工程副总劳动合同（通用3篇）
甲方：
乙方：开封市XX有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，以及国家及地方有关建设工程勘察设计管理法律法规、规章及其他规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 小区集中供热工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同：
一、工程名称：小区集中供热工程
二、工程地点：
三、具体内容：
1.本合同设计项目的内容： 小区集中供热工程，总供热建筑面积约 平方米，共计户,（此处填写每栋楼的面积及户数）设计收费标准0.75元/平方米，设计内容：庭院管网及楼内采暖设施的设计。
2.甲方应向乙方提交的`有关资料及文件：
合同签定3个工作日内向乙方提供各楼建筑施工平面图、水图、电图、小区综合管线图（电子版）。换热站位置：换热站必须设置在地面以上建筑内，并应满足供暖设计标准及要求，且有规划和环评批复手续,机房内须移动信号覆盖，并预留光纤或宽带接口。
3.乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
乙方收到设计费后,即组织设计人员开始设计，待40个自然日后向甲方交付庭院网施工图及楼内采暖施工图各2套。
4.本工程室内采暖方式：
A:除卫生间外散热器采用钢制椭圆管柱式，卫生间散热器采用插接背篓系列，PP-R管敷设；
B：多层、高层均采用地暖。
C:采用钢制高频焊翅片管散热器,PP-R管敷设。
(三种采暖方式可任选）
四、设计费用及支付：
本合同设计收费为人民币 元(大写人民币：整人民币)（平方米×0.75元/平方米= 元）（含税价，税率6%）。本合同签订后三日内付清设计费，十五日内不付清设计费合同终止。
五、双方的权利义务：
（一）甲方的权利义务：
1.甲方按本合同第三条规定的内容，在3个工作日内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计变动时，双方可以另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方还应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费，同时乙方的设计完成日期相应顺延。
3.甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
4.甲方应保护乙方的资料图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设
计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。
（二）乙方的权利义务：
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
2.乙方采用的主要技术标准是：城市热力网设计规范；集中供热设计手册。
3.设计合理使用年限按国家相关规定。
六、违约责任：
1.甲、乙双方本着诚实、信用的原则，履行通知、协助及保密等义务，履行各自的职责。
2.如乙方的设计存在重大缺陷给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔，赔偿金额不得超过本合同设计费,但甲方提供材料不准确的除外。
七、争议解决：
如在合同履行过程中出现纠纷，双方协商解决，无法达成一致意见的，向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、附则：
1.本合同未尽事宜，双方友好协商订立补充协议，该补充协议与本合同具有同等的法律效力。
2.补充协议的条款与原合同的条款不一致的，以补充协议为准。
九、合同生效：
1.本合同自双方签字盖章后，并达到本合同约定生效之日起生效。
2.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
甲方（公章）乙方（公章）
地址：地址：开封市集英街9号
委托代理人：委托代理人：
开户行： 开户行：中国银行开封市分行集英街支行
银行帐号： 银行帐号：
税号： 税号：
电话： 电话：
年月日 年月日
合同签订地：开封市XX有限公司
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称： 别墅园林景观工程。
2.工程地点：润成科技院内
3. 工作内容： 别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（ 现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
（一）如遇下列原因工期顺延：
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2.设计变更；
3.甲方未能按期提交施工场地；
4.连续4 小时遇雨和停水、停电；
5.未按合同规定时间拨付工程款项；
6.遇不可抗拒因素。
（二）竣工验收：
1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520000元 （预算详见“合同附件一”） ；
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；
5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整（更改）
本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条 双方的责任
（一）甲方责任：
1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系；
5.若施工变更应以书面形式通知乙方；
6.按合同规定时间按时付款。
（二）乙方责任：
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4.负责施工中的成品保护；
第七条 甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条 材料的认定及采购
1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任
（一）甲方违约责任：
1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表人： 代表人：
本合同签订日期 年 月 日
甲方：_________________
乙方：_________________
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本工程副总劳动合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条本合同为________________期限劳动合同。
二、工作内容
第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位(工种)工作。
第三条乙方工作应达到甲方规定的技术标准。
三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行八小时工时制度。
第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。