加工承揽合同诉讼上诉状(精选3篇)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称:轻型钢架棚
2、工程地点:镇平工业园区,__塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积:61.3_44.3=2715.59平方,附工程详单,见-3
2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料含土建。
3、工程造价165元/㎡,总造价448072.35元。
4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价30%,柱子立起再付40%,验收后再付25%,剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工, 天交工。
年内保证维护正常使用。
6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。
甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
原告:_________________张__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________镇__________村__________街__________号,系__________市__________汽车车身修理店业主。
被告:_________________市__________贸易有限公司法定代表人:_________________王__________
住所地:_________________市__________镇__________路请求事项:_________________
1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。
2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;
3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由:_________________
原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。
此致
__________市人民法院
具状人:_________________
年月日
承揽方:
代表人: 职务: 电话:
定作方:
地 址: 电话:
定作方委托承揽方加工 ,经双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 承揽项目概况
1.项目名称:
2.项目地点:
3.项目内容:
4.建筑面积:
5.承揽方式:承揽方包工包料
第二条 图纸或技术资料
双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行设计并提供图纸或技术资料,图纸或技术资料一式二份,定作方、承揽方各执一份。
第三条 定作方义务 (1)负责向承揽方提供水、电。
(2)参与项目质量和项目进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条 承揽方义务
(1) 按照图纸或技术资料的要求进行加工,按期保质完成承揽项目;
(2) 参加项目的竣工验收。
第五条 项目变更
(1) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当以书面形式及时通知定作方。定作方应当在收到通知之日起壹天内回复,并提出修改意见。承揽方在上述时间内未得到答复的,应继续按图纸或技术要求进行工作,由此而产
(2) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间,定作方需对原图纸或技术要求进行变更,定作方应提前壹天以书面形式向承揽方发出变更通知。承揽方应按定作方发出的变更通知及有关要求进行工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承揽人损失,由定作方承担,延误的工期相应顺延。
第六条 确定变更合同价款及工期
(1) 发生变更后,承揽方应提出适当的变更价格,送定作方批准后调整合同价款。
(2) 变更影响到工期的,由承揽方提出变更工期,送定作方批准后调整竣工日期。
第七条 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方应在材料运到项目地点前通知承揽方,双方共同验收并办理交接手续;
(2) 由承揽方提供材料的,承揽方应在材料运到项目地点前通知定作方,并接受定作方检验;
第八条 质量标准
双方约定本项目质量标准 :
(1) 项目质量达到图纸或技术资料的要求。
(2)所有图纸设计符合国家规范要求
第九条 项目验收和保修
(1) 项目竣工后,承揽方应通知定作方验收,定作方应自接到验收通知后两天内按照合同规定的质量标准组织验收,并办理验收,移交手续,出具验收意见。如定作方在规定时间内无正当理由不组织验收的,视为定作方承认项目质量合格,已通过验收。
(2) 第十条 合同价款支付方式
1. 承揽方包工包料的,双方约定按下列方式支付合同价款:
(1) 双方签订合同,定作方向承揽支付订金30%即 元。
第十一条 违约责任
1. 承揽方的.违约责任
(1)未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减合同价款;不同意利用的,重新制作。
(2)无正当理由逾期交付定作物,应当按延期天数每日向制作方偿还合同价款 3‰ 违约金。
2. 定作方的违约责任
(1)中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失;
(2)中途废止合同,属承揽方包工包料的,应当向承揽方偿付合同价款3‰的违约金;
(3)超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。
第十二条 不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成的,任意一方均可依法向管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 其他约定事项:
第十五条 附则
(1)本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
(2)本合同履行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承揽方各执一份。具有同等法律
(4)本合同附件为本合同的组成部分,与合同具有同等的法律效力。
定作方: 承揽方:
代 表 人: 代 表 人:
联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日