建筑分包合同诉讼状（精选3篇）
工 程 名 称___________________________
工 程 地 点____________________________
工 程 承 包 人____________________________
施工作业分包人____________________________
XX省建设厅制
建设工程施工作业分包合同示范文本
工程承包人（施工承包人或专业工程分包人）：
施工作业分包人：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以
下简称为“发包人”）与 已经签订施工承包合同
（或专业工程分包合同）。双方就施工作业分包事项协商达成一致，订立本合同。
1 施工作业分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
证书有效期：
2 施工作业分包范围及内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
作业内容：
3 施工作业期限
开始施工作业日期： 年 月 日，完成施工作业日期： 年 月 日，总日历作业天
数为： 天。
4 施工作业质量标准
工程质量：按施工承包合同（或专业工程分包合同）有关质量的约定、国家现行的《建
筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本施工作业分包必须达到
质量评定 等级。
5 合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件；
（3）本工程专业工程分包合同；
（4）本工程施工承包合同。
6 标准规范
除本工程施工承包合同和专业工程分包合同相关约定外，本合同另有以下标准规范适用：
（1） （2） 7 施工承包合同和专业工程分包合同
7.1工程承包人应提供施工承包合同和专业工程分包合同（有关合同价款细节除外），供施工作业分包人查阅。当施工作业分包人要求时，工程承包人应向施工作业分包人提供一份施工承包合同及专业工程分包合同（有关合同价款细节除外）的副本或复印件。
7.2施工作业分包人应全面了解施工承包合同和专业工程分包合同的各项规定（有关
合同价款细节除外）。
8 图纸
工程承包人应在开始施工作业的 天前，向施工作业分包人提供图纸 套，以及与本合同施工作业有关的标准图 套。
9 项目经理及施工作业负责人
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职称：。
9.2施工作业分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工作业负责人为 ，职称：。
10 工程承包人义务
10.1 组建与所承包工程相适应的项目管理班子，全面履行施工承包合同和专业工程分包合同，组织实施施工管理的各项工作，对所承包工程的工期和质量向发包人负责；
10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成施工作业分包人的施工作业前期下列工作并承担相应费用：
（1）在 年 月 日前向施工作业分包人交付具备本合同项下的施工作业条件和场地，具备施工作业条件和场地的交付要求为： ；
（2）在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同施工作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
（3）在 年 月 日前向施工作业分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
（4）在 年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及施工作业分包人自身的手续除外）： ；
（5）在 年 月 日前向施工作业分包人提供相应的水准点与坐标控制点位Z，其交验要求与保护责任为： ；
（6）在 年 月 日前向施工作业分包人提供下列生产、生活设备设施： ，其交验要求与保护责任为：。
10.3 负责编制施工组织设计和专项工程施工方案，统一制定各项管理目标；编制年、季、月施工计划、物资需用量计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工；计量、检验检测的管理控制、监督、检查和验收；
10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，办理图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及负责办理竣工验收；
10.5 统筹安排、协调解决非施工作业分包人独立使用的生产、生活设备设施、施工用水、用电及施工场地；
10.6 按时提供图纸，及时供应施工作业所需材料、设备，所提供的施工设备机具、周转材料、安全设施应保证施工作业需要；
10.7 工程承包人为施工总承包单位的.，应负责按规定在工地设立农民工学校，解决在工地培训农民工的场地、设施、师资；
10.8 负责向施工作业分包人提供安全生产、文明施工的条件和环境，向施工作业人员提供符合劳动保护、卫生健康标准的生产生活条件；
10.9 按本合同约定，向施工作业分包人支付合同价款；
10.10 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工作业关系。
11 施工作业分包人义务
11.1 对本合同施工作业分包范围内的施工作业质量向工程承包人负责，组织具有相应岗位证书的熟练工人进场施工作业；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
11.2 根据施工总进度计划的要求，每月底的前 天提交下月施工作业计划，有阶段工期要求的应提交阶段施工作业计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工作业计划，以及与完成上述阶段、时段施工作业计划相应的施工作业人员安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
11.3 严格按照设计图纸、标准规范、规程、有关技术要求及施工组织设计、专项工程施工方案、技术交底组织施工作业，确保施工作业质量达到约定的标准；科学安排施工作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；
11.4 加强对施工作业人员的安全教育，认真开展班前安全生产活动，严格执行安全技术交底和安全生产操作规程，严格遵守安全生产管理制度，落实各项安全生产措施，确保施工安全；
11.5 加强现场管理，严格执行工程承包人施工现场的管理制度，做到文明施工；承担由于自身责任造成的施工作业质量整改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
11.6 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人对设备、材料的保管、使用情况，施工作业人员持证上岗情况的随时检查；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
11.7 按工程承包人统一规划堆放材料、保管机具；按工程承包人标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
11.8 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，服从工程承包人、发包人及监理工程师的指令，配合工程承包人进行施工作业质量验收；
11.9 协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作，因施工作业分包人责任发生的损坏，施工作业分包人应承担相应的经济损失及罚款；
11.10 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给施工作业分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
11.11 除非本合同另有约定，施工作业分包人应对其施工作业内容的实施、完工负责，施工作业分包人应承担并履行施工承包合同（包括专项工程分包合同）约定的、与其施工作业有关的所有义务；
11.12 施工作业分包人不得将本合同项下的施工作业转包或再分包给他人。
12 安全施工与检查
12.1 施工作业分包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全生产操作规程施工作业，接受安全生产检查人员依法实施的监督检查，杜绝违章作业，消除违章作业所导致的事故隐患。由于施工作业人员违章作业造成的事故，施工作业分包人应承担一定的责任及因此而发生的各类保险赔偿以外的费用。
12.2 工程承包人应对施工作业分包人的施工作业人员进行进场安全生产教育，对施工作业班组开展班前安全生产活动进行监督检查，分部分项工程开始施工作业前向作业班组进行安全技术交底并作出书面记录；工程承包人不得要求施工作业人员违章作业。因工程承包人违章指挥、安全生产条件及安全保护和保证措施不到位等原因导致的安全事故，由工程承包人承担全部责任及发生的费用。
13 安全防护及文明施工
13.1 工程承包人应按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购Z和更新施工安全防护用具及设施、保证安全生产条件和作业环境所需要的费用。
13.2 施工作业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建(构)筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境等部位施工作业以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品作业时，施工作业前应经工程承包人认可，工程承包人应提供防护和保证措施并承担费用，指派专人负责监护。
原告：________________霍某，男，汉族,_______________年_______________月_______________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。
系个体户佛山市_______________区_______________金属制品厂的经营者，佛山市_______________区_______________金属制品厂经营场所：________________佛山市_______________区_______________镇街道_______________工业区_______________号厂房，注册号：_________________。
被告一：________________李某，男，汉族,_______________年_______________月_______________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。
被告二：________________佛山市_______________区________________工程有限公司，住所：________________佛山市________________，注册号：_________________。
法定代表人：_________________。
案由：________________建设工程合同纠纷
诉讼请求：________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息________________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从________________年_______________月_______________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);
2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;
3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：________________
________________年_______________月_______________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市________________有限公司在_______________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_______________区_______________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市________________有限公司在_______________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。
《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为________________年_______________月_______________日。________________年_______________月_______________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。
原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。
此致
人民法院
具状人：________________霍某
________________年_______________月_______________日
第一部分协议书
承包人(全称)： 广东润胜建筑工程有限公司 分包人(全称)： 江西省第五建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 广东锻压机床厂有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：广东锻压机床厂有限公司办公楼石幕墙工程 分包工程承包范围：建筑面积约5200㎡。 二、分包合同价款
金额：大写：人民币壹佰壹拾贰伍万捌仟陆佰元整，
小写： 1128600.00 元。
三、工期
开工日期：本分包工程定于年月日开工; 竣工日期：本分包工程定于 合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：收统一标准》(GB50300-20xx)，达合格标准。
五、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程” )，并在质量保修期内承担保修责任。
七、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定
的合同价款(以下简称“分包合同价” )，以及其他应当支付的款项。
八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
九、合同的生效
合同订立时间：
本合同双方约定
承包人：(公章) 分包人：(公章) 住所： 住所： 法定代表人：
法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 电话： 传真：
电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码：
开户银行： 帐号：
邮政编码：