砼班组劳务合同(通用8篇)
甲方(全称):
乙方(全称):
甲方因生产(工作)需要,同意乙方进入我项目部进行劳务工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定,经双方协商订立本合同。
一、合同期限
二、工作内容
制作与安装及拆除,混凝土的平仓、振捣、养护,人工回填土,安全文明施工配合等工作
三、承包方式及价格
2(按接触面积计算),混凝土 元/ m3(按图纸计量)。后的工作面清理、闭孔泡沫板安装、止水带安装,砼工程中清仓、养护、脚手架、施工缝打毛、工作面的清理等;甲方只提供主材,辅助材料均由乙方自备,如铁钉、临时用电的电工电料等。
四、质量标准及检验
1、质量标准
2、检 验检测单位的验收为准 。
五、计量结算方式
1、结算程序:每月25~30日,乙方持结算依据计量单(调工单)与甲方结算当月劳务款,结算单应注明乙方承担任务(工作)的合同价、本次结算工作量和金额数、已结算的工程量和金额累计数。乙方不得跨月超时结算,否则扣除本月结算总价的 5 %违约金。
2、计量、验收方法:乙方结算的工作量,要以施工员实地计量、核算员核实、项目经理审核、双方最终签字为准。
3、付款方式:无预付款。每月业主方工程款到位后5日内结算上月价款,月付款不超过本月结算价款的 80%,工程完工验收合格后付至总价款的 90% ,待甲方砼全部浇筑结束后10天内结清。
六、合同的变更和解除
1、下列情况下,甲乙双方可以变更本合同的相关内容:
(1)经甲乙双方协商同意,不损害国家和双方利益的;
(2)本合同订立时,所依据的法律、法规、政策、定额标准已经修改或废止的;
(3)由于不可抗力致使合同无法全面履行的;
2、因下列乙方责任,甲方可以解除合同:
(1)乙方在进场7天内被证明资质和能力不符合甲方劳务合格分承包条件的;
(2)乙方不按施工程序施工、不服从调度安排、或不遵守甲方依法制定的规章制度的;
(3)乙方无故不完成本合同所规定的生产(工作)任务的;
(4)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能达成变更合同协议的。
七、生产(工作)条件
1、甲方提供住房,乙方自行解决住宿及饮食;甲方提供一个配电箱至施工工作面,其余的分支配电箱及电工电料乙方自行解决。
2、乙方应按现场工作要求,进场人员必须经过安全操作规范教育,从事特种作业人员必须持证上岗。
八、工伤事故处理
乙方人员在工作中发生工伤事故,由乙方承担全部经济、法律责任,在24小时内向甲方主管单位报告且保护好现场。同时通知甲方。
九、违约责任
1、工期:因乙方原因拖延工期,每推迟一天,承担
2、质量:质量不合格,乙方承担返工费用,工期不顺延,并承担合同总价款的违约金;
十、争议处理
履行本合同发生争议时,甲乙双方应及时协商解决,协商不成,向马鞍山市人民法院提起诉讼。本合同经双方签字盖章后生效。
十一、其它:
甲方负责提供的材料交由乙方使用时,乙方要全部清点数量并出具领条,周转材料在工程完工后如数归还甲方,剩余的边角料要如数归还甲方所有,不能自行变卖,否则乙方要赔偿甲方的损失 ,乙方一定要按甲方的要求的工期完成任务。
十二、本合同与安全生产管理协议同时签订有效。
十三、未尽事宜双方协商解决,订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人): (或委托代理人):
联 系 电 话: 联 系 电 话:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
帐 号: 帐 号:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方将 工程(以下简称本工程)主楼、地下室砌体工程及基础砖胎膜工程交由乙方进行施工。砌体工程为框架及框架剪力墙轻质填充墙,在双方自愿协商前提下,签订本协议。
一、工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 建筑面积:
4、 结构形式:独立基础(地下车库、商铺),筏板基础(住宅楼);主体框架及框架剪力墙结构;
5、 现场条件:三通一平到位,具备施工条件(生产区、生活区设施到位)。
二、乙方工作范围
1、 乙方工作范围为本工程施工图纸范围内基础砖胎膜(含抹灰工程)和主体施工阶段砌体工程及地下车库的砌体工程;
2、 甲方要求乙方完成或配合的工作内容。
三、工期要求
1、 进场日期:以甲方书面通知乙方进场时间开始计算,完成日期以甲方各阶段施工任务单为准;
2、 本工程总工期为________个日历天,塔楼基础垫层至±0.000施工完成工期为______个日历天,塔楼基础垫层开始至主体封顶为______个日历天;地下车库基础垫层至车库顶板结构完成时间为______个日历天。以上工期若遇下雨、停电等因素影响均不做调整。
四、管理目标
1、 质量目标:按照国家规范验收优良,达到项目部要求的质量标准,每栋住宅楼
必须达到结构优质工程。班组进场先按样板间施工一层,如样板间施工质量不符合甲方要求,乙方应主动退场;
2、 安全目标:死亡事故为零,同时达到项目部要求的安全标准;
3、 文明施工目标:项目部实行文明施工“常态化”管理,现场随时保持整洁、干净,上级部门检查时场容场貌能得到好评。本工程确保达到“成都市标准化施工现场”。含施工作业面三层以下达到“四干净”,即“墙面净”、“地面干净”、“天棚干净”、“飘板干净”。
五、工作内容(以下工作内容除注明外均包含在单价中)
1、基础砖胎膜砌筑和抹灰(抹灰含立面防水保护层砂浆);
2、主楼及地下室砌体工程;
3、现场材料的水平垂直运输及多次转运工作,砂浆拌制、砖湿润发水等;
4、现场文明施工及室内余料收捡、清洁卫生等工作(产生的建渣清运下楼);
5、周转材料、移动脚手架、钢管、架板等砖工用材料到现场配合下车;砖工组所有使用材料必须在项目部材料室领用;
6、配合工长施放主体零星构件主轴线,负责主轴线外的控制线及边线放线,配合工长抄平(放线不少于2人,抄平1人);
7、配合安装预留墙上孔洞及管洞,管线预埋等工作;
8、搅拌台清扫及搅拌机每天清洗干净;
9、配合甲方现场文明施工需要打扫楼层卫生及堆码现场材料;
10、砌筑工程用的斗车、运砖平板车、铲子、灰桶、广线、清扫卫生用的扫把等乙方自理。
六、人工费及发放
1、定价原则
甲乙双方协商签订合同后,将人工总价分解如下:
基本价:80%.质量:5%,安全:5%,文明施工:5%,进度:5%;
2、人工单价
2.1、基础砖胎膜砌砖:160元/m3;
2.2、基础砖胎膜抹灰:7.5元/m2(包括卷阴阳角R在内);
2.3、主体砌砖(包括所有室内外砌筑工程、线条、装饰柱等)综合单价140元/m3;其中基本价:112元/m3,质量7元/m3,安全7元/m3,进度7元/m3,文明施工7元/m3,若施工过程中,质量、安全、进度、文明施工全部达到项目部要求且经质监站验收达到优质结构后,项目部再奖励5.00元/m3;
2.4、计时工:技工:150元/天,普工:90元/天;
2.5、开方单时由项目部各分管工长开具工程量清单,质量员、安全员、材料员、内业、文明施工工长、责任工长签字认可;
3、付款条件及方式
3.1、甲方支付乙方审定产值的80%。
3.2、工资当月结算,开具方单后20日内支付人工费;
3.3、施工完毕办理劳务结算后二个月内甲方支付乙方剩余人工费。
七、 质量安全事故处理
1、若发生质量事故,乙方应无条件配合甲方进行补救处理,并应赔偿甲方相应直接损失,同时甲方有权视情节严重处以乙方5000~50000元罚款;
2、若发生安全事故,费用以20000元为标准,20000元以下班组自行负责;20000元以上(超出部分)按比例负责,乙方负责20000元以上(超出部分)的30%,剩余70%按安全事故划分责任,甲乙双方共同承担;
3、若因班组违章操作或不服从项目部管理造成质量安全事故的以及给其他班组人员造成的伤害损失,一切责任由乙方自行承担,甲方保留追加罚款的权利。
八、违约和争议
1、保证金
本合同签订后5日内,乙方需向甲方缴纳 20000 元违约保证金。本工程施工过程中,若乙方出现质量、安全、进度、文明施工等方面的违约情况,甲方有权利在保证金中扣除相应的罚款。砌体完成检查后无息退还 20000 元。若乙方提前退场,未到退还条件的保证金不再退还。
2、违约
2.1、乙方不按合同约定履行义务,应当承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失,乙方提前退场,人工费按实际完成量的50%进行结算;
2.2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务,应当承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的损失。当发生下列情况时,乙方应根据本合同约定承担违约责任。
2.2.1、乙方原因不能按照本合同约定的工期或甲方、监理同意的工期完成施工任务;
2.2.2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准。
3、乙方违约后,甲方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
4、因乙方原因无法满足承诺的塔楼及地下车库工期要求,甲方将按5000元每天计取乙方违约金,并在保证金中扣除。
九、 甲乙双方责任和权利
1、甲方人员及设备
1.1、甲方现场设责任工长、分项工长、质量员、安全员、材料主管、治安员对乙方施工和治安消防进行管理;
1.2、甲方提供施工所需的垂直运输机械,现场照明设施,乙方所需的办公、生活设施,以及施工所用材料,但不包括合同约定的乙方须自备的机械及材料;
1.3、甲方提供建施图纸1套及相关变更单。
2、乙方的人员及设备
2.1、乙方负责人为 李进 ,电话 ___________,现场负责人: ___________ ,电话号码 ___________,统筹负责合同规定的现场一切事务;
2.2、乙方应配置如下管理人员:主管1人,乙方工作人员必须保持24小时通讯畅通,如有事必须提前书面向责任工长请假;甲方有权要求乙方更换管理人员,并有权对其失职行为进行处罚;
2.3、乙方应根据甲方要求配备足够的工人以满足施工进度的要求。
3、甲方责任和权利
3.1、乙方未按照双方约定的工期完成施工任务或操作人员数量及能力不能满足施工进度要求,甲方有权利要求乙方退场。
4、乙方责任和权利
4.1、遵守有关法律、法规和规章制度,乙方在施工过程中如违反国家有关法律、法规和规章制度,乙方自行承担法律责任,并承担由此给甲方造成的一切损失;
4.2、切实履行本合同中规定的乙方有关权利和责任,按本合同要求及施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单、施工方案、甲方和监理的指令及验收规范进行施工。如乙方未按照双方约定的工期完成施工任务或操作人员数量及能力不能满足施工进度要求,甲方有权利要求乙方退场,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方的相关损失;
4.3、必须保证足够的作业人员,在约定的期限内完成主体施工,工程质量一次性验收合格,文明施工按照甲方规定,达到文明施工标准。
十、管理制度
1、入场教育制度
1.1、班组入场后由项目部进行入场三级教育、安全技术交底及岗前培训,所有工人必须参加并签到,不得缺席,缺席一人罚款50元;
1.2、项目部每月组织一至两次民工技校培训课程,班组所有人员必须参加并签到,不得缺席,缺席一人罚款50元。
2、进出场管理制度
2.1、工人接受入场教育后在治安员处办理工作证(工作证按照工种进行分色管理),工人日常上班凭工作证进出施工现场,不佩戴工作证保卫可拒绝工人进入;
2.2、项目部保卫每日登记工人进出场时间,劳资员随时进行抽查,作为每月人工费结算的依据;
2.3、工人退场时应接受项目部保卫例行检查,如行李、车辆等。
3、例会制度
3.1、每月底项目部组织一次综合大检查,班组负责人及合同约定的主要管理人员必须参加并做好记录,缺席一次罚款200元/人,迟到罚款100元/次;
3.2、每周四下午4点项目部组织工程例会,班组现场负责人及合同约定的主要管理人员必须参加并做好记录,缺席一次罚款200元/人,迟到罚款100元/次。
十一、 安全要求
1、严格遵守现场各项安全管理制度;
2、严格遵守施工安全要求,进场安全教育;
3、不得酒后上班,不得穿高跟鞋上班,每发现一人一次罚款50元~200元;
4、高处作业必须栓好安全带,每发现一次不按规定栓安全带者,处以100元罚款;
5、不得从高处往下抛掷物体,发现一次,罚款200元;
6、必须按规定在承重平台上的材料,不得超重,若是因班组原因造成安全事故的(含未遂)罚款1000~20__元;
7、严禁使用未满18岁的未成年人或55岁以上的老人,每发现1人处以1000元罚金;
8、凡进场人员必须严格佩戴安全帽,凡发现1人未戴安全帽的罚款50元/人;
9、临边作业未系安全带的人员罚款100元/人;
10、乙方施工人员未按甲方管理人员要求作业,造成安全事故的,责任由乙方自行承担,并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失;
11、乙方施工人员因违反国家法律,突发疾病造成人身伤害的,相关责任由乙方自行承担。
十二、质量要求:
1、要求班组认真熟悉图纸,认真放线,检查之后交工长再检查;凡出现门窗洞口做错,对班组罚款100元/个,返工由班组自行处理;
2、班组不配合放线、抄平,处以200元/次;
3、房间尺寸搞错、墙做错,对班组罚款200元/次,返工损失由班组自行承担;
4、马牙搓不吊线、不封堵,对班组罚款50元/处;
5、干砖上墙或未润透的干砖上墙,对班组罚款50元/处;
6、做砖无水平线、垂直墙线罚款50/处;
7、砖墙后塞口大小2米以上无三角形混凝土垫块罚款20元/处;
8、构造柱脚子在支模之前未清理干净的,对班组罚款50元/处;
9、每层楼施工完毕之后应进行卫生清理,不及时清理的对班组罚款200元/层;
10、做砖灰缝控制在10-12mm左右,凡发现有一处大于15mm以上的罚款50元/处;
11、每天的搅拌台,道路由班组自行清理干净,发现未清理干净的对班组进行200元/次的罚款;
12、每层砖做好之后,不得余钢筋、砂浆、砖等材料;施工完毕之后班组应对楼层房间还剩余的材料进行清理,如不及时清理罚款200元/层;
13、构造柱、过梁支模后,特别是过梁,每层混凝土浇筑之前由管理人员进行检查之后再浇筑,如遇浇筑之后发现无钢筋的情况,对管理人员罚款100元/次,对班组罚款200元/次;
14、构造柱支模未吊线检查之后就浇筑混凝土,混凝土浇筑之后发现垂直度偏差1cm以上,构件尺寸偏差太大,对班组罚款50元/次;
15、构造柱混凝土拆模后发现1处狗洞或麻面大于20cm的罚款100元/处;
16、墙顶斜砖及40cm以上的砖墙后塞口要求班组至少一个星期以后封堵,如班组提前封堵的,对班组罚款100元/处;
17、必须保证足够的施工人员,服从项目部施工总进度要求,若因班组原因导致出现下道工序停工情况,按停工班组总人数生活费的50%予以处罚;
18、节假日及农忙期间,必须保证工程进度要求的施工人数,服从项目部管理,否则按当月方单的30%予以处罚;
19、现场管理人员针对施工具体情况,有权对班组施工工序做出合理安排,班组必须无条件服从。
十三、文明施工
1、严格做好各楼层工作面材料清理工作,堆码整齐,做到工完料尽场地清,浇筑前工长、材料员及班组长联合检查;
2、严格做好搅拌台材料清理工作,堆码整齐,随时做到场地干净清爽;
3、严格做好各走道及施工电梯入口处卫生清理工作,做到随时干净清爽;
4、上级部门检查验收参观需清材料、打扫卫生,如因班组人员不足、不配合或因两个班组有争论达不成一致等原因,项目部派人清理,产生的费用在各班组内分摊。
十四. 方单报审与人工费发放流程
1、 方单报审流程
1.1、每月20日由班组负责人提请质量员现场验收(拆模并将材料清运完后按分户验收标准检查开间、层高、外墙垂直度)→填写结算申请表→分项工长签字→质量员签字→安全员签字→材料主管签字→内业主管签字→责任工长审核→项目经理审批→责任工长开方单→发放人工费;
1.2、各流程管理人员写明奖惩,附依据及原始资料(施工任务单及罚款单,格式详附件);
1.3、混凝土浇筑前材料清理干净→混凝土拆模后7天内楼层材料转运完毕。
2、 人工费发放流程
班组负责人编制工人工资表,工资表总量应和方单匹配,落实到人头→该工资表由治安员审核,检查是否与入场教育签字表匹配→责任工长审核,检查是否与培训记录匹配→项目经理组织或指定人员将班组人员召集后发放工资,班组到场人员必须达到2/3,发放时工人每人按手指印,然后发放工资(必须留影像资料交甲方内业存档)。
十五、 其它协议事项
1、本合同生效起至合同终止,人工单价不作调整,乙方承诺自行做好人力资源的组织安排,并自行承担人工费涨价的调价风险;
2、因本工程面积大,工期紧,需跨越20__年和20__年两个春节,为保证按期完成施工任务,乙方承诺春节前施工至农历腊月25日,春节后农历正月初10起主楼施工人员达到正常水平的70%,正月初18起达到正常水平,否则愿意支付甲方每人每天100元违约金;
3、因本工程人工费采用现金支付,本单价中包含1.5%取现费用;
4、现场因非乙方原因连续停工超过30天,乙方有权向甲方索赔生活费及相应损失(其余工期延误,只计工期不计费用);
5、乙方须按照要求配合甲方办理民工权益双卡,每天上下班工人必须刷卡,以保护民工合法权益。
十六 、合同解除
1、甲乙双方协商一致,可以解除合同;
2、当乙方将承包的全部或部分单体工程转包给他人,或肢解后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同;
3、如果乙方在合同执行中严重违反国家有关规定或本合同约定的条款,并经书面要求改正后,7天内仍无实质性改进的,甲方有权单方解除合同;
4、甲方根据市场需要,工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时,甲方有权提出解除合同;
5、一方依照合同约定提出要求解除合同时,应以书面形式向对方发出解除合同通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除,对解除合同有争议的,按本合同有关的约定处理;
6、因乙方原因引起合同解除时,乙方除负责承担甲方的所有损失赔偿外,还须向甲方支付结算价款10%的违约金;
7、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地,乙方未完善移交手续擅自撤场的,应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件,已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后进行结算。
十七、合同生效与终止
1、本补充合同自双方签订之日起生效。
2、除正常质量保修外,甲乙双方履行合同文件的全部义务,乙方向甲方交付经验收合格的主体工程,工程结算款支付完毕,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,乙方应当履行通知、协助、保密等义务。
十八、合同份数
本合同一式肆份(每份合同均需加盖甲方齐缝章),甲方叁份,乙方壹份。每份均有同等效力。
未尽事宜,双方另行协商解决。
(以下无正文)
甲方(公章): 乙方(指印):
法定代表人: 负责人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日
签订地点:
发包人:(简称甲方)
承包人: (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。
第一条:劳务工程分包概况
1、工程名称:工程
2、工程地点:
3、劳务分包工程承包范围及内容:
①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(振动棒、锤子、铁铲、斗车、夜间照明工具、养护(冲洗)用软水管等)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。
②、本工程的桩、地梁及主体和屋面的所有砼工作。
第二条:劳务分包合同价款及工作内容
1、劳务分包价:
①、桩、地梁等基础砼单价 元/m3(其中乙方自备工具费 元/m3、补烂 元/m3、清扫 元/m3、浇筑砼 元/m3、因其它原因未及时满足
②、所有地梁桩未浇的范围现浇层梁、板、柱、剪力墙、二次结构、零星等楼面砼单价 7.00 元/m2(其中乙方自备工具费 / 元/m2、补烂 / 元/m2、清扫元/m2、浇筑砼元/m2、因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费 / 元/m2)。5号宿舍楼外公路砼按25元/m3,不含振动梁。
备注:1、本单价中已包括:各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。2、若某层需要乙方安拆砼泵机(管)在原综合单价基础上增加0.50元/m2(由现场工长及项目经理签字确认后才增加)。
2、结算方式:
①、桩、地梁等基础砼按实际完成砼体积计算。
②、所有现浇层梁、板、柱、剪力墙、零星等楼面砼按建筑面积计算。
3、工作内容:
①、所有现浇层、基础、梁、板、柱、剪力墙等砼的筑捣固及找平压实(不少于两遍)且压纹顺直、楼面平整度必须达到楼面验收优良(观感评分“好”、不用砂浆找平、天棚达到不抹灰质量要求)标准、厨卫间达到可直接做防水层的要求;包括模板的冲洗、润湿、砼泵机(管)安装拆除清理维护、施工逢清理、混凝土试压件的制作与养护及成品保护(包括成品钢筋)、架空跳板、架板的搭设、拆除等相关工作;基础基坑(槽)底的清理及抽水工作。
②、养护、保护材料的保管和回收,施工中和完工后的楼面清扫(特别是落地砼的及时清理回收)、柱脚堵塞、打毛、补烂。
③、三级配电箱以后的开关箱、电缆、电线等用电设施由乙方提供。乙方所提供的机械(具)保养维修和操作,保证正常运转。
④、砼损耗率控制在0.5%以内,扎吊模钢丝网。
第三条:工期
本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。
1、开工日期:本劳务分包工程拟定于 开工(具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准);
2、完工日期:本劳务工程定于年月日完成,具备竣工验收条件;
3、合同工期总日历天数:
4、乙方必须确保进场劳动力数量充足,在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划(含月进度计划)不能按期完成,甲方按照 200.00 元/天对乙方处以违约罚金,乙方必须积极调配劳动力以满足要求:乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若总工期拖延,甲方将按 500.00 元/天乙方处违约罚金;对于非乙方造成的工期延误,乙方应在事件发生三日内书面报告甲方,建设单位及甲方认可后,工期可顺延。
5、合同履行期间,如乙方工程进度确实无法满足甲方要求,甲方有权单方终止合同、乙方必须无条件及时退场,并且乙方同意甲方按已完合格工程量的80%结算。
第四条:工程质量与检验
1、本劳务分包工程质量标准为:;工程质量的具体验收标准: 主体结构达到清水混凝土质量标准,无吊顶房间天棚、地下室混凝土结构达到不抹灰标准 。若达不到清水混凝土质量标准,上述部位的天棚、砼墙面因此而发生剔凿、抹灰时,乙方承担混凝土墙面剔凿、抹灰的全部费用(含材料费)。
2、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准,若因工程质量达不到甲方要求,造成返修、返工或其他损失,乙方必须承担所有费用。
3、施工过程中,甲方按规定进行检查,凡因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到本合同约定的质量等级,甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工,乙方同意接受直至达到合同约定验收标准,并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改,在质量检查中每发生一次不合格,则甲方将按 200.00 元/次 对乙方处违约罚金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工,所发生的费用均由乙方承担,同时,以防应承担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应处罚。
4、本劳务分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后,分包方应进
5、合同履行期间,如乙方施工质量确实无法满足甲方要求,甲方有权单方终止合同、乙方必须无条件及时退场,并且乙方同意甲方按已完合格工程量的70%结算。
第五条:付款方式
1、本工程无工程预付款。
2、支付比例:每月30号为过程结算办理时间,过程结算办理完毕后,次月10号至15号内支付已办过程结算额的 80 %,工程主体结构封顶完毕20天后付到完成工程量的 90 %,二次结构完毕后付到完成工程量的 95 %,余额待工程竣工验收后最终结算办理完毕 60 日内付清。
第六条:履约保证金
乙方应向甲方提供履约担保(现金保证金),保证金金额为: 5000.00 元/栋,于本合同签订后两日内打入甲方指定帐号(以甲方财务科的凭证为依据)。履约保证金根据乙方项目负责人到位率(施工期间每月不少于26天)、工期、质量、安全、文明施工进行分解,乙方项目经理到位率占 20 %、工期占 20 %、质量占 20 %、安全占 20 %、文明施工占 20 %。履约保证金于主体验收时退还50%,如乙方达不到以上各项要求,甲方有权在办理最终结算时依据合同扣除相应的履约保证金,于办理完分包最终结算后一个月内无息退还核减后的履约保证金。
第七条:工程结算
1、乙方应按完成的实际工程量与甲方核实、确认工作量。以建筑面积计算,但不含钢结构面积,包含钢结构基础梁砼工作内容。
2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按本合同相关规定执行。
3、进度结算程序:乙方进度计划完成工作内容后,由甲方主管工长开出已完工程量清单,经项目质检、安全、材料人员在两天内评价签字,经甲方预算员进行工程量的核定,并依据评价结论和本合同规定办理结算交项目经理签字,于 再经领导复核批准后,作为甲方支付工程进度款的唯一依据。
4、所有本合同约定工作内容完工后一周内,乙方向甲方报送工程结算资料,由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后,45天内办理完结算。
第八条:组织保证
1、甲方派项目经理责施工现场的管理。
2、乙方委托作为现场负责人,全权负责履行施工现场乙方的管理职能。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场,不得擅自离开,每擅
3、如果甲方有充分理由认为乙方现场负责人不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务,甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场负责人。
第九条:双方职责
1、甲方职责:
①、甲方按时提供施工图纸,及时提供施工现场所需材料、设备等,进行技术、质量、安全、进度的文字交底,对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。
②、负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。
③、检查隐蔽工程,办理各项签证及工程验收结算工作。
④、按合同规定向乙方支付工程款。
⑤、甲方根据现场实际有权调整乙方承包的工作内容。
二、乙方职责
①、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同,按甲方要求组织合格的作业人员进场,不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同,选派其他施工队伍进场施工,且乙方须承担本合同总额的 的违约责任。
②、服从甲方的指挥,遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各
③、严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。
④、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。
⑤、乙方根据工程进度需求及甲方要求,及时组织人员进场和退场,无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等,并且同意自行承担全部责任且不索赔任何费用。若乙方质量、进度、安全无法达到甲方要求,甲方有权终止合同。无论任何原因中途退场,按已完工程量的80%结算工程款。
第十条:安全文明施工标准
1、本工程必须获得(合同单价中已包含达到此标准所需的费用建筑面积 0.50 元/m2),若达不到要求该款不计取,同时甲方有权将乙方清退出场,所造成的损失均由乙方承担。施工现场各专业工种的管理均按照 重庆市标准化 工地要求进行管理,乙方必须服从和执行。
2、劳务分包均要做到工完、料净、场清,并随时保持清洁。在甲方领导或其他政府有关部门检查工作时,确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到,
第十一条:安全
1、在施工期间,乙方确保按甲方下达的施工安全技术交底执行,严禁违章操作,以确保安全施工;同时须按照甲方要求和重庆市标化工地要求完成现场各种安全设施的搭建和防护,并做好标识。如因防护设施未到位、不完善而导致的伤亡事故,责任均由乙方承担(赔偿费用和伤亡指标),甲方并不因此承担责任。
2、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患(甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成),并影响了安全文明标化工地的评定,甲方除了按元/次对乙方进行不执行指令的处罚外,还要进行未达标的处罚,此违约罚金直接从乙方工程进度款中扣除。凡因乙方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任及损失均由乙方承担。
3、乙方应为进场施工人员配置齐全安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品,并且统一工人服装。
4、乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求,甲方在安全巡视检查中,每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求,按照相关规定处罚违约金,并直接在工程进度款中予以扣除。
5、在施工中乙方应杜绝死亡及重伤事故的发生,乙方在未遵守项目各种安全规章制度、规程或本合同相关规定下发生的安全事故费用,包括工程实体、临时
6、签订本合同时必须签订安全施工合同;其他安全规定详见安全合同。
第十二条:机械设备、工具及劳保用品
1、甲方仅提供
2、乙方提供的中小型设备以及小型工器具应满足国家、行业相关规定,否则甲方有权拒绝该机械设备在现场使用。
3、劳务作业人员须统一着装,工作服、安全带、安全帽(须按发包人确定品牌、颜色)、绝缘靴及特种作业人员的保护用品均由乙方提供。
第十三条:临时设施
生活用临建及水电设施,若有损坏,乙方按原价赔偿。
第十四条:冬雨季及高温施工
完成冬雨季及高温施工措施所发生的人工费用已包含在总价内。
第十五条:环境保护与职业健康安全教育
1、乙方在进场前必须接受甲方的入场教育。
2、乙方在施工过程中应严格遵守有关环境保护的相关条例和施工扬尘综合治理办法,最大限度的控制扰民和民扰问题;如果乙方在 重庆市 规定
3、乙方在施工过程中应控制粉尘污染,如被政府有关部门警告,则按元/次处罚违约金;如果政府部门有罚款,由乙方全部承担。
4、乙方应保持生活区的清洁卫生环境,严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾,禁止随地大小便,一切污物都应排放到指定地点;建筑材料禁止带入生活区。
第十六条:合同内容的变更与解除
1、乙方不能满足工期、质量或业主(甲方)对承包范围有调整(变更),甲方有权调整合同承包的内容,乙方无权要求任何补偿,并继续完成履行其余合同内容。
2、甲方认为有必要时,以书面函件通知乙方,自乙方收到函件之日起,本合同解除;甲方根据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后,支付乙方剩余工程款。
3、合同终止后,乙方应立即退场,妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,并按本合同约定同甲方办理已完工程结算手续。
第十七条:违约责任
1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面
2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象,否则后果自负,且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付 1000.00元违约金。
3、乙方必须确保工程连续施工,不得因甲方付款不到位、资金、设备、材料、劳务力等任何原因,未经甲方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等,否则视为乙方违约。甲方另行安排其他分包单位进场,乙方同意甲方对已完工程不支付工程价款,作为乙方向甲方承担的违约责任。
4、乙方履行合同中有任何形式的违约,除按合同约定向甲方支付违约金外,给甲方造成损失的,还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失,包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。违约金及损失赔偿甲方有权随时从乙方的工程款中直接扣除,并无需事先通知乙方或征得乙方同意。
第十八条:争议的解决
双方发生争议时,可以通过友好协商解决纠纷;协商或调解不成提起诉讼的,由合同签订地人民法院管辖。
双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
1、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2、调解要求停止合同工作,且为双方接受;
3、法院要求停止合同工作。
第十九条:合同生效及失效
本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。 本合同一式叁份,甲方执 两 份,乙方执 壹 份。
本合同在全部工程款支付完成,自动失效。
甲方(公章): 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 现场代班人:
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
甲方:四川省巴中市正通劳务有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工制作和支拆模板项目协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:全球家具建材二期工程。
工程地点:新繁镇。
构成合同文件
1.建设工程劳务合同
2.施工图纸
3.施工规范、技术交底
第二条 承包范围和内容
1.承包范围:①、按图纸施工所有制作模板和支拆模板内容及相关技术交底、施工技术规范、验收规范中规定的工序内容。含旅工图纸、设计变更均属于乙方承包范围旌工图纸及修改图所包含的建筑主体结构,包含从基础垫层开始的模板工程、及墙体柱与顶板的模板
工程等所有的模板工程。
②、甲方提供模板、木方、钢管、扣件和大型台锯。乙方负责配备支模所需要的铁丝和铁钉安全带及相关辅材料和电锯片,确保安全施工。
2.承包内容:
(1)、包工、包制作和支拆模板所需要的工具、包安全、包质量、包文明施工、包进度。 ,
(2)、甲方除只提供垂直运输机械、模板、木方外,其余工具、电线、安全带、劳保用品等均由乙方负责。
(3)、木模的制作、加工、支拆模板、清理、刷脱模剂、场内运输、使用前后的堆码整齐、铁钉的拔除。模板支撑体系的搭设和拆除、木工棚的搭设拆除、机械设备运输、安装、就位等与木工工作相应的配套工程(注:脱模剂、铁钉、铁丝、等辅材、由乙方提供)。
(4)、模板、木方、钢管、扣件进场的卸车及按要求在指定地点位置堆码整齐。
(5)、工完场清工作:自身班组旌工所产生的施工现场内的垃圾要日产日清,按照甲方指定地点堆放,‘旌工完毕后现场材料的清理、整齐堆放等。
(6)、其他工程旅工所必需的一切辅助工作,如预留洞的埋设和封堵等工作。
(7)、木工棚的清理工作,加工好的模板成品要放整齐,模板拆除时严禁野蛮施工破坏模板,使用过的模板进场前的挑选和清理、场内运输工作、加工过程不得浪费。
(8)、楼层中所支设的模板的材料及余料由乙方即时清理到甲方指定的地点堆放(所有木材不再使用时要将木材上的铁钉拔除干净)。如没有按甲方要求清理,甲方相关人员有权对乙方进行处罚。
(9)、砼浇筑时乙方要安排专人看模。因涨模造成砼的浪费和污染,由乙方负责清理,并负责浪费的砼的费用。
(10)、甲方提供标高和控制线。钢筋及砼中的预埋件、套管、预留洞(相关安装专业的除外)由乙方完成。
(11)、在木工大量退场和抹灰工作开始前,木工班组与瓦工班组做好工序验收交接工作,对诸如因木工原因引起的砼打凿、剔除等工作量由木工应在不影响工期的前提下在甲方规定的时间整改完毕。每检验批或分项工程完成,均要进行自检和交接检,并填写《施工自检、交接记录》和检验批验收记录,报甲方质安部验收,此记录单将是你方完成合格工程量的依据,决算时若部分工程量没有相应验收、交接记录,则此部分工程量费用从总承包价中扣除。
(12)、乙方负责木模翻样,向甲方提供模板拼装方案。甲方按翻样模板数提供模板及木方,浪费超出部分乙方自理或由甲方代为购买,从乙方工程款中扣除。
(13)、旌工结束后负责内架钢管、扣件的拆除、分类、清理、上车。
(14)、乙方所用的扣件的损坏率不能超过3.0%,如超过按超过的实际数目乘以目前单价从工程款中扣除,扣件交给乙方时,由乙方签字领用,归还时乙方负责清理交给甲方,否则按甲方清点数量为准。
3、注意事项:
(1)、甲方只提供模板、木方、钢管、扣件,其余工程所需的所有材料(如:铁钉、铁丝、粘胶带、脱模剂等)乙方自备。乙方需甲方提供的材料乙方必须提前3天提供材料计划,经甲方核实后方能进场。如因材料计划耽搁工期,甲方概不负责。
(2)、每一流水工作段模板安装完毕后乙方必须自检,自检后提供平板的平整度、梁的尺寸偏差及柱子垂直度的检查表交由甲方确认、存档,甲方验收合格后再报监理验收。如乙方未提供检查表或甲方验收未通过,甲方有权拒绝报监,延误工期乙方负责。
(3)、因木工原因引起的质量、安全事故,如漏浆、跑模、爆模等由乙方除了安排人员无偿进行修补处理外还要接受甲方的罚款和赔偿甲方的损失。
(4)、本工程周转材料(模板、木方、钢管、扣件等)由甲供进场后移交给乙方验收保管,并对乙方实行限额用料即超出限额用料量无论何种原因甲方将按市场价格的1.5倍罚款从乙方的工程款中扣除。
(5)、对旌工工艺及施工程序的安排乙方必须服从,如有异议,乙方不得擅自强行操作,如有违者甲方有权予以重罚。
(6)、木方、模板、脚手支撑钢管等周转材料未经甲方项目经理同意,乙方不得随意切割,否则甲方有权对乙方加倍重罚,罚款从工程款中扣除。
第三条 合同工期
开工日期:20xx年6月14日
竣工日期:具体以甲方旌工中的工期要求为准;
第四条 质量标准
达到围家现行工程施工质量验收标准和相关规范,保证一次性验收合格,争创市优。
第五条 合同价款 .
本合同价款框架模板制作和支拆模板所有工序为26元/㎡,以图纸内粘贴混凝土面计算一次性包死,制作和支拆模板内容的建筑垃圾清理。不做任何调整。
1.本单价按施工要求制作和支拆模板,制作和支拆模板不分大面积与零星,不分规格,均为综合单价。
2.乙方的工作范围、合同单价包含履约过程中各种零星用工,在履约过程中,无论出现何种情况,乙方不得要求甲方支付计时工或零星用工费用。
3.乙方与钢筋、砖工、砼、水电班等班组的配合费用和因配合而对乙方的影响,在合同单价中均已经考虑。
4.拆完构造柱后,清除墙面海绵条由乙方负责完善,费用已经综合考虑在合同单价内,此费不计量,乙方不得因修补向甲方提供补偿费用。
5.支模部位,均按照甲方要求的技术交底规范及现行施工、验收规范施工。
6.自己范围内的建筑垃圾的清理已包含在综合单价中,乙方应及时清理。
第六条 权利和义务
1.甲方权利与义务
1.1施工方案审核、设计变更、施工技术标准变更、施工工艺及技术核定、材料变更、已完工程量审核确认。
1.2为工程提供具备旌工条件的旌工场地。
1.3代乙方办理施工所需的各种证件、手续,费用由乙方承担。
1.4提供民工宿舍。
1.5办理工程进度计量、进度款支付、竣工结算与支付。
1.6要求乙方撤换由其派遣或雇佣的工作不能胜任或玩忽职守的人员。
1.7对乙方专职安全员进行安全培训教育。
2.乙方权利与义务
2.1开工前熟悉图纸、施工方案,根据图纸设计要求、甲方施工方案做好施工准备工作。
2.2每周前报送下周工程进度计划及本周已完成工程量统计。
2.3承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求,符合相关规范及部门的要求,落实工作措旌并有专人负责,施工期间产生的相关风险及损失由乙方自行承担全部责任。
2.4已完工程成品的保护由乙方按照相关标准、规范及技术规程的要求负责保护并自行承担费用。
2.5电每三层一个配电箱,夜间照明灯具及电缆由乙方负责,其余活动箱及临时照明用手把灯等均由乙方自行自带,费用乙方承担。
2.6负责属于自己范围内的建筑垃圾清理下楼后由甲方指定位置进行堆放。装卸费用由乙方承担。如无人清理,甲方将直接指派工人清理,费用甲方将另加20%管理费用,从进度款中扣除。
2.7乙方积极配合甲方办理进入现场施工人员暂住证、胸卡等各种证件,费用乙方承担。
2.8进入现场操作人员乙方须认真核实其身份,保证其政治素质好、身体健康和达到要求的技术水平,未成年及超过55周岁不得进入旌工现场。
2.9合同签订后,人员进场前,将施工人员花名册后附身份证复印件及工人联合签名(加按手印)的委托领款协议书交送甲方,分若干小组的,花名册要以小组长为首单独~份,人员花名册及身份证须保证和进场人员相符,否则甲方有权令无证人员撤离现场。
第七条 合同价款、调整与竣工结算
1.支模展开M2一次包死不计取任何零工,如甲方指派合同以外的零星用工及洽商变更乙方必须无条件复重,并双方按四川省20xx.定额人工工日计算不调整,不再计取其他费用。
2.现场签证应在当天内由现场管理人员初步签字确认,并次日内交由甲方经营部,过期将不予审核,结算时不予考虑。 .
3.工程量确认
4.1乙方每月向甲方报送当月已完工程量报告(含统计表、职工工资表及产值表)。乙方应按时参加审核并提供所需一切详细资料和必要协助,若乙方不按时及配合甲方审核,将按照甲方计算结果给予支付。审核完毕乙方签字确认作为当月进度支付依据。
5.劳务款支付
5.1每月支付上月己确认验收合格工程量总额的75%,工程竣工验收合格后35日内再支付总额的25%。
5.2每月上报已完工程量时,必须同时上报工人工资表(分清专业班组),否则甲方不予支付本月劳务款。
5.3甲方每月按上述约定比例支付乙方劳务费,乙方对工人工资并按时足额发放,以不引起工人争议为原则,若有不足乙方自行筹备资金补齐。如因此导致甲方超比例支付,甲方将按照支付总额10%的管理费收取,从结算中扣除。
6.竣工验收与结算
6.1整体工程竣工后10日内向甲方提交一套完整的竣工结算报告及结算资料。30日内完成竣工结算审核,因提供资料不详或有合理异议,审核时间顺延,结算结果双方签字确认后10日内甲方向乙方支付工程总额
第八条 材料设备
1.对于甲方提供的材料,乙方应在该材料进场时按照规范要求对该材料进行检查验收,因材料不合格乙方有权予以拒收,并要求甲方更换。对甲方提供的材料使用后,工程质量由乙方负责。
2.所有由甲方提供的材料、设备,乙方必须提前4天提供用料计划,如因乙方提供的用料计划未按规定时间报送或数量不准确或自身原因不按要求造成的浪费,造成工程延误或最终材料超支,一切费用由乙方承担。材料按照20xx年定额损耗计算,材料价格按照施工期间最高价格计算,从结算款中扣除。节约甲方按照总额的30%奖励乙方。
3.乙方进场后应与甲方材料部门约定1—2个领料人(报送书面形式确认),作为双方认可领料人。
4.乙方节约旖工用水电,甲方按照实际节约总价的30%奖励乙方。浪费部分按实际价格乙方承担。
5.甲方提供的机械乙方要按照使用说明定期进行保养、维修,出现使用问题或零配件损坏由乙方出资维修:公用的费用按施工面积均摊,属自己施工范围内的由使用者承担。
第九条 其他
1.乙方派驻现场管理人员
姓名:职务:施工组长
姓名: 职务:技本员
乙方承诺并保证; ·
1.1施工班长专职于本工程项目的施工管理。
1.2施工班长必须参加甲方要求的施工会议。
1.3甲方有权要求更换不称职的施工班长和职工。
1.4施工班长不能无故脱离岗位,或不参加甲方组织的各种会
议,否则按照300元每天,100元每次的标准向甲方支付处罚金。
2.乙方在施工现场人员必须统一服装,统一佩戴安全帽,甲方统一提供,如造成民工集体或个人闹事,甲方视情节轻重罚款20xx—20xx0元/人、次,打架斗殴20xx元/次,现场抽烟30—50元/人、次,不戴安全帽30元/人、次,随地大小便1000元/人、次。
3.如乙方未达到安全文明施工或发生了重大人身伤亡事故,则甲方按照合同单价中扣减20元作为违约罚款,其他损失由乙方承担。
4.因工程质量验收未通过所产生的罚款,均由乙方承担。
5.乙方应统筹安排、全面配合其他相关专业旌工,如因乙方无理不听从甲方指挥,除赔偿所影响专业队伍损失外,甲方按20xx元/次处罚。
6.工程竣工验收合格前,乙方应将全部旌工人员、机械设备、剩余材料全部撤离现场,并将其承包范围内的工程清理干净,逾期不拆除、不清理的,甲方有权派人强行拆除撤场、清理,产生费用及经济损失由乙方自行承担。
7.工程移交前,成品保护及维护工作由乙方负责,移交后由甲方负责。乙方不得因双方没有结算完毕或者没有支付劳务款或者有纠纷为由拒绝移交工程影响流水做业,否则视为严重违约。
8.合同工程量做为暂定工程量,因乙方原因进度跟不上甲方要求的,甲方将直接派其他队伍进入合同暂定施工范围施工。
第十条 争议
1.合同履约完自动失效。
2.乙方不管因为任何原因在中途退场的,未验收的部位待验收完毕后结算,未完工、未达到验收标准的对已完成的工程量按合同价款的50%结算。
3.本合同履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不一成的,约定由工地所在地仲裁委员会仲裁。
第十一条 本合同未尽事宜,由双方协商解决,原合同与本协议有冲突的地方以本协议为准,其他按原合同执行。
第十二条 本合同双方签字生效,即视为双方对本工程所有的规范、规程、管理制度、工程量、单价等完全理解与认可,若实际操作中存在有与签订合同不同之处或量化差异,即视为乙方已经综合考虑在单价内。本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
为了明确责任,按质、按量、按期完成生产任务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律和法规,结合生产实际情况经双方协商一致,达成以下条款,共同遵守。
第一条 工程概况
一、 工程名称:合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程
二、 工程地点:北京路和兰州路交口
三、 工程内容:钢筋分项工程
四、 工程质量:合格
第二条 承包形式
钢筋施工采用清包工形式
第三条 合同期限和劳务人数
一、合同期限自20xx年 月 日至合同终止日。
二、根据甲方生产需要,施工期间乙方进场劳务人员不少于30人。
三、乙方经委派至少1名现场施工员,负责指挥本承包内容的施工。
第四条 结算方式
一、按合同补充条款规定计算人工工资和工程费用。
二、在结算过程中,任何一方不得任意压价和抬价。若有争议,必须报请相关部门仲裁。
第五条 付款方式
一 :宿舍楼结构封顶付工程量的70﹪工程款。二号厂房基础完成付工程量的80﹪付工程款。 余款在工程竣工验收后一个月之内付清。
第 六条 双方责任
一、 甲方责任
1、 工程开工之前,甲方负责向乙方进行技术、质量、安全、工期交底,并作场规场纪说明。
2、 甲方无偿提供乙方人员住宿与食堂。
3、 甲方负责及时组织完工工程的验收和结算。
4、 甲方在实测、实量钢筋时,应按验收规范随时抽取检测点确保公平合理。
二、 乙方责任
1、 乙方进场前,必须对本班组人员进行安全生产教育,严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方技术、质量、全等方面的管理和监督,做到完工、场清、料尽。
2、 乙方施工操作人员有权拒绝甲方管理人员的违反安全规程的指挥和调度。
3、 乙方所用工具、劳保用品和交通费用,均由乙方自理,乙方施工员在施工过程中违规操作发生的伤亡事故,查明事故原因由乙方自行造成的,乙方负责解决。
4、 乙方应根据国家质量规范要求,确保合同规定的工程质量。如因乙方责任造成的质量问题、事故和相关损失,由乙方负责返工或赔偿。
5、 乙方须确保质量、工期、确保施工队伍稳定,农忙季节不得减员,影响工程进度的,按延务工期条款处罚。
6、 乙方不得无故怠工、罢工、否则甲方拒付完成的工程款。甲方延期付款造成的停工,由甲方负责并支付乙方劳务人员的生活费用。
7、 乙方不得擅自开商店或食堂。
8、 乙方应确保生活宿舍的卫生,并遵守甲方现场规章制度,做好防火、防盗工作。严禁人员在现场酗酒、打架、斗殴。
9、 甲乙双方本着协商、互利的原则,搞好现场施工配合,甲方指派专业负责人,乙方指定甲方有义务为乙方提供技术服务及复核检查工作。
10、 乙方应服从现场管理人员的安排,对安排有异议,可与甲方项目部及时沟通,若无异议,又不服从甲方管理,则罚款500元/次。
第七条 补充条款
一、 承包方方式及内容:
1.承包方式:包工不包料,数量按工程量一次包死,以后不再作任何调整。单价按现有的市场价格一次性包死,不再调整。
2.承包范围的工作内容:
(1)小规格钢筋(10以下)制作成型,负责场内运输及绑扎
(2)大规格的钢筋(螺纹钢)甲方供应原材料到现场,乙方负责制作、绑扎、场内运输。钢筋的对焊接头(费用已包含)。
(3)乙方负责浇砼时的看钢筋,钢筋因配合工种(木工、水电、架子、民工)的损坏修整。
(4)乙方配合建设单位、监理公司、设计单位、质检站的钢筋检查验收、取样试验。
(5).费用包干:报价含铅丝,钢筋保护层,闪光焊和柱纵钢筋电渣埋弧焊及自配的小型机具用具、钢筋的场内运输(500米以内)及垂直运输。钢筋设备由乙方自备,修理费用由乙方承担。
二、 单价:
(1)合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程钢筋为 650 元/t:包含构造柱、圈梁、过梁、楼梯、等零星钢筋:工程量按图纸设计计算。经双方共同核准认同后为准。
2、此为包死价,甲、乙双方不得以任何理由变动。
三、 合同有效期内,双方应遵守合同条款,不得随意改变合同规定,任何一方要求变更或解除合同,均得提前七天通知对方。达成协议后方可实行,并且由此造成合同一方损失的,应由责任方负责赔偿。
四、 质量标准:优良
(1)严格按照技术交底书要求施工,质量必须符合规范要求。
(2)质量允许偏差:钢筋网±10;
绑扎钢筋骨架长±10,宽、高±5;
受力钢筋排距±5,间距±10;
保护层厚度基础±10,梁柱±5,墙、板±3;
绑扎箍筋、横向钢筋间距±20;
钢筋弯起点位置20;钢筋予埋件位置5;
钢筋必须全数绑扎点。
钢筋搭接长度±20,超过50必须返工。
(3)全数检查,合格率必须在95%以内,每低于1%,罚款每层,同项费用的2%。允许偏差超过规范值2倍以上,必须整改,钢筋工程经业主等外部检查要一次通过,检查不合格的,每次罚款500元。钢筋绑扎完后,乙方先组织自检,合格后通知甲方检查,最后通知监理、业主等外部检查。
6.管理要求:乙方要派一名项目负责,三~五名钢筋班组长到现场管理。甲方负责进度安排,参与班组的任务分配。
7.材料节约:
(1)钢筋数量、长度下料要准确,造成浪费的按价赔偿
(2)钢筋下料头要及时对焊使用。
五、 工期要求
1、 具体工期:乙方应根据甲方现场的要求划分施工段进行流水施工,
2、 因甲方或天气原因造成的乙方工期延误,则乙方工期自动顺延。因乙方自身原因(劳动力不足或内讧)造成的工期延误,则每天罚款500元,由工长开具罚款单,此费用在工程结算时扣除。
3、 如果乙方人员不能满足甲方合理进度要求,甲方有权从元/m2计算,从乙方费用中扣除。外面组织人员施工,工程量按实计算,人工费单价按
第八条: 安全生产协议
甲方将本建筑安装工程劳务分包给乙方施工,为明确双方安全生产责任,确保施工安全,签订本协议望双方共同执行。甲、乙双方须认真贯彻国家、地方和行业主管部门、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策、规定及规章制度,真正做到以人为本、安全第一。建立安全生产管理长效机制,全面提高企业职业健康、环境和安全生产的管理水平。贯彻管生产必须管安全,谁施工谁负责的安全生产管理原则,甲方对施工现场的职业健康、环境保护、安全文明施工负有总责。乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械伤害、中毒等其他事故,双方都有紧急抢救伤员的责任和义务,乙方应协助甲方进行事故调查及善后处理,其责任及经济赔偿执行集团公司文件。
一、 甲方责任:
1、 负责建立、健全项目安全管理体系,设置安全管理组织机构,按规定足额配备专职安全生产管理人员;
2、 在施工前须认真勘察现场,编制安全施工组织设计、专项施工安全方案,编制施工现场安全事故应急预案并组织定期演练;
3、 确保安全生产专项经费的投入。购置满足生产需要的合格的安全防护器材、机具;
4、 施工期间做好安全防护工作,对深基坑、临边防护、临时用电、模板、塔吊、机械设备、脚手架、电动机具等在搭设、安装完毕使用前,会同有关部门进行安全验收后使用,组织定期检查,做到及时维护、维修、保养工作。规范项目所有的安全标志牌、围栏、护栏、五口防护及安全通道等。
5、 负责施工现场的安全检查工作,做到安全隐患及时发现及时督促落实整改,把安全事故消灭在萌芽状态;
6、 在施工期间不得违章指挥,野蛮施工。
7、 负责施工现场的安全生产管理,督查工作。检查、督促、指导乙方做好全员三级安全鉴于与培训工作,坚持先培训后上岗原则,提高全员的安全生产意识。
8、 坚持以人为本、生命至上原则,关心职工身体健康,做好职工食堂、宿舍、施工现场的环境卫生工作;
9、 严格执行各类防火防爆制度,配备消防器材,严格检查、落实执行电焊、气割作业规定的明火审批手续;
10、 督促、检查、教育劳务施工人员遵守各项安全文明生产管理规章制度。
二、乙方责任:
1、 建立健全安全生产管理体系,设置安全生产管理组织机构,配备专、兼职安全生产管理人员;
2、 编制施工现场安全事故应急预案并组织定期演练;
3、 安全生产管理以管理为中心,管理须以班组为基础,安全生产管理工作重心下移,纵向到底,做好全体劳务人员的三级安全教育,提高劳务队伍的安全生产意识和自我保护能力。
4、 教育所属施工人员自觉遵守有关安全生产方面的法律、法规、条例及地方行业主管部门规定及甲方各项安全文明生产管理规章制度。
5、 乙方人员在施工期间须自觉接受甲方职业安全健康、环境和安全生产管理的监督检查,遵守安全生产十不准原则。有权对甲方违章指挥拒绝施工和揭发举报。
6、 乙方人员对施工现场的脚手架等安全防护设施、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、更动,否则擅自拆除、更动所造成的后果由乙方负责。
7、 乙方特种作业人员须持有效证件上岗,持证率须达到100%,严禁无证、不懂电器机械设备人员擅自操作和私拉乱接电线,否则造成后果责任自负。
第九条:附则
一、合同一式伍份,甲、乙双方各执一份,其余份分报有关单位
二、合同经双方签字盖章后生效。
发包单位(甲方)签章: 甲方负责人:
承包单位(乙方)签章: 乙方代表:
班组签字:
本合同签订于: 年 月 日
甲方:(发包人)
乙方:(承包人)
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将逸海华庭1#、2#、3#楼共三栋混凝土工程分包给乙方施工,为确保工程按时、按质、按量顺利完成,经双方友好协商,签订以下协议,供双方共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称:逸海华庭1#、2#、3#楼。
2、工程地点:金江镇文化北路东侧。
3、工程质量标准:优良
4、安全施工标准:重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾,
二、 承包范围
1、本工程以包工不包料方式发包,包安全、包质量、包工期、包文明施工、包工具。
乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工,属本程中±0.000以下及以上的结构施工过程中所有发生的全部砼浇筑及养护。所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
三、 工期
工期自20xx年 月 日开始,至 年 月 日竣工,总工期为 天。由项目部指定部位进行施工。工期进度必须满足甲方项目部要求,遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求,甲方有权委托第三方插入施工,乙方负责支付一切费用。
四、 承包单价
按施工图纸计算:±0.000以下基础部位巳综合包含在建筑面积内,不得另行计
算。承包综合单价为 15 元/m2.(按建筑面积计算)。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、 工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种
工资费用,甲方不另作任何补贴。
特别约定:
1、乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理,保证工期如期完成。
2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划(包含特殊情况下作出的
五、甲、乙双方责任
1、未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式转包本工程,否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料,保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的,从第三天起,甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工,所增加的费用由乙方负责,并按5%的管理费收取。
3、甲方指定施工员分管乙方,乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导,对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者,甲方施工员有权执罚乙方。
4、乙方进场施工时,必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中,对各项工程做好质量技术安全监督,把好质量安全关,发现问题要及时纠正,确保工程正常施工。
5、乙方人员必须要合理用料施工,甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当故意浪费砼料的,造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。
6、乙方因施工技术差,管理不善或人力不足,造成工程质量不合格或达不到进度要求的,甲方有权终止本施工合同,并责令乙方退场,退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款,不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求,甲方有权另外插入人员进行施工,所发生的一切费用由乙方承担。
7、乙方人员因违章造成工伤事故,所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付,甲方并按违约处理,按所发生事故费用的总额的50%处罚。
8、因乙方原因,乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方,不合格不予结算,所造成的损失一切由乙方负责。
六、质量要求
1、乙方工人进场施工,班组长必须亲自带班安排工作,熟悉图纸,精心施工,对工人做好技术交底和安全教育,以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有
2、在施工过程中,必须与其他工种(如水电预埋管)密切跟踪配合。否则,造成的工料损失等费用,由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失,由乙方负责一切费用。
七、文明施工要求
1、所有进场的施工人员,必须到项目部进行登记,并且经过新工人三级教育和考核,考核合格后才准上岗作业,施工过程中必须要遵守各项安全规章制度,进入施工现场必须戴安全帽,不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物,高空作业必须系好安全带,若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故,一切后果由乙方负责。
2、停止使用施工机具后要切断电源,避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆,要爱护好施工机具,需用电器或机械检修时,需由甲方电工人员检查维修无误后,方可使用,否则发生事故的所有费用由乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理,超过半天由甲方派清洁工人清理的,相应的费用由乙方负责支付。
5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物,并派专人打扫宿舍内外卫生,集中垃圾专人收集,不准在宿舍内赌博,爱护公共设施,节约用水、用电,禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。
6、乙方进场的施工人员,甲方提供无偿住宿,统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住,原则上每人一床位,每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方,因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则,每超出一个床位处予每天100元罚款,依次类推。
八、违约责任及处罚
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行,乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工,否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工,否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人,不得在工地或工棚打架闹事。否则,打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用,罚款由乙方支付,严重者送公安机关处理。
4、未经甲方项目经理同意,不得带外来人员到工地住宿,否则,每人每夜罚款100元,所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的,经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的,经发现每人每次罚款100元。
九、工程付款方式
1、本工程无预付款支付,未竣工之前甲方支付乙方价款的方式是以每栋结构封顶按实际完成的工程量实际比值的70%价款支付给予乙方,工人伙食费由乙方自理。其余款项待竣工验收后15天内一次性结清。
2、完成的工程量需经甲乙双方现场人员确认,并经甲方项目经理、施工长、结算员及有关人员签名才能作为支付依据。
3、若当乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收,70%的工程量价款甲方可不给予支付,待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。
4、乙方收到甲方支付的70%工程款后,必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象,甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。
5、工程全部验收合格后,乙方可向甲方提出工程结算,结算表必须经项目经理、施工长和结算员共同签字确认,再送公司财务部审核工程量后,按本合同核定承包结算总额。
6、结算总额=乙方实际完成的工程量*合同单价
十、其它
1、乙方必须与其属下的每位工人在进场三天内签订劳务协议书一式三份,并交甲方一份。进场三天后未签订劳务协议的,甲方一经发现,除勒令乙方限期内补签协议外,可对乙方罚款500元/人。
2、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现,或有事项与实际图纸要求不相符的,经双方共同协商解决。本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,合同自签字之日起生效,待结算款付清后自然失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日
发包方:X公司
承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人将 福建水利电力职业技术学院新校区第一期工程续建项目中的食堂1、公寓1#、2#、3#、4#、5#、7# 楼及北教1#、3#、4#、6#、7#楼和南教楼及体育馆共计14栋楼模板分项工程发包给承包人,双方就施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程承包内容:
承包内容:福建水利电力职业技术学院新校区第一期工程续建项目 模板分项工程,工程图纸内以及变更和答疑、施工方案所有设计砼浇筑(含构造柱、圈梁等零星构件)需要模板的制作、安装、拆除、搬运、对拉螺杆和钢管支撑的材料和人工的安装、搭拆。并按现行规范《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-20xx)及地方政府的相关规定操作。
二、 承包方式:包工包料。
三、 承包具体内容及要求:
承包方承包本工程(除塔吊、施工升降机运输机械外)所有与砼接触部分的模板施工工作。
1、以下内容已综合在承包单价内:模板支撑(使用Φ48*3.2mm标准钢管架的材料、扣件、顶托、人工搭设费用及底层50mm×200mm以上支撑垫板)、模板对拉螺杆、螺杆(成品包干)的制作加工、模板制作、安装、加固;模板支好后清扫干净,所有模板部分的补缝,墙柱的根部预留清扫口,浇水冲洗所有构件的木屑至干净后封堵预留清扫口;所有构件内的扣件、短钢管头、木块必须清理干净后移交下道工序的施工班组;柱、梁、墙、板、门洞过梁等插筋的钻洞打眼与木屑清除,钻洞打眼位置由发包方配合承包方根据图纸定好位置,若位置钻错所造成钢筋工预埋错位由发包方承担承包责任。墙、板、梁、柱预留孔洞;浇捣砼时看模、护模;模板拆除、起钉堆放、整理补孔、涂刷隔离剂(含隔离剂材料);场内运输:完成砼成品的梁板、墙柱上的铁钉、螺杆、塑料管、碎末等杂物清除、因木模固定不好所产生的漏浆清理,爆模砼清理;拆模后楼层材料清理。应根据工程上楼梯是否需要铺砖等控制好楼梯踏步尺寸及休息平台标高尺寸,避免装修时打凿,否则打凿费用由乙方负责。根据设计图纸要求进行墙体拉结筋的钻孔、钻洞。
2、 本合同的模板制安报价应包括零星料具如:铁钉、铁线、锯台、锯片、拖线板插、照明灯具太阳灯及电线、场内运输工具、大小扫把、雨具等施工所需工具的费用;
3、 提供并铺设施工电梯及卸料平台所需的夹板、及孔桩、泥水班、钢筋班组施工现场所需的夹板和方木等材料【生活区床板所需除外】。
4、 模板及支撑等材料投入:根据现场实际情况按公寓1#、3#、5#、7# 楼及南教3#楼共计五栋全投(包括体育馆模板),每栋三套,但必须满足前期食堂1#楼及公寓2#、4#楼工程的赶工要求,柱、墙、梁模要求全新。在周转过程中脱皮、掉角应及时换新板补充。
四、 工程量计算方式及计算依据:
以综合承包范围内木模与砼接触实际面积(平方米数)计算,二次施工构造柱有墙位的构造柱结构尺寸有接触面每边加6cm计算面积。
五、 单价:
1、承包方完成以上模板承包范围内所有工作的模板工程报价 50 元/m2。
2、承包方以上报价已包含了挂靠劳务公司费用,挂靠费用由乙方负责承担2万元(含外架),其余由甲方自行负责(工程款直接转入乙方)、赶工、办理相关证件等相关费用;文明施工、安全措施费;工程款现金支付,不提供发票。
六、质量要求:
1、承包人(乙方)所选用的材料及机具设备必须符合国家质量标准,具有合格证和厂家质量保证书、材质报告等。本工程质量等级按合格要求施工,同时必须符合质量验收标准。夹板要80%以上使用新板,其中柱、墙、梁板模板均为全新模板,且梁板的质量要求须达到不抹灰可直接批涂的要求,不得使用脱皮、掉角的模板,如出现脱皮粘在砼表面上,由乙方清除干净,移交给下道工序施工;
2、模板制作、安装必须按设计图纸和现行施工规范要求施工,工程质量必须达到合格以上等级同时主体结构必须达到甲方与建设单位签订的合同附件10《工程质量实测工作指导》中的要求;
3、浇筑砼时,承包人每台泵机至少派两人进行护模,如浇筑砼时,找不到护模人,每人次罚款200元,每减少一人次护模,每次罚款100元并须立即补足护模人数,否则加倍处罚;
4、如因木模加固不牢固造成爆模、涨模或支撑不牢引起的下沉及缝隙太宽导致漏浆引起蜂窝麻面等,每次视具体情况给予罚款50—100元,并由承包人自行负责凿除及清理和修补至符合要求,修补所需的工料费由承包人负责,严格控制柱、墙模板的垂直度,平整度、梁板的标高截面尺寸、平整度及接缝严密,偏差超过施工规范要求,每处罚款100~500元;
5、为保证砼质量,严格控制拆模时间,在项目部有关人员下达拆模通知后,方可进行拆模,否则不经同意擅自拆模者每次罚款50—500元,并赔偿发包人由此引起的一切损失;
6、承包人安装模板之前应对使用的材料、扣件、钢管进行检查,不得使用不合格或已损坏的材料,否则发生安全、质量问题由承包人负责;
7、模板分项合格的判定标准以建设单位、政府相关部门、监理及市工程质量安全监督的主体工程质量核定为准;
8、承包人的钢管支撑等必须符合施工组织设计要求并达到文明施工要求;
9、承包人所提供的钢管、扣件必须是符合国家及现行市地方合格标准,必须通过市工程质量安全监督站的检查和抽查,且必须向发包人提供正式的材质检验报告或出厂质保书复印件;
10、承包人运到现场的钢管、扣件必须要有足够的强度,能够保证架体或其他加固设施的可靠性;
11、双方约定:若承包人进场的材料经验收,外观质量、使用质量或强度达不到发包人要求,发包人有权通知承包人在限定时间内把不符合要求的材料立即退场,承包人并应马上更换符合验收标准的材料进场,保证工程的进度要求;
七、工期进度要求:
1、承包人必须按发包人施工组织设计及进度计划(包括月、旬、周的进度计划)的工期如期完成,具体安排如下:
1.承包人提供的材料、机具、设备、劳力必须满足现场进度计划要求。
2.计划进度如下:每层 历天。具体以每次发包人安排的计划工期为准,工期日历天数包含放样时间,模板制作均不计算工期。
3、工期按发包人签发的任务书为准。
4、工期奖惩:每提前完成每层结构模板施工计划时间一天,奖 元;每拖延完成每层结构模板施工计划时间一天,罚 元,而且承包人必须在下一次结构模板施工时抢回损失时间。
八、结算与付款办法:
模板双方每月结算一次,承包方必须于当月25日前将本月月底本班组完成的工程量(含计算书)报给发包方审核,下月15日前拨付进度款,进度款支付按承包方已完成工程量的85%的工程款项。每月进度款工作量由发包人现场代表签字确认。模板工程封顶后付至90%,结构验收付至95%,余款5%至内外墙粉刷完一个月内付清。工程款支付计算方法:按当月安装完的工作量平方米数×承包单价×支付比例±奖罚款±其他款项。
九、施工安全、文明、治安及计划生育:
按照项目部的相关管理制度及甲方与建设单位签订的安全生产责任书执行。
十、双方职责:
(一)发包人职责:
1、施工前,施工员必须对承包人班组长进行图纸及技术交底,必须对班组工人进行质量,安全及文明施工的教育,并进行经常性的检查督促;
2、要提供给乙方必要的施工场地、垂直运输工具和工人住宿及相应配套设施围墙。
3、协同并督促承包人办理当地政府部门规定的各种证件和其他手续(费用由乙方负责);
4、指定专员(木工工长)配合解决承包人的施工技术问题及各项协调工作;
(二)承包人职责:
1、班组长必须定期对本班组工人进行质量、安全及文明施工教育;
2、承包人要服从发包人统一调度指挥,班组长一定要现场带班作业,严格监督其工人执行施工程序和操作规程,确保工程质量和安全生产;
3、承包人要指派质安员协助班组长对其正在施工的工序和部位进行检查和监督,对已完工的工序和部位要进行自检,并做到随手清理清扫干净(包含本班组的材料及在施工中产生的建筑垃圾)按指定地点堆放,发现安全及质量问题要及时向发包人项目管理人员报告,并按发包人意见及时进行整改处理;
4、承包人应指派专人配合工程项目部的劳资员、计生员等相关人员的工作,做好本班组的相应工作,以确保工程的顺利进行;
5、由承包人原因所造成的返工、质量等事故,其损失由承包人承担,并赔偿发包人经济损失。
6、承包人用人必须符合政府及发包人公司相关文件的规定。所有进场工人必须通知发包人,并接受安全三级教育及脸模录入进入现场制度,经考核合格后才能上岗,否则一切后果由承包人负责。
7、乙方应尽量做到工完料尽,剩料应派人及时清理回收,分类堆放并加以利用(如材料乱堆放,甲方有权派人整理,费用由乙方负责),所有钢管、胶合板及楞木乙方应分类成堆堆放。
8、乙方在施工过程中,必须严格遵守国家现行的各项操作规程,服从项目部安全管理,严格违章作业。一切安全事故所产生经济费用在贰万以内由乙方自行承担,超出部分按全部费用乙方承担40%【扣除保险后】。
十一、补充条款:
1、 所有构件的模板及支撑必须有足够的刚度和稳定性;所有支撑间距、水平拉杆排距、剪刀撑、斜撑、楞木(龙骨)间距等必须符合安全规范及施工组织设计方案要求;钢管支撑架搭设方案按厦门市新规范施工及模板专项施工方案操作【支撑必须梁板分离,但支撑扫地杆及横杆允许一向满拉另一向跳一根搭设,其余执行新规范,如漏一根钢管扣款20元,累计扣除】。
2、 若因承包人原因造成爆模等质量问题时应负责混凝土的凿打、补强等其造成的一切经济损失由承包人负责;
3、 在周转使用中出现缺棱掉角、脱皮的模板不得使用;与混凝土接触的板不得涂废机油;
4、 发包人现场代表: (代表发包人配合现场的一切事务签字有效),
5、 承包人现场代表: (代表承包人配合现场的一切事务签字有效,附承包人的委任书一份。并无偿参加每个楼层的放样工作。)
6、 承包人的负责人及现场代表必须配备随时畅通无阻的手机,确保随时联系,及时处理日常工作;
7、 本工程合同以外发包人用工,按技术工元/每工,辅助工元/每工,予以结算。工日签证由分管施工员及技术负责人二人在两天内签证;
8、 在施工中应与现场人员及其他班组密切配合。如因承包人不配合、不听指挥造成的返工工程量,承包人应无条件进行返工,如拒不返工,发包人有权调入其他人员进行返工。费用直接在承包人工程款中扣除;
9、 工程施工过程中,班组长必须驻现场管理。
10、如乙方自身原因造成的工期延误,甲方有权无须乙方同意将上述承包范围内的任何栋号工程直接解除另行分包。
11、在施工过程中,凡乙方在质量、安全文明施工、工期、材料等方面有达不到本协议规定者,或不遵守甲方各项管理制度,经教育尚不能达到要求者,甲方有权单方面终止本协议,并按乙方完成且经甲方认可工程量的50%进行结算,乙方应于甲方发出通知的两天内无条件退场,而甲方有权追诉乙方给甲方所带来的一切损失的权力。
本合同以双方代表签字之日起生效,该承包工程验收结算清楚自行失效,合同一式叁分,发包人贰份,承包人壹份。
附件1:安全生产协议书
附件2:按时支付工人(农民工)工资承诺书
附件3:甲方与建设单位签订的安全生产责任书
附件4:甲方与建设单位签订的合同附件10《工程质量实测工作指导》
发包人: 承包人代表:
发包人代表: 身份证号码:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
发包方:工程有限公司 (以下简称甲方)
承包方: 身份证号: (以下简称乙方)
遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就 板工程劳务分包施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:模板劳务分包
二、承包方式:
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料:塔吊、模板、方木、钢管、扣件。
3、乙方必须自备以下材料、机具和工具:铁钉、步步紧、铁丝、钢钉、圆盘锯及锯片、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、照明灯具、电源线、斗车、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。
三、承包范围: 模板工程,施工图纸所示要求现浇部位的模板工程施工,包括:塔吊基础、窗台压盖及设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。
四、工作内容:
1、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检并配合受检,整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输,含超远距离运输及超高运输,含反复多次转运)。
2、木模板的制作:完成制作模板的所有工序,包括:新模板(散板或胶合板)涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、钉木带、拼模(含制作不规则模和圆形模)等工序。
3、木模板的安装:完成安装模板的所有工序,包括:立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子及操作架子(含超高)等工序。
4、木模板的拆除:拆除模板(含超高),并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具,将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。
5、整个模板工程完成后,应清理模板、方木、拔除模板、方木上的铁钉,并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。
6、乙方应协助施工员及测量工定位放线,乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。
7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固,拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除,并按甲方要求特殊处理,拆模后要彻底清理干净干结砼、碎模、缝隙垫、铁钉等,建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。
8、除上述内容外,还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。
五、承包价格及付款方式:
1、承包价格:根据土建实际建筑面积结算,工程单价: 元/㎡。
2、本工程完成后付给乙方工程款 70 %,其余工程款年底结清。
3、乙方借支工程款时,必须提供工人工资发放表,且有工人签字确认。
4、本合同约定单价,完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素,本合同在履行过程中,承包单价双方不发生调整。
5、本合同未注明的各项具体费用项目,如各项社会保险费、加班费(含节假日)、夜餐费、误工费(包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等)、暂住证费、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。
六、质量标准及有关要求:
1、质量标准:本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20xx)合格等级
2、质量验收:每道工序完成后,先进行自检,经甲方技术人员检查后,报建设、监理单位验收,每次验收必须一次通过,多验收一次,根据严重程度予以罚款。
3、质量要求:合格。
4、质量达不到合格要求,乙方应无偿返工,按期整改,整改后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,质量、安全保证金不退还,并赔偿甲方损失。
5、实施检验批验收制度,每完成一个工作节点,由甲方质检员(或安全员)组织,技术员,施工员,班组长参加,对本检验批进行检查验收合格后,由质检员(或安全员)签发合格证。此合格证做为乙方完成合格工程证明,做为申请工程款依据,未取得工程合格证,发包方有权不支付工程款。
七、文明施工要求:
1、文明施工,保持施工现场整洁,做到工完料尽场地清;文明工地检查时,乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改,甲方将另派人员整改,工资加倍从乙方工程款中扣除。
2、在施工过程中无论发生何种情况,不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象,发生矛盾应通过正常合理程序反映解决,乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作,否则发生一次,甲方有权处每次1万元以上的罚款。
八、安全要求:
1、严格按照安全操作规程要求操作,保证施工安全,杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故,造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。
2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,发现未戴安全帽进入施工现场,每人每次罚款200元。
3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋,不准穿拖鞋进入施工现场,发现穿拖鞋进入施工现场,每人每次罚款100元。
4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场,发现酒后进入施工现场,每人每次罚款500元。
九、工期要求:
1、本合同工期从签订之日开始,按甲方管理人员要求按工期完成,乙方应完成合同约定承包工程范围,工程必须按期完成,工期每推后一天罚1000元。
2、乙方应在每3天内完成甲方总体施工进度的检查的要求,如达不到上述施工进度要求,乙方必须保证根据工作量所需工人上班作业,如连续3天内达不到工程量所需人员,甲方有权终止合同,乙方无条件退场,质量、安全保证金不退还,并在2天内带本班组工人退场后结算工资,工资按实际完成工作量的70%结算
十、管理要求:
1、上班期间班组负责人必须在现场,离开必须向项目部经理请假,如发现未在施工现场,又未经请假批准的,发现一次罚款500元。
2、班组人员必须服从甲方的管理。
十一、合同签订后,乙方如要解除合同,乙方无条件退场,质量、安全保证金不退还,承担造成甲方的所有损失。
十二、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求,否则甲方有权终止合同,工资按完成工作量的70%结算。
十三、其它:
1、临时停水、停电及雨天以及不可抗力原因造成停工、乙方自身原因造成的停工整改,或甲方由特殊原因有预先通知的停工,不增加任何费用。
2、进行施工人员的姓名造册应交甲方存档,并上交进场工人身份证复印件,未列入册的人员不允许入场作业。
3、乙方要加强对工人遵法守章教育,要爱护施工现场机具、材料。如发现乙方人员有偷盗或故意损坏甲方的材料、机具、设备等情况,处以加倍的罚款,并立即清理出场或移交公安机关处理,一切责任和经济损失由乙方负责。
4、乙方应加强对员工的法律、法规教育,在施工区域内和生活区内严禁发生打架、斗殴、赌博、嫖娼等违法事仵,不得有损甲方公司形象,否则无论何种原因,当事各方罚款1000元及一切责任由乙方承担,重犯或屡教不改或情节严重者移交公安机关处理。
5、乙方必须严格执行甲方制订的有关规章制度,如有违反制度者,甲方现场负责人有权作出罚款处理及责令乙方退场。
6、乙方无条件服从甲方召开的技术、安全、质量、进度和工地管理有关的会议。如无故不参加,每次扣款200元。签收甲方发出的文件、通告及有关文件资料。
7、凡有嬉酒、恐高症、心血管疾病、癫痫患者和不满十八岁的人员不准进场施工,不得有突发病史对工作有影响的疾病。
8、进场施工人员必须遵守甲方制定的工地规定,甲方提供宿舍。
9、工人因自身违反法律的所有行为后果均与甲方无关,由乙方或行为者自负。
10、工人在往返途中的交通或其它意外事故,均由事故的有关责任方承担,与甲方无关。 十四、其他约定
1、乙方在工人进场时提供工人身份证复印件,特种作业证复印件,工人劳动合同等。
2、劳务分包班组长借支工程时必须提供工资表,工人本人签字,班组长注写“以上工人工资发放完毕内容属实”再由班组长签字按手印。以上程序完成,甲方才予以借支工程款。
3、本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字、盖章后生效,财务结算后失效。
4、合同争议的解决方式,本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,协商不成由施工当地仲裁委员会裁决。
甲方(签名): 乙方(签名):
合同签订日期: 年 月 日。