照甲方的要求做好资料管理工作,在竣工验收后三个月内将工程资料移交甲方,否则,公司将给予处罚。
3.8 项目正式组织主体验收和竣工验收前一星期,必须通知公司工程管理部和公司质安总监对项目进行预验收,未经预验收的项目公司一律不予认可,不加盖公司公章。
3.9 办理双方认为必须由乙方办理的其他事宜。
第四条 银行帐户
4.1 该工程项目施工合同签订后,甲方提供在合肥的统一帐号供乙方使用,甲方扣除各项费用后,其余工程款由项目经理部包干使用,并确保工程专款专用。乙方不得私设帐户,不得私自将工程款占为己有后离开项目,否则按涉嫌贪污向检察院举报,追究乙方的刑事责任。
4.2该帐户本工程的工程款仅限于本工程项目使用,工程结束后此帐户应及时对该项目做财务清算。
第五条 管理费及其他费用
5.1 乙方按工程结算总价的百分之(小写:)向甲方支付管理费,项目各种税金由乙方直接缴纳(发票原件移交公司做账),工程竣工结算完成时,各项费用全部交清。
5.2乙方与甲方经营单位的往来款收付按公司规定执行。
5.3报建、招投标过程中应由施工单位承担的各项费用、施工过程中所发生和承担的各项费用、工程保修期间所发生的费用、直至该协议终止前所发生的其它应由施工单位承担的各项费用均由乙方承担。
第六条 乙方权限及违约
6.1乙方不得挪用工程款购置大型机械设备,如确因工程需要添置大型施工设备,需先征得甲方同意,否则甲方有权拒付添置施工设备的费用。
6.2 项目经理部印章由甲方刻制,由公司委派主要负责人员按规定掌管使用,原则上只用于本项目部的技术资料管理工作,印章在工程竣工3个月后及时上交甲方,严禁乙方擅用印章或以项目部名义对外提供担保、借款和采购、劳务、租赁、签订工程承包合同等经济活动。
6.3 乙方不得以甲方及项目部名义从事本项目以外的其他业务活动。在本项目的施工过程中未经甲方书面许可,乙方不得:
⑴ 将本协议全部或任何部分权益、利益、责任或义务转给任何第三方;
⑵ 将中标项目的全部或任何部分分割、转让、转包或分包给任何第三方。
⑶ 私刻项目印章等。一经发现,甲方有权无条件收回工程,乙方无条件退场,并追究乙方的违约责任。
6.4 项目亏损的处理:如项目亏损,对外所欠的民工工资、材料款、税金由乙方自有资金支付,如甲方垫付,有权向乙方追偿。
第七条 争议的解决
7.1 因履行本协议而产生的任何争议或分歧,双方应首先通过友好协商的方式予以解决。
7.2 如不能协商一致时,双方之任何一方均按照国家有关现行法律向长沙市天心区人民法院提起诉讼。
7.3 当双方协商不一致时,任何争议或分歧都不能免除乙方承担和履行甲方与建设单位所签合同规定的乙方的义务和责任。
第八条 附则
8.1 在项目竣工验收后,在合同规定的保修期内由乙方负责该工程的保修、维修。
8.2 在本协议合作期间,由乙方发生的一切债权债务等经济纠纷,施工过程中的质量、安全及其他法律责任均由乙方负责。
8.3 本协议自双方代表签字、盖公章后生效,自该工程甲方与业主所签施工合同中约定的合同终止时间及本协议中甲、乙双方无遗留问题后失效。
8.4 本协议二份,甲、乙双方各执一份。
8.5 本协议中若有未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《 中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称
1、工程地点:_________________
2、工程名称:_________________
二、承包内容价款以及工期
1、承包内容污水站全部土建工程
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期:_自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量
1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格
四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
甲方:_________________乙方:_________________
签字:_________________身份证号:_________________
日期:_________________日期:_________________
以上是小项目承包合同
合同编号:
项目名称:
工程名称:
建设单位:
承包单位:
工程承包合同
甲方: 乙方:
为优质、高效、快速、安全地完成 工程任务,依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规以及业主的要求,甲方决定将 的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担,本着平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商签订如下合同并共同遵守。
第一条:工程项目及内容
一、 工程名称:
二、 工程范围:K3045+969.50~K3048+176.49
三、 工作内容:甲方与业主签定合同的全部内容
四、 合同总额:本合同段中标合同总价,详见工程量清单。
五、 质量要求:确保优质,争创部优。合格率100%。
六、 安全生产:负伤频率12‰以下,无重大安全事故。
七、 建设工期:本工程自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。
八、 本合同的文件组成:
1、甲方与业主签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文件(见附件)
2、合同执行过程中,业主、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成部分。
3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。
4、乙方按业主及甲方要求提供的施工组织设计文件。
5、合同执行过程中,甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令也是本合同的组成部分。
上述文件具有本合同相同的法律效力。
第二条:双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务:
1、编制总体施工组织设计,协助乙方制定和审核施工技术方案。
2、负责联系业主、监理工程师向乙方交桩,提供现有导线网点、水准点和坐标控制点,并对乙方测量数据进行审核。
3、向乙方提供所需施工图纸、技术规范、管理程序等有关文件一份,提供工程所需各种资料表格样本。
4、负责与业主、监理工程师、地方政府、上级单位等有关部门的联系,协助乙方联系临时征地、拆迁等事宜。
5、根据工程进度和业主监理工程师的要求,下达各阶段施工生产计划。
6、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导,对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权,并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。
7、在施工过程中,根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。
8、对乙方投入到本工程的资金、设备、材料、仪器、人员经协商可统一调配使用,并由使用单位支付相应的费用。
9、负责与业主、监理工程师的工程款结算和支付工作。
10、为确保工程顺利实施,甲方派驻3名现场管理人员,乙方按每人60000元/年一次性支付甲方管理人员工资,并负责甲方工作人员的食宿和交通费用。
二、乙方的权利和义务
1、编制实施性施工组织设计,绘制分项工程施工图和上报开工报告,自行完成测量、试验工作。
2、根据业主和甲方要求,确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场,完成工程的施工、维修及养护工作。
3、服从经理部的统一安排,按照业主要求修建必要的便道、排水等临时工程,确保当地的排灌系统和便道畅通并承担相应费用。
4、对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产和经济效益负全部责任,接受甲方、业主、监理、地方政府等有关部门的监督、检查、指导和处理。
5、单项或全部工程完工后要及时清理场地、复耕、恢复地容、地貌,直到有关部门接受为止,费用自理。
6、施工过程中因乙方原因造成的质量、安全、环保事故或工期延误,乙方承担一切责任和损失。
7、负责原始资料的签认、收集、整理,及时上报各种报表。
8、按业主和甲方的要求,及时提供合格的竣工资料。
9、合同期内接受并执行甲方与业主及有关部门签订的合同或补充协议、会议纪要或指令。
10、竖立甲方规定的各种标志标识,保证现场文明施工形象。
11、乙方提供一台吉普交通车且负责交通车及司机的全部费用。
12、按业主要求使用沿线农民工,并按时足额支付农民工工资。
13、履约保证金由乙方按业主合同要求缴纳。
三、双方共同的责任和义务:
1、认真执行国家的法律、法规或行业部门标准、规范、制度和政策。
2、自觉接受业主、监理工程师、地方政府有关部门的监督、检查和指导,积极主动配合业主、监理工程师的工作。
3、遵守当地政府、部门的法令、法规,尊重地方群体的民俗习惯。
第三条、计量与结算:
1、本合同为单价承包(详见甲方与业主签定的工程清单),以实际完成并经监理工程师、业主确认和计量支付的数量结算,甲方在合同清单内按4%收取管理费,管理费按工程进度收取。
2、计量工作由乙方按程序和要求,在每月20日以前把经监理工程师签认的原始资料及计量报表报送甲方,由甲方汇总统一上报。只有经过监理工程师签字、验收并计量支付的工程项目乙方才能获得支付。
3、乙方未能按期提交合格的计量资料,可视为自动放弃本期计量,因此引起的后果由乙方承担。
4、甲方每月按业主和监理工程师批复的计量工程量乘以相应的承包单价结算给乙方,双方签字确认。
5、质量保证金和预付款按业主要求执行。
6、经理部的财务部负责乙方工程款的管理与支付工作。
7、工程款到甲方账户后,按合同规定在扣除管理费后根据资金情况支付给乙方,甲方不得以任何名义占用乙方的工程款,乙方也不能把工程款移作它用。
8、工程变更费用,甲方对业主、监理工程师批复的工程增加变更的费用,甲方按6%提取管理费,剩余全部批复给乙方。
9、工程调价款:本工程不调价,除非业主有新的规定。
第四条、经济责任
1、双方各自独立核算、自负盈亏,各自承担自己的债权、债务。经济上无任何连带责任。
2、本工程发生的一切税金由甲方统一代扣上缴。当地政府规定的其他规定费用也由甲方按其规定代扣代缴,如乙方自行缴纳应向甲方出具交费凭证备查。
3、工程质量缺陷,如质量缺陷内发生维修项目,甲方应根据业主的要求通知乙方进行现场检查、核实。维修工作由乙方负责施工,并承担维修所发生的一切费用。
4、工程质量保证金期满和质保金款到位后,甲方按业主实际返还的比例扣除乙方确认的缺陷修复费用后支付乙方。如质保金不能满足修复费用,则不足部分由乙方承担。
第五条、违约责任:
1、乙方若不能履行本合同和甲方与业主签订的合同条款或质量、进度达不到要求时,甲方有权限期整改并暂时停止一切支付,如能及时改正即可恢复正常支付。否则甲方有权收回或分割其承包工程,由此造成的经济损失由乙方负担。
2、乙方施工的工程项目达不到质量要求的,乙方必须返工,否则甲方有权另行安排队伍施工,所发生的费用由乙方承担;因此给甲方信誉造成的不良影响,甲方有权视实际情况对乙方进行处罚。
3、乙方不得将本工程分包或转包,否则视为严重违约,甲方有权对乙方处以罚款并收回本工程。
第六条、附则
1、在本工程的施工和对外交往中,乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。
2、本合同未尽事宜双方应协商解决,如发生经济纠纷,则由被告所在地经济委员会仲裁。
3、本合同正本两份,副本两份,甲乙双方各执正副本一份。
4、本合同经双方签字盖章后立即后效,在工程结算、质保期满、竣工交验完毕后自行失效。
甲方: (盖章) 乙方 (盖章)
代表: (签字) 代表: (签字)
年 月 日 年 月 日
甲方:___________________________
乙方:___________________________
经双方协商,甲方将__________________工程中的劳务施工(以下简称“该项目”)承包给乙方进行施工,并对该项目的管理、进度、质量、期限、费用分配等承包事宜,在合法、平等、自愿的基础上,本着诚挚合作、互惠互利、优势互补、共同发展的原则,达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、工程项目
1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
二、承包方式及内容
1、承包方式:包工包料,包辅材及工具,包安全文明施工、包质保维修。
2、承包范围:___________________________。
3、甲方确定乙方为该工程的项目负责人,实行工程责任承包制,承担本项目建设及所产生的一切经济、法律责任。
三、工期
1、项目工期暂定__________________日历天。工期必须满足本工程业主方、总包方工期要求。
2、开工日期:以本项目业主方/发包方或甲方开具的开工令规定的开工日期为准。
四、质量标准
质量要求合格,与甲方和业主/发包方签订的施工合同中约定的质量标准相同,同时须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家规范、行业标准、地方标准以及相关专业质量验收规范等相关要求。
五、合同价款及付款方式
1、本合同价款为:___________________________。
2、付款方式:乙方每月__________________号前上报已完成工程量报甲方审核。进度款/工程款支付条件以甲方与发包方签订的施工合同为准。付款时间为甲方收到发包方支付的进度款/工程款后,甲方按到账资金预扣乙方应缴纳的管理费和代扣代缴的税费及按本合同乙方应支付甲方的其他款项后,余款由乙方向甲方提出付款申请,甲方经审核通过后在_________日内支付给乙方。工程全部完成,经验收合格后,且工程结算完成后,扣除乙方须向甲方支付的所有费用,由甲方支付给乙方。
3、甲方支付给乙方的进度款/工程款需以甲方收到发包方的工程款为前提,发包方付款时间延迟的,甲方付款时间相应顺延。
4、财务管理:乙方每月_________日前需向甲方报送上月民工工资和材料款发放报表和明细表。甲方定期对乙方财务进行检查和辅导,如乙方财务管理混乱、账务不清,甲方有权派人清查账务,同时拒付或暂时代发工程款项,直至乙方清晰并无挪用资金等问题。除建安发票记账联及完税凭证外,其他所有票据由乙方负责妥善保管。
六、管理费的计取
本工程合同价款为__________________万元,乙方按合同总价款的百分之_________即_________元(大写:___________________________元)向甲方缴纳管理费,甲方从支付的工程进度款中按比例扣除。
七、甲方的权利与义务
1、甲方负责为乙方在本工程项目提供相应协助。
2、甲方有权对乙方的工程项目进行安全、质量与合同履约的相关的检查、管理。
3、甲方对乙方工程项目施工生产组织管理提供相应的支持。
4、甲方对乙方的资金使用、支付及税费缴付情况进行监督管理。
5、甲方应及时支付进度款/工程款。
八、乙方的权利与义务
1、乙方负责所承包的工程项目范围内的全部履约责任,由乙方自负盈亏,乙方对合同项目的安全、进度、工期、质量、项目盈亏承担全部责任。因乙方原因造成质量、安全问题及工程返工,均由乙方承担一切费用及责任。
2、乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。由于乙方原因产生安全事故,导致甲方、乙方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,并向受损方赔偿,由此导致甲方承担的,甲方有权向乙方追偿。
3、乙方应积极配合甲方对项目开展定期和不定期的安全检查,对于检查中下达的整改通知书应积极整改,并按照要求回复甲方。
4、乙方在承包工程施工期间,必须自觉维护甲方的企业形象及荣誉,项目现场管理必须符合当地政府及现场管理规定,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图进行施工,如发生质量安全事故或逾期交工等,一切经济损失以及业主/发包方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担。
5、乙方应服从甲方、监理、业主的管理,遵守各项制度。施工质量应符合规范设计要求,保质保量的完成,未经甲方允许不得擅自改变设计要求及规范要求。
6、乙方负责及时清偿为实施工程而产生的各类债务,及时支付农民工工资,农民工工资及纠纷由乙方负责解决。乙方应为本项目施工人员购买团体意外险,并提供必要的劳动防护用品。
7、乙方施工现场必须配备专职技术员、特种作业人员和安全员,确保安全生产履职。
8、工程竣工后,乙方必须将竣工资料复印件、工程结算书及竣工验收报告复印件送甲方存档备查。
9、乙方在合同规定期限内保质保量完成施工,如不能按期完工,甲方有权安排另外施工队进场,费用由乙方承担。
10、乙方应遵守甲方经营管理的一切规章制度,服从甲方管理和安排。时刻保持与甲方的联系和沟通,按时参加甲方组织的相关会议和活动。
11、乙方不得私刻印章,如有需要刻制印章,应依据公司印鉴管理办法向公司提出申请,由公司统一刻制,在乙方签署印章使用书后发放。一经发现有私刻印章的现象出现,甲方有权要求乙方上交印章,并提供该印章使用过的文件,以决定是否追溯其法律效力。
12、乙方负责办理与项目施工有关的手续,由此发生的费用由乙方承担。
13、乙方保证不以甲方的名义从事与工程无关的活动。
14、乙方不得转包和违法分包,不得利用本项目进行抵押、借款、融资,更不得利用本项目进行其它违法违规活动。
第九条违约责任
1、因乙方原因不能继续履行本协议或不能完成工程时,经双方协商同意可解除本协议,但必须向甲方支付工程总价款的5%的违约金,并承担由此发生的该项目的有关费用及经济损失。
2、乙方如有严重违约行为,甲方有权更换项目负责人,并无条件终止合同,由此造成的经济损失和法律责任由乙方承担。
3、乙方不履行或不完全履行本协议约定的义务的,甲方有权视情节轻重采取罚款等措施,乙方需按甲方要求进行整改。情节严重的,乙方应向甲方承担工程总价款的3%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失,乙方还应全额赔偿损失,包括甲方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费等。
第十条附则
1、本协议经双方盖章、签字后生效。
2、本协议一经生效即受法律保护,任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致后达成书面协议。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
5、本协议在履行过程中,因政策变化或其他原因导致合同无效或部分无效的,不影响甲乙双方之间关于费用结算的约定。
甲方:__________________乙方:__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
根据《中华人民共和国合同法》、国务院《建设安装工程承包合同》条例有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签定此合同,以兹共同遵守。
一、项目业主: (甲方)
承包单位: (乙方)
二、标段编号:
项目名称:
三、工程技术标准
1、路基宽度6米;基层采用16厘米石灰碎石,宽度5米;C30砼路面面层宽度为4米,厚度为18厘米;包培路肩每边1m。工程数量、单价及金额合同段长度为 米 ( 基层 平方米;面层 平方米)合同总价: 元(大写 )(包含包培路肩)。
五、合同形式
1、该工程采用单价和总金额承包合同,乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包单价及总金额。工程结算时,以实际量验的工程量为准。在合同执行期间,工程单价不作任何调整,因各种原因造成工程资金超支均由乙方自负,甲方不承担任何费用。
2、乙方签定合同后,不允许分包与转包,否则取消施工资格。
六、工期
工期为30天。从签定合同之日起至工程竣工初验合格之日止。每延期一天时间罚款1000元。若出现不可抗拒的自然灾害,工期顺延。
七、质量要求:
质量标准达到100%合格率。
八、质量缺陷责任期
质量缺陷责任期从竣工初验合格之日起,时限为1年,1年内由于施工质量问题引起的工程缺陷,乙方必须按技术规范的要求修复完好,所需费用由乙方承担;如乙方不履行此项协议,甲方有权责成第三方对工程缺陷进行修复,所需费用由乙方全部承担。
九、安全生产
乙方应加强生产管理,做到安全生产、文明施工,施工路段警告、警示标志设置齐全,由于管理不善或职工的过失或第三者原因造成的人身、设备事故均由乙方负全部负责,甲方不负任何责任,也不支付任何费用。在施工过程中出现的民事纠纷由乙方责任协调解决。
十、施工要求
乙方必须严格按照甲方确定的路线组织施工,不得随意改变,乙方必须严格地按国家颁布的有关工程施工技术规范要求组织施工,各项技术指标必须达到技术规范标准要求,砼拌合机必须采用强制式拌合机,模板必须全部采用钢模板,模板高度与砼板同厚,严格控制水灰比,掌握好切缝时间,及时切缝、灌缝,断板现象不能超过规范标准要求,拆模一定按时间要求进行,砼养生一律用草袋覆盖等。工程建筑材料必须符合技术规范。水泥采用普通硅酸盐水泥(PO)石子规格采用1-2、1-3两种规格;砂采用水洗中粗砂。
十一、施工进度
乙方要在签定合同之日起3天内向甲方递交各自工地负责人、质量自检负责人、实验仪器、机械设备、施工组织设计,无工程技术人员的不得施工。乙方必须精心组织、科学施工,在保证工程质量的前提下加快施工进度,保质保量的按期完成。
十二、工程试验
工程开工前,乙方必须提报砼配合比试验、各种原材料实验(水泥、砂子、碎石等)否则不予开工。工程施工中试块必须按技术规范的要求做,按时间要求做试压,试压时监理人员必须在场,否则判工程不合格,不予拨付工程款。
十三、质量检验
1、乙方必须严格按照设计文件和技术规范的要求进行施工,要建立完整的质量自检系统,及时进行工程质量的自检,做好各工序原始施工记录。每完成一道工序将自检报告书报监理人员复验,凡没有自检验收报告者,监理不予组织验收。每道工序经监理组织验收认可后,方可进行下道工序作业,否则视为无效工程,不予认可。
2、工程建筑材料必须符合技术规范要求,所用原材料必须经监理认可后,方可进场使用。监理人员有权要求乙方对其进行抽样试验。对不合格材料,监理有权停止使用,并要求乙方对使用的不合格的材料清除及返工,由此产生的一切费用由乙方自理。
3、乙方不听监理人员管理及停返工指令继续施工,责任由乙方自负,并承担因此而造成的一切经济损失。耽误的工期由乙方负责。
4、乙方如与监理人员串通造成工程质量不合格,因而造成的一切损失由乙方负担。甲方另外追究监理人员的责任。
十四、内业资料
乙方各项内业资料必须齐全。各项内业资料不齐全,不随着工程的进度整理内业资料,内业资料不真实、胡编乱造,工程视为不合格工程,不予拨付工程款,不予验收,出现的后果由乙方自负。
十五、施工所需场地、水、电等方面由乙方协调解决,所需费用由乙方承担。
十六、付款方法
付款方式:采取分期付款的办法。根据工程进度视甲方资金状况,按照相关合格工程量进行付款。乙方各种机械进入场地,路基处理完毕后,甲方预付工程总金额的30%,然后按照施工单位完成合格工程量的情况,严格按照拨款程序,报请甲方法人代表审批后给予支付。乙方持有效发票进行分期领取,年底除预留10%保证金外,付清剩余工程款。剩余10% 的保证金,一年后工程保修期满、工程达到合格标准后,甲方将保证金一次性结算付清。
十七、违约
1、由于质量事故造成的损失及修复费用,由乙方承担。
2、缺陷责任期内,由于施工质量问题造成工程局部损坏,乙方必须在规定期内修复,否则按违约处理。
3、若该工程出现因施工造成的质量事故,乙方以后不准参与泗水县农村公路改造工程项目。
十八、本合同一式四份,甲乙双方各持一份,存档一份,财务一份,工程缺
发包人(甲方):(签章) 承包人(乙方):(签章)
时间:
劳务作业发包人:
劳务作业承包人:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务承包工程基本情况工程名称:高淳监狱监区改扩建项目第七标段,本标段由多个单位工程组成,其中备勤楼建筑面积5826.9平方米,五层;门卫室一层,建筑面积71.31平方米;标准运动场一片,图纸尚在设计中;监区范围内的室外道路、停车场,给排水、消防;挡土墙压顶等。
工程地点:高淳区花山区建筑面积:5898.21㎡(暂定)劳务分包范围:本标段工程设计图纸范围(含设计变更)内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装,二次结构植筋等工作。
劳务作业内容包括但不限于:自备机械设备进(退)场装卸车,本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识,配合原材取样送检;钢筋图纸翻样;断料成型;盘园钢筋调直;柱钢筋接头电渣焊,水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检;场内水平、垂直运输;主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎;垫保护层、马凳;垃圾清洗,钢筋整修维护;监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护;余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容,质量自检整改,配合相关部门的质量检查、验收等工作。
2、合同价款
2.1终结算建筑面积按现行20______________版《国家建筑面积计算规范》计算;固定综合单本工程钢筋集中在备勤楼加工,除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用:按每平方米元/平方米计,合计:元变更:在合同履行过程中如有相同或类似项目增加,承包人按合同约定单价继续施工,特殊类型项目单价另行协商。
2.2点工工资标准:男小工130元/天,女小工100元/天,大工220元/天。
2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人:身份证号码:
3、分包工作期限开工日期:竣工日期:总日历工作天数为:100天
4、质量、安全标准工程质量:按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸,国标11101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工,工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到:省级文明工地。安全管理约定:
1人员要求:施工人员年龄不能超过60岁,有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场,每天不少于8小时,监管施工质量及安全生产。
2安全设施要求:安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。
3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。
4施工现场机械设备非专职人员不得操作。
5安全技术要求:每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底,由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改,整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。
6安全责任:按照谁施工谁负责的原则,劳务承包人必须严格进行安全生产管理,对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。
7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿,但不承担在住宿内意外伤亡的责任;如劳务承包人不愿住工地宿舍,自行上下班,在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。
5、施工人员
5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:项目负责人;
5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为,职务:劳务负责人;
5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗,持证率不少于75%。
6、材料、设备、机具供应
6.1钢材由发包方提供,承包方应提前20日申报材料计划。
钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方,大于50的剩余钢筋必须使用到工程中,且不得任意切断。
如有发现上述情况则加倍返还给发包方。
6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备,仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱,承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏,劳务承包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好,安全可靠;材料必须确保质量,不得以次充好,敷衍发包人,或对发包人带来不良影响,上述情况一经发现,发包人将改为自购,费用从承包人结算款中扣除。
7、担保劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同,劳务发包人要求劳务承包人供以下担保;承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。如劳务承包人违约后,劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。
8、合同价款的支付劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付:
(1)中间支付:每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用,按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录,并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查,否则生活费不予支付。
(2)工程验收合格交付后付至合同价的70%,20______________年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷,劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查,否则工资款费不予支付。
9、违约责任当发生下列情况之一时,劳务承包人应承担违约责任:(1)劳务承包人因自身原因延期交工的(含中间施工进度节点),每延误一日,应向劳务发包人支付5000元的违约金;当第二次延误出现时,劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工,劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算,由劳务承包人承担,同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。
(2)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,一次验收不通过,劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金,二次验收不通过,劳务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。
(3)劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时,劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金,劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失,延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
(4)劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定,严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶,第一次发现没收灶具并发出警告,第二次发现则没收灶具并处以1000元/次(点)罚款,第三次发现则没收灶具并处以20______________元/次(点)罚款。
(5)进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便,每件一次罚款100元。
(6)有打架斗殴的一次罚款1000元。发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。劳务承包人违约并被处罚后,劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时,劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
10、本合同正本贰份,具有同等效力,由劳务发包人和劳务承包人各执壹份;本合同副本叁份,劳务发包人执壹份,劳务承包人执壹份;劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。
合同订立时间:___________年月日
合同订立地点:
劳务发包人:劳务承包人:
住所:住所:负责人:负责人:
联系电话:联系电话:
发包方(甲方):
地址:
法定代表人:
承包方(乙方):
地址:
法定代表人:
经甲乙双方充分协商,甲方同意将“复地·雍湖湾二期景观总平工程”的土方回填项目交给乙方施工,为明确双方权利义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合成都市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
工程名称:复地·雍湖湾二期景观园林工程。
工程地点:成都市高新区大源组团复地雍湖湾小区。
第二条 承包内容
1.雍湖湾2期园林及总平工程所需用土方的回填。
2.乙方负责土方的购买、场内外运输,按甲方现场施工员确定的标高按要求使用机械人工回填,夯实并平整。
3.本次土方回填活动中的图纸依据为上锦置业有限公司提供之“成都复地雍湖湾二期景观施工图册”。
第三条 承包方式
包工包料、包机械、包质量、包安全、包文明施工、包场内外发生的一切事项处理及费用。
第四条 工期
1、整个项目土方回填总工期定为90天,自20xx年年8月10日至 20xx年11月6日止。
2、如遇特大暴雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工,经甲方代表签证确认后工期顺延。
第五条 计量方式和承包价格
1、计量方式:本协议中,乙方回填土方前、甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高,乙方负责土方回填至甲方所提供图纸要求之设计标高(其中,标高实测值必须取现场方格网实测值的平均值,方格网按5M5M设置)。
2、承包价格:本次土方回填中乙方总计向甲方支付180000.00元(大写:壹拾捌万元整)土方填倒费。
3、乙方在合同签订当日向甲方支付人民币100000.00元(大写:壹拾万元整)。在土方回填完成50%,经甲方验收合格后,乙方向甲方支付80000.00元(大写:捌万元整),乙方方可继续拉土进场施工。
第六条 质量要求
1乙方严格按甲方的要求对现场指定部位进行回填。
2.回填土方质量必需符合要求,本次回填土要求为无污染的素土。具体为不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥、腐烂竹木料及粒径大于10厘米的块料。回填土方需符合设计和规范要求。同时面层种植土回填厚度不低于50公分。不合格的回填土严禁进场,甲方有权要求乙方将不合格回填土清理出施工场地,若乙方不配合,甲方有权要求乙方退场。
3.乙方必须服从甲方管理人员指挥,做好技术交底,严格按照约定的标准进行施工。
4.乙方在对土方进行场内运输时,必须做好对场内设施的保护,在地下室顶板上作业时,必须使用5吨以下,载重总质量不高于10吨的小型机具。若因乙方违规施工造成的任何损失由乙方自行承担。
5.施工场地内无土方堆放点,乙方自行解决室外土方临时堆放点,并承担因堆放土方发生的一切费用。
6.施工作业中,乙方必须安排工人对土方运输中散落的泥土进行清理,施工场地入口及大门区域必须做到每日冲洗。乙方施工对园区内及场外路面造成的破坏或污染的,由乙方自行清洁或修复。
第七条 甲方职责
1、乙方进场时,甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底,并办理双方确认手续。
2、负责协调土方回填中与总包方及其他分包方的关系。
3、负责检查乙方土方回填中的标高控制
第八条 乙方职责
1.组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手,持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。
2. 乙方必须向甲方提供相关资质,乙方所提供相关资质的一切相关费用由乙方负责;负责当地建设行政主管部门规定的各工种相关人员培训的费用。
3. 乙方进场时,须按当地政府有关管理规定,申报办理有关手续,否则,发生的一切责任由乙方承担。
4. 乙方自行保管进入施工现场的施工机具。
5、乙方应确保土方运输过程的安全、道路清洁和处理好“城管”及交通管理部门的关系。
6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填,保证施工进度以每天不低于600立方的进度回填,确保按时按质完成本工程。
7、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的,乙方应向甲方支付20万元的违约金,同时,乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。
8、乙方须自购工伤意外保险费,并承担所发生的一切安全事故责任。
第十三条 违约责任及处理办法
1、如乙方无法按甲方规定的时间完成,每延误一天乙方应向甲方支付工程总造价3%的违约金,延误3天以上的,甲方有权清退乙方。
2、乙方若有,但不限于如下行为之一的,甲方有权提出批评及限期整改要求,乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理,甲方有权终止合同,清退乙方出场。
(1)不按安全文明施工的有关规定施工。
(2)施工质量达不到合同约定的标准和要求。
(3)不服从工地管理人员指挥,不遵守工地现场规章制度。
3、乙方不得将本合同工程内容转包和分包给第三者,一经发现立即终止合同。
4、乙方中途放弃,甲方收取乙方之费用不再退还。
第十五条 附则
1、本协议一式四份,甲方执三份、乙方执一份,本合同自双方签字盖章,乙方缴纳履约保证金后生效。
2、本协议未尽事宜,由双方协商、签订补充条款。
3、如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方都可向甲方所在地人民法院申请裁决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
或授权委托人: 或授权委托人:
(签名) (签名)
联系人: 联系人;
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
发包方: 重庆业龙机械制造有限公司
承包方: 重庆宏瑞矿山设备有限公司
发包方与承包方经协商一致,且经发包方股东会批准,现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营,订立本合同。
第一章 总 则
第一条 承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏。
第二条 承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。
第三条 承包经营的期限为五年,即从20__年一月一日起至20__年十二月三十日止.
第四条 承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方,承包方为此支付给发包方人民币万元为第一年基数,以后每年承包费在上年基数上递增10%。在每年的12月25日一次性缴清当年承包费。
第五条 发包方在20__年一月一日的固定资产净值必须在五年折完。
第六条 承包经营期间的债权、债务由承包经营这负责。
第七条 20__年底发包方留存120万元为承包基金。
第三章承包方的权利与义务
承包方的权利
第八条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。
第九条 承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下:
1 有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.
2 有权决定公司的机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。 3 有权根据实际需要购置新设备和资产。
第十条 承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入.
第十一条 承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。
承包方的义务
第十二条 承包方在承包期间应尽义务如下:
1 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),. 第十三条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款.
第四章 发包方的权利与义务
第十四条 发包方的权利如下:
1有权维护公司利益不受损害。
2有权监督本公司的经营范围。
3对本公司有财务监督权。
第十五条发包方的义务如下:
1不得以任何形式干涉承包方的经营权。
2必须按本合同规定保障承包方的合法权益。
3必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。
第五章承包方的收入
第十六条 承包方的收入计算方法:承包方在承包经营期限内扣除承包费后的所有利润均由承包方享有。
第六章 合同的变更,解除或终止
第十七条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。
第十八条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比,发生重大变更,发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。
第十九条 发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方
有权解除本合同以及暂停支付承包费用,并要求发包方承担违约责任。
第二十条 由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。
第二十一条 本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。
第二十二条本合同期满三十日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字,承包方方可离职。
第七章 违约责任
第二十三条 发包,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。
第二十四条发包方如违反本合同第二十条的规定,应承担违约责任,支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金,如承包方的实际损失超出该违约金的,则发包方按承包方的实际损失赔偿。
第八章 附 则
第二十五条 承包方如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包方另行推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履行本合同。 第二十六条在签订本合同时,发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册,双方确认后作为本合同的附件。
发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议,并作为本合同的附件。
第二十七条 本合同期满后,如本公司承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。
第二十八条 本合同由双方签字盖章后生效。
第二十九条 本合同正本五份,重庆业龙矿业设备有限公司两份,重庆宏瑞矿山设备有限公司三份。
第三十条 本合同适用中国法律,双方在履行合同中发生争议的,应协商解决。如协商不成的,双方提交重庆仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。
发包方:
地址:
电话:
法定代表人(签字盖章):
____年____月____日
承包方:
地址:
电话:
法定代表人(签字盖章):
____年____月____日
借款方:_________(简称甲方)
贷款方:_________银行(简称乙方)
甲方为承包_________国(地区)_________工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在_________总行_________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《_________关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
一、乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)_________元。
二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。
三、乙方提供贷款的期限是_________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至_________年_________月_________日止,还清全部本息,并附分次还款具体计划作为本合同的附件。
四、贷款利息在合同规定还款期内,按月息_________‰计算。超过还款期限,逾期部分加收_________%利息;贷款被挪作其他用途的`,挪用部分加收_________%利息。贷款利息每季计收一次。
五、乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方,并还清贷款本息。
六、甲方担保人是_________。甲方到期不能如数归还时,由甲方的担保人负连带清偿责任。
七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份,上述三方各执1份。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
法定代表人:____________
电话____________
承包方(乙方):_____________
地址:______________________
法定代表人:____________
电话____________
依照《中华人民共和国合同法》和兰州市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。乙方在单项工程竣工前( )日通知甲方验收工程。
第一条工程项目
一、工程名称:______________________________________
二、工程地点:_____________________________________
第二条工程期限
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
工程承包的方式,范围及材料供应
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
双方商定的其他事项:
安全施工文明施工
1承包人必须在施工过程中遵守操作规程,搞好,安全施工,保证人员的自身安全,独立承担大小安全事故和其他事故的责任。
2在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。
一、本合同一式____份,甲乙双方各执正本一份。
二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
为了发展经济,开发林地资源,经四口冲村委会(以下简称为甲方)研究决定,群众代表大会通过,报请镇政府批准,将村集体所有的林地承包给叶延凯(以下简称为乙方),经双方协商订立合同如下:
一、承包范围:
甲方将座落在四口冲老桑场及老茶场的林地共计叁佰亩,承包给乙方,四界为:老桑场林地下至水库边,上至山冈,西至水库溢洪道山更,东至段顺华菜园地山更:老茶场地东至黄泥冈山更,西至皮有思自留山小路,上至石矿横路,下至查细久楼房以上。
二、承包期限
从 年 月 日至 年 月 日止,共计 年。
三、承包费
共计(大写) 万 仟元,一次交清。
四、甲乙双方的权利和义务
1、承包期间甲方必须帮乙方办理林权证,乙方在承包期间有使用权和继承权。
2、承包期间甲方必须协助乙方申报各种项目,项目资金归乙方所有。
3、如乙方在承包期间与第三发生纠纷,甲方必须积极出面协调。
4、未尽事宜双方可另行协商。
5、此协议一式四份,双方各执一份,司法公证一份,镇林业站一份。
6、此协议均为双方真实意思表示,如有违约,由违约方支付守约方违约金十八万元,并赔偿一切损失。
甲方:
乙方:
日期:
发包方:________建筑安装工程公司
承包方:____________1#施工项目部
包保方:____________(集团)公司
为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性,最大限度地提高工作效率,确保绿洲1#楼工程项目按预期的目标完成,经三方协商特制定如下责任承包协议:
一、承(发)包范围、内容及各项指标:
(一)、基本概况
1、工程概况:本工程位于________,为地上26层,地下两层框架剪力墙结构住宅楼;
2、承(发)包内容:①按施工图要求的全部建安工程及配套工程;②主体内、外装修为室内毛墙、毛地,室外水泥抹面涂刷涂料,部分外墙贴蘑菇石;
(二)、技术、经济指标:
1、质量指标:一次性验收合格率100%;
2、安全指标:重伤以上事故为0,(按国家有关政策、规定执行);
3、成本费用指标:1)按工程预值97%控制成本;2)工程用料按综合预算量的97%控制;3)周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定。
4、现场管理:达到文明施工要求;
5、工程进度:有效工期26个月
1)、_年10月底前打桩完,_年底筏板基础完;
2)、_年底主体验收完;
3)、_年6月底前内、外装修及安装工程完工,_年8月底前具备交钥匙条件
4)、整个小区在_年5月底前全部交付使用;
二、承(发)包方式及条件:
(一)、承包方式:
1、施工队由承(发)包方共同协商确定,原则上采取清包工的方式;
2、建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供应;
3、在责任范围内,以工资费用包干的形式进行责任承包,每月按公司工资标准,按项目部实际人数发工资;
(二)、承包条件:
1、配备必要的施工管理人员,共十七人,具体配备:
主承包人(兼项目经理) 1人
总工长或技术负责人 1人
钢筋工长(兼安全员) 1人
木工工长(兼安全员) 1人
管道安装工长 1人
电气安装工长 1人
混凝土工长 1人
技术员(兼资料员) 1人
技术员(兼预算员) 1人
质检员 1人
库管员 1人
材料核算员 1人
门 卫 2人
巡 夜 工 2人
厨 房 1人
以上人员按标准计发工资,每月共________元,工程到交付使用共______万元,由项目包干使用;
2、承包人有权调剂项目管理人员的工作内容,可以加班、加点、兼职的方式实现减员增效,可用所减人员的一半的工资额按月先给有关人员补助,工程完工后结清。但库管员、材料核算员、门卫、巡夜工不得兼职或被取代。对不服从分配、不认真工作的职工如理由充分可将有关人员退回公司,另行安排;
3、包工队工程费按进度付至60%~70%,其余办理竣工验收结算后付款;
4、业务招待费_____万元,包括全部对外接待和信息咨询费(含质检站)按时间均衡使用;
5、创建安全文明工地费和文明施工措施费用以实结算。
三、风险抵押、奖惩条件:
(一)、风险抵押:
1、协议生效时,承包方交纳风险金抵押_____万元;
2、承包期满或项目告竣后,按协议条款考核,余额退回。
(二)、奖励条件:
1、完成承包指标,按阶段结算浮动工资;
2、除个人浮动工资外,其余提成或奖励可自主分配,但承包人(或主承人)不得超出盈余积累部分的60%,其余部分造表分配,报公司财务。
3、工程材料节约奖励:按预算量的97%控制,节约部分按20%提成,主体工程完工,结算主体工程材料的节约部分,工程具备交工条件,结算装修、安装工程的材料节约部分;
甲方:乙方:日期:
甲方:____装饰工程有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况分包范围:
工程分包方式:工期: 年 月 日——年 月 日(共 天)。
工程质量:本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)¥
二、甲方责任:
1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。
2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。
三、乙方责任:
1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费_元,_元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担,费用_元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚_元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本_元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。
2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套_元,公司每套补助_元。工队每套承担_元,此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款_元。(实行单价包死据实结算)。
3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。
4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担。
5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款_元以上。
6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可。
7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚。
8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料。
10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决。
11)每天下午6:00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款_元,无故不到者罚款_元。
12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理。
13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款_元,并通报处理。
14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款_元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。
15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理。
16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)。
四、工期约定
1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延。
2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款_元。
3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。
五、工程质量及验收的约定
本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范gb50303—20_)要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延。
六、价款及决算的约定
本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的'计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为:施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70%。待决算完毕后付完总价。[留结算总价的5%作为质量保证金。]
七、奖励与违约责任
乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品。如造成损失,应照价赔偿。未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担。因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金_元。
八、争议和纠纷处理
本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。
九、附件
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。本合同内容完成后自动终止。
十、补充条款
乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
十一、单价约定:
单价见后附表
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代理人:
代理人: 代理人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分。甲方存档一分。财务部门备案一分。
甲方负责人签字:乙方负责人签字:
住址:
身份证件号码:
年月日年月日
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况分包范围:工程分包方式:工期:年月日——年月日(共天)。
工程质量:本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)¥
二、甲方责任:
1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。
2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。
三、乙方责任:
1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费__元,__元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担,费用__元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚__元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本__元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。
2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套__元,公司每套补助__元。工队每套承担__元,此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款__元。(实行单价包死据实结算)。
3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。
4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担。
5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款__元以上。
6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可。
7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚。
8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料。
10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决。
11)每天下午6:00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款__元,无故不到者罚款__元。
12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理。
13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款__元,并通报处理。
14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款__元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。
15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理。
16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)。
四、工期约定
1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延。
2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款__元。
3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。
五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范gb50303-20__)要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延。
六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为:施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70%.待决算完毕后付完总价。[留结算总价的'5%作为质量保证金。]
七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品。如造成损失,应照价赔偿。未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担。因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金__元。
八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。
九、附件本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。本合同内容完成后自动终止。
十、补充条款乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
十一、单价约定:单价见后附表
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
甲方:_______有限公司
乙方:_______
经甲、乙双方确定,根据公司环保油项目实施管理细则相关规定执行,甲方实行目标管理运营,乙方承包责任制合作方式经营,相关工作事宜达成如下协议:
一、项目承包责任地点:岳麓区望城坡街道望新社区早谷塘组汽车甲醇站。
二、承包期限:暂定_______年3月1日至_______年3月30日止,期限为壹年。
三、甲方负责环保油项目方向性目标管理,乙方承包期内年度奋斗目标1000吨,实现销售目标800吨以上的运营管理投入和财务收支核算管控等相关工作事宜。
1、根据市场业务拓展需要,增加业务员拓展经营费用,双方确认各承担50%的工资费用。
2、市场拓展经营收支,财务核算双方做到日清月结,相互签字认可记帐。
四、甲方为乙方提供承包项目现有房屋、场地、水电、营业相关证照经营,甲方一次性投入流动资金70000元,再增加流动资金由乙方自行承担。如月销量在68吨以上,甲方适当增加流动资金,灶具设备已投入75000元,再投入设备含更换灶芯200元/个,各投入50%比例增加,灶具设备的维修维护费用由乙方自行承担支付结算。
五、甲方负责乙方所需环保油用甲醇燃料的供应,甲方按进货到岸价增加50元/吨,不含税金,乙方按批次结算支付甲方款项。
六、承包合作收益分配,甲方收益按乙方月销售客户数量结算收取0。3元/升的报酬,乙方收益按市场浮动收取营业销售利润,甲方不承担甲醇进项成本上调或下降的一切风险。合同期内不得调整上述合作方案。
七、承包期内环保油配送乙方自行安排车辆,劳务工资及其他产生的费用由乙方自行承担,增加财务管理工资费用各支付50%。前期提供送货车免费使用一个月,协助配送人员前期2个月甲方支付50%的工资。
八、乙方承包期内自行负责资金流向管理并及时回笼,如出现意外资金流失,由乙方自行承担一切经济责任。
九、乙方必须自行承担操作安全防范责任,做到防火、防漏、防事故发生,确保正常经营有序,否则安全责任自负。
十、未尽事宜另行协商,本承包合作协议各持一份,相互签字生效。
甲方签字:_______
乙方:_______
负责人:_______
承包人:_______
日期:_______
日期:_______
甲方:__________
乙方:__________
为了给融华苑小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境,创立一流的文明物业,树立良好的公众形象,体现多劳多得的原则精神,经双方协商达成以下承包协议:
第一条:甲方将服务范围为的环境卫生委托给乙方负责清洁(含道路、绿化带、地下通道卫生)。
第二条:保洁标准按已制订的《保洁区域卫生标准》执行(见附件)。
第三条:甲方支付给乙方劳务费每月__________元,(其中__________元做月考评奖金),支付日期为次月__________日之前。
第四条:甲方的责任、权力、义务;
1、甲方免费为乙方提供保洁所需的一切物品及工具;
2、甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核,根据考核评定情况,按保洁员的考核标准进行扣款;
3、甲方要支持乙方工作的开展,积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作;
4、甲方如发现乙方违规作业,屡教不改者,甲方有权解除承包协议。
第五条:乙方的权力与义务要求:
1、乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等,不得故意损坏、丢弃,此现象如经发现,由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责;
2、根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成,保持公共环境卫生整洁、舒适,确保达到甲方制定的作业标准;
3、遵守相关的规章制度;
4、根据乙方的工作性质不享受工休,重大节假日甲方会根据乙方的工作情况安排休息时间。乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。
第六条:单方解除协议须提前1个月通知对方,本协议自双方签字之日起执行。
第七条:本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:__________
乙方:__________
__________年__________月__________日
甲方(借款单位):________________________________
法定代表人:________ 职务:____
地 址:________ 邮码:____ 电话:________
乙方(贷款行)____________________________________
法定代表人:________ 职务:____
地 址:________ 邮码:____ 电话:________
丙方 担保方:________________________________
甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。
第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算……超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。
甲 方:单位名称________(公章) 乙 方:单位名称________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
甲方的担保单位名称____________(公章)代 表 人____________________
借款方:_________(简称甲方)
贷款方:_________银行(简称乙方)
甲方为承包_________国(地区)_________工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在_________总行_________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《_________关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
一、乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)_________元。
二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。
三、乙方提供贷款的期限是_________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至_________年_________月_________日止,还清全部本息,并附分次还款具体计划作为本合同的附件。
四、贷款利息在合同规定还款期内,按月息_________‰计算。超过还款期限,逾期部分加收_________%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收_________%利息。贷款利息每季计收一次。
五、乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方,并还清贷款本息。
六、甲方担保人是_________。甲方到期不能如数归还时,由甲方的担保人负连带清偿责任。
七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份,上述三方各执1份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________
担保单位(盖章):_________ 法人代表(签字):_________
甲方在此委托乙方进行_项目的开发。为明确双方责任,经友好协商,双方达成以下协议,以资双方共同遵守:
第一条: 项目内容
乙方在充分了解甲方待开发的的基本要求,并签定本合同,由甲方向乙方提供该模块的《详细开发说明书》及其他相关文件、资料。具体要求详见合同附件一。(若在开发过程中甲方的开发需求有改变,则涉及合同的相关文件及费用由双方协商相应改变,合同的执行时间也作相应改变)。
第二条: 开发费用
甲、乙双方认定本合同开发费用预计总金额为人民币(大写) 元。如果乙方在研发中,超过预计是研发费用,在双方协定下解决。
第三条: 项目的承接、开发及验收
(1)承接
甲乙双方经确定签定此合同之后,即正式承接该项目。 年 月 日为甲方起始计时日。
(2)开发时间
乙方在甲方计划的时间内自由安排工作时间和地点, 年 月 日前完成全部开发工作。。
如乙方不能按时完成,应在合同约定完工日期前的两个工作日内,以书面形式(包括电子邮件和书面文字)向甲方提出延期的理由和申请延期的具体时间,经甲方批准后方可延期,延期时间以甲方批准的时间为准。延期时间不得超过合作开发时间总长的一倍。若甲方不同意乙方的延期申请,则完工时间不予延长。
(3)开发标准
乙方必需以提供 ,让甲方进行验收工作。
乙方保证 模块的功能符合 的要求。
(4)验收
1.验收标准为:
a. 程序正常运行;
b. 方案中提到的功能全部实现;
c. 项目按时完成;
d. 文档和源代码齐全
2. 验收时间期限为 天时间。
3.乙方提交项目的方式:
4.模块的最终验收工作完成后,甲方应出具最终验收报告和评分,经双方确认后作为合同验收阶段完成的证明。
第四条:甲方的权利和义务
1. 提供专人与乙方联络
2. 提供项目所需要的所有资料交给乙方,并保证资料的正确性。
3. 及时支付费用,保证项目的开发费用及时到位。
4. 及时支付在项目研发中所用到的器件、设备、测试费用。
5. 本合同的相关作品、程序、文件源码的版权属甲方所有。
第五条:乙方的权利和义务
1. 提供专人与甲方联络,并定期向甲方提交项目阶段开发进度报告。。
2. 按照项目进度要求及时完成系统的开发,同时保证项目质量。
3. 协助甲方完成所开发系统的实施、培训以及维护,并进行一个月的维护。
4. 开发完毕,乙方应将系统的文档、源代码移交给甲方,不得将其应用在其他企业。
5. 不得将甲方开发内容泄露给第三方。
第六条:付款方式
1. 合同签订后, ,则甲方向乙方开发总费用的30%。
2. 项目验收完成后,甲方向乙方支付合同总价70%的合同款。
第七条:维护
1. 乙方应通过电话、email、现场服务等方式协助甲方的系统维护,乙方有义务及时响应和认真服务,努力确保甲方所委托开发系统的正常使用;
2. 甲方需要改动或需要委托乙方进行二次开发,甲方应同乙方另订协议,作为合同的附件,另收开发费用。
第八条 违约责任
1. 任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约,应及时提醒违约方,若违约方仍然违反本合约,可以解除本合同并要求违约方赔偿损失,。
2. 因不可抗力而无法承担责任的一方,应在不可抗力发生的3 天内,及时通知另一方。
3.一方因不可抗力确实无法承担责任,而造成损失的,不负赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并且不能避免的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
十二、其它
1. 项目开发的技术方案和要求,在附件中说明。所有附件及本项目的要求文件、测试标准等均为本合同不可分割之一部分。
2. 本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。
3. 本合同一式两份,双方各执一份。
4.本合同生效后,如有未尽事宜,需经双方友好协商同意后,拟定出补充文件,经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效,补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。
甲方:(盖章) 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
授权代表: 联系电话:
联系人: 联系地址:
发包方: (以下称甲方)
承包方:(以下称乙方)
1. 甲、 乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同,共同信守。
2. 承包内容:厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3. 共计人民币____________元。
4. 工程价款和费用的结算依据和付款方法:______________________。
5. 工程安排日期:
6. 工程竣工日期:
7. 工程质量:以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求,以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.乙方按甲方规定的时间竣工。
9. 工程竣工后保修期一年。在保修期内,属于承包方施工责任造成的,由承包方负责免费修理。属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
10. 因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
11. 合同未尽事宜,双方可另行补充协议。
12. 合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
13. 本合同一式三份,双方各一份、镇有关部门一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(全称):
乙方(全称):
按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将.形象改造及电器等所有项目的施工任务交给乙方完成,经双方协商同意签订本协议。
第一条工程概况
1.1.工程名称:
1.2.工程地点:
1.3.承包形式:包工包料。
1.4.承包范围:。
1.5.工程期限:年月日交付使用.
1.6.质量等级:合格
第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。
第三条双方的责任、权利与义务:
3.1.甲方的责任、权利与义务
3.1.1.负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;
3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。
3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.4.制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行;
3.1.5.制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施;
3.1.6.向乙方提供施工图两份,并组织图纸会审和技术交底;
3.1.7.负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;
3.1.8.负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;
3.1.9.按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;
3.1.10.根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。.
3.2.乙方的责任、权利与义务
3.2.1.必须以甲方利益和名誉為重,任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
1.5.1.工期满足甲方的要求
為;
3.2.2.乙方必须遵守甲方及业主颁布的各种规章制度。
3.2.3.乙方必须保证人员相对稳定,保证按期、按质、按量完成甲方要求的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动;
3.2.4.管理和维护甲方提供的生活、生产设施、材料等,保证其完好,若有损坏或丢失应及时恢复或全额赔偿;
3.2.5.乙方必须严格按批准后的施工组织设计、施工方案以及设计图纸、交底记录、设计变更洽商单、施工及验收规范组织施工,达到协议规定的质量标准和工期要求;
3.2.6.严格执行甲方制定的用于施工的所有规章制度、管理规定;
3.2.7.做到文明施工,对保护施工现场周围建(构)筑物、公共设施、消防设施,保障公众安全等提供一切必要的防护措施。如乙方未履行本款义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担全部责任并负担所发生的一切费用;
3.2.8.维护施工现场的环境卫生,及时清理剩余材料并运至指定地点;
3.2.9.甲方人员和业主代表均有权对乙方施工过程中产生的不符合本协议约定的各种行為或隐患进行口头或书面指正,乙方不得拒绝执行;
3.2.10.乙方负责业主所供材料的领用。
3.2.11.乙方负责办理开工报告、材料报验、隐蔽工程、工程中间交接、联络单、签证及竣工验收等手续,做好日常资料收集、整理、编制工作,按业主、监理和甲方要求装订成册,不少于三份,甲方审核,费用乙方自理。
3.3.12.乙方提交的工程进度预算报表,必须附业主核签过的签证和工程形象进度照片,不得虚报;
3.2.12.乙方负责提供施工用工机具设备与辅材。
3.2.13.乙方负责乙方所属施工人员差旅费用;
3.2.14.乙方负责為所属施工人员购买意外伤害保险。
第四条承包价款的确定
4.1.承包价款以甲方与业主结算审计后确定的费用為计价基础;但不含甲供材或甲定乙购材料主材价。甲方收取乙方除甲供材、甲定乙购主材价以外的总价5%管理费。
4.2.甲方负责向建设单位提供工程发票。
4.3.乙方可以代甲方向建设单位提供发票或向甲方提供有效票据抵充相应工程款。
第五条承包价款支付与结算
5.1.甲方以现有进度预算报表(必须附业主和监理核签过的签证和工程形象进度照片)作為支付进度款的依据。
5.2.承包价款的支付:正常情况下,按月进度报量,甲方根据业主和监理核实的工程量及业主支付的进度款,按进度预算报表定额直接费的70%比例向乙方支付工程进度款。
5.3.工程交工时,甲方支付乙方的费用总和达到合同价款的70%;待工程审计定案后,甲方以审定价款為基础,扣除前期付款,累计支付乙方费用总和达到合同价款的90%。
余款待质保期满后一次付清。
第五条工程质量与检查验收
5.1.乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经业主及监理检验,达到交工验收条件為准;
5.2.乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。
5.3.工程质量按业主方规定要求合格率100%。
5.4.乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担。
5.5.由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不承担损失,整改费用由甲方支付。
5.6.由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工,而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。
第六条材料、机械设备供应与管理
6.1.本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚;
6.2.乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。
6.3.乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
6.4.乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
6.5.乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。
第七条安全生产与文明施工
7.1.甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查。
7.2.乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严格遵守甲方发布的安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任。。
7.3.乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
7.4.乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业,不得安排无证人员从事非本专业工作。
第八条违约责任
8.1.乙方的施工质量、进度或人员管理、综合服务等达不到规范或本协议的规定,甲方可提出口头通知或整改通知书,乙方按通知限期纠正,如因乙方整改不及时,给甲方造成经济损失,甲方将以双倍价格进行处罚。
8.2.因乙方在施工中不按设计图纸、施工规范、工程变更通知单及甲方要求等造成质量事故,其工料损失皆由乙方承担。
8.3.在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
8.4.乙方人员不符合要求,甲方有权要求乙方及时调整,乙方无法调整时,甲方有权安排符合要求的人员进行施工,发生的所有费用均由乙方承担,由此造成的损失由乙方自负,工期不予顺延。
8.5.乙方因违反业主安全规章制度,造成不良影响或人身伤亡事故,按业主规定进行处罚,结算时扣除。
8.6.乙方因施工质量出现问题,造成不良影响,按业主规定进行处罚,结算时扣除。
第九条附则
9.1.本协议一式二份,甲方两份乙方一份。
9.2.本协议自双方代表签字之日起生效,至承包内容全部完成并结算完毕失效。
9.3.双方履行合同中发生争议时,应双方协商解决,协商不成时,可依法向当地法院起诉。
甲方:乙方:
代表:代表:
协议签订地点:
建设单位(甲方):_______________
承包单位(乙方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程内容
________________________。
二、工程地点
________________________。
三、工程期限
1、本合同总工期为______年____月____日开工,至______年____月____日结束。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;
(2)设计范围内重大设计变更;
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款工程总价
人民币元________整(¥________元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价____%作为预付款,即人民币________元整(¥________元);
2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价____%的款项,即人民币________元整(¥________元);
3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币________元整(¥________元)。
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在___天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告___天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的.相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
九、服务条款
________________________。
十、违约责任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×____延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的____%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×____延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的____%。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×____延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的____%。
4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价____%的违约金。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知____天内给予答复,逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到____日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到____日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到____日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到____日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款
在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。
合同签定地:________。
十四、合同文本和效力
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
甲方:_______________
乙方:______________
日期:______年____月____日
甲方:
乙方:
根据甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》所规定之内容,甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜,经充分协商后自愿达成合同内容如下:
一、 工程概况:
建设单位 工程名称 建筑面积 工期 质量等级要求 合同价款(大写) 安全风险统筹金 三材供应情况
二、 承包范围及方式:
承包范围: 承包方式:项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制。
三、 结算方式:
1、 乙方应上缴甲方的管理费(包括代收代交)按本工程总造价的 %计算。 若工程无重大质量安全事故,做到文明施工按期交房,则按 %上交甲方管理费。其他按细则执行。
2、 市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算。
3、 水电配合费:临设(办公、宿舍)水电由公司水电安装部负责安装,土建不再收取配合费,安装生活用水电自理。
4、 工程结款:建设单位进度款到账后,扣去乙方应承担的各项费用及风险金,根据乙方提供的合法票据,经甲方财务部核实后拨给乙方使用。
四、 违约责任及争议解决:
1、 任一方违约的应按合同价款的` %对非违约方承担违约责任;造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿。
2、 因履行本合同书而发生争议的,双方应协商解决;协商不成的,双方一致同意由甲方公司所在地法院管辖审理。
五、 本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效,至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止。本合同书附件系本合同不可分割之组成,与本合同书具有同等效力。
六、 本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
发包单位:
承包单位:
甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。
一、工程概述:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、分包形式:
二、工程项目期限:
自__年月日起开工至__年月日止完工。
三、协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:
(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制订有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系,进行项目安全检查等工作,共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务,对于查出隐患,乙方必须限制整改。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁,应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用,不准任意玩意,损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续,并制定防火监护人员,签发监护工作交底书,落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业,严禁无证操作。生活设施内,严禁使用电炉,严禁使用碘钨灯照明取暖,烘烤衣服,不准私自拉接电线插座,不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。
15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
18、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地办理从业人员的登记注册手续。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
20、其他:
(1)为认真落实安全管理等规定以及责任制方针,乙方需向甲方交纳安全风险保证金元,以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。
(2)项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。
21、本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附件一式四份,甲、乙方各执二份。
甲方代表人:乙方法定代表人:
甲方安全负责人:乙方安全责任人:
__年月日
甲方: (以下简称甲方) 乙方:XX公司(以下简称乙方) 甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境,特将内外保洁工作承包给乙方,具体承包协议如下:
一、承包时间及费用:
1、保洁承包时间从________年____月____日起至________年____月____日
2、保洁费暂定每月 元(大写)
3、甲方按月支付保洁费用,承包协议生效后,甲方于次月____日前支付乙方。如遇节假日特殊情况,付款时间可提前或延顺。但时间必须在____日之内。
二、保洁的形式的范围:
1、保洁形式为日常保洁,保洁时间为甲方的每个工作日 春冬(7:30-----18:00) 夏秋(7:30-----19:00)
2、保洁范围按甲方规定区域保洁范围是前后大院、一到七楼中间和两侧楼梯间、一到七楼卫生间、一楼大厅和一到七楼走廊、公共区域玻璃门窗、电梯。
3、保洁标准按三星级宾馆标准执行。
三、甲乙双方的权利和义务:
(一)甲方的权利和义务:
1、甲方对乙方保洁情况进行检查。如发现有不符合标准之处,应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改,可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚,直至终止合同。
2、甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。
(二)乙方的权利和义务:
1、乙方自行提供保洁工作必须的设备和工具,按甲方规定标准进行保洁。
2、乙方应遵循安全生产规定,在保洁过程中,(除人力不可抗拒的.灾害或因甲方存在安全隐患造成的安全事故和因甲方指挥安排不当出现事故由甲方负责外)所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。
四、违约责任: 甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同,否则违约方应向对方支付违约金。
五、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执行一份,双方签字盖章生效。
甲方代表 乙方代表 (章) (章)
甲方为承包 国(地区) 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在建设银行总行 号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写) 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时的审核依据,并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款,期限 年 个月。甲方保证从签订合同之日起至 年 月 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。
第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息的% 计算。超过还款期限,逾期部分加收 20 %利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从 (单位) 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。
甲方单位名称: (公章)
负 责 人: (签章)
甲方的担保单位名称:(公章)
负 责 人: (签章)
乙方单位名称:行(公章)
负 责 人: (签章)
合同编号:116338
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则就甲方将道路工程以下施工工程承包给乙方,达成如下协议条款:
一、分包明细
(一)水稳路面
第1条:水稳设备名称、数量、价值及使用地点。
设备名称及规格型号:见附表
价值:.00(大写:肆佰万元整。)
数量:1套
第2条、承包方式:
(1)乙方按照设计以包人工及机械设各的形式承包;具体施工部位统一由甲方安排;
(2)承包方式:水稳路面工程所需水稳拌合设备及摊铺设备,机械操作手及前后场操作人员及摊铺人员和前场普工的费用全部由乙方负责;原材料供给,成品料运输,施工现场道路封闭、交通指挥设施及所需工程保障人员和后场普工由甲方负责。
(3)甲方及时提供合格铺设水稳层所用的原材料(水泥,碎石,砂石等)及符合国家标准的油料。若因原材料,油料不合格对机器造成的损失及延误工期的损失均由甲方负责。
(4)施工期间原材料的用量、配合比、水稳料的摊铺厚度由甲方派专业技术员负责。水稳层摊铺完成后的后期养护由甲方负责。
第3条、水稳价格
工程总面积为约19万平方米,单价为7.5元每平方米,总价为人民币.00元(大写:万伍仟元整)
第4条:施工时问
甲方应于________年____月____日前向乙方交付适合水稳层摊铺的路面,供乙方施工。若甲方未按时交付合格路基,由此造成的工期延误及损失由甲方负责。
第5条:水稳设备使用及维修
1、本套设备石料大小应满足相关技术要求,如石料超标对机械造成的损坏费用应由甲方承担。
2、施工期间的维修、保养、费用由乙方负责,如由第三方人为损坏,费用由甲方负责,乙方只保证机械的正常运行,甲方应提供相关的配套设施。(如水、油料及装载机、养护期水车、工程保障人员及运输等)
附表:路面工程配套机械清单
1、400型水稳拌合机1套
2、发电机1501台
3、7.5米摊铺机1台
4、20吨钢轮1台
5、机械操作人员7名
6、50型装载机2台
7、洒水车(摊铺作业期)1台
(二)沥青油面
第1条:沥青设备名称、数量、价值及使用地点。
设备名称及规格型号:见附表
价值:100X0000.00(大写:壹仟万元整。)
数量:1套
第2条:承包方式:
(1)乙方按照包人工及机械设备的形式承包;具体施工部位统一由甲方安排;
(2)承包方式:乙方包人工及机械设备,机械摊铺及压实沥青路面工程所需的劳务、机械以及前场普工等费用全部由乙方负责;原材料供给,运输,施工现场道路封闭、交通指挥设施及工程保障人员和后场普工由甲方负责。
(3)甲方及时提供拌合楼所使用原材料及燃煤,燃煤热值需达到6000大卡以上及符合国家标准的油料。若因原材料,油料不合格对机器造成的'损失及延误工期的损失均由甲方负责。
(4)施工期间原材料的用量、配合比、沥青料的摊铺厚度由甲方派专业技术员负责。沥青油面摊铺完成后的后期养护由甲方负责。
第3条、油面价格
工程总面积为约19万平方米,单价为12元每平方米,总价为人民币228X0000.00元(大写:整)
第4条:沥青设备使用及维修
1、本套设备石料大小应满足相关技术要求,如石料超标对机械造成的损坏费用应由甲方承担。
2、施工期间的维修、保养、费用由乙方负责,如由第三方人为损坏,费用由甲方负责,乙方只保证机械的正常运行,甲方应提供相关的配套设旋。(如水、油料及装载机、水车、工程保障人员及运输等)
(三)乳化沥青透层油
乙方将生产好的乳化沥青运到甲方施工现场,为工地,做好喷洒准备后,乙方进行喷洒。喷洒面积为约19万平方米,单价为2.7元平方米,总价为:513000(大写:伍X壹万叁仟元整。)在喷洒过程中甲方应采取相应措施防止路沿石及周边的污染,喷洒完成后应封闭施工现场至少4小时等到乳化沥青完成破乳后方可摊铺,道路清扫,洒水,交通管制均由甲方负责,乙方只负责喷洒透层油。附表:路面工程配套机械清单
1、型沥青拌合设备1套
2、发电机1001台
2、发电机5001台
4、7.5米摊铺机1台
5、12吨钢轮1台
6、26吨胶轮1台
7、机械操作人员12名
8、透层油洒油车1名
9、洒油工人3名
二、质量标准
1、乙方在施工过程中需满足相关的技术规范规定要求;
2、乙方在施工过程中使用的机械设备必须满足设计和相关的技术规范规定要求;
三、付款方式,金额
1、工程总面积为约19万平方米,合计单价为22.2元每平方米,总价为人民币.00元(大写:肆佰贰拾壹万捌仟元整)(注:包括水稳,油面,透层油,总合计价格)最终结算以工程实际面积为准。
2、经甲、乙双方协商一致,本合同签订____日内甲方支付乙方工程款为(大写:),乙方设备进场安装调试好后,甲方再支付工程款(大写:),甲方在工程完工后七个工作日内支付工程款为(大写:),余下工程尾款应在(________年____月____日)前一次性付清。如果逾期未付每天按万分之六的违约金一并支
四、权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、甲方负责提供铺设道路后勤保障所用车辆。
2、后场所需小工由甲方安排管理,原料、成品料运输由甲方负责,费用由甲方承担。所有原材料由甲方及时堆放到搅拌现场,不能影响工期,若因甲方后期的人员及材料配备不到位所造成的工期延误等责任均由甲方承担。
3、施工期间原材料的用量、配合比;水稳料、沥青料的摊铺厚度由甲方派专业技术员负责。
4、甲方应在乙方进场前提供工程设计图纸及其他工作的技术交底;
5、材料送检,配合比试验资料及施工过程资料及工程验收由甲方责并承担相关费用。
(二)乙方权利和义务
1、乙方应自备工程施工所需的机械设备及相关技术人员和普工(含机械操作手报酬)并严格按照施工程序和技术规范施工。
2、乙方进场时间:甲方转款后符合施工条件天内乙方机械进场进行机械调试。
3、施工过程中,如发生不可抗拒的因素如因天气原因造成无法施工,则工期顺延。
五、安全文明施工
1、乙方施工人员进入施工现场必须遵守各项安全规章制度。
2、乙方施工期间严格按照机械操作规范文明施工,乙方只负责我方技术员及操作人员的安全责任。若因操作不当造成的安全由乙方承担。甲方安全员负责工地小工的工作安排,及安全教育。若因其它方面引起的安全事故,甲方付完全责任。
3、甲方应维护施工秩序、交通秩序并确保乙方安全施工,否则,甲方应承担完全责任。
六、机械设备的进出场费用由乙方负责承担。
七、违约责任
1、甲方延迟支付工程款时,乙方应在当日停工,如付款后继续施工,造成的损失均由甲方承担。
2、乙方进入施工场地正常施工后,如因甲乙方原因造成工地停工,停人工时间不能超过每月三天,若超出三天,甲方每天赔偿乙方损失叁万元整。此条款对甲、乙双方同等约束。
3、未经书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付20%的违约金。
八、争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向合同签约地人民法院提起诉讼,根据人民法院有关程序进行裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
九、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲方执三份乙方执壹份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日