劳务承包合同协议(精选21篇)
甲方:____________________
乙方:____________________
为确保混凝土生产与运输的正常进行,甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则,协商并达成本承包合同。
一、承包范围
1、甲方____辆铲车轮胎的调换和修补。
2、甲方____辆急修车轮胎的调换和修补。
3、甲方____辆搅拌车轮胎的调换和修补。
二、双方责任
1、甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作职员。甲方驾驶员进拌台装货时,必需查看轮胎是否完好,从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎,驾驶员必需协同轮胎工共同调换。
2、乙方职员要严格遵守甲方各项规章轨制及治理要求,听从甲方的治理,接受甲方的月度工作考核与评选(考核尺度另定)。
3、乙方职员要严格遵守甲方安全治理轨制,如乙方发生安全事故,则乙方承担全部责任及经济损失。
4、乙方轮胎工不得少于3人,实行24小时服务,确保车辆轮胎的修理与调换。
5、上述机械设备非正常损坏的维修用度由乙方承担。
6、乙方负责上述机械设备的保养与维修,维修用度甲方承担。
7、甲方提供一定的功课场地,并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。
8、甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包用度_______元。
三、违约责任
1、乙方自承包之日起,除不可抗力的原因外,双方均不得中途违约,如发生违约,则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。
2、乙方须根据甲方文明生产要求,做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格,由甲方开具整改通知书限令整改,并扣除乙方承包费100元;若当月发生二次及以上类似情况的,扣除乙方承包费200元/次。
3、由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作,从而导致轮胎报废责任无法认定的,由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。
4、甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时,扣除乙方承包费50元/次;超过2小时,扣除乙方承包费100元/次;如发生三次以上的,甲方有权终止合同。
5、本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,做出补充规定,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
四、合同期限
本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,本合同一式二份,双方各执一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅读一下哦 劳务承包施工合同范本甲方: 乙方: 根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量: 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行________年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:
①一次主体结构承包单价200元2;
②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等
第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。
2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在________年内付清。
3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。
6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。
2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。
4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。 甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年 乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:____月____日 施工劳务承包合同范文 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 为了确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第
一、工程概况
1、工程名称:渡头塘派出所竹山点公租房食堂
2、工程地点:竹山村
3、结构类型:砖混
4、承包范围:派出所食堂
5、承包方式:包工、包机械、包铁丝、包钉子,每平方米( )元。
第
二、工期
1、开工日期:自签订合同第二天开始
2、竣工日期:________年____月____日
3、在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认工期相应顺延:
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)停水、停电累计超过8小时。 非上述原因不能按合同工期完工的,乙方承担违约责任,向后推迟一天罚款300元。
第
三、质量
1、本工程质量等级为:合格
2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查、验收,为检查提供便利条件。
3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用,须保证生产安全。
第
四、工程结算与价款支付
1、价格支付方式:每月支付进度款,完工验收合格后一次付清,价格付清后,本合同自行失效。
2、结算方式:按基础面积结算。
第
五、其他
1、本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。
2、如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。
3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 施工劳务承包合同协议 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元(
2、
3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
返
甲方:
乙方:
经甲、乙双方在平等、自愿的基础上,共同协商,达成如下协议,甲方将晋城镇工业园区内第二综合楼内外墙粉刷工程承包给乙方。
一、承包方式与范围:
1、甲方以连工带料承包给乙方,甲方提供水、电、脚手架、龙门吊、搅拌机与及安全防护措施和施工平台的搭建。乙方负责做工,晋城镇地方的粉墙沙,合格厂家水泥,拉毛及一切材料,材料质量要求为合格。材料进场前需提供样品给甲方,甲方同意使用后方可进场。
2、内墙:23.6元每平方米,墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。
3、外墙:30元每平方,墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。
4、墙面厚度超出4公分,按墙面平方双算。
二、质量要求:
1、内墙保持垂3㎜平3㎜(以2米直尺检测)。
2、外墙保持垂4㎜平3㎜(以2米直尺检测)。
3、内外墙空鼓,裂缝均达到国家检测要求。
4、乙方粉好的成品墙,甲方安排的其它工种人员施工中损坏的墙面,由损坏工种人员负责修补。
三、验收方式:
1、乙方在施工中接受甲方监督管理,促进质量提升。
2、甲方检测乙方在施工中出现的质量问题,乙方应认真修改。
3、粉刷完工,甲方应及时组建验收,不得拖延,不得超过30天,如30天外甲方不验收,乙方识为默认验收合格。
4、由于房屋沉降产生的裂缝、空鼓,乙方不负责修补。
四、付款方式:
1、甲方负责支付国家法规劳务税收。
2、乙方粉刷完七层为一阶段,甲方应按工程量的60%支付乙方进度款。
3、乙方粉刷完工,甲方按总工程量的70%支付乙方。
4、甲方验收合格,甲方应按95%支付乙方工程款。 5、5%保质余款,三个月以内无质量问题,甲方应全部支付乙方。
五、工期要求:内外墙粉刷完工,应按甲方主体工程完工后三个月内全部完工。
六、安全要求:
1、乙方施工人员,应接受甲方的安全知识教育。
2、施工中安全方面各负其责,甲方必须增设安全设施,乙方应按甲方章程文明施工,如乙方违反章程操作出现的安全事故,甲方概不负责。
3、甲方负责对乙方工作人员管理、监督,如发现违章行为,应立即对该人员纠正、管理。乙方施工人员不服管理者,甲方有权教育,以及清除工地。
七、甲、乙双方应严格遵守合同协议,相互配合,相互沟通,以到达工程安全、质量最佳效果。如因为单方违反合同而造成的一切损失,由违反方全部负责。
八、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程尾款付清失效。
九、粉墙所产生的垃圾要清理、楼板要清理到砼原始地面。
甲方:负责人签字:
乙方签字:
日期:
甲方:
乙方:
工程名称:
结构类型:框架(详见施工图)
工程地址:
甲方将承建的工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规,遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则,双方就本工程承包事宜协商一致,签定本合同。
一、主要工作内容及范围
1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。
①给排水部分:给水部分:自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压;排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
②电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束;避雷带,避雷网的施工。
③水电临设部分:包括临时水、临时电。
④涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等,凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容,其劳务部分均在乙方工作范围。
⑤及时准确向甲方报送所需材料量;负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 ⑥上述未明确提及的,按本合同下述相关条款执行;本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。
2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备,甲方提
供的材料紧限于:PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。
3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码;场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。
4、乙方配备1个以上专职质检员,跟班作业,配合甲方质检员、工长,检查工程质量。
二、工程承包方式及承包单价
1、承包方式:人工费承包(含自供材料及自备机具)。
2、承包单价:
本工程按建筑面积计量,单位以平方米计算。
单价为:35.00元/㎡(叁拾伍元每平方米)。
以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。
因设计变更导致返工重做的按实计价。
因施工失误导致的工作量增加不予以计价,造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。
乙方在履行合同签署前,对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓,对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估,故合同一经签署,乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等,不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。
3、原则上现场不允许出现签证点工,若甲方指令或工程需要,或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作,乙方应在无条件执行的前提下,按普工:80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。
三、价款结算及节点支付方式
1、价款的结算:按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。
2、工程进度款的结算和支付:工程施工至约定的支付节点时,由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认,扣除罚款或垫付款、代扣款后,经甲方领导批准后方成,所产生的一切费用由乙方承担,费用从乙方当次支付款项中扣除。
3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算,不列入节点支付范围。
4、支付方式:本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求,分两段施工,甲乙双方议定节点支付方式具体为:
①工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%;②工程施工至
第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%;③工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%;④工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%;⑤工程全面竣工、验收合格,完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%,扣留5%作为保修金;⑥保修期为壹年,自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间,乙方免费履行保修责任,保修期满后退还。
5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点,则按乙方完成量的70%进行支付。
6、工程未到支付节点或未竣工未结算时,甲方不对乙方借支或预支任何费用。
四、工程质量要求
本工程质量标准为合格,所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工,确保工程质量通过验收,如有不合格返工或材料浪费,其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行,因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。
五、工期要求
1、工程施工时,乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成,如因工程所需,要求乙方加班作业或连续作业时,乙方必须无条件执行,乙方应按甲方的工期要求,合理调配劳动力,确保工程安全、保质、按期完成,不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期,如未完成或未执行时按最低20__元/次进行处罚。
2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。
3、若甲方经调查研究,确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时,乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业,若每次甲方指令下达后,乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20__/次处罚。
六、安全文明施工要求
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,双方特别约定如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续并归档备查。
5、施工期间,乙方指派(身份证号码:)负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次500元处以罚款。
6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品,甲方有权进行检查,如乙方违者按50元/人.次罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料,其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动,违者按500元/次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。
对因擅自拆除而造成工伤事故的,由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的,必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。
14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。
17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。
18、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
19、安全责任的划分和处理方式
①在施工中,乙方必须严格按照安全操作规程作业,圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作,且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人,非专业机操人员不得操作,乙方应随时加强检查、加强教育,消除安全隐患,杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故,乙方必须直接与伤者进行协调解。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
甲方(发包方):________
乙方(承包方):________
经发包人(以下称甲方)和承包人(以下称乙方)经过双方协商洽谈,在平等自愿的基础上,将_______________加工劳务承包给乙方,为明确甲乙双方的责任和权力特定如下协议以共同遵守。
一、甲方应根据生产计划需要配备相应的机器设备供乙方无偿使用(包括全套生产.加工设备.生产电力.生产生活用水及柴油等)。
甲方不得将废旧劣质设备供乙方使用,所配备设备在合同期满后由甲方自行处置,乙方无需支付所有设备的使用及折旧费用。
二、承包项目:__________加工包装。
三、工程总量及规格:月需求量_____平方米(按市场需求和设备生产能力酌情增减)。
四、劳务承包单价及支付方式:
承包加工单价为____________支付方式:甲方付款方式为每月结算(每月___日为当月的结算日),结算后10日内甲方按结算的数量结合单价计算支付乙方,若甲方未按约定时间将款项支付转入乙方帐户,乙方将按日息2%(大写:百分之二)向甲方收取违约金(国家法定节假日顺延),拒绝付款和付款不及时乙方有权终止合同,造成的后果由甲方承担。
五、计量方式:
甲方拉走乙方生产加工的产品应指定人员在现场配合乙方进行现场计量收方并由甲方(或甲方全权委托人)书面签收确认,作为月底结算的凭据。
六、合同期限:自_____年_月_日起至_____年_月_日止。双方的权利义务
双方在本合同履行过程中,应严格遵守本合同约定,根据互惠互利原则行使权利并履行义务。
七、甲方的权利义务
1.生产期间加工生产的成品及产生的其他废料的所有权和销售权销售所得归甲方所有。如甲方未按本合同约定及时及时将乙方生产的产品运出销售对乙方生产供料,人员协调造成影响的,甲方承担责任。甲方如提供废旧劣质设备和原材料供乙方使用,以此造成的损失由甲方承担。
2.根据约定及时支付乙方承包费,并负责所提供的相应设备维修联系(维修费用由甲方支付)并对所有的人员在生产加工期间的安全、保险事项负责,乙方生产加工的一切干扰由甲方负责解决(包括但不限于工商、税务、公安、环保、安监、质检、当地村民等,甲方必须提供生产加工、销售经营所需要的一切手续)。
3.除乙方违约外,甲方不得与第三人再行签订类似合同。
八、乙方的权利义务
1.乙方根据承包加工需要,享有无偿使用调配甲方所提供的设备的权利、同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权。
2.因甲方的机械设备问题或甲方无法及时销售造成无法继续生产或停产、停工,所造成所有损失由甲方承担。
3.乙方应根据本合同规定的要求组织加工生产,如不能按期完成加工任务,甲乙双方可提前协商指定奖罚制度赔偿因此给甲方造成的损失。就损失金额不能达成一致意见的,可提交当地法律部门解决。
九、违约责任
任何一方违约须向守约方赔偿经济损失,守约方有权立即终止本合同,违约方承担本合同终止产生的所有后果。
十、本合同自双方签字后生效,本合同期满合同终止,双方互不承担责任。
十一、本合同一式贰份,双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议,补充协议生效后与本合同具有同等效力。如因履行合同发生争议,双方应协商解决,协商不成由双方所在地司法机关处理。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
甲方:_________
乙方:_________
一、工程概况:
1、工程名称:安徽紫照装饰有限公司办公室装饰
2、工程内容:
二、承包范围及方式:
1、承包方式:包工包料。
2、合同总价:
三、付款方式:
1、墙面、天棚及地面结束后付200000.00元;
2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。
四、竣工结算:
1、固定单价合同。
2、结算公式:中标价+调增调减。
3、超出部分按市场基价x(1+10%)公式进行计算。
未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________(发包方)
乙方:_________(承包方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于潢川县产业集聚区河南明业生物科技有限公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:
1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积_________平方米。
2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。
3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)
以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。
二、承包方式:
包工包料(俗称大包)。
三、工程工期:
办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为 _________个有效工作日。
四、工程价款:
1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为 _________万元。(其中材料价格按照河南省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。
2、付款方式:
1.乙方进场开工所需100万元,甲方预付50万元,(承兑汇票),乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
2.门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%,验收合格并交付甲方后付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全:
乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量:
1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务:
1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。
3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。
5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。
8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任:
合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。
十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国劳务经济合同法》和《建设工程承包协议书》的原则,甲方将滨江嘉园四区C4#C8#C10#住宅楼,将内外装饰工程承包给乙方,双方达成如下协议:
一、承包内容
按照施工图纸室内抹灰、外墙抹灰、楼梯踏步及屋面站板抹灰。(不包括地面、室外散水、屋面找平层、室内刮棚、外墙粘笨板)等以外工程。
二、进度要求
自2__1年5月5日至20__年7月31日内完工。超期每日扣款1000元,因机械、停电、断料等工期顺延。
三、付款方式及价格
承包价格按图纸结构建筑面积每平米40元计算劳务费。乙方抹完每栋甲方按工程的进度的百分之八十付款,剩余工程款验收合格后甲方一次性付清。
四、材料使用要求
1、乙方进入现场后根据工程的实际情况提出机具、工具及外加剂的需用量计划交公司经理审批后由材料员进行采购.
2、因乙方管理方面而导致的材料浪费现象,超出材料部分按进场最高价格从承包工程款中扣除.
3、乙方属清包行为,一切料具有甲方负责供应到工地,但进场时间及数量由乙方在三日前提出,甲方料具应按时进场不得延误,如二日后料具供应不到,甲方应提前通知乙方做出相应安排,否则损失由甲方承担。
五、施工质量要求
1、严格按国家现行有关规定进行施工同时接受现场管理人员的监督和检查.
2、对于不听从现场管理人员管理出现质量缺陷屡教不改的个人或班组,现场管理人员有权建议项目经理予以辞退;
3、乙方按国家规定的中级抹灰标准和甲方技术交底的'要求施工,乙方每抹完一层或一间屋,经自检合格后,应及时报验甲方检查验收,如不合格,乙方无条件返工处理,返工材料费用由乙方负责。
4、严禁使用隔夜灰、严禁为加快施工进度而用干灰吃浆,每发现一次或一处罚款(人民币):500元;
六、文明施工要求
1、乙方所有进场人员须严格执行工地的奖罚制度及规章制度,杜绝一切不良嗜好,如有发现甲方有权将其驱逐出工地或罚款。
2、严格执行工地出入检查制度,未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,不许乱进办公室、他人宿舍,制止一切偷盗现象,发现后,根据情节轻重进行警告、罚款,直到追究刑事责任。
3、工地所发生的计时工,由工长签字,并在当月结算时,结清计时工工资。
4、作业现场做好文明施工,做到工完料净场地清。
5、料具管理,领取料具由乙方指定人领取,并执行工地付料时间,按时领取,乙方所领取料具严格按工地规定履行手续,工地按票追缴。
七、安全要求
乙方所有参与施工的人员必须严格遵守现场各项规章制度,一切行动听从指挥,杜绝一切不良现象,违反者按相应规章制度规定处理,并追究乙方负责人的责任,施工人员进入施工现场必须戴安全帽,在施工中如果发生安全事故,分清责任,由责任方负责
八、本协议一式两份,经双方签字或盖章后生效;
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
甲方:
乙方:
为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,双方自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。
一、劳务期限
从年月日开始算起,至塔吊作业完成时止。
二、工作内容
1、乙方同意根据甲方工作需要,自愿承包该工地重机司机操作。
2、乙方必须遵守甲方规定的各项劳务规章制度和现场项目部管理,乙方必须随时通知(叫)随时到,保证塔机正常使用及各施工班组服务。认真履行岗位职责,负责搞好塔机的驾驶,并负责检查含紧固螺丝、打油、故障检查等工作。(除机械保养、钢丝绳更换,黄油由塔机安装公司负责)。
3、因项目特殊乙方塔吊操作工,必须满足现场各工种需用材料、物品、工具正常吊装运行。
4、乙方保证每台塔吊配备经验丰富的持证操作工,所有人员证件交甲方报送南岸区安监站押证备案上岗。乙方必须保证人员长期稳定,甲方不准随意调换或无故辞职。
三、劳务报酬
本合同采用承包制,塔吊承包总价 。
四、甲方的权利与义务
1、根据公司的规章制度及项目部双方合同约定内容对乙方进行管理。
2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、指导和考评,甲方提供乙方住宿。
3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同约定按时支付乙方工资。
4、根据乙方检查发现的问题,报经甲方核查后及时通知塔吊安装公司维修、更换零部件。
五、乙方的责任和义务
1、认真遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护甲方的利益。
2、服从甲方的工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。
3、认真履行本合同约定的'内容,严格执行塔吊操作及指挥规程,遵守区安监局检查提出的整改要求,搞好本职工作。
4、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。每班下班后不得将对讲机处于充电状态。每周的检查、维修和保养,发现问题及时处理,决不影响第二天的工作。
5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。下到安全障碍排除。
6、每日做好塔机运行工作记录。
7、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。
8、禁止大风天气和塔机带病工作。
9、乙方必须与班组同时上下班;如有加班,乙方必须无条件服从并按甲方管理人员通知时间到岗。
六、劳务合同的变更和解除
发生以下情况之一,本合同终止。
1、合同期满。2、双方达成一致。
七、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容,不得违约擅自解除合同,不得随意离职。若因乙方原因未经甲方同意而中途不干违约退场,应违约赔偿甲方20xx元一台。甲方违约赔偿乙方20xx元一台。
八、本合同未及事项,由双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙签字日生效,双方各持一份,具有同等法律效力。本合同期满自行解除。
甲方:
乙方:
日期:
发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称)(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留一年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。
6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。
6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。
7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。
承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。
9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。
第十条:发包人的权利及义务
10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。
10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
10.7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。
11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
重庆渝海建设集团三峡人劳务公司 (以下简称甲方)
木工班组: (以下简称乙方)
根据甲方工程需要,经甲乙双方共同协商,甲方将其承建 的 东城国际的3#楼所有现浇模板工程劳务人工费承包给乙方组织施工和管理,为了明确双方责任、权利、义务,本着平等互利、公平的原则,遵循有关法律、法规的规定,维护双方的利益,达到共同创利和协同完成该工程项目的目的,特制定本合同,供双方遵守执行。
一、 工程名称: 东城国际
二、 工程地址: 老瓷砖厂
三、 承包内容:根据甲方提供的施工图纸和设计变更图纸会审要求,增减变更等为依据,以及(包括二次结构支模、门窗、过梁、压顶、构造柱、地梁、剪力墙的橡胶止水带、后浇带的止水条),进行本工程的所有现浇砼结构的模板、加工、制作、安装、加固、拆除、爆模凿打、抛光复原、场内材料转运、材料上下车、清理、分类堆码、操作场打扫、文明施工的整理打扫、放线、超平、轴线分格、脱模剂的涂刷等所有场内模板工程,支模所需耗材自行购买。如:铁丝铁钉、拉杆、防水拉杆、钢丝绳、穿墙PVC管、脱模剂、内撑、对讲机等。
四、 承包单价:按实际模板接触面积计算
1、 标准层以下按实际模板接触面积计算 元/m。
2、 标准层以上按实际模板接触面积计算 元/m。
五、付款方式:
1)乙方自愿垫付基础至主体12 层人工费,完成到 12支付基础至11层的工程量 80 %,拨付工程款,其余付款按每月工程进度拨付,每月25日结算,次月25日付上月工程量的80 %,工程主体封顶付总工程量 85 %,内外抹灰结束付总工程量 95 %,验收交房付总工程量 100 %。
2)乙方向甲方缴纳保证金 万元,进场施工至 层浇筑完毕退还 万元,剩余 万元工程主体封顶完毕退还,保证金不计息。如中途违约退场,甲方有权不退保证金。
3)乙方每次完成的分部分项工程,在符合甲方的各项要求后,必须由甲方施工员、质安员签字认可后方能结算工程款。
六、工期
1):基础部分模板必须满足施工进度要求,工作面一旦提供到位乙方必须立即派人进行施工,主体部分模板乙方必须保证每月完成 8层 以上。
2):现场人员服从安排,按工程所需随叫随到,不能以任何理由和借口,延误任何施工段,施工作业面的工期,否则甲方有权高价另请班组,费用由乙方加倍负责。
七、甲乙双方的责任义务及工作内容
(一)甲方责任义务
1、甲方负责提供施工场地,水电接至场内二级电箱。
2、负责工程的技术指导和提供有关技术资料。
3、监督、指导乙方文明安全施工和施工质量、进度。
4、负责隐蔽工程的验收、制定、编排工期进度,主持召开施工例会。
5、负责协调施工中的相邻工序、班组、工作关系。
6、负责办理所有进场人员工伤保险。
(二)乙方责任义务
1、施工过程中除塔吊外,乙方所需的其他所有机械设备、大小锯盘机、电钻、手磨机、电锤、木方清刨机、施工用二级电箱外的电线,并向甲方提供大型设备的合格证 和技术档案(复印件)。
2、负责组织工程中所需的合法年龄劳动力,劳动工具和劳保用品,个人安全设施用品。
3、必须给甲方上交一份小班组分包合同。确保民工工资正常正确发放,每月必须提供民工实名制工资表,每日班组安全施工活动记录,并向甲方提供进场人员身份证复印件,相关技术职称复印件。
4、进场民工必须先提供身份证复印件,参加保险后再上岗作业。否则本劳务公司不视其为本劳务公司的员工。
6、自行负责提供工程中所需的耗材,如铁丝、拉杆、螺丝、导管、卡子、广线、扳手、锤子、钻子、三级电箱后的电线、碘钨灯、灯管、及插板。
7、提前提供所需材料计划单和下月材料计划单,如:木方、模板、钢管、扣件、顶撑等主材。
8、进场人员食宿自理。
9、完成合同内的所有木工工作量。
10、提供进场人员身份证复印件及照片,进场人员必须戴卡上岗,并办理工伤保险,乙方不能以任何理由或借口、漏报、漏退进出人员的名单,如有漏报、漏退罚款乙方500元/人次。如未保险人员出现安全事故,由乙方全权负责。且漏退所产生的保险费均由乙方承担。
11、现场人员服从安排,按工程所需随叫随到,不能以任何理由和借口,延误任何施工段,施工作业面的工期,否则甲方有权高价另请班组,费用由乙方加倍负责。
12、规范管理班组员工,促进工地文明化、和谐化,严禁员工酗酒、赌博、盗窃等违纪违法行为,如有工地盗窃,3倍盗窃物资赔偿,罚款3000元并交公安机关处理,赔偿及罚款由班组负责。
八、工程质量验收要求
1、按相关模板工程规范验收。如框架柱、剪力墙、梁、有轴线偏移部位每处处罚200——1000。元的罚款。砼柱、梁、剪力墙、胀模部位每处一次处罚100——200元的罚款。砼柱、梁、剪力墙、爆模部位每处处罚200——1000的处罚。另外进行整改、修复。
2、已上产生的费用全部由乙方负责。
3、如3#楼出现、质量、安全、进度、满局不到有关部门、及甲方要求、甲方有权终止1#、2#、楼的主体模板工程、乙方不要任何理由来干涩甲方、甲方并不赔赏乙方的任何违约金。
九、文明施工·安全生产
确保本工程文明化、标准化、规范化,争创市文明工地。为促进本工程有章、有序、文明施工,工程进度顺利进行,禁止施工中的混乱,人员复杂,打闹、偷盗、赌博等事项的发生。必须对本组所有进场人员进行行为、道德、品质、提高安全意识、文明工地、文明施工的品德教育,严格服从管理。每天必须进行班前安全教育和操作规程、规范教育。根据各施工点施工条件进行安全意识及经验简讲教育。随时督查相关人员的劳保用品使用配备情况,及违规行为情况,并责其及时纠正,施工中违章操作,造成所有安全事故及罚款,概由乙方自行负责。若按章按规操作,不代安全帽没人每次处罚50元,临边不代安全带没人每次处罚100元。每次所发生意外安全事故费用在15000元以内,由乙方负责,超过15000元,超出部分由甲方负责,因乙方漏报保险名单所造成的一切后果由乙方自行负责。约束本班组民工自觉遵守工地现场管理制度,罚款制度。
十、合同的其他约定
1、乙方在施工过程中严格按施工图纸和有关条文,进行组织强有力的技术力量进行施工,保证35人以上/栋楼的技术操作人员。若乙方不能履行合同约定及临时所编排工期,技术力量缺少,无能力完成该项目,甲方有权终止该合同,并按实际工程量付50%工程款。
2、在履行额合同期间,乙方拒不按合同的约定执行,无理取闹,并有意拖延工期和不能按甲方制定的劳务计划进度完成工程目标,甲方有权请其他人员参与完成工程量,产生所有费用概由乙方负责,延误其他班组及工序的正常操作所产生的损失费用,概由乙方负责,并且追加罚款5000元。
3、甲乙双方任何一方违约,都将赔付对方3%损失费,任何一方违约,合同自动终止。并按约定处罚结算赔付。
十一、本合同一式三份,甲方持两份,乙方持一份,该合同以上条款,双方共同遵守履约,未尽事宜双方拟定补充协议,合同履行完毕,自动失效。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款 %支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的 %。
10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表:
身份证号码:
乙方:
乙方代表:
身份证号码:
________年____月____日
为了保障有效的生产和有条有理的进行,高效益、高质量完满的完成本年度生产任务,根据中华人民共和国《劳动权益法》和用工单位《企业管理法》,制定以下协议。工种:__工资:__
一、全体职工必须遵守厂规,按照厂方规章制度生产。
1、职工在厂要以厂为家,以厂为荣,爱护厂方的一切财物。如有故意损坏者,将按照厂方制度进行处罚。
2、全体职工在厂不得使用电器和一切电源,如出现触电、火灾和生命有关的损失,厂方不负任何责任,并按照厂方的制度给予处罚。
3、全体职工要按照厂方的上班和作息时间运行,不许在下班后的休息时间大声喧哗,以免影响他人休息,如有违者,厂方给予警告,屡次不改者,将按厂方有关条例进行处罚。
4、不许下班后聚众赌博、酗酒、打架斗殴,如打坏打伤,造成自残伤亡者,厂方不负任何责任,一切后果自负,情节严重的移交司法部门追究刑事责任。
5、厂方每月按时发放职工的工资,但有中途退厂者,造成生产停产和损失者,厂方不负工资,情节严重者,厂方并处罚违约金。
6、工作期间发生工伤事故,按责任大小划分责任,谁的责任谁负责。
二、职工在职岗位应各负其责,相互监督,相互帮助,早出勤少休班,全面提高生产数量和生产质量。
1、工作人员按照厂方的要求少出双条,勤打扫钢丝上的草根和杂物,全方位出好砖条的质量,勤检查机器,如发现机器故障,及时报告机房主任,予以及时修理,排除故障,不许擅自拆卸修理。
2、滑板工作人员,画号、记车数外,还应滑好板,不能损坏坯条,保障质量,每天上下班必须清理场地,使场地整洁干净。
3、清带工作人员每天清理好掉土外,还应时刻注意机器和人身安全,发现故障及时报予机房主任,及时修理排除。
4、捡草工作人员需勤看勤捡,不放过砖头、草根和一切有碍出坯的杂物。
5、下煤工作人员按照厂方的要求加煤,不要断流,不要多加,更不能少减。
6、下土工作人员每天必须按照厂方的生产量下好土,不能让土断流,空带运转如出现机器故障时,应立即报给机房主任,予以及时排除,不得擅自拆卸修理。
7、开车工作人员每天按时上班,不要早退,在生产过程中,不允许抢车、抢道,如有违者,发生事故各自负责,厂方不负任何责任,如事情严重者交予司法部门处理。掉板、掉坯应及时捡回,要保养好自己的车辆,有故意损坏者,按原配件价赔偿。
8、插架工作人员严禁双条上架,严禁抱坯,严禁磕角少棱,如有违者,厂方根据情节给予处罚。插架人员是按件发放工资,必须每天记清楚日期和号数。如有内外皮相差太多,按少的计算。
9、花架工作人员每天花完架,必须盖好架,不要出现雨淋坏坯子、倒架现象,在本厂架未花完前,不允许脱工或到其他地方上班,不能影响生产数量,如有违者,厂方根据情节轻重予以处罚。
10、全体在厂工作人员如有不满意处,可向厂方反映,厂方根据事情真实性予以满意答复。本厂工作人员工种繁多,有记件工资,有月薪制,厂方每月满勤者给予50元全勤奖金。以上厂方拟定厂部规章制度,望全体工作人员自觉遵守。本条例协议自签订之日起生效,受劳动局劳动法保护。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
甲方:__________________(以下简称甲方)
乙方:__________________(以下简称乙方)
为了强化镇区镇容、镇貌和卫生管理,保证街道干净、整洁、美观。甲方对镇区的卫生清扫分段面进行发包,乙方自愿承包。经甲、乙双方充分协商,就卫生清扫保洁工作订立协议如下:
一、清扫位置:
清扫保洁段面:
二、承包金额:
经协商承包金额每月_________元整,年终经甲方考核,可给予_________元奖励。
三、双方的权利和义务:
1.乙方必须服从甲方的日常管理,按时作息,每天上班按早、中班轮岗工作制,(夏季4:30-11:00,15:00-18:00;冬季5:00- 11:30,14:30-17:30)并按要求清扫保洁各自承包的段面,确保各自段面干净、整齐、亮丽。自然月内不按时作息的,第一次扣_________元,第二次扣_________元,达三次以上的每次扣20元。
2.乙方必须将清扫和转运的垃圾倒在垃圾箱内(建筑垃圾另行计算)不准倒在垃圾箱外面,并保持垃圾箱外无垃圾。自然月内若检查发现第一次扣承包费_________元,第二次扣_________元,第三次视同违约。
3.乙方若有事不能出勤,自己请好清扫人员,清扫人员的费用由乙方承担。如不请清扫人员代为清扫,缺一天从承包费用扣除_________元,自然月内出现三次视同违约。
4.在各自清扫的范围内,甲方抽查时,发现乙方没清扫干净或未达标(每平方米有三个烟头或包装盒等垃圾、成堆垃圾半小时未清扫、垃圾桶满溢、人行道有杂草),每次每处扣0.5元;自然月内连续三次检查不达标解除承包合同。
5.甲方提供垃圾板车一辆交乙方使用,该车由乙方保管,不准借给他人使用。若发现一次,从承包费中扣除20元,由于乙方的责任造成垃圾车丢失由乙方赔偿损失_________元。板车更新及维修由甲方负担,但每次维修和更新必须请示甲方同意。
6.乙方在保洁清扫段面卫生时应注意安全,必须穿工作服戴工作帽,不得酒后作业;若发现每次扣_________元。无论什么情况出现的安全事故,甲方概不负担经济和法律责任。
7.若遇上级检查需临时安排任务,乙方必须随时到岗到位,并确保责任区干净、卫生,若有一次不能按时到岗扣承包费_________元。
8.甲方每月随承包费发放_________元作为乙方工作所需的扫把、铁锹、手套、劳保服等作业工具、劳保用品费用。乙方必须将此款用于以上开支。
9.此合同为劳务承包合同,合同签订后甲方不为乙方买五险一金,今后不再买断工龄。
10.此合同定为一年,乙方在承包期内工作负责,保洁经常,服从安排,乙方在下年可优先承包。
四、违约责任:
此协议一式二份,甲、乙双方各一份,双方签字即产生法律效力,单方违约罚违约金_________元。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(发包方):海南润地投资有限公司
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22256平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20__年4月日开工,20__年8月31日竣工,公寓部分20__年4月日开工,2 __年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。
甲方代表:签字乙方代表:签字
甲方单位盖章乙方单位盖章
日期:日期:
甲方:广州三建汕头大学新医学院总承包工程项目部
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部
2. 工程地点:汕头大学内
3. 分包规模: 模板
二、工作内容
1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对模板分项工程进行承包,主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,并不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险)。
(1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程;
(2)其它甲方认为有需要的零星工程。
2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容:
(1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。
(2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。
(3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元
(4)每次不少于2人配合甲方放样工作。
(5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等,要求操作一致。
(6)使用塔吊时,配备对讲机,地面指挥员与塔吊司机保持联络,自备司索工。
(7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线
(8)包括楼层有木碎料的清理;
(9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。
(10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。
(11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。
(12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需的零星材料如:铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围内)、拆除。
(12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。
(13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、成品保护,场地清理、完成后的模板拔钉、修整、按甲方指定场地码堆归整及上述共性部分等承包内容。(50米内)
(14)乙方在施工中因操作不当引起的跑模、涨模、模板安装不平整或其它自身原因导致的砼打凿费用全部由乙方承担,在每月工程款中扣除。
(15)、地下室承台模板按基础施工要求、采取独立安装形式。
(16)、因爆模(支模系统崩塌)造成混凝土损失,查清责任,如是模板工的责任,损失的混凝土费用将由乙方承担。并处罚20xx元/次。
3. 承包方式:乙方应根据施工图纸和其它有关资料及说明,包人工、包铁钉、包铁线、包木工所用的电锯及其关所使用到机具和辅助材料,包工期、包质量、包安全生产、文明施工、包劳保用品、平安卡,暂住证,包证卡费用。
三、合同期限
合同工期初拟定总日历天数 360 天,按甲方确定的节点工期安排施工计划,必须满足甲方的进度要求,否则按相关合同条款进行处罚。因甲方原因及不可抗力因素导致停工的,工期可顺延。
四、劳动报酬
工程量按模板与混凝土的实际接触面积计算。综合单价按 38.5 元/平方米计算,该单价包括:乙方承包工程范围内的全部费用(人工费、机械费、清理费、堆码费、文明施工费、劳保费、夜间施工费、赶工费、综合管理费等)。合同自双方签订后,乙方所承包范围内的内容自负赢亏。
一、单价 :(1)已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用,在合同承包内容及承包方式未变更的情况下,此单价一律不作调整;(2)已包含本合同不明确经项目部确认为乙方完成的签证工作内容;
(3)合同单价中已包含乙方的社保、医保、劳保、法定节假日工资、夜间施工费、管理费、利润等。
(4)合同单价中已经包括工人工资,小型工具费,劳动保险金,安全学习,工份医疗,办理暂住证,出入证等相关手续)。
二、为确保工程质量、进度、安全、提高乙方工作积极性,甲方确定:乙方在如期完工后,工程质量为优良,按节点完成任务,服从甲方管理。甲方奖励乙方:每平方模板增加0.5元。如达不到以上要求,则取消奖励。
三、综合单价包括6m以内高支模工程。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元(含内墙、外墙高支模。)
特殊情况需要签证的,按工程量计算,不能计算工程量的,按计时工。
(1)计时工签证范围:承包范围内容以外,不能按量计算的零星工作。
(2)计时工单价:技工__260__元/工日,普工__130__元/工日,8小时计1工日。签证单必须按甲方标准签证单;每份签证单的有效签批时间须在签证工作完成后三天内,超出时限不予认可;签证严格执行
甲方的签证程序,每份签证须有经办人、主管工长、生产经理、商务经理、项目经理同时签名,否则无效;单项签证金额超过3000元的,须经过甲方公司预算部经理签字后生效。
五、履约保证金
为确保工程质量、进度、安全、以及加强乙方服从甲方管理。乙方在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金_20xx0_元(大写: 贰 万元人民币),履约保证金从第一期工程进度中应付工程款中划扣。
履约保证金的用途为:
1.支付由于乙方原因造成的质量、工期、安全事故损失;
2.乙方半途而废没收保证金,工资按实结算(本合同另有约定的除外);
3.以保证金发放工资。
无以上情况工程结算后全部无息退还履约保证金。
六、工资支付及结算方式
1.月进度款支付:每月1~2号前由乙方自己找主管施工员确认上个月30日以前的已完成工程部位(必须附有楼层(或每个施工段)质量验收卡,同时有施工员、质检员、主管签名确认),3~4日前将施工员确认的施工部位和自己计算的工程量报至甲方预算部进行复核,每月10日前将发工资名单和金额按进度款的金额做好工资表,并由工人签名并同相关手续报到财务部,次月20日支付至上月已完累计净产值的85%;春节前付至已完累计净产值的95%;模板完成100%,按合同要求完成全部工作内容、双方确认结算后并待外架拆除完毕后三个月内付清全部余款。
2、甲方平时不支付给乙方生活费及其它任何费用,由乙方自行垫资,乙方只能按每月所完成的进度净产值(按合同支付比例)领取工程款。乙方中途若向甲方提价,甲方有权立即中止合同,并视乙方违约,按乙方所完产值的80%结算。
3.半途退场和无故退场处理:半途自动退场或中止合同退场,乙方必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,工资按已完交验累计净产值的80%结算。如果施工期间无故停工(少于总人数的80%上班),按20xx元/天处罚乙方;无故停工超过五天,项目部可无条件进一步进行以下处罚:①罚款2万元。②按已完累计净产值的80%结算并清退该班组,乙方工资发放由乙方自行安排,项目部进行管理监督,工资发放清单留一份项目部存档。③项目部可另委托其他的班组施工。
七、质量管理:
1. 质量鉴定标准:按本合同相关的质量约定、总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。质量验收等级以最后建设单位、甲方、质检站评定为准,达不到验收标准甲方有权终止合同。
2.配模尺寸严格按项目部要求制作,确保原模的方正、尺寸正确,经验收后方可支模,若因配模不
符合要求返工的,不论模板能否利用,一律按100元/块处罚。
3.支模中所有阳角均采用双面胶、板缝刮腻子贴封箱带以防止漏浆。
4.柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内;严禁炸模,特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好平整度,高差控制在3mm内(一般操作中严禁接缝高差,特殊情况或无法补求情况下允许高差3mm)。
5.立模必须牢固、平整、稳定,缝隙严禁过大而漏浆。柱头、墙身立模前,木工必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾,浇水冲洗后才可立模。
6.楼梯间尺寸,无垛构造柱窗距,现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
7. 乙方须配备专职质量检查员 对所施工的各分项工程进行过程隐检及工序交接检查。当自检合格后填写分项质量评定表由分管专业工长按程序申报甲方专职质量员。乙方不得以赶工期为由跃级上报或忽视工序交接及采取不正当手段蒙混过关,以损害甲方形象及造成不必要的质量及工期损失。
8. 工程质量问题处理:
(1)每个楼层(或每个施工段)必须办理质量验收卡,有主管、施工员、质检员签名确认。对质量达不到要求而不整改的,甲方有权按以下方法处理:①罚款处理,乙方拒绝甲方整改要求,一次罚款人民币500元/次;②组织另外人员整改,按每人每工日300元计(8小时/工日),在乙方当月工资中扣除支付,另计15%管理费后由乙方承担;③终止合同,按合同单价的80%结算。
(2)由于乙方因整改、整改不及时、拒绝整改造成工期延误,工期延误及所发生的费用由乙方负责,具体按“工期管理”相关条款处理。
八、工期管理
1.乙方应当根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员施工。具体技术力量和人员的数量按甲方要求。
2.根据甲方的工期计划(根据实际情况,工期计划按月或施工层、段,以甲方签发的施工进度计划为准)必须按时完成,否则处以1000元/天的工期损失费,并在当月的工程款中扣除。工期损失费的处理:①工期超过合同约定总工期的,工期损失费没收;②总工期没有超过的,工期损失费退还。
3.乙方的工程进度如果不能满足甲方的工期要求,或甲方预见到乙方的进度将不能满足工期要求,甲方有权提出乙方增加人员、机械的整改措施。如果乙方在甲方提出整改后在规定时间内还达不到整改要求的,甲方有权按以下办法处理:
①罚款处理,乙方的工程进度影响甲方的工期要求,而又达不到甲方提出的整改要求,将处以罚款500-10000元/次。
②终止合同,另外委派队伍进场施工。乙方已完工程达到质量要求的按80%结算,在扣除因工期延迟造成甲方损失后按六个月均分支付乙方。
九、安全管理
1.乙方应自觉遵守工程建设施工现场安全生产有关管理规定,严格按安全操作规程标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2.安全部门根据乙方提供的花名册对乙方工作人员进行三级安全教育,办理平安卡,项目部门工卡。在办理平安卡过程中乙方代表本人亦须同时办理,并由乙方代表签订安生产责任书,职工安全生产责任书。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方有权拒绝违章冒险作业,对危及人身安全的行为有权批评、检举、控告。
3.因工伤原因人员伤害及违法违规原因造成人员伤害的事故责任和所发生的医疗费用及补助金的处理:
(1)班组的职工凭本人有效身份证办理了工卡、平安卡后,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;受项目部外派工作期间,由于工作原因受到伤害的;在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;乙方代表应及时报告项目部并及时对伤者的安慰和救援工作,同时应安抚好乙方其他工人,积极协同项目部做好事故的善后工作。以上所述发生的医疗费用,由项目部应急垫付,乙方代表应为乙方工人向项目部申请支付医疗费用。工伤医疗终结前所发生的医疗费用单据由班组负责人交由项目部安全部门,由项目部安全部门搜集保险理赔的相关资料上报公司由公司上报保险人(保险公司)申请理赔支付;乙方必须在事故发生后24小时内报项目部备案,否则乙方自负其责任。
(2)班组工人工伤医疗费用总额在500元以下,由班组自己承担费用及责任,我项目部不承担任何费用及责任;工伤医疗费用总额在500元以上,工伤医疗费用总额在贰万元以下的(含贰万元)由保险公司核保后理赔支付,核保后自付费用(非医保项目)由其班组承担,理赔票据核保后的保险金由班组负责人向项目部提出申领。工伤工人医疗终结后需发生的一次性工伤补助金由项目部、班组、当事人共同协调解决,协调后的补助总额由当事人承担10%,班组承担20%,项目部承担70%;(发生安全事故人员必须提供有效的身份证原件,保险公司方可理赔医疗费用,对于无有效身份证人员的安全事故医药费用,甲方将无法向保险公司理赔,其费用全部由乙方自行承担)。
(3)乙方的职工在本项目部上班的未办理工卡、平安卡者受到事故伤害的,因犯罪或违反治安管理条例伤亡的,酒后上班、醉酒导致伤亡的,自残或自杀的,一切责任由乙方自行承担(包括乙方职工的未在本项目部上班的家属、小孩以及与本项目部无关的滞留人员)。
4.乙方人员进入施工现场必须遵守安全技术操作规程和甲方的一切规章制度,加强班组工人的安全生产,文明施工管理,遇事及时同甲方(项目部)相关人员协调。及时向甲方有关人员提出合理化的书面建议,严禁聚众闹事,打架斗殴,严禁蓄意拉闸断电,破坏生产。因此危及人身伤害、财产损失的,将由乙方承担事故的一切责任,并处以罚款5000元/次。
5.对新入场的工人,乙方代表必须在进入现场三天内提供班组书面安全教育,并由职工签字后上报甲方项目安全部门进行安全教育。进行了“三级安全教育”、安全生产考试后,乙方才可安排职工上班,否则一切安全事故由乙方自负,甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止合同。
6.乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”,并及时做好记录,并设立兼职安全员,督促本班组内安全生产、文明施工工作。
7.甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态。万一发生安全事故,分清责任,按“四不放过”原则处理,因乙方违反安全操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切损失由乙方自负,乙方无条件处理好职工善后工作,如乙方书面提出不安全因素,甲方不予整改或瞎指挥的一切责任和损失由甲方承担。
十、人员管理
1.乙方负责人要严格选择身体健康、技术过硬、劳动态度好或进步快,年龄在55岁以下技工人员。严禁不在项目工作的人员(含工作人员的家属、小孩及滞留人员)进场,违反者清退。
2.进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续(无身份证禁止入场,有前科的人禁止入场),听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。暂住证甲方负责办理,办证费用由乙方支付。
3.无身份证人员及患有重大疾病(传染病)或职业病患者(残疾)以及精神失常人员者禁止录用.乙方代表要求录用时,须由乙方代表出具对此类被录用人的安全责任担保书及责任担保承诺书。
4.遵守项目部各方面制度,及时做好安全文明施工、治安等教育。
5.对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员,经甲方指出,乙方须及时负责清退。对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费或路费,一切由乙方负责人自行解决。
6.乙方自觉遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为,一旦发现按甲方项目部规章制度处理。
7.乙方需要甲方安排住宿的,必须按甲方宿舍收费标准缴纳费用(含水电费)。具体收费标准为:宿舍280元/间·月。所有工人必须在食堂就餐(饭堂餐费标准:正餐8元/餐,早餐,3元/餐。严禁在宿舍煮饭,一经发现,处罚500元/次,同时收缴炊具,完工退场时返还。
8.所有进场工人必须统一服装和佩带工卡,服装由甲方统一代购,从乙方工程款中扣除;甲方统一提供安全帽(黄色)及工卡,其收费标准按项目相关规定收取(工卡加盖甲方公章后方生效)。
十一、机械、工具、材料管理
1.施工中使用的模板、木枋、龙门架或钢管由乙方向甲方仓库签名领用并负责在施工过程中保管,损耗要控制在1.5%以内,按甲方核审的工程数量及完工后可再使用的模板为基础做对比。超过部分将按原价115%(其中15%为管理费)赔偿,节余部分按材料价的30%奖励乙方。
2.合同中未约定由甲方提供的辅助材料、易耗品等,乙方在施工过程中可向甲方领取,单价按甲方市场采购价另计5%的仓保费计算。
3.甲方提供塔吊、人货梯、夜间照明大灯,除以上明确规定机具外,均由乙方负责。
十二、安全生产及文明施工管理
1.安全生产及文明施工鉴定标准:按本合同相关的安全约定、总(分)包合同有关安全生产、文明施工的约定、国家现行的《建筑安装工程安全管理评定标准》。安全文明施工以最后建设单位、甲方、安检站评定为准。
2.安全文明施工目标:“ 省样板 ”工程。
乙方须根据甲方施工现场总平面布臵图要求,合理设臵材料堆放场地,按甲方要求整理归堆,并做好状态标识。乙方应根据工程的实际进展合理组织人员对每日施工的工作面进行全面清理,做到安全文明施工标准化。
十三、甲方权利及义务
甲方委托 罗林辉 同志为驻工地项目经理,全面履行本合同内容。
1.负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、检验试验的控制、监督、检查和验收;
2.负责工程主测量定位、沉降观测、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;组织乙方人员熟识施工图,制定施工方案,对乙方人员进行技术交底、安全交底。
3.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
4.按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,保证施工需要;
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
6.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7.甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤工作。
8.及时解决乙方提出的合理化建议。
9.组织人员参加安全知识学习和安全检查。
十四、乙方权利及义务
1.乙方代表对本合同劳务分包范围内的工程质量、进度、安全向甲方负责,组织具有熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2.乙方根据甲方进度计划的要求,每月底前 5 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶
段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
3.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合,照顾全局;
5.按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设臵标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6.按时提交报表、完整的原始技术经济资料;
7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施;
9.乙方代表(班组长、代班长)必须常驻工地,未经施工员许可离开现场,罚款200元/天。
10.乙方须服从甲方及工程师的指令。
11.定位轴线及标高由甲方负责测设,乙方负责调人配合,其它线由乙方负责甲方监督。
12.负责材料、机具进退场上下车。
13.乙方在施工过程中,若由于施工场地的条件限制或其它特殊要求时,造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒,乙方必须按要求负责施工,其费用不予增加;若大面积的工程部位施工完后,留有少量的零星部位放弃施工时,甲方将安排其它队组织进行施工,扣除乙方该部分应结款项的3倍价格。
14.乙方应及时清理承包范围内工作面建筑垃圾,如在接到甲方通知后未及时清理或拒绝清理的,甲方有权安排其他的班组进行清理,所发生的费用从支付当期已完累计净产值中扣除。
15、施工中乙方必须无条件服从业主、监理、甲方的现场施工质量管理,接受检查。发现质量问题必须及时整改,业主、监理、甲方有权要求乙方强制整改质量问题,若发生质量问题,业主、监理、甲方有权当场请退乙方,一切经济损失全部有乙方承担。
16、甲方每周的工程例会,乙方必须准时参加,不得迟到或缺席,否则罚款300元/次。罚款以会议签到表为准,从工程进度款中直接扣除。
17、乙方及其工人统一在饭堂煮饭,不得在工地现场煮饭。
十五、其它
1.如因建设施工合同发包方(建设单位)的原因,本工程无法继续,需要停工的,甲方尽量另行安排工作,如不能安排工作,甲乙双方签订停工协议,另行协商开工,停工期间,若停工在10天(含10天)内不发放生活费补贴,停工在10天以上,按照乙方在甲方登记的工作人员每人30元/天给予生活费补贴。如一年之内不能开工的,甲方按已完累计净产值的100%付清价款。
2.因甲方企业内部原因,项目部需要调整的,在本合同的基础上,由公司与乙方续约。
3.不可抗力或者其它原因导致履行本合同困难的,本合同自行终止。
4.甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本合同组成部分并执行。
5.乙方需提供一套完整的公司资料(包括企业营业执照、资质证书、入粤许可证、安全生产许可证书、安全备案证书及业绩资料复印件加盖本单位公章)交甲方存档。(仅用于具有法人资格的单位)。
6.禁止转包或再分包:劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
十六、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1. 向 仲裁委员会申请仲裁。
2. 向 人民法院起诉。
十七、合同生效与终止
本合同订立地点: 广州市天河区
本合同正本壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,叁均具有同等法律效力。
甲乙双方约定本合同自双方法定代表人(或委托代理人)签字或盖章后生效。在合同履行完成并在结清劳务费用后,本合同终止。
甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
甲方:
乙方:
钢筋分项工程劳务合同内容介绍:
蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1承包方式:设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝,切割片,对焊接,机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范围:蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目,从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算,包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70﹪在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
七、其它事项:
此协议一式二份,甲乙各执一份双方签字生效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国管理条例》、《建筑工程管理条例》,双方本着平等互利、诚实信用的原则,甲方将钢筋工程交由乙方施工,为了明确甲、乙双方的责、权、利,经双方友好协商,达成如下协议条款,希望双方共同遵守。
1、承包范围
(1)工程所有砼的浇筑和养护(含地下室室内防水保护层和地下室室内防水找平层)。
(2)接管拆管由乙方全部承担。
(3)本工程所有砖胎模全部由乙方负责。
2、质量
(1)按现行建筑及验收规范标准检查,要求检验质量合格率达到100%。
(2)、本工程施工过程中,若非甲方原因,由乙方在操作过程中所引起的质量问题、进度问题的罚款全由乙方承担。
(4)、所有施工过程中现场必须做到文明施工。乙方组长要服从甲方管理人员及公司的安排、指挥。不服从安排者甲方管理人员有权对乙方处以每次100至500元的罚款,对情节严重者的将对该班组或个人清退现场
3、单价及付款方式
(1)、浇筑砼和养护共11.5元/平米(不重复计价)。±0.000层外挑板不计价。最后结算按四川省09定额结算。
(2)、砖胎模单价为180元/立方米。包含抹灰。
(2)、地下室正负零完成浇筑后,至二楼封顶付以完工程款的70%(20_年春节前必须施工到二楼以上),竣工验收合格后,决算办理完成之后支付到总工程款的70%,在下个月三十号前付款。余款低商住楼二楼以上住房,二楼以上单价按2500元每平方计算结帐。最后余款30%的工程款用耐克力倒班房作为支付。
(2)乙方不得另行向甲方提出其他要求。
(3)乙方全面了解甲方与建设单位的合同条件,在施工过程中甲方不得支付任何费用。
注:建设单位未支付之前,所有人工费均由乙方自行负责,乙方应确保本班组所有工人每月工资支付。若因每月未付清工人工资而引起的聚众闹事,损坏并承担由此造成的一切损失,所有的损失费在工程款中扣除。
4、劳务费支付办法
乙方每次领取劳务费时,应按所属班组的工人姓名,该工人的作业天数,每日工资标准,应领工资,实发工资向甲方报工资表,甲方将以乙方提供的工资表作为向乙方支付的依据之一。
5、管理
(1)、乙方入场后,两天内应向甲方编制民工花名册,在花名册中应如实登记工人的姓名、年龄、从事工种、家庭住址及身份证号码,并附身份证复印件,工人离场或增加时,乙方应向甲方报告注销或增补登记。领取劳务费时所附工资表所列人员与民工花名册一一相符,若不相符,甲方有权不支付不相符人员的工资,同时引起社会治安问题由乙方自行负责。
(2)人员的组织和管理:严格雇用老、弱、病、残的民工,严禁穿拖鞋及不防滑鞋进入施工现场,严禁雇用童工从事施工现场管理的各项工作,严禁收留在逃刑事犯和外来人员留宿。若因此产生的所有事故及费用均由乙方承担,受到执法部门及其他相关部门的处罚也由乙方承担。
(3)、乙方作业人员必须自觉遵守甲方的一切规章制度,听从甲方管理人员指挥,迎接配合主管部门对施工现场的检查,验收,服从甲方的安排。乙方的工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽,正确使用安全防护用品,如未正确使用,甲方有权视情节轻重对乙方进行50-500元/次的罚款。如果发生安全事故,则由乙方负全责。
(4)、乙方对该工程图纸尽享全面了解,并对监督单位的管理办法做全面分析,严格执行、并负责本工程所有砼的浇筑工作,且应及时完成。
(5)、乙方必须按照项目部施工进度计划要求,如延期所造成的罚款全由乙方负责,如跟不上进度计划,甲方有权令其乙方退场,一切后果由乙方负责。
(6)、工地内严谨发生打架、斗殴事件,若发生此类现象,将对其班组处每人每次20_元的罚款,事故严重者,加倍处罚。
(7)、乙方作业人员必须服从甲方关于施工现场安全管理规定,若有人违反,甲方有权对乙方进行处罚。
(8)乙方每次做到工完场清,达到文明施工标准。乙方每次必须对所有的材料,机具进行清理,做到材料,机具堆码整齐,场地不凌乱,否则甲方有权对乙方按100至500元/次的处罚。
(9)、乙方必须按设计及相关规范的要求和标准组织施工,如乙方施工质量达不到协议约定的标准,乙方必须无条件返工,直到达到约定质量标准,并承担返工造成的材料损失,同时承担己完工程造价的5%的违约金。
(10)、乙方必须保证有足够的劳动力进行正常施工(甲方根据工程进度要求乙方的设备、作业人数,乙方必须在甲方要求人数后24小时内组织自身设备、人员到位)若因乙方的设备、人数不能满足生产需要,甲方有权另行安排其他单位组织,以完工作不办理结算,乙方承诺交已完工作作为对甲方的补偿,乙方同时无条件退场。
(11)、因乙方违反安全操作规程造成的安全事故,由乙方全部负责。
(12)每次浇筑砼时,现场不能有砼的抛洒物,如发现一处,甲方有权对乙方视情节轻重进行100-20_元的罚款。
6、本协议一式三份,甲乙双方及劳务管理人员各执一份。
7、本合同具有同等法律效力,应经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字后生效,双方义务履行完毕后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
法定代表人:
住所:
邮编:
联系电话:
乙方:
身份证号码:
家庭住址:
邮政编码:
电话:
鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同书,共同遵守所列条款。
第一条、 劳务合同期限
本劳务合同期限为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。
第二条、 双方权利义务
1、 乙方承诺,根据乙方目前的健康状况,能够按照本合同约定为甲方提供劳务,也愿意承担所约定之劳务。
2、 甲方根据业务需要,委托乙方承担 工作。
3、 乙方工作时间根据甲方需要确定。
4、 乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度,达到甲方的各项要求和标准,并接受甲方的绩效考核。
5、 乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密,不得提供或泄露给任何第三方。
6、 甲方按照乙方提供的劳务,向乙方支付报酬。
7、 乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。
第三条、 劳务报酬支付
1、 甲方每月 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。
2、 甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金 元以及奖金。奖金的计算方式为:
3、 __________________________________________________________________
4、 __________________________________________________________________
5、 如需调整劳务报酬,甲乙双方另行约定。
第四条、 合同的终止与解除
1、 本合同期满如双方未续签,则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
2、 甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外,甲方不向乙方支付任何补偿。
3、 乙方需要提前解除本合同,应提前7日通知甲方,或补偿甲方 元代替通知。
4、 本合同终止或解除后,双方应及时办理交接手续。
第五条、 违约责任
1、 甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的,每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。
2、 乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的,按照损失的金额据实赔偿。
第六条、 争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条、 文本及生效
1、 本合同文本一式两份,甲乙双方各执一份。
2、 本合同于甲方盖章、乙方签之日生效。
甲方:___公司 乙方:
日期: 年 月 日
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、 工程名称: 。
2、工程地点: 。
3、承包范围:涵洞通道八字墙模板工程。
4、承包方式:本工程采用“质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式。
第二条 合同造价
1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同承包范围内的全部施工内容,本合同单价是综合包干单价,不再计取任何费率,为完成本合同内容所发生的一切费用。工程量按设计、变更图纸展开面积结算。
2、工程量及综合单价人民币:
模板: 50 元/m2,大写(伍拾元整)元/m2。
具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格,符合本合同规定计价条件的工程数量为准。
3、计时工按 100 元/个工日计算。
4、本综合单价包括但不限于如下内容:包含机械人员进退场费,木模制作、安装,模板的拆除等,包含所有小零星材料(如铁钉、铁线、板手等)、100米内电缆、施工过程中及安装完毕后的场地清理、场内的小型机具转运等所有相关内容。
第三条 材料供应
1、 甲方提供工程所用的木模板、木方、顶托、钢管、扣件、吊装机器等。
2、甲方负责提供部份小型材料(对拉杆、螺丝、蝴蝶扣)按1.5倍供给乙方使用,浪费和消耗部份由乙方自行负责。
第四条 甲方责任
1、负责现场的“三通一平”工作。
2、 在开工前7天负责向乙方提供施工图 1 套。
3、负责施工测量放线,提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求并提供技术指导。
4、负责对乙方施工过程中的尺寸放样,甲方对乙方的尺寸复核。
5、甲方向乙方免费提供住房、水、电。
第五条 乙方责任
1、乙方严格按照技术操作规程进行施工,确保工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》。如因乙方原因导致返工,则自行承担因返工造成的费用,如因甲方原因导致返工,则甲方承担全部责任。
2、乙方必须根据甲方的进度计划要求确保工人的数量,并保证根据现场进度要求随时增加工人,但并不因此增加费用。
3、乙方在施工过程中如发生异常现象及时上报甲方。
4、从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆(100米内)、电线及流动电缆。
5、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员,施工人员到位后,接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底,按规定的要求进行施工。
6、乙方必须给所有进场人员进场后必须将进场的施工人员名册、身份证复印件交甲方项目部综合部,乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件。
7、乙方用工必须遵守广州市政府有关规定,乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任,违反规定造成后果的均由乙方负责。
8、乙方应按有关规定配备必须的劳动防护用品。
9、在施工期间,贯彻谁施工谁负责安全的原则,如发生工伤事故,乙方负责3000元,其他的由甲方负责,保险赔偿后与乙方无关。
10、乙方必须对作业人员加强安全知识教育,遵守甲方的一切有关安全生产的规章制度,接受甲方的监督检查。
11、乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求,如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故,均由乙方负责。
第六条 付款及结算方法
1、乙方应在每月5日按上个月实际完成工作量的上报给甲方,经核实后,并于当月的25日左右支付给乙方上月完成量的 80 %工程款(同时乙方必须提供上月工人工资发放表)。
2、剩余20%的款项在全部工程完工验收合格后七天内支付完毕。
第七条 其它条款
1、本合同一经签署除非甲方认可,乙方单方面中途退场将被扣除已完工程的20%的工程款,作为甲方的补偿(甲方原因造成除外)。
2、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字与本合同具有同等法律效力。
3、本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
4、本合同自双方法定代表或委托代理人签字后生效。
5、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方: 乙方:(盖章或手印)
经办人: 乙方代理人:
主管领导: 身份证号:
电话: 电话:
甲方:________________
乙方:________________
一、工程概括 工程名称: 工程 工程地点:
二、工程承包范围:
1、工程人工费:钢筋制作及绑扎,混凝土浇注,木板制作和安装,机械安装和使用。
2、工程作用辅材包括:机械与机具、支模所用板材及架料,五金。
3、建设规模:610万平米,如甲、乙双方不愿合作,可协商解除合同。
三、合同工期: 开工日期:以甲方正负零起后开始计算。 竣工日期: 不可抗拒的因素除外,工期顺延。
四、质量标准 乙方必须按图施工,工程质量标准为合格工程,施工中若不 按图施工和工程质量问题、返工重作所造成的损失,由乙方负责。
五、合同价款: 按建筑面积该项目设计图纸及该合同约定的标准事项每平方米 元(人民币),基础另行计算。
六、付款方式乙方进场后做到建筑面积达到1万平米时,甲方一次性支付乙方工程款,以后付款方式以此内推,工程全部竣工后____日内付清。逾期按银行同期利率标准的4倍计息,从逾期之日起超出____日息转本按2-4倍计息。
七、保证金退还方式:保证金在乙方建筑面积达到1万平方米之时,甲方退还乙方保证金。
八、双方责任与义务
甲方责任
1、甲方必须按质、按量准时给乙方提供原材料;
2、甲方必须按照按约定付款给乙方;
3、甲方负责工程所用的三通一平及费用;
4、甲方必须购买二份保险;
5、由甲方原因导致工程停工,工期顺延并承担相应的责任。
6、甲方必须对乙方的所有辅材必须看管,不得任意丢失和转借,否则照价赔偿。
乙方责任
1、乙方在施工过程中必须按图施工,对甲方所供材料必须节俭和爱护,若导致浪费返工必须照价赔偿。
2、乙方必须按质、按量、按约定进度安全完工,若导致质量,工期约定范围必追究其责任。
3、乙方进场所有人员必须戴好安全帽;
4、必须安全文明施工,若不按施工程序导致安全事故由乙方负责。
5、乙方必须买一份保险 另注:甲方所有铝合窗、幕墙、卷闸门、防盗门安装不含在本次协议中。
九、合同生效
合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点: 本合同双方约定,甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:
1、工程名称:________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程
2、工程地址:________郎溪县十字镇
3、建筑面积:________平方米(按图纸上平方计算)
4、结构类型:框架结构
二、承包方式:
承包方(乙方)对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。
三、承包范围:
本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼(主体砼浇筑不算在内)、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程)
四、承包单价:
1、本项目工程瓦工承包(清包工)单价按110元/㎡建筑面积包干施工,本单价包含人工费、机具费等。
五、施工技术要求
1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
六、工程验收
1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格,分部工程确保单位工程合格。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
4、因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工。
七、劳务人工费及支付:
1、按每月进行工程量计算,每个月支付当月人工工资的________%;剩余工程款待竣工验收交付后1个月内付清。
2、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
八、甲乙双方的职责:
(一)甲方工作
1、甲方提供塔吊、龙门架,其它如搅拌机、振动棒、水泵、铁锨、标杆等使用工具均由乙方负责。
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,按甲方要求工期完成相应工作。
2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,文明施工。
九、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙方自行负责。
第十条、其它约定:
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十一条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
第十二条、未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日