装饰工程劳务承包简单的合同(精选33篇)
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司问价相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就绵阳会客厅游仙区小枧沟镇拆迁安置自建居民小区一期工程市政设施-1#道路桥梁工程劳务施工承包事宜协商达成一致,订立本合同:
第一条 工程概况
工程名称: 工程地点:
第二条 工程承包范围: 。
第三条 工程工期
1、计划开工日期: 年 月 日,计划完工日期: 年 月 日,总日历天数 天;
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调理的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到:现行国家施工质量验收合格标准。
第五条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、本合同附件;
3、招投标文件;
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常视功能进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
第七条甲方负责责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标。组织编制施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
4、统筹安排、协调工作。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关制度,监督乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、文明施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育,认真落实,采取必要的安全措施,消除施工隐患,确保安全生产,随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染,避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料供应与管理
1、甲方提供钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方,其余辅料,周转材料,机械设备,工具、用具、贾杆、架具、安全网、内外架管等均由乙方自己解决,并承担费用。
2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料。
3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。
第十条承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价:
2、承包价格所包含的内容:
(1)、本合同单价为固定单价合同,在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动。
(2)、增加工程量计量与计价方式:按施工现场实际增加的签订工程量计量,乙方价格清单中有单价的按清单报价计价,乙方清单中没有价格的甲、乙双方协商决定计价。
第十一条 付款方式及结算办法
第十二条 施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。分项工程完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收。甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后在进入下道工序施工作业。
2、乙方应配合加分那个对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内德工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)
第十三条 争议
1、甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作的成果;
2.1 2.2单方违约导致合同已无法履行,双方协议终止合同; 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 2.4仲裁机构要求停止合同工作; 法院要求停止合同工作。不可抗力
第十四条
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,加分那个应协助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十五条
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行,可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十六条双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后,本合同即告终止。
第十七条 合同份数
本合同一式二份,甲乙双方各持一份。
第十八条补充条款:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:本工程起讫桩号K0+000-K3+550,线路全长3.55公里。路基宽度12m,设计行车速度为80Km/h,二级公路建设标准。
全线共有挖方15265m3;填方432165.7 m3;3cm沥青混凝面层45672m2;4cm沥青混凝面层50672m2;水泥石灰综合稳定土基层为129910m2;石灰土底基层为130420m2。
四、工程工期:20__年5月-20__年10月
五、工程质量要求:本分包工程质量标准双方约定为:合格,并要求达到业主要求的质量奖项的评定标准。
六、工程造价:分包部分造价3525万元(叁仟伍佰贰拾伍万元整)。
七、工程承包方式及取费标准:按照合同约定的工期和质量标准完成上述分包工程,按合同约定支付和收取工程款。
八、工程价款的拨付及结算方式:施工过程中,发包人、承包人应当在每月15日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资
料之日起计算,最长不得超过5日。书面确认后,双方约定采取以下方式结算支付分包合同价款:
1、发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。
2、发包人每月25日支付上月完成工程量价款的80%。
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期:严格执行合同文件规定的工期。
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和重庆市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:分部分项工程名称单位名称人工基价(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工。
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书。
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金。
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金100万元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金。
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付元的违约金。
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲乙方共同委派现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易
中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日:年月日:
甲 方: 电话: 身份证号码:
乙 方: 电话: 身份证号码:
甲方将其承包的 项目劳务以 形式承包给乙方,为明确权利义务关系,保质保量、多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议:
第一条 工程概况及承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:审核单价不包干形式,包安装,不包龙骨,该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。
5、工期:
第二条 工程单价及付款方式
1、工程单价
A.外墙干挂石材,不包龙骨元/平方
B.所有访型的线条/米
C.栏杆、扶手/米
2、付款方式
A.乙方进场施工3天,甲方支付乙方生活费元
B.在施工期间,甲方保证乙方的生活费,按每天
C.乙方做到工程的%,甲方支付乙方完成量的
D.工程全部做完4天,甲方支付乙方90%的工程款
E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%
第三条 合同变更及终止
1、乙方中途终止合同,后果自负
2、甲方中途终止合同,发双倍工资给乙方
第四条 其 他
1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式一份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方
乙方:
甲乙双方在平等自愿、公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,双方必须严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况
私人住宅建房工程是民用住宅建筑,本工程设计为砖混结构两层一幢建筑,建筑面积为实际测量为准,每平方米按元的施工费。
二、建筑设计要求
1、本工程为砖混结构住宅,进深7米,总长度13.5米,平房建筑,建筑面积___㎡。
2、建筑面积以实际测量为准,根据实际测量面积付款给乙方保证不能随意缩小或增大面积,如需修改必须双方协商同意后可修改,否则乙方负全部责任。
三、钢筋及材料由甲方负责进料
1、钢筋为三级钢筋,方柱子:16-18-20号(棵)按正规设计施工。
2、奥环水泥32.5等级,楼层高度,一层高度为3.9米,二层高度为3.8米。
3、板面厚度13-14公分,圆柱子30公分。
4、窗子建盖有两个小窗套,一个大窗套,小窗套和大窗套按甲方设计施工,房顶三周有斜坡,高度为___米。
5、乙方保证房子质量合格建筑,设计合理,不得乱用及丢弃建房材料。
三、结构设计说明:
1、本工程采用条型基础,深度为米,含40公分的地圈梁,按收三台基础施工,宽度为,必须严格按照规格要求施工。
2、基础圈梁,压顶圈梁钢筋根据甲方提供标准的钢筋材料为准,含装二楼斜坡上的花瓶栏杆,含全部墙体及所有柱子粉刷,外墙水泥浆粉刷。
四、承包施工方式
1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水、通路,建筑面积平整,不能影响施工与周边邻居因地界建筑物等纠纷由甲方出面解决。
2、本工程施工方式为包工施工,面积价格一次性按共同协商为准,工程必须严格按照甲乙双方商定的图形设计施工(参照甲乙双方规定的草图),乙方不得随意改变图形设计,未经甲方同意不得随便增加,缩减面积,不得不负责任的乱施工方法。
3、因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效,否则甲方概不承认,材料及施工费由乙方负全部责任。
4、乙方在施工中必须做到安全生产。安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方在施工中不注意安全,出现安全事故,乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工中必须接受甲方监工,并接受合同化建议并采纳。
6、乙方自带机械,模板、顶杆、伙食自理。
五、质量
1、工程付款方“开工付元,土建完工做三次付清,扣除保证金以外,保证金6000元。
2、扣留质量问题保证金壹万元整按土建工程完工之日起1年内付清,质量保证金,甲方到期时必须付清,所有款项不得扣留。
3、乙方:保证不得有房子任何质量问题,例:墙体裂开,楼板漏雨等现状,如果有问题由乙方承担全部责任,同时扣留试用期的所有款项。
4、甲方:建筑墙体出现轻微的墙壁体裂痕,还有其他不影响建筑质量的轻微现象属于正常现象,甲方到期时必须付清所有款项不得扣留。
5、本工程按开工之日,预定施工期为120天。
六、工程其它事项
本工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同,如遇不可抗力的自然灾害或政府部门让迁移房者,可终止合同按施工中过程的百分之几的工程施工进行清单。
工期程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程补充合同。
七、争议解决
本协议经双方签字盖章后产生法律效力。
本协议签订后,双方关于本协议的所有争议由双方协商解决,协商不成的任何一方均可向管辖区的司法所,人民法院提起诉讼。
不涉及争议的部分,双方继续按照本协议履行。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商一致同意。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方(签字盖章):___
乙方(签字盖章):___
___年___月___日
甲方:
乙方:空调设备有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就施工承包事宜协商达成一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程范围:通风空调系统风管安装
第二条承包价格及包含的内容
空调风系统风管安装工程:以工程量实际完成量结算,施工主辅材、耗材、风管运输、机械、由甲方提供。乙方负责风管的安装及测量。
计价方式:
风管结算量=实际工程量元/㎡
高效风口结算量=实际工程量/个
调节阀结算量=实际工程量/个
铝合金风口结算量=实际工程量/个
管道开口结算量=实际工程量/个
保温结算量=实际工程量元/㎡
共板合管结算量=实际工程量元/㎡
风机安装结算量=实际工程量元/号台
软接结算量=实际工程量元/个
顶板开口结算量=实际工程量元/个
1、以上价格为成品风管轻工安装价格,标高在米以下范围,超标高另加价格或有权拒绝安装。(此价格不包括安装设备、混凝土、开洞口、),如在施工期间停电、停水、图纸变更、供货不及时,各个项目影响正常施工而造成误工。超过每天,按每人每天300元计算,当日结清。
2、上述承包价包含的内容:
(1)承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费。
(2)各类人身保险费用及生活费用。
(3)材料水平、垂直运输费;各类材料的场内二次倒运;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。
(4)劳动保护用品费用(手套、安全带、等):安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等,不含材料费)
(5)安全文明施工费用(垃圾清理费用、垃圾清运到指定的垃圾堆放地点),已包含在承包价中,如班组有违反安全文明施工的
行为,有关的费用(如监理或总包罚款等) 将从此项费用中直接扣除,情况严重造成重大损失且从结算金额不够抵扣的,由班组另行承担
(6)一般成品保护的人工费。
(7)承包工程范围内的排版放线,配合精装追位费用
(8)乙方施工时要注意节约主材和辅材,对于超出定额标准及损耗率的主材和辅材用量,甲方将扣除乙方相应费用。
第三条工程工期
乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
第四条工程质量标准
1、符合国家及甲方相关施工及质量验收规范
2、符合相关质检部门验收标准
3、建设方.业主方及监理方满意。
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释程序如下:
1、本合同
2、本合同附件
3、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范:
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释, 不能淸楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协议解决。
第六条乙方责任和业务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护
等工作。
2、乙方所有人员必须做人员情况登记表上报给甲方(附身份证复印件,标明工种及工价),经甲方负责人签字方可入场。乙方所有人员每天上下班必须打卡,并服从甲方监督管理。
3、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排施工作业计划,投入足够的人力.物力.保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修.工期拖延损失及各种罚款。
4、乙方应按甲方要求的管理及技术人员保证质量到位。技术工人必须按国家规定持岗,技术必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。
5、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况
6、做好施工场地已完工程部分的成品保护工作;因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
7、甲方无偿提供给乙方施工图纸两套。
8、甲方必须提前提供相应技术参数及标高。
9、甲方无偿提供住宿场所、现场用电、项目协调、手脚架、台钻、切割机、电焊机、高层运输机械等有利于工期进度。
10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
1 1、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所规定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
12、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品;
13、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件:禁止16岁以下的未成年和55岁以上的老人及体弱多病残人员进入施工现场,如乙方隐瞒情况,造成上述人员进入现场又造成严重后果的;由乙方负全责;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
14、派安全员配合项目安全管理。
指定人:身份证号:
第七条施工进度
l、乙方要严格按照甲方及其代表制定的施工进度计划进行组织施工,控制工期进度,并完成本协议规定的工期目标,乙方不得以任何理由拒不执行甲方及其代表所定制的工程进度计划。
2、如工程实际进展中进度计划有所调整计划时,甲方及其代表有权要求乙方进行相应调整。
3、如经过统计核算,乙方的世纪进展与计划不符时,甲方
有权要求乙方作出人力调整(撤场或增加人力赶工),乙方
甲方:
乙方:
为保证贵州省新新公司贵州省兴义监狱迁建工程教学综合楼工程在保质保量的前提下按时完成,本着公平自愿、平等互利的原则,甲方将教学综合楼工程承包给乙方,且达成如下协议,双方共同遵守。
一、 承包方式:包工不包料。
二、 承包范围:从±0.000以上所有的木工支模。
三、 承包单价:按建筑面积计算,单价为31元/每平方,大写:每平方米叁拾元整。
四、 乙方权利和义务:
1、严格按照现行施工规范、施工图、施工技术交底施工。
2、木工所有工具自带。
3、木工支完模后必须将模板清扫干净后才能交给钢筋工,模板验收合格后浇筑混凝土时木工必须派人守模。
4、对工人严格要求,杜绝一切可能发生的安全事故。对可能出现的安全事故隐患应及时向监理及甲方汇报,谁违反谁负责。
五、 工期:20xx年1月25日前主体必须完工。如违约,甲方将扣除乙方合同总价的10% 。
六、 每月按照混凝土浇筑完的实际面积的80%付款,主体完工付90%,主体验收合格后一次性付清尾款。
七、 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等于法律的效力,从签字之日起生效。工程款付清后本协议自行失效。
甲方代表签字:
日 期: 期: 乙方代表签字: 日
发包方:兴安嘉苑项目部 (以下简称甲方)
承包方:姓名; 身份证号; (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 兴安嘉苑2#、楼工程主体砌筑、内外墙抹灰 施工事项协商一致,订立本合同:
一、工程概况:
工程名称: 安兴镇新农村改造项目——兴安嘉苑 工程地点: 山东省菏泽市牡丹区安兴镇安兴村
二、工程承包范围及事项:
1、 按施工图设计内容及变更的工程联系单,包括主体砌砖一切有关砌砖工程、内外墙抹灰(一切有关抹灰工程)。
2、 临时用工;技术 元,普工 元
三、承包方式:
1、 包工不包料。
2、 包(除甲方提供垂直运输机、搅拌机、配电箱送至三级以外的)与本工种相关的一切机具及耗用品由乙方负责。
3、 包工程质检、安检过关
4、 包中检验收一次性过关。
四 、合同工期:
开 工日 期:以具体开工报告为准
竣 工日 期:以具体竣工报告为准
合同总工期:
五、工程质量标准: 一次性验收合格
六、工程单价、价款及付款方式:
1、结算方式:砌砖工程;小砖 元/块,多孔砖 元/块。内外墙抹灰按墙体面积 元/平方米。
2、付款方式;门市楼:施工至主体楼结顶,并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
主楼:每幢主楼施工至三层并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%,施工至主楼结结顶并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。
七、权利与职责
1、乙方承包项目必须按图纸、会审纪要、变更通知和技术交底及国家现行施工及验收规范完成施工任务,听从甲方、建设单位和监理单位施工管理人员的统一安排和指挥,积极配合各种工种施工,接受甲方的技术和质量监督管理,遵守操作规程,严格执行规定,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。否则甲方所有损失由乙方负责,如有人投诉不听从管理人员安排或不尊重管理人员发现一次处以罚款200-1000元
2、在工程施工中乙方如管理不善,人力不足,技术素质低劣野蛮施工,罢工(乙方停工超过二天视为罢工)、浪费材料、拖延工期、增大成本、影响工程的全面施工计划或者是乙方不听从甲方的指挥和安排,甲方有权收回承包项目,并单方面终止合同,且只按已完成的通过甲方验收的实际工程量工价的50%结算工资(该工资在工程竣工验收后支付),剩余50%作为对甲方的补偿费用,并按甲方通知时间主动退场。
3、双方要经常性对新旧工人进行安全知识教育,作好安全生产技术的交底工作,树立“安全第一、预防为主”的思想,施工过程中如乙方违背建筑施工安全技术规程,造成的大小安全质量事故概由乙方负责(包括法律责任)。甲方不负责一切损失和责任,并对每发生一次事故处以罚款50-20_元。
4、甲方提供龙门架(塔吊)、搅拌机、钢管及配件、安全网和架板,其余所需工程机械设备和各类大小型器具均由乙方负责。
5、乙方进场之日起,必须有 1 名管理人员负责技术、班组人员管理。
6、浪费材料者按材料价格的5倍罚款在付款时从付工程款中扣除。
7、工人临时暂住证费用由甲方负责,甲方向乙方提供的机具要妥善保管,完工后如数归还,乙方劳务人员的其它劳务用品和相关费用概由乙方自行负责。
8、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的每一个细小环节,材料整齐堆放、道路畅通、爱护公物、珍惜材料、工完场清、保护成品、不乱弃材料和乱扔垃圾,否则,甲方有权视情节轻重处以50 至 200 元的罚金。
9、工地上搭设电源和接线装置由甲方派人执行,严禁乙方私接电源和使用电炉、电热器,否则每次罚款 200 元。
10、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,否则每人每次罚款 20 元。
11、团结友爱互相帮助,若员工发生打架斗殴事件,每次按乙方承包总工价下浮 10%并追究当事人责任且承担由此带来的一切后果。
12、乙方应保证工程的安全生产和质量控制,服从和接受上级主管部门的检查与指挥,若质检、安检不能过关,乙方应全力整改并承担与之相关的所有费用。
13、施工过程中,甲方将按照分项工程质量检查评定内容、安全施工验收规范和工地文明施工的若干细节对乙方施工的各分部分项进行检查验收,如不符合要求,乙方无条件返工,所造成的一切后果及费用由乙方负责,工期不予后延。具体规定事项如下:
(一)、泥工、抹灰方面:
A、砌体的错缝、接槎、拉结筋、留洞、预埋等按要求和规范规定执行。
B、混凝土杜绝孔洞、露筋现象,缝隙夹渣和蜂窝等不超过施工规范的规定。
C、混凝土的初期养护每天不少于4次,并保持足够的湿度。
D、按甲方指定的配合比下料。
E、受时间限制的半成品料必须在有效期内使用完毕(如砂浆、砼和热沥青等)。
F、丢落在地上或板上的砂浆、半砖必须清理干净,过筛后分类使用。
G、水泥砂浆地面的平整度偏差按技术交底要求,地面无翻砂、空鼓和裂现象。
H、所有地面均不能出现反坡和积水现象。
I、每一工作班结束,甲方提供搅拌机及机具必须清理冲洗干净。J、在工作层面作业完毕即该彻底清理所造成的一切施工余料、垃圾并负责中检、初验和竣工验收前的所有清理工作。
H 所有砌体、抹灰工程均安技术交底要求。上述第(一)条中A~H条如有违反分别处以50~20_元的罚款。
14、工程工期按甲方进度计划执行。乙方不能按时完成的,每超出三天按承包总工价下浮 10%(因建设单位、甲方和其他不可抗拒因素除外);乙方能提前十天完成合同内容,奖励承包总工价5%。
15、乙方必须按施工验收规范的 合格 标准施工,并保证在建设单位和质监站能一次性验收合格。不能一次验收合格而二次验收合格者,按总工价下浮3%结算。
16、因甲方原因造成停工三天以上,乙方所有损失由甲方负责(乙方愿意继续合作甲方则应付工资给乙方,反之则按实际工程量结账)。
本协议一式二份,甲方二份、乙方一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程竣工验收后结清余款合同自行终止,合同中未尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议可与本合同同时使用。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话:
签协议地点; 年 月 日
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 身份证号码:
为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。
一、工程(工段)名称及地址
1、工程名称:重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址:重庆市南川区
3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
(一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。
(二)承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的,先行扣除后,支付余额部分)。
五、工期
1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。
(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚, 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求,组
3、乙方自备施工所需的机械设备进场,机械设备必须满足施工要求,机械设备的费用。
4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工,并按国家规定和建设单位、发包人的要求,加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时,一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时,承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任,发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除,并追究承包人的相关责任。
5、承包人应按国家规定和发包人要求,提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。
6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定,并承担所有责任。
7、已竣工工程未交付发包人之前,承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。
8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作,并承担一切责任。
9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求,做好安全文明施工。在施工区内,应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾,做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题,一切责任由承包人承担。
10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工
11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。
12、承包人应服从发包人的统一指挥,无条件配合发包人决定的各种穿插作业,并负责保护好其他工种的成品和半成品,如有损坏,照价赔偿。
13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外),由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好,其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。
14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进行有效的保管,及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料,严防材料的损失。否则,由此而造成的材料损失由乙方负责。
十、其他事项
1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度,加强对所用施工管理人员的教育和管理,文明施工,严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情,甲方除有权对当事人予以开除处理外,还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。
2、乙方必须本着节约的原则进行施工,不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时,超量部分费用全部由乙方负责承担。
3、双方在签订合同后,乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场,未经甲方同意、如乙方违约中途退场,甲方只支付乙方所完
4、乙方在施工期间必须维护甲方权益,不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。
5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让,否则,视乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。
十一、特别约定
1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。
2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。
3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。
4、因乙方安装质量问题,引起通不过验收,乙方应赔偿所造成的相应损失,并承担相应责任。
十二、违约责任
1、本协议丁经签订生效,甲乙双方必须共同遵守。如一方违约,除按本合同的有关约定执行外,还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。
2、乙方发生下列情况时,甲方有权单方面解除合同,只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿),并追究乙方的违约责任。
(1)乙方违约;
(2)未经甲方同意,乙方中途退场;
(3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;
3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款自然失效。
十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等的法律效力。
十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商定,并签订补充合同(或协议),作为本合同的一部分。
甲方:(盖章)法定代表人:签约地点:签约时间: 年 月 日
乙方:(盖章) 家庭住址: 联系电话:
委托方(甲方):__________________
承接方(乙方):__________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:___________________________________
2、居室规格:
总计:施工面积____________平方米。
3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、工程开工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准,双方同意参照______省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
第四条:付款方式
1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的______%;当工期进度过半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工费的______%。剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的______%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第五条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的______%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第七条:合同生效
1、本合同由双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式______份,甲乙双方及见证部门各执______份。
甲方:____________(签章)乙方:____________(签章)
电话:______________________电话:__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日_________________________
甲方:
乙方:
经双方协议,现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工,具体执行如下:
一、施工内容:
二、承包方式:
三、合同期限:自___年_____月____日至___年_____月____日。
四、人工款支付方式:每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付,支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%,客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内,甲方付清工程款95%给乙方,5%一年质保期满后付清给乙方。
五、双方责任:
1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工,并由乙方组织管理有关生产人员,生产工具由乙方自理,具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方。
2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范,并接受甲方人员管理。
3、乙方在施工生产过程中,必须严格按照安全生产的操作规程施工,做好防火安全工作,施工现场严禁吸烟.如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故,由乙方全部负责。
4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执,做到文明施工,礼貌待客,如因故与客户发生矛盾,甲方有权更换施工班组,所完工部分达到合格的,其工程总价按70%计算,如发生较大争执造成甲方经济损失,乙方必须对此承担经济责任。
5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间,人身及社会保险均自行购买,甲方概不负责。
6、乙方班组施工时,应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施,如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的,由乙方负责赔偿。
7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工,如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工,并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。
8.乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》,并组织工人认真学习,如有违反相应管理条例的,根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。
9、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收,不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。
10、乙方须对其班组的施工进度负责,如因乙方原因造成工期延误,由乙方承担损失,每天罚款壹仟元。
11、乙方承担的施工内容,在甲方规定的保修期内发生的质量问题,属于施工工艺方面的,乙方应无条件返工。
12、双方每天召开碰头会议,对各部位研讨改进及施工面场地配合工作。
13、未尽事宜双方协商解决。
甲方:________乙方:________
电话:________电话:________
___年_____月____日___年_____月____日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一.工程概况:
1.工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。
2.工程地址:
3.建筑面积:16662.80平方米
4.结构类型:框架
5.工程造价:
二.承包方式:
承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。
三.承包范围:
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四.承包工期:
1.开工时间:_年 月 日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间:_年 月 日
五.费用标准:
1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/m2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币_元以内,甲方不另外补份,变更量在_元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六.工程质量
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七.履行保证金及劳务人工费及支付:
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八.甲.乙方的职责:
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十.现场安全:
1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:____省____县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自________年____月____日开工,________年____月____日竣工,公寓部分________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的`土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
甲方(签名):
时间:
乙方(签名):
时间:
甲方:
乙方:
甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同:
第一条:工程概况
1、工程名称:乌海消防工程
2、工程地点;____市海勃湾
3、工程内容;消防工程地下停车场。
4、承包范围;包工不包料,包括防排烟部分,系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计,按消防验收规范进行。
第二条:质量要求
本工程为以质检站确定后的合格工程。
第三条:合同价款与计算方式
1、价款及计算方式:
地下部分:防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算,每平米37元(包括阀部件),风机安装费计算方式:按每个65元计算(包括辅材)。
2、付款方式:在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支付总工程价款的95%,其余5%做为质保金,质保期满后一个月内一次性付清。
第四条:安全
1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员,协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。
2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。
第五条:保险
甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险,乙方负责支付费用。
第六条:甲方义务
1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源,费用由甲方承担。
2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。
3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。
4、负责甲方应该做的其他工作。
第七条:乙方义务
1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的.要求,向甲方提交施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划,经甲方批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作;
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,造成损失的要照价赔偿。
7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。
8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责。
第八条:验收
乙方应确保所完成工程的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
第九条:违约责任
1、乙方不按甲方进度计划表实施的,每延误____日应向甲方支付5000元的违约金。
2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级,乙方应承担承包费额5%的违约金,并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。
4、甲方如有违约应承担违约损失,工期相应顺延。
第十条:争议
甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解,调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。
第十一条:保修
工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定:保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取,到期支付,不计利息。
第十二条:合同份数
本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字后,甲方审核盖章后生效。
甲方(发包人)(公章):
乙方(承包人)(公章):
签订日期:
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:
一,工程名称,地点,承包范围
1,工程名称:
2,工程地点:
3,标准层施工:二幢计51层
4,工程内容:弱电配管工程
5,工程承包单价:每层捌仟元正
6,工程承包总价:肆拾万捌仟元正
二,工程质量:
工程质量必须符合国家施工验收规范。
三,材料供应
1,在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)
2,甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
3,乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四,施工现场的安全
1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。
2,乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的安全事故,由乙方自己负责。
五,付款方式
1,乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。
2,余款按实际工程量于春节前结清。
六,设计图纸和技术资料
甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七,其它
1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
2,如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。
3,如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
发包人(全称):______
承包人(全称):______
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程的施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程基本概况
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、工程内容:______土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护、详见:______发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单
第二条 工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养护;
3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正常生长,并保持良好的景观效果;
第三条 工程施工期限共3个月。
议定自 年 月 日开工,至 年 月 日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。承包方严格按上述工期组织施工,若工期延迟,每延迟一天罚款人民币贰仟元整,工期罚款从履约保证金中扣除。
第四条 工程质量标准:______合格
1、在工程施工中,承包方应按照本工程施工图、绿施说明及业主要求,精心组织施工,认真执行现行国家施工及验收规范。做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。
2、栽植质量标准执行《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-89
3、养护标准执行《园林管理考核办法(试行)》
第五条 材料和设施供应:______
凡包工包料工程的材料由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的'材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,经发包人造成损失的,承包方应该足额赔偿,并应付发包方合同价款5%的违约金。
第六条 工程价款及付款方法:______
1、本工程采用承包方式。
2、工程价款暂定:______叁佰贰拾捌万元整(3280000.00元)最后以决算为准
3、付款方式:______本工程不予付备料款,采用分月付款方式(不付利息);
(1)、按照月工程进度,付50%;
(2)、工程验收合格付30%,总工程款的80% ;
(3)一年养护期满后,付20%
第七条 组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、投标书及其附件
5、审核后的预算书
6、其它附件
第八条 双方的一般权利和义务
1、工程师:______在工程施工中,发包方委托叶青青为现场业主代表,代表行使业主的职能,并全权处理与本工程相关的一切事务。承包方指派伍克祥为工程项目负责人,承包方应接受发包方的现场管理和对绿化工程养护的监督考核。
2、承包方所指派的工程项目负责人在整个施工期间内每月不少于20天驻施工现场且组织施工。工程项目负责人按时参加监理例会或各种与本工程有关的会议,不得无故缺席。否者,由此造成的损失有承包人自负。
3、发包人工作:______做好施工图纸会审及设计交底;协调处理地上地下建筑物、构筑物、杆、管线等设施与本施工的关系;同时处理与政府等相关部门的关系。
4、承包人工作:______承担本工程的施工及后期管理和养护工作,同时对原有的地上地下建筑物、构筑物、杆管线等设施应进行合同理的妥善保护,如因施工造成的损失由承包人承担全部责任并负责维修赔偿。
第九条 绿化种植质量满足下列要求:______
1、种植前地面平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木保证质量,由业主验收合格后,方可进场栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方书面确认之后方可改动。
4、质量要求:______
①严格按照绿化设计图纸施工;对要求全冠的树种,树木移栽后保留树冠,少量修剪,保持树形基本完整。带冠苗树木移植修剪后保留二级分枝,适当修剪。
②施工前必须清除场内所有杂土和建筑垃堆;
③各类植物需要完全客土(客土以下为普通土壤)栽植。所谓客土,即栽植树木时添入树穴中有利于生长且不混入瓦砾等有害特质的土壤。草坪等地被植物需要客土10cm厚,灌木类30cm厚,中高树木为60cm厚,普通绿地为30-40cm厚;
④高大乔木定植后,应设置树木支撑。
⑤乔木要选择生长健康、树形饱满的优良植物,灌木和地被植物要求品种叶色饱满、树叶密集、不脱脚、无病虫害。苗木均采用苗圃苗
⑥灌木栽植数量、修剪平面及高度应按图纸要求做,要求修剪成平整、饱满的植篱。
⑦行道树与行列种植树木应在一条直线上,行道树距路东边1.2m,种植的树木应树形相似,保持直产,不得歪斜,加支撑立柱,行道树分枝点高度应大于3.0m
⑧树木成活率100%,要求包种包活,养护期壹年。补种树木养护期计算以补种之日起算,养护期壹年;
⑨所有苗木经业主、监理验收合格后方可栽植。
⑩所有苗木的品种、规格等均按招标文件工程量清单执行。
第十条 工程验收;
1、完工验收:______绿化工程施工结束后,由承包方提出书面报告,监理单位送发包人确认,发包人在3日内组织有关部门进行验收并出具书面意见,承包人根据验收提出的整改意见进行整改,直至完工验收合格。
2、初步验收:______承包人在完工报告验收合格后30日,提出初步验收书面申请,经现场监理确认后,报发包人、发包人在接到书面申请14日组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
3、养护管理:______发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核,考核标准《芜湖园林绿化考核评分办法》并根据考核结果由发包人按规定兑现。
4、工程整改:______承包人必须按初验整改意见进行整改,在养护管理期间,苗木死亡之后,由承包人提出补栽方案,报监理确认后,重新补植,该部分养护管理期,自补植结束之日起,顺延养护期。
5、终验:______养护期满时,由承包人提出终验申请,并附完整竣工资料及竣工图送监理单位和发包人,发包人在28日内组织相关部分进行终验。
第十一条 工程结算:______
承包人在工程施工前提交工程预算,经双方初步协商后可以作为竣工前的拨付款依据。工程竣工承包人向发包人提交工程结算报告。由发包人根据当地当时市场价格及相关政策取费标准进行结算。
第十二条 检验标准、方法、地点及期限:______
1、工程施工验收标准:______《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99
2、验收标准以花木植物的成活率达100%,草皮以遮蔽土壤为依据;
3、养护管理:______发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工程进行定期考核,养护期为壹年。
第十三条 质量保修:______缺陷责任期(即质量保修期)为十二个月,从初步验收合格之日起计算。在缺陷责任期内对所完工程进行维护和养护(并对未成活植物或瘦弱植物应进行无偿补栽或移栽保证植物的成活率和遮蔽率);同时,保证植物生长茁壮成长。
第十四条 合同解除
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同。
2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行,经承包方催要,发包方仍不支付工程款,承包方有权解除合同。
3、承包方未按合同约定施工或在养护期内不能按发包方要求养护、移栽的,承包方未按安全生产条例文明施工的,发包方有权解除本合同,由此造成的的损失承包方自负。
4、因不可抗力致使合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同。
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同。
6、一方依据本条1、2、3、4、5款的约定要求解除合同的,应当书面通知对方并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十五条 合同的终止
发包方、承包方双方履行合同全部义务,结算价款支付完毕,承包方向发包方交付款工工程后,本合同即告终止。
第十六条 安全文明施工
承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关管理规定,严格按照安全文明施工标准组织施工,由于承包人安全、文明施工措施不力造成事故或经济损失的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十七条 违约责任 发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第十八条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,按下列第二种方式解决。
(一)提交芜湖市仲裁委员会解决。
(二)依法向芜湖市人民法院起诉。
第十九条 合同的生效与份数
合同订立时间:______ 年 月 日 合同订立地点:______
本合同约定:______ 签字、盖章 后生效。
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份
发包方:______ 法定代表人:______
委托代理人:______ 开 户 银 行:______
账 号:______ 承包方:______ 法定代表人:______
委托代理人:______开户银行:______
账 号:______年 月 日
发包方: 建筑安装工程有限公司(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就工程劳务施工作业合作事项协商一致,签订本劳务合同,以便双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:约 16000 m2(暂定,结算时以竣工图建筑面积为准)
4、结构形成:钢筋砼框架剪力墙结构。
5、层高: 16 层。
二、工期
开工日期:以甲方通知乙方进场时间为准。
竣工日期:乙方进场时间起 300 日历天。
分部分项工程按建设方、监理方批准的本工程《施工组织设计》和总工程进度计划中时间节点工期为准;非乙方管理不当或不可抗力因素造成工期延误,乙方须向甲方申报,24小时以上其延期天数以甲方签字生效。
三、工程质量要求:合格
(一)总体要求
1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行交底和组织验收,乙方按照设计施工图、设计变更单、技术核定单及建设方更改单等要求,精心组织施工,保证工程质量;保证工程各分项、各工序质量一次性验收通过并达到100%合格质量等级,如质量不合标准,必须返工处理,由乙方全部承担;因乙方原因造成的一切工程质量事故,由此产生的一切费用均由乙方全部承担。
2、特种作业必须严格执行国家特种作业安全技术考核规定,满足行业持证上岗的要求,(如电工证、塔吊工证、指挥工证、外架工证等)。在施工过程中保证工序交接制度,每道工序质量控制,做好各班组分项工程的安全、质量和技术交底,保质、保量完成甲方所要求的质量、进度、安全文明施工任务。
3、模板、架料必须满足强度、刚度、稳定性和施工图设计几何尺寸的要求、模板接缝必须平整、严密、不得漏浆、爆模,如造成损失。乙方承担由此造成的经济损失。(二)、特殊要求
1、钢筋配料时,先填写料单报审,经甲乙双方签字后下料。下料长度,钢筋的规格、型号、品种、数量、锚固长度、搭接长度均应符合设计和施工规范要求以及03G—101图集规定。
2、钢筋制作、绑扎、机械连接及焊接等应符合施工规范规定,钢筋连接方式由甲方书面确定,不增加其他费用。
3、砼浇筑时应有专人看护整理钢筋,以保证钢筋位置符合设计及规范要求和砼养护符合规范规定。
4、模板工程质量,按合格结构工程标准进行检查验收,检查验收通过后方可浇筑砼。
5、浇筑砼时,乙方必须安排责任心强、懂技术的工人看护模板及支撑是否变形或牢固。
6、模板拆除,必须取得甲方技术负责人的书面通知后方可实施。每次脱模后,模板应清除污物刷隔离剂,并分类堆码整齐。
7、乙方施工的钢筋砼结构工程质量,允许偏差必须控制在规范要求内、成型的砼必须做到密实,无漏振无蜂窝、面与狗洞现象。天棚达到平整合格的质量要求。
8、砌体工程质量按合格标准检查验收。
9、抹灰质量必须控制在规范要求内。墙面、柱子天棚抹灰按中级抹灰标准进行验收。楼地面找平层、屋面和抹灰工程要求平整无积水,表面洁净,无裂痕、脱皮、空鼓、破裂、
麻面和起砂等现象。结构层间必须牢固。
10、乙方所提供的辅助材料及采购的材料设备必须严格把好质量关,不得影响工程安全质量和进度。
四、乙方工程承包方式及工程内容
甲方提供建筑材料;乙方负责提供劳务,并组织安全、质量和技术管理及施工作业,提供本工程所涉用所有机械设备与涉用模板、架管、架材、内衬及联接件和周辅材,易损易耗材等。
1、按照本工程设计施工图纸、开工前后的设计变更单、技术核定单及建设方修改单等要求,乙方承包劳务完成的土建工程范围为:(1)基础工程的地梁;(2)“主体结构”各分部工程(含内外架、砌体、内墙抹灰、外墙非保温部分的抹灰及贴砖、屋面抹灰(若有)及楼地面工程,不含防水工程);(3)“建筑装饰装修”分部工程(不含门窗、栏杆、扶手、油漆、外墙保温、内外墙涂料和吊顶分项工程);(4)“建筑屋面”不含防水分部工程;(5)建筑物周边设计图纸尺寸散水工程。
2、其他不在劳务分包工程范围内的项目为:(1)智能建筑、通风与空调及电梯工程;(2)建筑物周边1.0米范围外的所有室外建筑环境工程(含绿化景观);(3)建设方二次装饰装修工程;(4)公用部分精装修(如玻璃幕墙、石材干挂或粘贴);(5)电梯前室公共部分走道。
3、工作内容:
(1)基础工程:基础地梁以上的(含地梁)劳务工程(地梁以下如发生项目另外计价)。
(2)钢筋工程的制作、安装、焊接、机械连接及植筋等、包括砌体、构造柱、过梁、屋面及零星构件等用钢筋制作、安装(含余料、废料的收堆存放及涉用垫块、铁马凳等,若工程中未使用铁马凳,则马凳由甲方提供)。
(3)模板工程的制作、安装与拆除,包括砼内衬及模板支撑系统等(含模板、架管、架料及连接件和螺杆)。
(4)预留件制作与安装。
(5)砼浇筑、养护以及凿毛、清除浮浆、施工缝踢打处理及缺陷剔打修补等。
(6)砌体砌筑、砼构件安装或预制施工等(含安放拉接筋)。
(7)按照设计施工图及施工规范等要求,完成劳务分包工程范围内的“建筑装饰装修”工程。如楼地面、内、外墙抹灰、天棚(材料均由甲方提供)等各道工序施工。
(8)按照设计施工图及施工规范要求,完成屋面工程(材料均由甲方提供)各道工序施工,防水分项除外。
(9)负责完成甲方与建设方合同中明确的配合工作内容,如各种后塞口的补抹、修补、提供临时用水用电接口等(不含消防、水电二次返工的孔洞后塞口补抹除外,各种管件补洞等二次修补)
(10)负责质量问题与质量事故的及时处理或返工工作。
(11)里外脚手架及各种安全防护设施的搭设、拆除、堆码以及检查、维护等。
(12)负责乙方施工项目所用材料设备进出场上下车以及场内的水平与垂直运输工作。
(13)负责自购与甲方供应的材料设备的管理工作。
(14)为满足施工需要,乙方负责提供承包范围内一切施工机械设备、机具、架料等,以及负责大型施工机械的设备基础施工以及安装、拆除和进出场运输工作。
(15)负责本工程临时设施用电在二级配电箱以后的线路。
(16)负责施工现场安全文明施工的管理工作,负责施工现场车辆出入的冲洗工作。
(17)负责施工过程中承包范围内的建筑垃圾的及时清除和楼房移交时的清洁工作。
(18)负责施工现场生活管理和治安保卫(含防火防盗)及环境卫生、厕所冲洗等工作。
(19)协助甲方做好工程管理与配合工作。
(20)协助甲方做好工程施工质量的检查、试验及验收工作。
(21)负责本工程所承包施工项目所有乙方提供机械设备的按章操作使用和维修保修工作,确保本工程机械设备使用与作业安全。
(22)对分包单位需使用施工器械(如塔吊、施工电梯)予以配合。
(23)负责本工程坐标、轴线、高程的施测复测与分线及点线的复检自查自检工作。
五、甲方责任
1、为乙方提供施工图两套(并提供电子文档一套),负责安全技术质量和文明施工交底、指导及统一指挥管理。
2、负责工程控线及水平标高的控制测量与复测审核。
3、负责向乙方进行每一工序的技术交底和实施“三检制”检查验收工作。
4、提供二级配电箱以前的临时施工用电和本工程的临时施工用水(如需加压设施由甲方负责)。
5、对本工程的安全文明施工进行监督及检查、指导,有权对乙方违规行为进行纠正及处罚。
6、对本工程的工程质量、工期进行统一计划、安排和控制。
7、必须制定满足本工程要求的工程书面进度计划并制定详细的周进度计划、月进度计划以及总进度计划的适时调整。
8、负责进行本工程的各项协调工作。
9、提供生活用水用电、施工用水用电,提供给水管至每幢固定位置主水管楼层预留出口两个,以及乙方工人的临设住宿用房。
10、所提供的主材包括钢筋、商品砼、水泥、河沙、砖、石子、钢丝网、止水材料系列等。
11、因设计变更而增加的费用由甲方负责。
六、乙方责任
1、基础地梁工程及所有主体土建工程,主要包括基础地梁钢筋、模板及主体结构钢筋制安、模板制作、砼浇筑、砖砌体、抹灰、地坪、楼梯间及甲方与建设单位合同约定承包范围内和施工图纸所有土建工程施工内容。
2、内墙面工程:挂网、抹灰、室外1.0米范围内散水,外墙面工程非保温部分的抹灰及贴砖。
3、乙方自备设备设施有:塔吊、对讲机、钢丝绳、施工电梯或按建设单位及监理审核的施工组织设计要求配备,其中塔吊工工资、指挥工工资、施工电梯操作人员工资由乙方自行负责。电焊机、二级配电箱以后的三及配电箱和线缆、搅拌机、台式圆盘锯、手提圆盘锯、台钻、电锤、振动电机和振动棒、对焊机、竖焊机、锻铁机、钢筋校直机、直螺纹套丝机、焊机手线及面罩焊钳、手推车、切割机、切片机、水平仪,砼浇筑所渉及的设备、用具、砼收装机、料斗承包范围、串筒卸料平台等,自己所用机器保养及电器设备维修均由乙方自行负责。
4、乙方需自行提供的工具:平铲、十字镐、灰捅、抬绳抬杆、铁桶、抽水机、撮箕、皮(胶)水管、胶水平管、振动棒、抹灰工具及广线、灰盘、铁板、断线钳、手提刨机、手枪钻和手推车及满足施工要求所需的一切机具和工用具,二级配电箱以后的供电线缆和供水口以后的供水胶管等。
5、乙方需提供的材料:钢管、钢管扣件、组合木模板、板材、枋材对拉螺杆(防水螺杆除外)以及安全网、竹跳板、扎丝、铁丝、钉子、竖焊剂、电焊条、外加剂、封口胶带、胶沫剂、彩条布、双面胶、大小扫把、棉纱、砂轮机、各种大小钻头、切割片、安全帽、保险绳及劳保用品、夜间作业照明灯具、电线以及二级配电箱以后的所有施工用电线路的敷设及安装。
6、工人的生活及防疫和劳保用品由乙方自行负责。
7、保证本工程的安全文明施工,执行甲方安全文明施工管理条例和规章制度。(负责土建安全防护的搭设与拆除和楼层卫生清理打扫。
8、乙方应严格按照施工图及图说、图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件及施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
9、配合甲方及其他分包单位做好配合的相关工作事宜,(如消防、电梯安装预埋等)。
10、按甲方周、月、季进度节点计划完成进度。
七、安全文明施工及管理目标
(1)、管理目标:达到市区级文明施工工地。
(2)、乙方进场后,对所属工人做好安全文明施工教育工作和安全措施工作,委派负责安全的专职人员,负责现场的安全文明施工工作;安全防护按要求负责搭设,检查合格并
3 / 5
形成资料记录。
(3)、乙方在施工过程中必须严格遵守发包方指定的各项安全文明施工管理制度,按安全操作规程操作,认真执行国家现行的安全规程GJ80--91、33--86、46—88、JGJ--59--99进行管理,做到安全生产,文明施工。
(4)乙方人员严禁酒后上班从事任何工作,禁止擅改设计几何尺寸与野蛮施工;在操作过程中,上岗操作人员必须戴安全帽、戴胸牌、高空作业必须系安全带、不准穿拖鞋、赤脚上班、对特殊工种实行现场压证上岗制度,若违规操作,对违反规章者按现场综合管理制度进行处罚,并承担所造成的安全事故责任。
(5)、乙方必须与进场作业班组及工人签订安全、质量进度工期责任合同,把安全质量责任分解落实到每一个班组及人头上。
(6)进入现场的人员必须佩戴安全帽,听从发包方管理员的正确指挥,并严格保证接受安全教育。
(7)、宿舍环境卫生实行乙方专人管理,生活垃圾归入专用设施内。
(8)、工人进场后必须经公司的三级安全教育方可上岗,安全第一,质量第一。工人必须严格遵守公司的各项规章制度。
八、工期及进度
总工期(不含基础地梁顶以下部分) 300 日历天,乙方必须保证按甲方所制定的进度计划的施工,乙方周、月进度,以甲方会议决定的书面通知为准。
九、工程单价
本工程一次性包干,按建筑面积计算,基础地梁顶标高以上 410 元/m2计算(不含税金,乙方提供人工工资表)。
基础工程地梁顶标高以下工程劳务费用另行协商。
十、履约保证金缴纳及返还方式
1、履约保证金40万元(肆拾万元);乙方于年月日前缴纳履约保证金万元(万元),剩余万元(万元)在进场时缴纳。
2、保证金退还时间和比例,主体框架完成七层退还乙方保证金20万元(贰拾万元),剩余20万元(贰拾万元)在主体框架封顶后退还。
十一、工程款支付
1、乙方在本工程中从基础地梁垫支至主体框架结构7层后的5天内,甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的200.00元/㎡;当完成主体框架封顶后的5天内,甲方支付乙方劳务进度款按完成建筑面积的200.00元/㎡;剩余款项(留3%作保修金)待外架拆除完毕5日内支付。
2、保修金的退还按相关规定分项工程保修时间期满后5天内分别支付乙方。
十二、其他约定事项
1、务工人员必须提供本人身份证复印件,经三级教育培训后才能进入现场施工。
2、乙方工作人员必须遵守国家法律、法规规范以及甲方现场管理规章制度,民工工资
管理按国家政策及重庆建委要求办理,拖延民工工资责任由乙方负责。
3、乙方人员进场后,各班组之间搞好团结,不得酒后作业,打架滋事。
4、现场人员应服从甲方管理人员安排,不得借故闹事或阻碍施工。
5、本项目中乙方施工范围及临设区的清洁卫生由乙方负责清理;甲方分包的工程施工
中所发生的建筑垃圾由甲方负责清理场。保持清洁卫生。
6、本工程所产生的计时工工资。小工按 150 元/工日、技工按 200 元/日的标准
执行。
7、基础部分如甲方分包工程需使用塔吊,其使用的塔吊租赁费用(含操作工工资),
由甲方支付。
8、在乙方的工作完成申报停用设备7日后,甲方所分包的其它分项工程需使用乙方的
相关机械设备时。其费用以甲方协调分包工程单位负责。
9、工程施工中若因甲方原因造成停工带来的损失必须按实赔偿,否则乙方拒不开工,
直至甲方按实赔偿为止。
十三、争议的解决
本合同如有未尽事宜及争议的地方由甲乙双方协商解决,协商不成向所在地区的劳动
局仲裁判决处理,人民法院诉讼。
十四、违约责任
本合同中关于甲乙双方违约的具体责任如下:
1、每延期一天支付工程款,甲方按应付工程款的月息3%支付给乙方作为违约金;乙方向甲方缴纳的保证金,如甲方不能按期退还,按保证金总额增加3%月息计算违约金支付给乙方。
2、甲方违约责任:因甲方原因造成乙方停工待料,时间超过24小时后,由甲方按实际发生时间与乙方核定签证超时停工待料补助费用,并即时支付。
3、乙方违约责任:由乙方承担所施工范围内的一切质量问题引起的法律和经济责任;因乙方承包人的责任造成甲方延期交房,由乙方承担由此引起的经济损失。
十五、合同有效期
从合同签订之日起,甲方收到乙方履约保证金时起至工程竣工保修期满支付清本合同款项后,本合同自动终止失效。
十六、其他
1、如本工程需申报优质结构工程,甲、乙双方另行商定相关事宜。
2、本工程安全、质量及事故发生后应视当事人发生情况,调查追究相关责任人的责任。
3、在本工程施工过程中,若乙方不自觉遵守甲方项目规章制度,不服从甲方、监理、
业主方安排,甲方有权对乙方进行处罚。
十七、合同份数
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具有同等法律效力。
工程发包单位:(公章)工程劳务单位:(公章)
发包方负责人:承包方负责人:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
订立时间:年月日订立时间:年月日
甲方:_______
乙方:_______
根据本工程具体特点,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。
一、工程概况:
工程名称:_______
工程地点:_______
工程规模:a#:33层,b#:11层,c#:28层,总建筑面积:约45000m2承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。
二、合同工期:
施工工期:_______年,即:_______
开工日期:______年______月______日。
竣工日期:______年______月______日。
除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,否则无效。
三、工程质量:
必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。并保证达到:
(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300—以及相关配套的现行国家规范标准;
(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;
(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。
所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。
四、承包内容:
1、甲方职责:
①负责提供本程材料;
②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;
2、乙方职责:
负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:
(1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:
①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;
②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网
以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即
①施工组织工作安排;
②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;
③本工程按图施工抄平放线;
④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名60万元保险金额,承包范围内直接的、间接的'(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责; (7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
五、工程单价:
1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元/m2。
2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:30元/㎡;内墙:20元/㎡;地面:12元/㎡。
3、施工图和图纸会审记录以外和5000元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。
六、工程款支付:
1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳100万元质保金,签订本协议时缴纳。若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。
2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满
3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。
七、其他事项:
1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。
2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次。
3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款5000-xx0元/次。
4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款100-5000元/次。
5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次。
6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失
7、若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方
8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。
9、其它未尽事宜,双方协商解决。八.本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方:_______
负责人(签章):_______电话:_______
乙方:_______
电话:_______
______年______月______日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20xx年4月 日开工,20xx年8月31日竣工,公寓部分20xx年4月 日开工,20xx年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及
防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的AB区等内墙刮白装饰装修工程,(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程项目:
工程名称:
二、承包质量与工程进度:
乙方必须按图纸规范要求操作,保质保量配合工程进度,保证工程如期完工。
三、承包包干价格为:
8.5元/㎡,内墙仿瓷按实际展开面积计算,以上价格含施工所用的工器费用及施工期间的管理费、施工用架子费、材料运输费、材料二次转运费、修补模板缝费、墙面清理费(建安税收、水电费由甲方承担)。
四、质量要求:
贴阴阳角线条,仿瓷刮完工后层面要求没有疤纹,平整度符合建筑工程验收标准,刮二遍圣科品牌外墙腻子,压光要平整,看不到接头的。
五、付款方式:
经监理和有关单位验收合格,甲方按施工进度付款,付款金额基数点在工程验收合格后工程量完成至拾万元工程量情况下,甲方付乙方工程量的50%,乙方工程全部施工完工经有关部门验收合格,甲方主体全部竣工验收后,乙方做好本工程有需要的资料,经监理等有关部门验收符合办理竣工结算,一个月内付总工程量的95%,总工程量的5%作为质保金一年内付清。
六、工程保修:
1、乙方承诺并承担该工程自完工之日期一年内因施工质量、材料质量问题的保修费用和义务。
2、工程竣工经甲、乙双方验收后,乙方向甲方开具盖有乙方印章的《保修单》(无印章无效)。
3、工程保修期内,乙方在接到甲方维修通知后,48小时内到达现场查项,甲方应出具《保修单》,并在双方商定的时间内维修。
七、工期要求:
乙方必须严格按甲方要求工期施工,按甲方工期要求配好必须的施工人员,如乙方未按要求配好施工人员,甲方有权调动。
八、安全施工:
1、施工中严格执行施工规范和质量标准,保质按期完成工程施工。
2、施工中严格执行安全施工规范,因违反安全施工规范出现工伤事故,由乙方自行承担,与甲方无关。
3、文明施工,施工现场及时清扫,保证施工现场的整齐有序。
4、负责做好成品保护工作。
九、有关责任:
合同当事人双方任何一方违约(或部分违约)均须向对方支付约定的违约金,并赔偿因违约而给对方造成的损失。
十、其他部分:
1、本合同未尽事宜,双方在工程施工过程中另行补签,补充协议与本合同同样具有法律效力。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自签字之日起生效,款付清失效。
甲方: 乙方:
____年___月__日____年___月__日
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程内容:
二、承包范围及方式:
1、承包方式:包工包料。
2、合同总价:
三、付款方式:
1、墙面、天棚及地面结束后付200000.00元;
2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。
四、竣工结算:
1、固定单价合同。
2、结算公式:中标价+调增调减。
3、超出部分按市场基价(1+10%)公式进行计算。
未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方 :(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国经济合同法》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:_________________________________
结构类型:_________________________________
建筑面积:_________________________________
层 数:_________________________________
第二条:承包范围,内容及要求。
1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到“合格”质量等级,观感为“好”,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。
第三条:安全要求
1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条:承包形式,价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到①按实际加工面积计算 元/平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条:双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条:违约责任
本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;
第七条:合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条:附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定,结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利,义务以及经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
三、工程范围及内容: 四、工程期限:
(1)、自 年月日起至 年 月日止所有分包工程必须完工,具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表(其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程),施工期间一切法定节假日均不予考虑。
(2)、在本条一款规定的施工期间,乙方必须确保 年 月 日工程完工,若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担,且工期延误一天罚款1000元,如非乙方原因造成的工程延期,经项目部及业主核实认可后,工期相应顺延.。
五、材料的供应及管理:
(1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划,并交主管工长审核,经项目经理和公司领导签字同意后,由公司物资部门统一采购。
(2)、材料进场后,均由主管工长及仓库保管员对材料规格,数量及质量进行验收,主管工长根据分部分项工程的材料实际用量,另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。
(3)、乙方所领取的一切材料均自行保管(保管费已算在工程量的单价中),若因保管不善,使材料发生损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
六、工程质量及工程验收:
(1)、工程必须达到五星级装修标准,如达不到该标准,工程劳务费按85%结算。
(2)、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。
(3)、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部,项目部根据乙方通知的时间先进行验收,再通知监理单位验收;未经验收或验收不合格,乙方不得进行下一道工序的施工,直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格,项目部有权对乙方进行经济处罚,且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。
七、双方责任:
(1)项目部对整个工程全过程进行管理和协调。
(2)根据图纸要求,业主要求及施工说明,项目部向乙方进行技术交底。
(3)项目部在施工过程中对工程质量,安全,施工进度进行标准化管理,发现问题及时向乙方提出整改意见,并在规定的时间内整改完毕。
(4)乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求,一切行动听从指挥,发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃,索贿或虚报帐目,损公肥私等不法行为,违者一经查实严肃处理,
除追回全部非法所得外,按其情节轻重给以相应处罚直至开除和送警署处理,
(5)乙方向项目部所借用的一切工具及器具等均按公司规定缴纳租金,在用完工具和器具后完好归还公司,在工具和器具使用期间,乙方自行保管,如有损坏或丢失由乙方全额赔偿。
(6)乙方要对成品作好保管保护工作,如有损坏或丢失,由乙方全额赔偿;乙方如发现有偷窃其他班组材料的,项目部罚款500~1000元.
(7)乙方应对各个部位的临时用电及其电焊工作好安全防护,如有乱搭乱接的,项目部发现即予处罚。
(8)材料进场时,乙方应对自已用的材料进行搬运;所有材料到现场要及时搬运,如材料不搬运,拖移时间后果自负;每天必须工完场清。(材料搬运及材料运输都属于乙方,全部费用都已算在工程量报价中)。
(9)施工班组所用的机具、工具(靠尺、线锤、铁锹、泥桶及全部辅材切割片等,都属于乙方负责(全部机具、工具及辅材费用都已算在工程量报价中)。
(10)施工现场严禁大小便、吸烟、烧饭,如项目部发现一次,给予警告,二次发现,给予罚款500元。在施工现场要做到文明施工,安全施工。
(11)每天的'垃圾要及时清扫且搬运到项目部指定的地点;各班组成品保护要做到提高自我保护意识,认真落实保护措施。
(12)如质量不符合要求,项目部敲掉后,所有人工费、材料费、均由乙方自负。
(13)根据项目部的安排,如施工班组的施工质量与进度加快,可先行抢
其它施工班组,于落后进度的施工楼层班组必须服从项目安排,给予进度快的施工班组进行施工。
(14)如质量达不到五星级装修标准,不符合规范,且不听从项目部安排,立即退场,所有工程量及工资不结算。
(15)如个别班组人员不服从项目部管理与项目部管理人员争吵,立即退场,所有费用及工资不结算,由本班组承担。
(16)高峰期半成品安装时,各工种形成交叉作业,在交叉施工中,进入室内房间必须办理移交手续,不得两个工种在室内混合施工,(例:如室内1施工工种让2施工工种进出,到时室内造成损坏及丢失东西全部由1施工工种负责赔偿),项目部并采取罚款500~1000元,移交手续格式由项目部通一格式。
八、现场标准化管理
(1)甲方承接工程后分包给乙方,乙方应有健全的施工队伍,合理组织安排施工的全过程,其中项目经理应持上岗证,全面负责该项目,其他管理人员应持身份证,技术类职称及上岗证、工作证)方可上岗,并提交甲方审核登记务案。
(2)施工班组及工人进场后必须持身份证,特殊工种必须持带上岗证。
(3)经甲乙双方商定,施工现场必须按工地及文明工地要求,否则,按工程承包款的90%付款,若分项工程的“落手清”未达到现场标准化管理要求,则该部分工程只能按85%结算。
九、工程方式:
(1)工资单必须列出所有工人名单,并且每人必须亲自签字,经项目经理、总经理审核后发放,交财务存档。
(2)工程量按填写的施工任务单按实进行结算,施工任务单必须由工长或内业技术员开出,项目经理签字,报工程部经理和质检负责人签字,并经经营部的预算人员审核工程量及价格,最后报公司领导签字后生效,任何白条不予结算工资。项目部按每人每半个月支付生活费:400 元。支付工程款待工程完工合格后,公司付给乙方工程量总价的70%;待交工验收后付款 15%;工程量经公司审核后分两次付款至10%;剩余5%余作为维修费,待一年后付款。
甲方(盖章): 乙方(签字):
签订日期:
本合同一式三份,报公司存档一份,甲方、乙方各执一份。
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规精神,经甲乙双方协商,甲方同意将达依中学新教学楼及宿舍线路改造工程承包给乙方完成,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、 工程内容与地点:
新教学楼及宿舍线路改造。主要把主干电路换成新线,在各办公室安装一路6平方米的插板主线,并接通原班级线路及路灯。
二、工程资金及付款方式:
实行包工,乙方按具体施工要求施工,甲方验收合格后,一次性付清所有工程款工程总资金为玖佰伍拾元,小写950元整(含税)。
三、具体要求:
1、乙方须在20xx年3月1完成施工,交付甲方使用;
2、工程质量按国家规定标准执行;
3、建筑垃圾由乙方处理,不得污染校园环境;
4、乙方注意安全,施工中自负安全责任。
5、乙方须接受甲方的管理监督,按甲方负责人临时指挥安排,不服从指挥与安排,甲方可单方面解除合同,拒付一切款项。
四、本合同一式2分,甲乙各1方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方: 身份证号: 身份证号:
根据<<中华人民共和国合同法>>及相关规定,甲、乙双方经友好协商,就自治区第五监狱钢屋架制作及安装工程,达成如下劳务承包协议。
一、乙方承包范围:
1、钢屋架制作、安装。
2、清点、验收甲方运到施工现场的一切施工材料。
3、做好现场施工日志,做好工程验收。
4、依据图纸和甲方所定的工期,编织施工组织计划,并按期进行施工。
二、承包方式:
乙方负责按照图纸要求,依据相关施工规范进行施工,并通过甲方验收后达到合格。
三、施工工期 :
1、施工工期按甲方要求开工后,的工作量,并通过验收。
2、乙方如无故撤离,造成工期延误,甲方有权扣除乙方完成工程所应支付的工程款的50%,作为违约金。
四、其它条款 天完成 件
1、乙方所需住宿由甲方解决。
2、乙方不得损坏和浪费甲方所提供的一切设备及材料。
3、施工过程中,出现整改图纸以及造成的多次费用由甲方承担,包含已加工费,责任与乙方无关。
4、施工过程中,如出现停工待料、停电及其它不可抗拒的因素造成的工期延误与乙方无关。
五、付款方式
协议签订后按工程进度付款 ,整幢厂房加工完毕后扣留5%,10日之内付清。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将 项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程承包内容:
1、土建工程
1)基础工程:从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。
2)混凝土工程:包括混凝土浇筑前的相关准备工作,结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。
3)墙体砌筑工程:包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。
4)地面工程:包括细石砼及砂浆找平等
5)抹灰工程:墙面养护及抹灰。
6)各项工程均包括施工过程中安全文明施工(临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等)、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。 施工期间出现返工等问题,经济损失由乙方自行承担(不包括甲方变更)。
第二条 工程价款的支付与结算
一、合同价款及结算依据
1、合同价款:
1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包,综合单价: 元/㎡,(大写: 元整/每平米)。此单价为结算时的最终单价,不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。
2、甲方安排零工不在合同承包范围内的,统一按元/工计取。但所有零工安排需有项目部出具的经领导批准确认的相关手续为结算依据,原则为一月一结。
二、付款方式
施工期间、乙方预支生活费,本工程完工后支付总工程款的50%。剩余工程款于20_年12月底结清。
第三条 工程质量及验收
一、工程质量及安全目标
二、工程主体结构具备验收条件,乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程各分部及主体结构验收,对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见,乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改费用。
三、每道工序完成后,工作面必须清理干净,混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护,养护期符合规范要求。
第四条 安全施工
一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定,对施工范围内的安全生产和文明施工负责。
二、乙方进场以前必须提供职工花名册,并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工安全教育。
三、本工程承包价款中已含施工安全费用。乙方必须切实做好各级各类安全保护工作,由此而发生的一切事故均由乙方自行承担,甲方不再承担任何经济责任。
四、如乙方在施工中管理混乱,质量和安全事故频出,或人员严重不足,又无法满足现场施工人员的要求,即不能再胜任本工程的施工任务,甲方可以终止本协议,对已完成的工程量,经审核后,甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进行支付,乙方必须无条件撤场,如有无理取闹,甲方有权申诉国家相关机关,乙方自行承担由此而衍生的一切责任。
第五条 违约责任
一、若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准,乙方需整修至合格,如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。
二、由于乙方未按协议工期执行,造成延误,则按下列执行:
1、如乙方未能按时竣工,每延误一日历天竣工,则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。
2、为工期的事先及阶段性控制,减少工期风险,当乙方过程工期严重、或多次阶段性滞后,经责令调整仍不能达到合同约定要求,甲方有权削减分包项目或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场,并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金,赔偿给甲方。
3、乙方被责令退场仍不退场的,除付违约金外,还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用,此费用以本协议总价的2%按日计算。
4、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
5、双方在履行合同时发生争议,可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。
第六条 附则
一、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,依法向合同履约地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式贰份,双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执 壹 份,乙方执 壹 份,具有同等法律效力。
三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲 方(签章): 乙 方(签章):
日 期:日 期:
发包方(全称): (简称甲方)
承包方(全称):张志平等(详见合同附件)(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规、遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,同意签定本合同,双方共同遵守履行。
一、工程概况
工程名称:总部经济园别墅A20-22栋混凝土剔凿工程
二、承包内容与范围
2.1甲方负责提供现场施工用水用电的接驳点位,乙方需从该点位接施工用水用电,否则造成的一切损失由乙方承担完全责任。(水电费由乙方承担,向总包方缴纳)。
2.2完成甲方指定的全部剔凿工程。
三、质量标准
3.1该工程质量标准为:甲方验收合格即可。
四、合同工期
4.1开工工期: 年 月 日;
4.2完工日期: 年 月 日。
4.3合同工期如遇下列情况,经双方协商(三天内不办理签证的,不予认可),可作顺延。合同履约中发生重大设计变更而影响施工进度;不可抗力因素;即不可避免、不能预计并不能克服的自然灾害和社会异常事件,如水灾、火灾、地震、战争等。
4.4合同签字盖章生效后,开始计算工期,乙方进场后必须在甲、乙双方确定的工期内如期完工。
4.5如因非乙方原因工期延误三个工作日内,经甲方确认工期可适当延长;除非发生不可抗力,否则乙方应保证无论因任何原因,工期最迟延长时间不得超过3日,否则应承担本合同约定的违约责任。
五、承包方式及单价
5.1固定总价合同,不做调整。包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的方式。
5.2最终合同总价为(含税):人民币¥ 元 (大写: ) (含税金,提供甲方指定税务机关出具的建安发票)
六、付款方式:
七、安全文明施工
7.1乙方施工期间要把安全放在第一位,严格按照安全标准要求操作施工,争创自治区安全文明样板工程。
7.2甲方必须无偿为乙方提供安全劳保用品,如:安全帽、安全带等。乙方有责任配合甲方安全员消除安全隐患,无条件地接收甲方安全员对安全方面的要求和指挥。甲方有权对违规操作的人员执行经济罚款。
7.3如因乙方人员操作不当造成的事故,一切责任均由乙方负责。
八、施工人员及管理
8.1乙方指派富有经验之工地负责人: 常驻工地,督导施工,所有工人之管理及饮食等均由其负责。确定的工地负责人,乙方应以书面形式通知甲方,施工期间,乙方若更换工地负责人须经甲方同意,若甲方认为乙方工地负责人或其他管理人员工作明显不称职时,有权提出批评,如甲方认为有必要更换上述人员,将以书面形式通知乙方,乙方在三天内更换上述人员。
8.2乙方工人应严守施工现场管理制度,如有触犯地方治安条例行为,所引起的纠纷,概由乙方负责,与甲方无关。乙方如有与其他施工单位相互委托事项或产生纠纷时,应自行协商解决,费用自理。
8.3工人数量
8.3.1木 工: 人;
8.3.2钢 筋 工: 人;
8.3.3砼 工: 人;
8.3.4架 子 工: 人;
8.3.5管理人员: 人。
九、工程进度
9.1因本工程的特殊原因,工期特别紧,乙方必须配备足够的人力加班加点完成,确保工期。
9.2在开工前,甲方向乙方无偿提供施工图纸及有关资料,乙方根据甲方下达和施工任务或现场负责人的指令,安排作业人员按时完成承包的作业内容,保质、保量、保安全、保工期完成此项工程,由于乙方自身原因引推迟完工一天罚 元。
十、文明施工
10.1乙方必须做到工完、料尽、场地清。
10.2乙方必须严禁打架、赌博、嫖娼、汹酒等不良行为。如果发生打架斗殴,当事人无论对错必须清出工地,甲方可根据情节严重程度对乙方执行20xx~20xx0元罚款。
10.3乙方必须做到合理使用材料和节约材料,对浪费材料的一经甲方发现,将进行 元的处罚以示警告。
十一、补充条例
11.1甲方向乙方无偿提供施工大小机具(钢筋、木工、砼机械),乙方只带随身携带的手头工具(如板手、锤子等)。
11.2施工过程中必须的辅材、耗材、原则上由甲方提供,乙方只管使用,如需乙方负责,甲方按照实际需用量,结合当前市场价格予以另补。
11.3现场乙方所用机械,保养由乙方负责,维修、换件由甲方负责。
11.4现场如发生合同以外的零工,由甲方负责人签字认可,每个零工按照 元/工日计(1 个工日以10个小时计取)。
11.5施工过程中发生工程预算以外变更,甲乙双方另行商定。
11.6甲方有权对质量不合格的部位执行罚款,所发生的返工费和材料费用均由乙方承担 十二、合同生效:
12.1本合同应在双方签字并加盖单位合同专用章(或法人章)之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。
12.2双方有关本工程的乙方施工人员花名册视为本合同的附件,该合同附件与本合同具有同等法律效力。
12.3合同一式陆份,甲方肆份、乙方贰份。
十三、争议解决方式:
14.1.本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。
14.2.在履行本合同过程中若发生争议,甲、乙双方应本着友好、协商的态度解决,协商不成的,可向包头市昆区人民法院予以诉讼。
14.3.法院判决对双方具有约束力,凡产生的诉讼费用,按照国家相关法律规定执行。 14.4.在起诉过程中,除非双方协商同意合同终止,否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
甲方:(盖章)地址:联系电话:
乙方:(盖章)住所: 身份证号: 联系电话:
年 月日
甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部(以下简称甲方)
乙方:杨中昌 (以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:砖砌体工程
二、工程地址:
三、结构类型:框架结构
四、建筑面积:
五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具
六、承包内容及要求:
砌筑工程:
1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的,罚款200元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款100元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号0.5倍的,每组罚款50元。
4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于60%的,罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款50元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款100元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷,超过12mm的(每层查六处)的,每处罚款20元。
5、水平灰缝平直度偏差大于12mm(每层查三处)的,每处罚款50元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的,每处罚款50元。
6、砖墙平直度偏差,每层大于8mm(每层查三处)的,每处罚款100元。该设大马牙槎未设的,每处罚款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款5元。
7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款50元。
8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
9、承包工程范围内的安全、文明施工等。
10、生产性临时设施的搭设、拆除等。
1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。
2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。
3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
八、工程质量标准:
1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。
2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。
十、安全生产与文明施工
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。
十一、综合治理:
1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。
2、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现给予双方处以500~1000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予100元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。
5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。
十二、其他:
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部 乙方:
负责人: 负责人:
签订合同日期: 年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
A、工程名称:衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程。
B、建设地点:位于衡阳松木经开区上倪路。
C、经甲乙双方协定,甲方将上述工程的泥工工资劳务包工总承包的方式给乙方。根据有关建筑法律法规条文,为确保工程施工保质保量按期完成施工任务和明确双方在施工过程中所履行的合同义务,经济权益及职责,以平等互利,友好合作的原则达成如下协议条款。
一、承包范围:
根据本工程设计施工全图承包下列内容:
1、基础工程:桩基础凿桩头,割桩头钢筋,基础土方机械开挖成型、初平后的人工清理、修整、细平。机械开挖不到位的土方死角、塌方人工清挖、基坑排水、地基清扫,桩头清扫。混凝土浇筑、土方回填时夯实、平整,脚手架下及施工道路硬化工作。
2、混凝土工程:图中全部各类混凝土工程的浇筑成型、修面、养护、防寒防雨遮盖、缺陷修补。混凝土浇灌过程中,注意楼面、屋面负弯矩钢筋不要踩压。如踩压使原绑扎成型钢筋变形,必须负责恢复原样,保证钢筋受力不受影响。
3、砌体工程:图中全部各类砌体的砌筑成型、养护、预留预埋、预制构件制作安装,(化粪池、室外污水检查砌筑、红砖淋水、少量河沙过筛、含泥量超标卵石清洗)等。
4、楼地屋面面层工程:
①图中所有地面工程的土方平整、夯实、垫层,混凝土浇筑。(沉厕内填充物包括在内)
②图中所有楼、地、屋面基层清理,水泥砂浆楼面抹面、切缝、养护。屋面挤塑板铺贴,钢丝网层混凝土浇灌、抹面、压光、嵌伸缩缝、养护,屋面找平层抹面、压光;地面混凝土浇灌、嵌伸缩缝、抹面、压光、养护。
5、内外装饰工程:
①图中全部室内天棚、墙、梁、柱面的全部抹面,现浇梁、板、面不抹面,但接缝处大于1cm处应补抹平整。(沉式厕所抹面包括在内)
②图中全部室外墙面、天棚、天沟、线条、挑板、造型构件、小型构件等的全部抹面。
③图中注明的室内地砖、室内墙面砖,室内外踢脚线、室内外踏步、室外墙面瓷砖、滴水线的全部镶贴及养护。、
6、图中注明的房屋外墙勒脚的散水水沟以内的散水或有盖明沟的土建泥水项目。
7、上述承包内容的小量混凝土、砂浆现场搅拌,门、窗过梁的现场预制、浇筑。
8、基础至屋面分中、弹墨线、协助各层测平、标记工作。
二、承包方式:
1、乙方按承包范围的内容包工及包本工种所有工具、用具、压条、铁钉等施工机具。
2、乙方自备斗车、振动器及其他泥工工种小型施工机械设备,用水管。
3、乙方包质量、安全、文明施工达标及按期完工。
4、甲方负责主电源至各楼层,乙方需自备电缆接通自用机械设备。
三、承包单价:
1、本工种主体工程、装饰工程劳务承包综合单价,按建筑面积计算,承包单价:壹佰陆拾贰元每平方米(¥:162元/m?)包干。(本单价已包含因施工场地限制、交通、气候影响、队伍进出场、赶工、加班、福利、管理、材料场内转运、装卸、雨具、劳保用品、安全维护、标准化文明施工、各部门检查等因素所发生的费用在内)。
2、合同外临时用工:技工按160元/天计,小工按130元/天计。
四、结算方式
1、结算面积:以设计施工图竣工后的实际完工建筑面积计算为准。(基础、屋面及屋顶构架层不计算面积)
2、结算总价以结算面积乘以承包综合单价后为结算总价,增减工程量款分别以增加或扣减列入结算总价计算。
3、合同承包范围内所发生的单项零散增减工程量其价在500元之内的,双方互不增减,超过500元以上时,按增减工程量以不高于市场同等价计算增减费用。
4、合同外增加工程量的签认:该工程如发生合同外零星用工或零星工程,乙方必须兼顾承担,其价格以不高于市场同等价商定为准,工程量以实际收方签证,签订手续应在完工后7天内完善。
5、如建设单位进行设计变更,其增减工程量按实际发生工程量乘市场价计算。
6、基础工程含以内,以外的超深工程量按市场单价计算。
五、工程款支付方式
1、进度款支付方式:乙方自垫资金至完成基础。
2、完成二层主体付总工程款的20%;完成主体封顶付总工程款的20%,待内、外装饰完工及外架下地后后付总工程款的45%;待竣工初验合格并在该工作承包内容全部结束后30天内,支付总工程款的10%(已达工资总额的95%);剩余3%工程款在工程款竣工复验合格30天内付给乙方;剩余2%的质量保证金待工程竣工验收合格两年后付清给乙方。
六、质量责任
1、乙方严格按照该工程的设计施工图纸、设计变更、图纸会审、技术交底及有关标准图集,规范规程的要求进行施工。
2、根据验收规范的要求,各分部分项工程验收必须达到合格标准或以上,如因验收不合格所造成的返工、滞工、误工损失或发生其他间接费用概由乙方承担,乙方承担其直接费用外还应承担一倍的罚款。
3、注意重点:混凝土板厚误差应控制在±5mm之内,砌体应上下平直、洞口方正,以控制抹灰的厚度,装饰观感应良好。砌筑砂浆饱满,水平灰缝均匀,墙体垂直平整。
4、乙方应及时处理施工过程中所造成的遗留缺陷,以利其他工种作业,如因处理不及时,甲方可决定代为处理,其费用以双倍计算由乙方承担。
5、因乙方不按规范要求施工,给工程质量造成缺陷,按项目部质量、安全违规处罚标准进行罚款,所罚款项作为奖金,奖给优秀工作者。
七、施工进度要求
1、乙方必须根据工程量及工期要求配备足够的操作工人,并保证节假日、农忙季节等特殊情况下不影响施工进度。
2、合同总工期为90天(开工日期20_年6月10日起,竣工日期20_年9月10日),雨天不予补偿工期。施工进度以甲方根据与建设单位签订的合同工期要求编制施工进度计划为准,乙方根据进度表合理配备劳力,保障按要求完工,如因乙方劳力不足造成工期延迟,则每延迟一天处500元/天罚款,并承担其它工种的误工费;如提前一天完成乙方可获得1000元/天奖励。
3、如因建设方或政府部门施工手续原因造成的停工,在停工期间甲方不承担乙方的任何费用,但其工期相应顺延。
4、工期延迟以甲方签认为依据。
5、附:旭光办公楼建设工程施工进度表一份,严格按照施工进度表施工及考核。
八、安全责任
1、乙方严格执行有关建筑安全法律、法规及规章制度,做好班前安全交底及班组安全教育,遵守安全操作规定及做好自检自查工作。
2、乙方义务配合甲方做好安全标牌,标识的悬挂。
3、乙方承担本工种防护设施的搭设,自备安全帽、安全带。
4、乙方确保安全生产,杜绝安全事故的发生,如因违规违章作业所发生的一切大小安全事故均由乙方自行承担,甲方概不负责。
5、乙方如违反安全制度及安全规程,每人每次处50元至500元内的罚款,如发生大的安全事故,乙方除应承担其直接经济责任外还应处每次500元至20_元内的罚款。
6、如发生意外安全事故,500元以内甲方不负责任,500元-1000元以内的费用甲、乙双方各负一半。
九、文明施工责任
1、遵守文明施工的规章制度,承担做好施工现场场地硬化、排水及排水沟等文明施工的相关工作。
2、保持现场泥工工种材料分类堆放整齐并堆放在甲方计划的场地区域,保持道路、通道随时畅通,落地浆料干净混凝土回收利用;保持施工层面场清料净。剩余材料及时归场回库,设备保养维护整洁、正常运行。
3、保持生活区,宿舍厨房清洁卫生干净,加强作好生产,生活区的消防工作。
4、如因文明施工验收不合标准,乙方应承担其直接经济责任外,还应处每次500元至20_元内的罚款。
5、每完成一层主体楼面要做到工完场清,落地灰要过筛、合理利用。
十、管理责任
1、乙方必须服从甲方项目部的统一指挥及安排,以大局为重,搞好各工种之间的协调,各工种之间的工作矛盾协调以项目部公平裁定为准。
2、乙方的施工队伍必须具备技能达标、身心健康的素质,并提供相关的个人资料,乙方责任人必须长驻工地现场全权主持安排生产工作,凡工地有检查验收时必须及时派专人到场协助和应急处理有关事物。有事离开工地,必须向项目部请假。
3、乙方要做到节约用料,合理用料,余料、旧料利用,不得随意乱锯、乱裁,如经发现,应由乙方双倍赔偿。用料损耗必须控制在损耗率的范围内。
4、如因乙方质量、安全、文明施工因素引起建设单位、监理单位或上级主管部门给给甲方造成的`罚款慨由乙方承担。
5、乙方损坏或丢失甲方的设备应照价赔偿。
6、乙方班组人员因违法违规或计划生育所造成的治安,刑事或罚款,概由乙方全部承担。
7、如因乙方雇佣民工患病上岗在工地发生致残或身故,其全部责任及经济损失由乙方承担。
8、乙方义务配合水电防雷、设备安装及其他工种的预留预埋工作,并配合资料员完善本工作有关的资料。
9、甲方为乙方提供工人住房、床位,接通水电,不得用工地的有用材料作柴火。乙方自搭所需的工具房、设备库由乙方自负。
10、甲方有权了解乙方的工资发放情况,乙方须按期公布工资发放资料,并张贴供上级检查需要备用。
11、甲方负责向乙方提供一套施工全图及设计变更、图纸会审纪录各一份由乙方保管使用。
12、甲方管理专业人员负责在每个施工段的每一层提供一个控制点及纵横轴控制线各一条,监督检查乙方放线定位。
13、甲方全权对乙方的施工质量、安全、文明施工、进度实行全过程检查、监督、对不合格、不达标的工程有权要求整改、停工、返工及处罚。
14、乙方所有的罚款从乙方的各阶段进度款中直接扣除。
十一、保修
该工种承包范围扫尾期以综合验收合格后30天止,扫尾期内,乙方在接到甲通知后24小时内到达现场核查维修,并在规定的期限内完成,如乙方未按要求执行,甲方有权自行安排处理,维修费用直接从乙方的结算款中扣除。
十二、违约责任
1、合同签订生效后,乙方不得再要求退出承包或将工程以直接、间接的方式转包给他人,如有发生,合同自行终止,乙方已发生的工程款(包括非本工地工程款)不予结算,视违约处罚,甲方有权另行发包。
2、在正常施工过程中,乙方如中途自行退出承包,或因乙方原因造成无法继续履行合同义务,甲方只按乙方实际完成工作量的50%结算,其结算款须待工程竣工验收合格后才支付给乙方,剩余的50%作为甲方的经济损失赔偿。
3、如因甲方责任,给乙方造成误工、返工,其责任由甲方承担。
4、若乙方不能保质按时完成其承包任务,甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时,甲方发出书面通知解除合同,乙方应在书面通知发出三日内无条件退场。劳务费的结算若发生争议,将以不利于乙方的方式结算,且违约责任由乙方承担。
5、此合同单价在施工过程中双方不得再以任何理由来调整,如乙方发起调整单价纠纷,甲方有权扣除50%的总工程款,视为违约;如甲方发起调整单价纠纷,甲方需补偿50%的总工程款,视为违约。
十三、争议
1、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可由建设单位调解,调解不成时,可申请有关衡阳市石鼓区仲裁联络处裁定。
2、双方以理性协商的姿态和文明方式解决各争议事务,如乙方出现过激行为(聚众闹事、或肢体手段),每次罚款20_元,如造成刑事后果则移交司法机关处理。
十四、合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名。
2、甲、乙方双方履行完本合同的全部义务,乙方保修到期,甲方付清乙方全部尾款,合同自动失效。
3、本合同未尽事宜,甲、乙双方另行友好协商解决。
4、本合同一式二份,甲、乙方双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
__年__月__日__年__月__日
发包方:____________________
承包方:____________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
第二条承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额。
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。
①.扣件按________%,
②.形扣按________%,
③.钢管、钢模按________%包干,全奖全赔。
第七条工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人________元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷________元,现金________元,每____天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的____%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付____%,达不到则支付____%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的____%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮____%与乙方作结算。
第九条安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
甲方:_________________乙方:_________________
负责人:_______________委托人:_______________
代表:__________________代表:_________________
签约时间:________年____月____日
甲 方:
乙 方:
根据(中华人民共和国合同法),本着平等、互利的原则,经甲乙双方共同协商一致就工程施工劳务承包合同达成一致意见,为保质、保量、保证安全的前提下,为按时完成该工程的施工,明确双方责任,双方愿履行合同中规定的各项职责和义务,特签订以下条款:
第一条:工程名称:
第二条:工程地址: 。
第三条:工作内容:
1. 作内容。
2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖,不含盖瓦部份)。
3.含塔机、搅拌机及所有机具。
4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
6、含外架、室内内堂架,所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。
7.含施工场地内文明安全施工费。
第四条:承包范围:
1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖,不含盖瓦部份)。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
3.含外架、室内内堂架,所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。
4.含施工场地内文明安全施工费。
第五条:承包价款: 元/㎡(建筑面积每平米 )其中含外墙涂料 元/㎡(外墙面积每平米 元),外墙砖 元/㎡(外墙面积每平米元),若建设单位分包乙方未做就从中扣除。
第六条:付款方式:按每月完成进度70%支付,工程完工支付总价款80%,工程竣工验收后一个月内支付总价款90%,尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。
第七条:结算方式:按承包价+增加部份-减少部份=决算价。
第八条:约束条款:
一、工期:
该工程自月月
二、质量:乙方接受任务后,必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工。每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定,工程质量必须达到合格。
三、工程管理:
1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的规范标准,遵守甲方的各种管理制度。
2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。
3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。
四、资金管理:
1.甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向。
2.乙方必须合理使用资金,确保甲方支付的工程款用于本工程。若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.若甲方工程款不到位,由乙方调配资金,不得因甲方工程款一滞付就停工,影响工程进度,损害甲方的社会信誉。
五、甲方的责任
1、甲方必须保证原材料供应,如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。
2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作、检查工作。
六、现场纪律
1、乙方必须听从甲方的指挥、安排,遵守各项规章制度。
2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室,有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。
3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。
4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门。
5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律,若有违反,处罚款50—500元/条。
七、工程质量保证措施及控制措施,以及制定的材料节约条款、施工技术交底,违反一条处200—1000元的罚款,技术交底列入合同条款,与合同具有同等效力。
八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施。
1、安全及履行职责
1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间:乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废,死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。
2)乙方人员进场时,必须携带身份证及在有效期内《临时务工许可证》或《暂住证》(其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。
3)乙方负责提供进场人员花名册,甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进行入场三级教育,并有受教育者签名为证。
4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。
5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品,在人事有毒有害工作前,必须认真学习《四川省工业企业劳动卫生管理条例》和《中华人民共和国肺病防治条例》等有关规定,提高自我保护意识。
6)特殊工程严禁无证上岗。
2、安全事故20_元以内,由乙方自行负责,20_元以上的安全事故根据事故原因,甲、乙双方共同协商解决。
3、乙方进场的施工人员,必须正确佩戴安全帽,高空操作必须系好安全带,违者每人罚款10—50元,多次不改,违者加倍处罚。
4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班,作业时不准打闹开玩笑。违者罚款10—50元/项。
5、严禁酒后上班,违者罚款200元。
6、禁止带小孩进入施工现场,违者罚款50—200元。
7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体,违者罚款50—200元。
8、严禁乱动用一切施工机械,违者罚款50—200元。
9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物。若在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60W的灯泡。违者罚款10—50元。
10、严禁在施工现场烧电炉,违者罚款20_元。
11、严禁在施工现场打架斗殴,班组与班组之间,违者双方班组各罚款5000—10000元,殴打现场管理人员罚款5000—10000元,并支付受害方医药费,情节严重的交公安机关处理。
12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物,违者罚款200—1000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。
13、严禁在施工现场内烧火煮饭,违者罚款200—500元。
14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架,严禁将架板乱用,违者罚款200—500元。
15、外架的架板只能用人搬上架子,严禁将架板乱甩,违者罚款200—500元。
九、施工中的配合及成品的保护,在施工过程中,必须与各个班组紧密配合,爱护成品,若有意损坏成品,违者罚款200—500元。
十、加强对职工的思想素质教育
1、乙方进入施工现场,必须对工人进行思想素质教育,遵守国家的法律、法令,施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。
2、乙方在施工过程中,必须爱护施工机具,如有意损坏施工机具设备,违者罚款50—500元。
十一、施工现场文明管理办法。
乙方进入施工现场的所有人员必须进行文明生产的教育,并搞好现场文明生产宣传,增强职工文明生产的意识,讲究和爱护公共卫生。
十二、其它:
1、若因乙方委派项目经理不负责任,不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度,甲方有权要求乙方更换项目经理。由此造成的损失由乙方负责。
2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
十三、因履行本合同发生争议,若协商不成,同意向成都仲裁委员会提起仲裁。
十四、本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
十五、本合同经甲乙双方盖章后生效,自财务结算完毕失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:广州三建汕头大学新医学院总承包工程项目部
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部
2. 工程地点:汕头大学内
3. 分包规模: 模板
二、工作内容
1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对模板分项工程进行承包,主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,并不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险)。
(1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程;
(2)其它甲方认为有需要的零星工程。
2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容:
(1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。
(2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
(3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元
(4)每次不少于2人配合甲方放样工作。
(5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等,要求操作一致。
(6)使用塔吊时,配备对讲机,地面指挥员与塔吊司机保持联络,自备司索工。
(7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线
(8)包括楼层有木碎料的清理;
(9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。
(10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。
(11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。
(12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需的零星材料如:铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围内)、拆除。
(12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。
(13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、成品保护,场地清理、完成后的模板拔钉、修整、按甲方指定场地码堆归整及上述共性部分等承包内容。(50米内)
(14)乙方在施工中因操作不当引起的跑模、涨模、模板安装不平整或其它自身原因导致的砼打凿费用全部由乙方承担,在每月工程款中扣除。
(15)、地下室承台模板按基础施工要求、采取独立安装形式。
(16)、因爆模(支模系统崩塌)造成混凝土损失,查清责任,如是模板工的责任,损失的混凝土费用将由乙方承担。并处罚20xx元/次。
3. 承包方式:乙方应根据施工图纸和其它有关资料及说明,包人工、包铁钉、包铁线、包木工所用的电锯及其关所使用到机具和辅助材料,包工期、包质量、包安全生产、文明施工、包劳保用品、平安卡,暂住证,包证卡费用。
三、合同期限
合同工期初拟定总日历天数 360 天,按甲方确定的节点工期安排施工计划,必须满足甲方的进度要求,否则按相关合同条款进行处罚。因甲方原因及不可抗力因素导致停工的,工期可顺延。
四、劳动报酬
工程量按模板与混凝土的实际接触面积计算。综合单价按 38.5 元/平方米计算,该单价包括:乙方承包工程范围内的全部费用(人工费、机械费、清理费、堆码费、文明施工费、劳保费、夜间施工费、赶工费、综合管理费等)。合同自双方签订后,乙方所承包范围内的内容自负赢亏。
一、单价 :(1)已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用,在合同承包内容及承包方式未变更的情况下,此单价一律不作调整;(2)已包含本合同不明确经项目部确认为乙方完成的签证工作内容;
(3)合同单价中已包含乙方的社保、医保、劳保、法定节假日工资、夜间施工费、管理费、利润等。
(4)合同单价中已经包括工人工资,小型工具费,劳动保险金,安全学习,工份医疗,办理暂住证,出入证等相关手续)。
二、为确保工程质量、进度、安全、提高乙方工作积极性,甲方确定:乙方在如期完工后,工程质量为优良,按节点完成任务,服从甲方管理。甲方奖励乙方:每平方模板增加0.5元。如达不到以上要求,则取消奖励。
三、综合单价包括6m以内高支模工程。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元(含内墙、外墙高支模。)
特殊情况需要签证的,按工程量计算,不能计算工程量的,按计时工。
(1)计时工签证范围:承包范围内容以外,不能按量计算的零星工作。
(2)计时工单价:技工__260__元/工日,普工__130__元/工日,8小时计1工日。签证单必须按甲方标准签证单;每份签证单的有效签批时间须在签证工作完成后三天内,超出时限不予认可;签证严格执行
甲方的签证程序,每份签证须有经办人、主管工长、生产经理、商务经理、项目经理同时签名,否则无效;单项签证金额超过3000元的,须经过甲方公司预算部经理签字后生效。
五、履约保证金
为确保工程质量、进度、安全、以及加强乙方服从甲方管理。乙方在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金_20xx0_元(大写: 贰 万元人民币),履约保证金从第一期工程进度中应付工程款中划扣。
履约保证金的用途为:
1.支付由于乙方原因造成的质量、工期、安全事故损失;
2.乙方半途而废没收保证金,工资按实结算(本合同另有约定的除外);
3.以保证金发放工资。
无以上情况工程结算后全部无息退还履约保证金。
六、工资支付及结算方式
1.月进度款支付:每月1~2号前由乙方自己找主管施工员确认上个月30日以前的已完成工程部位(必须附有楼层(或每个施工段)质量验收卡,同时有施工员、质检员、主管签名确认),3~4日前将施工员确认的施工部位和自己计算的工程量报至甲方预算部进行复核,每月10日前将发工资名单和金额按进度款的金额做好工资表,并由工人签名并同相关手续报到财务部,次月20日支付至上月已完累计净产值的85%;春节前付至已完累计净产值的95%;模板完成100%,按合同要求完成全部工作内容、双方确认结算后并待外架拆除完毕后三个月内付清全部余款。
2、甲方平时不支付给乙方生活费及其它任何费用,由乙方自行垫资,乙方只能按每月所完成的进度净产值(按合同支付比例)领取工程款。乙方中途若向甲方提价,甲方有权立即中止合同,并视乙方违约,按乙方所完产值的80%结算。
3.半途退场和无故退场处理:半途自动退场或中止合同退场,乙方必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,工资按已完交验累计净产值的80%结算。如果施工期间无故停工(少于总人数的80%上班),按20xx元/天处罚乙方;无故停工超过五天,项目部可无条件进一步进行以下处罚:①罚款2万元。②按已完累计净产值的80%结算并清退该班组,乙方工资发放由乙方自行安排,项目部进行管理监督,工资发放清单留一份项目部存档。③项目部可另委托其他的班组施工。
七、质量管理:
1. 质量鉴定标准:按本合同相关的质量约定、总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。质量验收等级以最后建设单位、甲方、质检站评定为准,达不到验收标准甲方有权终止合同。
2.配模尺寸严格按项目部要求制作,确保原模的方正、尺寸正确,经验收后方可支模,若因配模不
符合要求返工的,不论模板能否利用,一律按100元/块处罚。
3.支模中所有阳角均采用双面胶、板缝刮腻子贴封箱带以防止漏浆。
4.柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内;严禁炸模,特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好平整度,高差控制在3mm内(一般操作中严禁接缝高差,特殊情况或无法补求情况下允许高差3mm)。
5.立模必须牢固、平整、稳定,缝隙严禁过大而漏浆。柱头、墙身立模前,木工必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾,浇水冲洗后才可立模。
6.楼梯间尺寸,无垛构造柱窗距,现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
7. 乙方须配备专职质量检查员 对所施工的各分项工程进行过程隐检及工序交接检查。当自检合格后填写分项质量评定表由分管专业工长按程序申报甲方专职质量员。乙方不得以赶工期为由跃级上报或忽视工序交接及采取不正当手段蒙混过关,以损害甲方形象及造成不必要的质量及工期损失。
8. 工程质量问题处理:
(1)每个楼层(或每个施工段)必须办理质量验收卡,有主管、施工员、质检员签名确认。对质量达不到要求而不整改的,甲方有权按以下方法处理:①罚款处理,乙方拒绝甲方整改要求,一次罚款人民币500元/次;②组织另外人员整改,按每人每工日300元计(8小时/工日),在乙方当月工资中扣除支付,另计15%管理费后由乙方承担;③终止合同,按合同单价的80%结算。
(2)由于乙方因整改、整改不及时、拒绝整改造成工期延误,工期延误及所发生的费用由乙方负责,具体按“工期管理”相关条款处理。
八、工期管理
1.乙方应当根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员施工。具体技术力量和人员的数量按甲方要求。
2.根据甲方的工期计划(根据实际情况,工期计划按月或施工层、段,以甲方签发的施工进度计划为准)必须按时完成,否则处以1000元/天的工期损失费,并在当月的工程款中扣除。工期损失费的处理:①工期超过合同约定总工期的,工期损失费没收;②总工期没有超过的,工期损失费退还。
3.乙方的工程进度如果不能满足甲方的工期要求,或甲方预见到乙方的进度将不能满足工期要求,甲方有权提出乙方增加人员、机械的整改措施。如果乙方在甲方提出整改后在规定时间内还达不到整改要求的,甲方有权按以下办法处理:
①罚款处理,乙方的工程进度影响甲方的工期要求,而又达不到甲方提出的整改要求,将处以罚款500-10000元/次。
②终止合同,另外委派队伍进场施工。乙方已完工程达到质量要求的按80%结算,在扣除因工期延迟造成甲方损失后按六个月均分支付乙方。
九、安全管理
1.乙方应自觉遵守工程建设施工现场安全生产有关管理规定,严格按安全操作规程标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2.安全部门根据乙方提供的花名册对乙方工作人员进行三级安全教育,办理平安卡,项目部门工卡。在办理平安卡过程中乙方代表本人亦须同时办理,并由乙方代表签订安生产责任书,职工安全生产责任书。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方有权拒绝违章冒险作业,对危及人身安全的行为有权批评、检举、控告。
3.因工伤原因人员伤害及违法违规原因造成人员伤害的事故责任和所发生的医疗费用及补助金的处理:
(1)班组的职工凭本人有效身份证办理了工卡、平安卡后,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;受项目部外派工作期间,由于工作原因受到伤害的;在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;乙方代表应及时报告项目部并及时对伤者的安慰和救援工作,同时应安抚好乙方其他工人,积极协同项目部做好事故的善后工作。以上所述发生的医疗费用,由项目部应急垫付,乙方代表应为乙方工人向项目部申请支付医疗费用。工伤医疗终结前所发生的医疗费用单据由班组负责人交由项目部安全部门,由项目部安全部门搜集保险理赔的相关资料上报公司由公司上报保险人(保险公司)申请理赔支付;乙方必须在事故发生后24小时内报项目部备案,否则乙方自负其责任。
(2)班组工人工伤医疗费用总额在500元以下,由班组自己承担费用及责任,我项目部不承担任何费用及责任;工伤医疗费用总额在500元以上,工伤医疗费用总额在贰万元以下的(含贰万元)由保险公司核保后理赔支付,核保后自付费用(非医保项目)由其班组承担,理赔票据核保后的保险金由班组负责人向项目部提出申领。工伤工人医疗终结后需发生的一次性工伤补助金由项目部、班组、当事人共同协调解决,协调后的补助总额由当事人承担10%,班组承担20%,项目部承担70%;(发生安全事故人员必须提供有效的身份证原件,保险公司方可理赔医疗费用,对于无有效身份证人员的安全事故医药费用,甲方将无法向保险公司理赔,其费用全部由乙方自行承担)。
(3)乙方的职工在本项目部上班的未办理工卡、平安卡者受到事故伤害的,因犯罪或违反治安管理条例伤亡的,酒后上班、醉酒导致伤亡的,自残或自杀的,一切责任由乙方自行承担(包括乙方职工的未在本项目部上班的家属、小孩以及与本项目部无关的滞留人员)。
4.乙方人员进入施工现场必须遵守安全技术操作规程和甲方的一切规章制度,加强班组工人的安全生产,文明施工管理,遇事及时同甲方(项目部)相关人员协调。及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议,严禁聚众闹事,打架斗殴,严禁蓄意拉闸断电,破坏生产。因此危及人身伤害、财产损失的,将由乙方承担事故的一切责任,并处以罚款5000元/次。
5.对新入场的工人,乙方代表必须在进入现场三天内提供班组书面安全教育,并由职工签字后上报甲方项目安全部门进行安全教育。进行了“三级安全教育”、安全生产考试后,乙方才可安排职工上班,否则一切安全事故由乙方自负,甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止合同。
6.乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”,并及时做好记录,并设立兼职安全员,督促本班组内安全生产、文明施工工作。
7.甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态。万一发生安全事故,分清责任,按“四不放过”原则处理,因乙方违反安全操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切损失由乙方自负,乙方无条件处理好职工善后工作,如乙方书面提出不安全因素,甲方不予整改或瞎指挥的一切责任和损失由甲方承担。
十、人员管理
1.乙方负责人要严格选择身体健康、技术过硬、劳动态度好或进步快,年龄在55岁以下技工人员。严禁不在项目工作的人员(含工作人员的家属、小孩及滞留人员)进场,违反者清退。
2.进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续(无身份证禁止入场,有前科的人禁止入场),听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。暂住证甲方负责办理,办证费用由乙方支付。
3.无身份证人员及患有重大疾病(传染病)或职业病患者(残疾)以及精神失常人员者禁止录用.乙方代表要求录用时,须由乙方代表出具对此类被录用人的安全责任担保书及责任担保承诺书。
4.遵守项目部各方面制度,及时做好安全文明施工、治安等教育。
5.对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员,经甲方指出,乙方须及时负责清退。对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费或路费,一切由乙方负责人自行解决。
6.乙方自觉遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为,一旦发现按甲方项目部规章制度处理。
7.乙方需要甲方安排住宿的,必须按甲方宿舍收费标准缴纳费用(含水电费)。具体收费标准为:宿舍280元/间·月。所有工人必须在食堂就餐(饭堂餐费标准:正餐8元/餐,早餐,3元/餐。严禁在宿舍煮饭,一经发现,处罚500元/次,同时收缴炊具,完工退场时返还。
8.所有进场工人必须统一服装和佩带工卡,服装由甲方统一代购,从乙方工程款中扣除;甲方统一提供安全帽(黄色)及工卡,其收费标准按项目相关规定收取(工卡加盖甲方公章后方生效)。
十一、机械、工具、材料管理
1.施工中使用的模板、木枋、龙门架或钢管由乙方向甲方仓库签名领用并负责在施工过程中保管,损耗要控制在1.5%以内,按甲方核审的工程数量及完工后可再使用的模板为基础做对比。超过部分将按原价115%(其中15%为管理费)赔偿,节余部分按材料价的30%奖励乙方。
2.合同中未约定由甲方提供的辅助材料、易耗品等,乙方在施工过程中可向甲方领取,单价按甲方市场采购价另计5%的仓保费计算。
3.甲方提供塔吊、人货梯、夜间照明大灯,除以上明确规定机具外,均由乙方负责。
十二、安全生产及文明施工管理
1.安全生产及文明施工鉴定标准:按本合同相关的安全约定、总(分)包合同有关安全生产、文明施工的约定、国家现行的《建筑安装工程安全管理评定标准》。安全文明施工以最后建设单位、甲方、安检站评定为准。
2.安全文明施工目标:“ 省样板 ”工程。
乙方须根据甲方施工现场总平面布臵图要求,合理设臵材料堆放场地,按甲方要求整理归堆,并做好状态标识。乙方应根据工程的实际进展合理组织人员对每日施工的工作面进行全面清理,做到安全文明施工标准化。
十三、甲方权利及义务
甲方委托 罗林辉 同志为驻工地项目经理,全面履行本合同内容。
1.负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、检验试验的控制、监督、检查和验收;
2.负责工程主测量定位、沉降观测、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;组织乙方人员熟识施工图,制定施工方案,对乙方人员进行技术交底、安全交底。
3.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4.按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,保证施工需要;
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
6.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7.甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤工作。
8.及时解决乙方提出的合理化建议。
9.组织人员参加安全知识学习和安全检查。
十四、乙方权利及义务
1.乙方代表对本合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全向甲方负责,组织具有熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2.乙方根据甲方进度计划的要求,每月底前 5 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶
段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
3.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合,照顾全局;
5.按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设臵标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6.按时提交报表、完整的原始技术经济资料;
7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施;
9.乙方代表(班组长、代班长)必须常驻工地,未经施工员许可离开现场,罚款200元/天。
10.乙方须服从甲方及工程师的指令。
11.定位轴线及标高由甲方负责测设,乙方负责调人配合,其它线由乙方负责甲方监督。
12.负责材料、机具进退场上下车。
13.乙方在施工过程中,若由于施工场地的条件限制或其它特殊要求时,造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒,乙方必须按要求负责施工,其费用不予增加;若大面积的工程部位施工完后,留有少量的零星部位放弃施工时,甲方将安排其它队组织进行施工,扣除乙方该部分应结款项的3倍价格。
14.乙方应及时清理承包范围内工作面建筑垃圾,如在接到甲方通知后未及时清理或拒绝清理的,甲方有权安排其他的班组进行清理,所发生的费用从支付当期已完累计净产值中扣除。
15、施工中乙方必须无条件服从业主、监理、甲方的现场施工质量管理,接受检查。发现质量问题必须及时整改,业主、监理、甲方有权要求乙方强制整改质量问题,若发生质量问题,业主、监理、甲方有权当场请退乙方,一切经济损失全部有乙方承担。
16、甲方每周的工程例会,乙方必须准时参加,不得迟到或缺席,否则罚款300元/次。罚款以会议签到表为准,从工程进度款中直接扣除。
17、乙方及其工人统一在饭堂煮饭,不得在工地现场煮饭。
十五、其它
1.如因建设施工合同发包方(建设单位)的原因,本工程无法继续,需要停工的,甲方尽量另行安排工作,如不能安排工作,甲乙双方签订停工协议,另行协商开工,停工期间,若停工在10天(含10天)内不发放生活费补贴,停工在10天以上,按照乙方在甲方登记的工作人员每人30元/天给予生活费补贴。如一年之内不能开工的,甲方按已完累计净产值的100%付清价款。
2.因甲方企业内部原因,项目部需要调整的,在本合同的基础上,由公司与乙方续约。
3.不可抗力或者其它原因导致履行本合同困难的,本合同自行终止。
4.甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本合同组成部分并执行。
5.乙方需提供一套完整的公司资料(包括企业营业执照、资质证书、入粤许可证、安全生产许可证书、安全备案证书及业绩资料复印件加盖本单位公章)交甲方存档。(仅用于具有法人资格的单位)。
6.禁止转包或再分包:劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
十六、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1. 向 仲裁委员会申请仲裁。
2. 向 人民法院起诉。
十七、合同生效与终止
本合同订立地点: 广州市天河区
本合同正本壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,叁均具有同等法律效力。
甲乙双方约定本合同自双方法定代表人(或委托代理人)签字或盖章后生效。在合同履行完成并在结清劳务费用后,本合同终止。
甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保 消防 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将 九峰还建社区二期三区B、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区B、B7#、B8#、B9#楼及地下室
二、工程地点及规模: 九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20xx年3月20日至20xx年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1. 进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2. 高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3. 高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4. 高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5. 施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6. 施工现场严禁烟火。
7. 施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9. 楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000.0元,并勒令该员工退场。
11. 员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12. 每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1. 严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2. 不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3. 有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4. 不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
经双方协商现将宜良世纪良城一期二段8—14栋新建水电工程以单包形式承包给乙方安装如下:
1、安装砖墙的所有线合及配所有砖墙上的二次线管,以每个 元的人工费安装及配管。
2、打所有线槽及水槽,以每
3、安装强弱电箱及配管以每个元的人工费计算,(注:安装强弱电箱要求粉墙之后方可施工,及高出墙面0.5㎝左右。)
4、以上尺寸以水平线为准。
一、晋通插座以1米水平线下65分。
二、开关以水平线上45分。
三、照明控制箱以水平线上55分