建筑水电承包合同书(通用31篇)
甲方:________
乙方:________
根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》《民法典》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经双方友好协商签订如下协议,望双方共同遵守。
一、本工程名称:
工程
二、工程地点:
交汇处
三、承包方式:
包工包料,包质量、进度及使用工具。
四、承包范围:
(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求,防雷焊接。
(2)包现场临时用电和施工用电。
(3)包各分项工程质量符合要求及国家标准
(4)包水电安装完成后场地清理。
五、结算方法及付款方式:
(1)工程量计算方法:按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等),由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的`营业税3.5%和所得税1.5%。
(2)侍款方式:根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有x公司)签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理:
本工程如遇到不可抗拒的自然灾害,或其它不能预见的原因造成停工,甲方不作任何补偿,但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任:
1、甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
2、对乙方填报的工程进度及时审核。
3、甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
4、甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八、乙方责任:
1、乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工,确保质量和施工安全,在施工过程严格执行技术,操作规范,如有不符合质量规范要求,乙方要负责。
2、所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定,违者罚款。
3、进场工作人员必须持有身份证,并在工地办公室登记,以便管理,若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款,由乙方负责。
4、工地上严禁打架、赌博、盗窃等,违者罚款500元次,严重者送公安部门处理。
5、乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员,若不能按时,按质完成甲方下达的任务,甲方有权终止协议,所完成的合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用,乙方无条件清场。
6、乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。
7、乙方每次收工前,或在每个工序完成后要清理干净场地,否则甲方有权另安排人员清理,由此产生的费用由乙方负责。
8、在作业前,班长要教育作业人员安全操作规范,若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。
9、乙方在所有材料进场时,要严格按照报验制度报验,经甲方、监理同意,复试合格后方可进场使用,所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。
10、进入施工现场必须戴安全帽,否罚款50元每人每次。
11、乙方承包单项工程,不得转包第三者。
12、班组长遵守文明安全条例,对宿舍定期打扫。
13、本合同为内部承包合同,外单位使用无效。
九、工期及时间要求:
乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务,工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份,总公司备案一份。双方签字生效,到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)
甲方(公章):_________________
乙方(公章):_________________
_________年____月____日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式: 框剪 墙结构,地上 19 层,地上层高 54 m,总建筑面积约 16600 平方米 。
二、承包方式:
1、包工不包材料的大清包方式
三、承包范围:
1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
四、承包内容:
1、给、排水系统预埋及安装;
2、给水设备安装及调试;
3、照明用电系统线路预埋及安装;
4、照明用电设备、开关插座安装及调试
5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
五、清包工期:
1、于土建同时竣工交验。
六、质量要求:
1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责,材料问题由甲方负责。
2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
七、安全文明施工要求:
1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
八、双方义务:
1、甲方义务:
2、向乙方提供施工图纸一套;
3、完成技术交底及安全教育、交底;
4、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
5、乙方义务:
6、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;
7、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
8、乙方自带本工程所需的'工具用具、劳保安全防护用品。
9、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符;
10、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
11、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;
12、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
九、合同价款及支付方式:
1、本合同以单价 25 元/建筑平方米包干(不含任何税费),该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
2、本合同第一次付款为 4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15号前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方一次性支付乙方工程款。
十、争议解决:
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、合同终止:
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行的本合同全部义务即告终止。
十二、合同份数:
本合同一式三份,具有同等效力,由甲乙方各执一份,存档一份。
甲方:(签字盖章)
__年__月__日
乙方:(签字盖章)
__年__月__日
发包方:____________(以下简称甲方)
承包方:____________(以下简称乙方)
东兴建筑公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程,经甲、乙双方共同协商,该公项工程由甲方发给乙方施工,为了明确双方的权利和义务关系,特对承包方中的一些事项订立如下合同条款:
第一条承包范围:
世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工,办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式:
包工不包料。
第三条承包价款:
按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米______元。
第三条付款办法:
第四条:工程质量:
必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工,服从建设单位及甲方人员的管理,精心施工,严格各工序的施工程序和施工质量,每道工序完成后,该试验的要进行试验,该检测的要进行检测;建筑电器工程竣工后,按建“筑电气工程施工质量验收规范”GB50303—20__标准验收,质量必须达到合格。
建筑给排水工程按“建筑给排水施工质量验收规范”GB50242—20__验收,质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生,乙方必须及时返工,其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后,在保修期限内发生质量问题,乙方必须及时自费修理,或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题,由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全:乙方搞好安全生产教育,必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度,重视安全生产,若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第五条施工工期:
土建施工阶段,水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度,若耽误工期,引响施工进度,按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第六条材料供应有关事项
乙方根据设计图纸,提前计划出各种材料的用量交甲方负责人,并配合甲方材料员采购,以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求,保留好产品出厂合格证,不合格的材料不得采购进场,更不得使用于工程中。
第七条文明施工:
1、乙方必须搞好施工现场文明施工,所有材料必须堆放整齐,存放在指定的位置,随用随收,工完料净,若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失,由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活;若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为,一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架,一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合,搞好洞口预留、埋件预埋。
第八条:特约事项
1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电,由乙方派人跟随服务,若不跟随服务,甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理,人人持计划生育有关证明进场,杜绝违背国家计划生育现象的发生,若在各级领导检查中查出违规行为,一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权,债务均由乙方自行处理,甲方不负责任,乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评,造成荣誉损失,根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份,双方各持两份。
甲方:____________乙方:____________
代表:____________代表:____________
_______年____月____日_______年____月____日
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,为明确双方权利和义务,结合本工程实际情况,经双方友好协商一致达成如下条款:________
第一条、工程概况
一、工程名称:________
二、工程地点:________
三、建筑面积:________(按实际面积计算)
第二条、承包方式
本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方,按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。
第三条、承包范围
第四条、质保金
在签订本合同前,乙方已付甲方质保金________万元,工程完工时,甲方足额返还乙方。
第五条、双方职责
一、甲方职责:
1、协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。
2、督促乙方按时保质完工。
3、工程预付款的催收并发放给乙方。
4、工程竣工后,工程款的结算。
二、乙方职责:
1、负责现场安全文明施工,确保质量,按时完工。
2、负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。
3、负责施工人员的`安排、材料计划、施工设备和工具配置。
第六条、本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等),均按总发包方高阳会与李、邵签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。
第七条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,合同经甲乙双方签字(盖章)生效,工程完工结算付款完毕,合同自动失效。
甲方(公章):_________________
乙方(公章):_________________
________年____月____日
发包方(全称): (以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就广州商业广场项目水电安装工程发包给乙方施工,并达成以下条款,共同遵照执行。
一、 工程概况:
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程规模:
二、 承包方式:
包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、 工程承包范围:
1、按甲方提供的广州业广场设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程),设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、 乙方在施工过程中,与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、 工程量计算及计价方式
1、 工程量计算:按广东省20xx版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、 计价方式:根据实际完成的工程量,按广东省20__版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后,不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、 税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、 合同工期:
1、 乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。
2、 工程进度进入装修阶段后,以不影响装修施工进度为准,配合装修统一排的工期进行施工,不单独安排工期。
3、 合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
4、 乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天xx元的罚款,造成本工程总包工期延误时,乙方承担由此产生的相关责任。
5、 乙方必须保证工程工期和进场施工人数均符合施工进度的要求,若因乙方入力不足造成工期延误,甲方有权终止本协议。
六、合同履约金及工程款支付方式:
(一)、合同履约金:
1、甲乙双方在合同签订后乙方向甲方支付合同履约金人民币伍拾万元正(500000.0元)。
2、合同履约金待主体框架结构封顶后7天内无息退还。
(二)工程款支付:
乙方带资进场施工,完成至结构封顶甲方支付乙方所完成的工程量造价的70%给乙方作为进度款,结构封顶后甲方每月按乙方所完成的工程造价的70%支付乙方月进度款。乙方所负责施工的工程完成后,并通过甲方、建设单位、监理单位验收合格后支付工程款到乙方所完成的工程造价的90%,在本工程通过政府相关部门进行的综合验收后,支付总工程造价的97%,余下的3%作为质保金在工程竣工综合验收合格1年后7天内甲方一次性支付清全部款项。
(三)付款条件
1、所完成的工程经甲方及建设单位、监理单位验收合格,并经甲方确认工程量。
2、在各段进度款支付时,要先扣除处罚的金额和所承担的费用后才予以支。
(四)工程款支付手续要求:
1、 每次付款前,乙方须提交付款申请书送甲方主管、施工员确认,并附甲方现场施工员签字的质量验收证明,否则甲方不予以办理。
2、 以上资料提交给甲方后,甲方予以检查是否属实,情况属实的款项可付,情况不属实的拒付。
3、 本项工程的工程款,必须有全部施工人员签名及打好手印的劳务收款委托书及相关证据交给甲方验证,否则甲方不予以发放。
4、 乙方将工人所得劳务费按时按额发放到全体施工人员手中,发放劳务费当天必须将全部施工人员签名确认收到劳务费的凭据送交给甲方备案。
(五)工程款结算:
1、乙方按合同完成所有承包内容、并经工程竣工验收合格后,乙方按要求移交整套水电施工资料给甲方(包括:有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书等)后,30天内进入工程结算程序,工程结算双方确认后10天内,付至结算总额97%,剩余3%作保质金,保质金在保修期满后30天内无息退还给乙方;
2、 办理结算后乙方对所提交的水电资料伋有向业主和档案管移交和义务。
七、工程质量标准及验收:
1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。
2、 双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。
八、材料、设备管理要求:
1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、本合同签订后1个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过3%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前1个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前1个月进行审批。
4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以3倍以上的罚款。
九、保修和售后服务
1、 本工程自验收合格之日起乙方提供12个月免费保修服务。
2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后24小时内赶到现场并于2小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3、 每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、 违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。
十、甲、乙双方责任
1、 甲方的责任
(1) 提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。
(2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。
(3) 按合同约定支付工程款。
(4) 协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸2套。
2、 乙方责任:
(1) 在施工期间,乙方至少需安排2位现场技术管理人员(联系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款500元。
(2) 乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。
(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。
(4) 水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前24小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次1000元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。
(5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6) 乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。
(7) 相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图5套,提供结算用竣工图4套和结算资料4份,有关格式要求按广州地区档案室标准执行。
(8) 各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。
十一、违约责任
1、 合同签订后3日内,乙方应交纳合同履约保证金伍拾万元(500000.0元)否则本合同自动失效。
2、 当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失:
(1) 甲方不按时支付工程进度款。
(2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
3、 当发生下列情况时视作乙方违约:
(1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
(2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。
(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。
十二、争议解决
1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
十三、合同解除
1、 甲方、乙方协商一致,可以解除合同。
2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方
现有工程投入未支付部分的工程款作为违约金:
乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
发生重大质量事故;
出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意,无故拖延工期的;
十四、合同生效与终止
1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
十五、合同份数
1、 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等的法律效力。
十六、合同生效
1、 合同订立地点:广东广州。
2、 本合同双方约定本合同自双方盖章签字后,并由乙方向甲方交齐伍拾万元合同履约
金之时起生效,如乙方未能按时交齐合同履约金则本合同自动失效。
甲方(签章):
身份证号码:
年 月 日 乙方(签章): 身份证号码: 年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立合同。
经甲、乙双方协商,甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工,为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成,特订如下协议:
一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工,按建筑面积每平方元整。
二、工期:从 年 月 日至 年 月 日,总工期 天,必须按甲方的工期进度计划完成,否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。
三、付款方式:出基础付总价的10%,钢结构进场付35%,墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%,余款5%一年后付清。
四、乙方必须服从甲方管理,否则,甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工,把好质量关,并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的,按项目部处罚条例执行。
五、工程质量,安全标准及目标
1、工程质量,必须全部合格,严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。
2、杜绝伤亡事故,认真贯彻执行国家关于建议安全生产法,安全生产管理条例。
五、乙方必须按照安全操作规程进行施工,确保安全,一切工伤事故甲方概不负责,由乙方自负。
六、本合同一式两份,望甲、乙双方相互遵守,签字生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂)
2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第四条 有关和防火等的现场管理约定:
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:
主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。
2. 乙方承包内容:
1).水电开槽、布管、穿线、埋盒
2).所有水电施工过程的垃圾清运
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板和灯口安装
3.工程结算方式:
按建筑面积结算:15元/平米
第六条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
九条 约定:
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
日期:
发包方:南通华荣建设集团有限公司 陈爱良 发包 立协人 (以下简称 方) 承包方:薛付才 承包 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同,大合同中的条款适用本合同。
发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承
包方施工,为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全,经双方协商如下:
一.工程概况
1.工程名称及面积:野丁小区1楼水电、消防安装,1.1万平米
2.承包内容:本楼水电、消防安装工程
3.承包方式:包工包料
4.质量等级:合格
二、合同价
工程总造价 金额(大写): 约壹仟叁佰肆拾万元.
水电、消防总造价 金额(大写): 约壹佰陆拾万元. 本工程的付款依据为以上合同价为基准。
三.发包方工作责职
1.依据上级有关部门规定,对承包方在施工技术质量安全等工作中 行监督与指导。
2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。
四.承包方工作责职
1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。
2.工程质量:承包方对工程质量管理实行全面负责制,自觉接受各职能部门的检查监督指导,发现问题及时整改达标,确保工程的质量等级。
3.工程安全:在施工过程中执行上级的有关规定,认真管理好施工人员,确保不造成任何事故,承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责,与发包方无涉,若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。
五.结账方式:由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为8.98%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方8%的管理费,甲控材部分则上交甲控材金额3%的管理费,在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派,发包方除此以外概不收取承包方任何费用,若工程以8.98%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。
五.付款方式:按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款,没按进度付款的,在穿线前必须补上,若因此而影响工程进度则与乙方无关。
有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。
此协议共两页一式两份,发包、承包双方各执一份,签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。
发包方:
承包方:
年 月 日
建筑水电承包合同范文二
工程名称:
甲 方:乙 方:签订日期: 水 电 安 装 施 工 承 包 合 同 广州商业广场
建筑水电安装工程施工合同
发包方(全称): (以下简称甲方) 承包方(全称): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就广州商业广场项目水电安装工程发包给乙方施工,并达成以下条款,共同遵照执行。
一、 工程概况:
1、 工程名称:广州商业广场
2、 工程地点:广州
3、 工程规模:建筑面积约87000m2,(其中地上面积70000m2,地下面积约17000m2)。
二、 承包方式:
包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、 工程承包范围:
1、按甲方提供的广州业广场设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程),设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、 乙方在施工过程中,与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、 工程量计算及计价方式
1、 工程量计算:按广东省20xx版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、 计价方式:根据实际完成的工程量,按广东省20xx版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的'一类地区取费标准进行计价后,不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、 税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、 合同工期:
1、 乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。
2、 工程进度进入装修阶段后,以不影响装修施工进度为准,配合装修统一排的工期进行施工,不单独安排工期。
3、 合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
4、 乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天20xx元的罚款,造成本工程总包工期延误时,乙方承担由此产生的相关责任。
5、 乙方必须保证工程工期和进场施工人数均符合施工进度的要求,若因乙方入力不足造成工期延误,甲方有权终止本协议。
六、合同履约金及工程款支付方式:
(一)、合同履约金:
1、甲乙双方在合同签订后乙方向甲方支付合同履约金人民币伍拾万元正(500000.0元)。
2、合同履约金待主体框架结构封顶后7天内无息退还。
(二)工程款支付:
乙方带资进场施工,完成至结构封顶甲方支付乙方所完成的工程量造价的70%给乙方作为进度款,结构封顶后甲方每月按乙方所完成的工程造价的70%支付乙方月进度款。乙方所负责施工的工程完成后,并通过甲方、建设单位、监理单位验收合格后支付工程款到乙方所完成的工程造价的90%,在本工程通过政府相关部门进行的综合验收后,支付总工程造价的97%,余下的3%作为质保金在工程竣工综合验收合格1年后7天内甲方一次性支付清全部款项。
(三)付款条件
1、所完成的工程经甲方及建设单位、监理单位验收合格,并经甲方确认工程量。
2、在各段进度款支付时,要先扣除处罚的金额和所承担的费用后才予以支。
(四)工程款支付手续要求:
1、 每次付款前,乙方须提交付款申请书送甲方主管、施工员确认,并附甲方现场施工员签字的质量验收证明,否则甲方不予以办理。
2、 以上资料提交给甲方后,甲方予以检查是否属实,情况属实的款项可付,情况不属实的拒付。
3、 本项工程的工程款,必须有全部施工人员签名及打好手印的劳务收款委托书及相关证据交给甲方验证,否则甲方不予以发放。
4、 乙方将工人所得劳务费按时按额发放到全体施工人员手中,发放劳务费当天必须将全部施工人员签名确认收到劳务费的凭据送交给甲方备案。
(五)工程款结算:
1、乙方按合同完成所有承包内容、并经工程竣工验收合格后,乙方按要求移交整套水电施工资料给甲方(包括:有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书等)后,30天内进入工程结算程序,工程结算双方确认后10天内,付至结算总额97%,剩余3%作保质金,保质金在保修期满后30天内无息退还给乙方;
2、 办理结算后乙方对所提交的水电资料伋有向业主和档案管移交和义务。
七、工程质量标准及验收:
1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。
2、 双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。
八、材料、设备管理要求:
1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、本合同签订后1个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过3%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前1个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前1个月进行审批。
4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以3倍以上的罚款。
九、保修和售后服务
1、 本工程自验收合格之日起乙方提供12个月免费保修服务。
2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后24小时内赶到现场并于2小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3、 每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、 违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。
十、甲、乙双方责任
1、 甲方的责任
(1) 提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。
(2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。
(3) 按合同约定支付工程款。
(4) 协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸2套。
2、 乙方责任:
(1) 在施工期间,乙方至少需安排2位现场技术管理人员(联系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款500元。
(2) 乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。
(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。
(4) 水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前24小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次1000元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。
(5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6) 乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。
(7) 相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图5套,提供结算用竣工图4套和结算资料4份,有关格式要求按广州地区档案室标准执行。
(8) 各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。
十一、违约责任
1、 合同签订后3日内,乙方应交纳合同履约保证金伍拾万元(500000.0元)否则本合同自动失效。
2、 当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失:
(1) 甲方不按时支付工程进度款。
(2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
3、 当发生下列情况时视作乙方违约:
(1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
(2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。
(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。
十二、争议解决
1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
十三、合同解除
1、 甲方、乙方协商一致,可以解除合同。
2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方
现有工程投入未支付部分的工程款作为违约金:
乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
发生重大质量事故;
出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意,无故拖延工期的;
十四、合同生效与终止
1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
十五、合同份数
1、 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等的法律效力。
十六、合同生效
1、 合同订立地点:广东广州。
2、 本合同双方约定本合同自双方盖章签字后,并由乙方向甲方交齐伍拾万元合同履约
金之时起生效,如乙方未能按时交齐合同履约金则本合同自动失效。
甲方(签章):
身份证号码:
年 月 日 乙方(签章): 身份证号码: 年 月 日
建筑水电承包合同范文三
甲方:江苏兄弟活塞有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立合同。
经甲、乙双方协商,甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工,为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成,特订如下协议:
一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工,按建筑面积每平方元整。按图纸面积计算(。
二、工期:从 年 月 日至 年 月 日,总工期 天,必须按甲方的工期进度计划完成,否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。
三、付款方式:出基础付总价的10%,钢结构进场付35%,墙体地坪结束后付25%;验收合格后付35%,余款5%一年后付清。
四、乙方必须服从甲方管理,否则,甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工,把好质量关,并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的,按项目部处罚条例执行。
五、工程质量,安全标准及目标
1、工程质量,必须全部合格,严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。
2、杜绝伤亡事故,认真贯彻执行国家关于建议安全生产法,安全生产管理条例。
五、乙方必须按照安全操作规程进行施工,确保安全,一切工伤事故甲方概不负责,由乙方自负。
六、本合同一式两份,望甲、乙双方相互遵守,签字生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
甲方:________
乙方:________
因工程施工的需要,甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干,为了加快工程进度,提高工程质量和经济效益,进一步加强安全生产的责任意识,明确和完善甲、乙双方责任;根据有关法律法规,公平、公正、平等的原则,经甲、乙双方协同意,特签定此协议书,希双方共同遵守!
一、工程名称:________
二、工程幢号:________
三、分项承包的工程名称:水电安装。
四、承包形式、承包范围及工作内容:
1)、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、(乙方负责按图向甲方提供材料清单)除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(含现场临时用电、供水管线安装与维护工作)。
2)承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3)、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下:
A)、给排水部分:给水部分:接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B)、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装,以及从弱电井/总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、)依设计图纸安装到位,乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装.
C)、安全帽等劳动保护用具
五、工程量计算方法:
按工程施工图纸建筑面积每平方米壹拾壹元计算。
工期要求:乙方必须按照甲方总体进度计划,合理安排施工,按时完成各部位施工任务,如乙方不能按时完成或故意拖延工期,甲方有权终止合同,乙方应承担由此而造成的损失;工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天,因发包方原因造成的工期延误,经项目部签证,工期可顺延。
六、工程质量要求:确保各分项工程达到验收合格标准。
(1)、严格按照施工要求和验收规范进行施工。
(2)、建筑产品安装质量必须控制在______分项工程质量验收标准之内。
(3)、因分项工程出现质量问题,甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月工程款中扣除;因乙方不按要求施工而造成返工,乙方承担其全部损失和费用,结算时在工程款中扣除。
(4)、签订本合同时乙方须向甲方交质量保证金10000元;如质量达不到标准,质保金作赔偿金扣除;如验收不能一次通过,扣除质保金10%后整改完毕,验收后或结算时返还。在施工过程中不听工地管理人员指挥认真整改,如出现安全事故质保金不退还外,还有追究造成事故的赔偿责任。
七、承包款的支付和结算:(工程款经工程部、施工员、安全员签证后发放)
1)、付款及结算:按月进度的工作量付款,在每月月底后十个工作日后付完成工作量的70%,余款在工程竣工验收审核全部合格后一个月支付工程款总款100%
2)、乙方每月按时发放工人工资,必须制作工资表。工资表必须有工人签字及工人本人银行卡账号,自行复印一份交由甲方。甲方凭工资表提供账号及金额发放到工人账户,各项罚款从当月工程款中扣除,扣除以上款项后剩余工程款另行打入乙方账户。
八、工程安全责任、安全生产与文明施工:
乙方特殊工种必须持证上岗,严格按照安全生产操作规程进行施工,严格执行安全生产六大纪律和十不准及十项安全措施。甲方提供的`电源至各层配电箱,班组的材料设备,要定人定机,按规范操作,严禁带病操作;进入工地必须戴好安全帽,不得穿拖鞋、打赤膊上班;严禁往下乱抛建筑垃圾及杂物,地管理人员有权处以100元以上罚款。如乙若班组工人违反上述条例,不听纠正,乙方未按安全操作规程而引起的事故,由乙方承担责任及全部费用,影响公司声誉的要按有关规定给予处罚。如有多工种作业引起的安全事故,分清责任,由责任方承担全部责任及费用。不在工地的事故,甲方概不负责,乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担,与甲方无关,乙方应对其在施工场地的全部工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,乙方的全部工作人员在施工中所发生的事故由乙方自己承担,与甲方无关。一切由乙方自行负责。
乙方招用的工人上岗前要进行安全三级教育(必须提供工人本人身份证,并要求其复印件交由项目部存档),并要签订安全协议及劳动用工协议书,每天上岗前要进行质量及安全交底,双方必须履行签字,乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种团结协作关系,不得出现打架及偷盗行为,如发现打架斗殴行为,参与者每人罚款200—500元,情节严重的,送公安机关处理。凡聚众闹事、罢工的扣除工程款5000元。
不同工种工序交接班,交接前必须办理书面交接手续,做好本职的质量和卫生工作,明确各自的责任分工;交接后施工方应对现场卫生及因施工导致的质量问题进行返工或整改。项目部有权对交接班产生的纠纷进行裁定,并予以处罚。
九、劳动用工管理:
根据有关单位的规定和要求,乙方在组织人员施工时,严禁招用童工,无身份证的不准进驻工地。
十、现场环境及卫生:
施工现场必须保持整洁卫生,因施工需要凿除废渣及时清理;材料堆放必须根据现场负责人员指定位置堆放整齐。现场不得随地大小便,否则处以罚款。
十一、其他事项:
1)、此工程严禁转包,如发现转包,甲方有权终止协议承诺,并扣除工程款作为违约金,
2)、乙方如不能及时完成甲方的进度计划,工程质量低劣粗糙,管理混乱,经甲方多次提出整改措施不力的,乙方还应向甲方支付工程款10%的违约金。
3)、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,工完款清失效。
4)、未尽事宜,双方协商解决。
5)、甲方有权指派乙方做点工,乙方不得以任何理由推卸,否则以违约处理。
6)、双方签字盖章保证金到位后本合同生效后,工完清帐后失效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字)________乙方(签字)________
_______年____月____日_______年____月____日
发包方:随州市东兴建筑公司世纪外滩3#楼项目部(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
东兴建筑公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程,经甲、乙双方共同协商,该公项工程由甲方发给乙方施工,为了明确双方的权利和义务关系,特对承包方中的一些事项订立如下合同条款:
第一条承包范围:世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工,办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式:包工不包料。
第三条承包价款:按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。
第三条付款办法:
第五条:工程质量:必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工,服从建设单位及甲方人员的管理,精心施工,严格各工序的施工程序和施工质量,每道工序完成后,该试验的要进行试验,该检测的要进行检测;建筑电器工程竣工后,按建“筑电气工程施工质量验收规范”GB50303-20xx标准验收,质量必须达到合格。
建筑给排水工程按“建筑给排水施工质量验收规范”GB50242-20xx验收,质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生,乙方必须及时返工,其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后,在保修期限内发生质量问题,乙方必须及时自费修理,或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题,由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全:乙方搞好安全生产教育,必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度,重视安全生产,若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期:
土建施工阶段,水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度,若耽误工期,引响施工进度,按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第八条材料供应有关事项
乙方根据设计图纸,提前计划出各种材料的用量交甲方负责人,并配合甲方材料员采购,以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求,保留好产品出厂合格证,不合格的材料不得采购进场,更不得使用于工程中。
第九条文明施工:
1、乙方必须搞好施工现场文明施工,所有材料必须堆放整齐,存放在指定的位置,随用随收,工完料净,若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失,由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活;若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为,一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架,一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合,搞好洞口预留、埋件预埋。
第十条:特约事项
1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电,由乙方派人跟随服务,若不跟随服务,甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理,人人持计划生育有关证明进场,杜绝违背国家计划生育现象的发生,若在各级领导检查中查出违规行为,一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权,债务均由乙方自行处理,甲方不负责任,乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评,造成荣誉损失,根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份,双方各持两份。
甲方:代表:
乙方:代表:
20xx年月日
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况:
包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求:
承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求:
承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价:
按建筑面积:19902 M按建筑面积19.00元/M,地下室建筑面积6102 M按建筑面积每平方米6.00元/M,以上合计总价:414750元整。
六、付款方式:
工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理:
作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任:
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。
由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。
九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20__元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20__元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十一、奖惩制度:
1.承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2.若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚1000.00元。
3.实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1.如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2. 承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3.本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:
承包方:
签订日期:
甲方:_______(以下简称甲方)
乙方:_______(以下简称乙方)
兹甲方承建的莲东新区保障房F地块1—1#楼、1—2#楼2—1#楼工程,其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则,经双方协商达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、详见施工图纸及设计变更图纸。
3、施工日期:以土建与建设单位签订合同工期为准。
4、质量达到优良。
5、十七层
6、工程合同(预算)
二、承包形式:水、电配套施工项目(如甲方承包室外工程及相关水电内容);包工包料。
三、承包内容:
1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程所有条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。
2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理,水电施工中所产生的垃圾应及时清理,否则由甲方派人清理,发生的费用按两倍计算由乙方承担。
3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工,必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工,服从甲方、监理、业主合理的指挥,不得延误土建施工,预埋管线必须与钢筋同时验收,若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者,经项目部确定后,每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外,甲方另行派工人施工,其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成,逾期者每天罚款1000元。
四、工程结算方式及责任制约定:
1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。
2、本工程所用的材料,其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。
3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。
4、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费,按乙方完成的经有关部门审定结算总造价的12﹪(上交甲方的费用)归甲所得。其中含:配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等,其他材料也不得有浪费现象,若发现浪费现象者
五、工程款支付方式:
4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议),乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划,并附工程量计算表,必要时应附简图。
5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间,从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。
6、乙方在收到甲方的`工程进度款时,应保证按时足额支付农民工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严重者,凭乙方的欠条,由甲方先垫付偿还,其补偿金按日千分之三向乙方收取。
7、乙方对外的所有经济往来由乙方自负,与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。
8、竣工结算审核完毕后预埋本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准),退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。
9、付款约定:以乙方的合同签字人向甲方领取工程款,并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(具体以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。
七、质量与安全要求:
1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工,按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工,不得违章作业,不得乱打槽,乱凿洞口,确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标,绝对服从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导,在施工中若出现达不到要求,除自费返工外,应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。
2、本工程在施工过程中乙方应严格按《安全管理条例》和文明施工的相关规定施工,因乙方违章施工造成的安全事故由乙自负。
3、发生安全事件时所产生的费用在两万内由乙方自行负责,当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各承担50%、
八、其他约定:
1、的履约保金。
2、履约保证金的退还时间:正负零主体结构施工完成退还保证金叁拾万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)
3、乙方进场施工后,不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工,乙方完成的工程量,按70%决算。
4、乙方施工人员的食、住由乙方自理,但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间,并提供施工图纸四套给乙方。
5、乙方工人应自行办理好各种证件,自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定,不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元,情节严重的移送公安机关处理。
6、上级莅临工地检查安全文明和竣工验收前,应及时将本工地水电、消防施工的垃圾清理干净,不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。
7、竣工验收前十五天内,乙方必须整理一套完整的内业资料,一式伍份送监理审核。
8、乙方必须安规定及时编制、整理工程内业资料,在有关部门来工地检查时,应积极配合并提供完整内业资料备查。竣工验收合格后30天内,按甲方与建设方签订的合同(补充协议),乙方必须提供一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份),给业方审核。
9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。
九、违约责任:
按主合同的有关条款约定,属乙方的工作内容,而乙方没有按规定时间完成者,所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者,其责任由乙方自负。
十、保修责任:自本工程交付业主使用后的保修期内,所发生的保修事件,乙方应在24小时内到位维修,否刚,由甲方派人维修,其工、料费按双倍由乙方承担,从乙方的保修金中扣除。
十一、本协议一式肆分,双方各执贰份。自双方签字之日起生效,至办好工程结算,付清工程尾款时自动生效。
订立合同双方:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况:
包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求:
承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求:
承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价:
按建筑面积:19902 M按建筑面积19。00元/M,地下室建筑面积6102 M按建筑面积每平方米6。00元/M,以上合计总价:414750元整。 2222
六、付款方式:
1、工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理:
作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的.材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任:
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。
由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。
九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十一、奖惩制度:
1。承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2。若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚1000。00元。
3。实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1。如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2。 承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3。本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:
签订日期: 年 月 日 电话:
承包方:
签订日期:年 月 日 电话:
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:
工程内容:水电表安装。
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:
二、工程承包方式、承包范围及内容:
1、承包方式:包工包料。
2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:_________年_________月_________日,竣工日期为:_________年_________月_________日。
2、乙方必须服从和执行甲方安排。
四、质量标准:
本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、合同价款、工程量的计量:
1、本工程为包工包料,包干价为__________。
2、根据工程实际情况需要发生的'工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。
六、工程款及质保金的支付:
1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起_____日内,支付本合同结算总价款的_____%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)_____日内甲方一次性无息按实支付给乙方。
2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、争议:
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。
八、合同生效:
1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签字)________乙方(签字)________
_______年____月____日_______年____月____日
甲方:_______
乙方:_______
根据国家《建筑法》、《合同法》。平等、公开、公平、自由的原则甲方现将广元利州区计生服务站综合楼水电安装承包于乙方,经双方同意协议如下:
1、乙方应在甲方组织下按要求施工,如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理,如甲方失误造成返工费用甲方负责,如图纸不合理之处乙方应同甲方协商后才能施工,否则造成返工费用乙方自理。
2、乙方应提前三天提出所需材料,乙方要本着实事求是提报,如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费(不含提报数目误差),甲方有权追究赔偿。
3、乙方应做到每道工序完工场清,不能乱扔乱放,堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车,特殊情况可以大家协商。
4、乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工,甲方应在合同签订日期起五个月内主体完工否则乙方有权追究误工费用。
5、乙方必须遵守甲方规章制度,文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理。
6、在工程中因停工、中途退出、不服从甲方管理清出场(乙方自身原因)。甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用。
7、对于一切工具自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回,损坏自理。
8、甲方有权要求乙方临时调动,产生的工日,大工120元/日(8小时)付给乙方,外出用工甲方只负责车费,乙方应配合甲方调动。
9、付款方式:
预埋件每层完工。甲方将一个星期内付每层工程款百分之三十。每层穿线、插头、开关、箱子安装完工,甲方将一个星期内付每层工程款另外百分之三十。余下百分之四十款项竣工验收合格后一个月内付清价格:26元/㎡。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点:_____________________________________________
2、工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本项工程预计费用 元人民币。
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的`合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
3、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
3、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1、工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:
(1)水电施工的穿墙、打孔、切割
(2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
(3)水电开槽、布线、穿线、埋槽
(4)开关面板安装
(5)小五金、马桶、的安装
3、工程结算方式:
按实结算:
总价结算:20元/平米(套内面积)
第六条违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
甲方签字:
___年______月______日
乙方签字(盖章):
___年______月______日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜,经协商达成一致,签订本合同并共同遵守。
第一条 委托事项
甲方由于工程进展需要,拟将 的'水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。
第二条 乙方工作内容
1、包材料损耗(损耗按定额执行)。
2、包预留套管、预埋给水管,包给排水材料安装(不包含所有二次增压设备,空调冷凝管以及室外雨水管的安装。
)
3、电施工程,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。
防雷连接,弱电预埋。(不包含,消防弱电配管和穿线,荧光灯具安装,以及其它灯具,设备电力,变压器和发电机组,各种配电柜,所有的计量表材料安装。)
4,所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。(不包括消防。)
第三条 施工工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为 天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。
2、如遇下列情况,经甲方代表书面签字认可后,工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件;
(2) 工程量变化和设计变更;
(3) 非乙方原因超过4个小时以上 (包括但不限于)停水、停电等情况;
(4) 工程款未按时支付;
(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
第四条 工程总造价
给水工程,电工程。
发包方:___________________(以下简称甲方)
承包方:___________________(以下简称乙方)
东兴xx公司中标承建的世纪外滩3楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程,经甲、乙双方共同协商,该公项工程由甲方发给乙方施工,为了明确双方的权利和义务关系,特对承包方中的一些事项订立如下合同条款:
第一条承包范围:世纪外滩3楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工,办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式:包工不包料。
第三条承包价款:按世纪外滩3楼建筑面积每平方米________元。
第三条付款办法:___________________
第五条:工程质量:必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工,服从建设单位及甲方人员的管理,精心施工,严格各工序的施工程序和施工质量,每道工序完成后,该试验的要进行试验,该检测的要进行检测;建筑电器工程竣工后,按建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-标准验收,质量必须达到合格。
建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范GB50242-验收,质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生,乙方必须及时返工,其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后,在保修期限内发生质量问题,乙方必须及时自费修理,或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题,由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全:乙方搞好安全生产教育,必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度,重视安全生产,若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期:
土建施工阶段,水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度,若耽误工期,引响施工进度,按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第八条材料供应有关事项
乙方根据设计图纸,提前计划出各种材料的用量交甲方负责人,并配合甲方材料员采购,以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求,保留好产品出厂合格证,不合格的材料不得采购进场,更不得使用于工程中。
第九条文明施工:
1、乙方必须搞好施工现场文明施工,所有材料必须堆放整齐,存放在指定的'位置,随用随收,工完料净,若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失,由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活;若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为,一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架,一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合,搞好洞口预留、埋件预埋。
第十条:特约事项
1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电,由乙方派人跟随服务,若不跟随服务,甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理,人人持计划生育有关证明进场,杜绝违背国家计划生育现象的发生,若在各级领导检查中查出违规行为,一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权,债务均由乙方自行处理,甲方不负责任,乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评,造成荣誉损失,根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份,双方各持两份。
甲方:___________________
代表:___________________
乙方:___________________
代表:___________________
________年____月____日
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
发包方拟实施 流水电站工程总承包,发包人与承包人于20xx年____ 月___ 日在 友好协商下,达成协议施工协议,接受承包人以合同价人民币约_________ 亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价,双方达成如下协议:
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据一级一档下浮15%取费计算,材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算,工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20xx万元作为工程保证金,转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后,在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼,开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议,该工程保证金作为履约保证金,由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的,没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算
4、本合同自第二条约定的20xx万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式:承包方进场施工三个月后,发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核,发包方对承包方完成工程量和价进行核定,该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算,承包方每月25号申报单月工程量,发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核,以发包方审核的`量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%,双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金,将工程全部尾款一个月内支付给承包方,工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金:发包方在签订本合同时不收取履约保证金,以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金,如该工程款额低于20xx万元的,以完成20xx万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,费用按市场计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方全部责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议,招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善,与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份)发包人执叁份(包括正本一份),承包人执叁份(包括正本一份)。
发包方:_________法定代表:_________委托代理人:_________
承包方: _________法定代表人: _________委托代理人:_________
签字日期:_________年_________月_________日
甲方:
乙方:
根据甲方建筑工程的需要,确保工程保质保量,按期完成,同时也为了适应甲方施工的需要,经甲乙双方共同协商,特签订本条款,望双方共同遵守。
一、承包分项工程的名称、性质、范围、内容和单价。
1.工程名称:天津娃哈哈宏振饮料有限公司
新建厂区及附属工程a标段
2.承包性质:包清工,甲方只提供图纸上所用的水、暖、电、消防主要材料,其余一切辅料及机械设备、安全帽、雨衣、雨鞋均由乙方负责。
3.承包范围:图纸范围内的所有室内水、暖、电、消防工程,室内接出室外的所有井水管子必须保证在墙外1.8米,污水、雨水管子接入室外窨井内,室外电缆套管预埋及配电室至各单体的电缆穿设及安装就位。负责项目部和施工场地内的用水用电及所有工程中所需要的辅材,此两项费用不再另计。
4.承包单价
(1)按图纸建筑面积办公楼44元/平方、厂房32元/平方。
(2)图纸更改仅限于工程量的增减,价格不变。
(3)非甲方原因造成返工的增减,价格不变。
5.工程款的支付方式:
(1)各班组进场人员必须按时向甲方提交花名册一份,并提供相应的身份证复印件及照片,由甲方协助办理相关证件,费用由乙方负责。
(2)本工程先开工后付款,按实际出勤人员实际出勤天数及不超过已完成的工程量的60%的情况下次月十号按每人每天50元发放生活费,经甲方管理人员核实后,由甲方代表发放到工人手上。乙方预埋全部完成并通过主体结构验收合格后,付至已完成工程量的60%的工程款,管线全部穿好付至已完成工程量的70%,工程全部完工并测试验收合格后付至已完成工程量的80%,留20%待工程竣工验收合格后一个月内经工地负责人签字认可后付至95%,5%待竣工验收合格后一年后不出现其它质量问题一次性付清。
7.奖罚方法:
(1)质量必须达到优良,如达不到质量等级的,按总工程结算款的50%罚款,进度推迟一天者,罚款20__元/天,情节严重者作辞退处理。
(2)乙方必须及时有效管理周转材料,遵守周转材料领用制度,做到不浪费,不积压,其中管子、电线损耗率必须控制在1%以内,损耗超过部分由乙方负责赔偿,款项在结算款中扣除。由于乙方原因造成大面积返工而使材料损失者,由乙方负责赔偿甲方损失。乙方必须提前5天上报甲方周转材料计划,若乙方未及时上报周转材料计划造成工程进度受阻,由乙方承担相应的损失。
(3)乙方现场班组的到达率必须到达100%,乙方按时参加每一周的项目部会议;每少一天或不参加会议一次罚100元(特殊情况经请假后同意者例外)
(4)乙方必须服从甲方项目部管理人员的指挥,违章施工,视情节严重50—500元不等约罚款,情节严重者,清退出场。
(5)如乙方因违反施工质量、进度、安全、治安、文明施工等管理制度,按每次1000元罚款;被项目部勒令退场或因无理停工被勒令退场的,乙方必须无条件退场并赔偿甲方经济损失,额度为余留部分工程款。
(6)乙方人员进退场人数在10人以上,必须提前五天向项目部相关人员申报登记成册,不报或漏报处以每人100元罚款。
(7)乙方必须确保对砼、墙等成品的保护,未经项目部同意,不得乱凿砼构件,施工当中必须及时清理,以上情形每发现一次,罚款1000元。
(8)乙方必须每月一次组织好职工,利用晚上时间做好安全交底工作和技术交底,并做好书面记录工作。未组织者,按每次1000元罚款。
(9)发生火灾无论大小、有经济损失按每次两千元罚款。直接责任人送当地执法机关处理。
二、班组承包的责任指标
1.工程质量:
严格执行国家的施工规范,分项工程必须达到国家质量验收标准,确保优良杜绝重点质量事故发生,工程全过程必须严格按照分项工程造作规程操作。
2.施工日期:
(1)必须按项目部的月、周施工进度计划按时完成各分项工程内容。
(2)班组必须合理组织充足劳动力,确保工程施工进度。
(3)处不可抗力的自然灾害外,必须坚持每天施工。
(4)自签订之日起总工期为天。
3.生产安全
认真执行“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥违章作业。安全事故频率和歇工率分别控制在0.15%以内,杜绝重大设备和人身伤亡及火灾事故,不得安排未经过三级安全教育的新工人上岗作业,一切事故责任及损失由乙方承担。
(1)乙方必须遵守项目部的“安全生产文明施工达标工地”的各项文明施工规定、制度和条例。乙方施工人员进出工地必须出示施工上岗证,并应按项目部要求持证上岗。
(2)乙方施工人员必须服从甲方人员的指挥,文明施工,做到工完场清,材料堆放整齐。
(3)乙方职工到证达工地,首先申请填表,接收三级安全教育,缴纳申办暂住证、劳务证。
6.材料设备的管理
(1)配料是要做好合理的搭配使用。
(2)各项材料按定格用量核算,超用部分由乙方承担。
(3)如有随意浪费材料、乱丢、乱扔和随意损坏者,按实际发生数量对乙方处以十倍的处罚。
(4)所有辅材及机械设备与照明设施均有乙方负责采购及承担相应费用。
7.用电管理
(1)施工用电由项目部统一安排,施工班组不得乱拉乱接。
(2)乙方做好用电机具的日常管理并做好记录工作,做到不破损、不漏电。
(3)场地内所有临电、水均有乙方负责维修和跟踪作业完成,并随时听从甲方管理人员调派施工。
三、双方职责
(一)甲方职责
1.甲方及时发放施工图纸及变更联系单,对乙方工作经行全面部署并给予指导和督促。每月编制详细的施工此阿里进度计划,并对乙方经行施工技术、进度计划的交底。
2.甲方根据乙方的此阿里计划要求,及时提供材料给乙方,对实行领用制度的此阿里及时签发领用单。
3.甲方在乙方按期保质保量完成分项工程的前提下,按合同支付相应款项。
(二)乙方职责
1.根据甲方的施工进度计划及施工组织设计方案中的质量技术等要求经行施工,按期保质保量完成施工任务。
2.严格遵守国家法律法规,遵守项目部的有关规章制度,严格执行劳动法,严禁使用童工,并承担暂住证、劳务证等费用。
3.做到安全生产、文明施工,搞好消防保卫工作和宿舍及施工现场的卫生工作。如由于乙方违章操作而发生的消防、安全事故,一切责任损失由乙方自负。
4.及时向甲方提供材料进场计划及有关设备进场计划。
5.所有进场施工人员必须具备有关证据(身份证、暂住证、计划生育证、劳务证等)并配合甲方现场管理,特殊工种必须持证上岗。
6.乙方必须做好与其他班组的相互间配合工作,不得损害其他班组利益。与其他班组发生矛盾时,及时上报项目部组织协调解决,不得以打架等过激行为自行解决,否则责任自负。
四、其他条款
乙方食宿费用自行承担。
五、争议解决
双方约定,在履行本协议过程中发生争议时,由双方当事人协凋解决,协商不成的,提交当地法院解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效,工完帐清后自动失效。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章)
日期:
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国建筑法》《民法典》及有关建筑法律、法规条例,遵循双方自愿平等基础上,经双方协商一致,甲方把住楼1、2、3、7、8、9、10、11、13、14幢和南面商铺的3、4、5幢水电项目交乙方施工管理,自负盈亏。为了保证质量,保安全。如期完成该工程项目,经双方协商达成如下条款,明确双方法律责任及各项义务。
一、工程概况:
1、名称:
2、地点:
3、承包范围:图纸内水、电包工包料,施工及临时设施水电安装,维修,拆除等施工。
4、质量等级:合格。
5、工期:按甲方与建设单位签订合同为准。
二、甲方职责:
甲方负责施工前的有关图纸技术交底,工程进度计划安排,下达本月完成各标段工程任务。每星期召开班组会议,严格监督甲方在材料采购上是否与图纸规定相符。监督乙方在材料使用上,必须先复检。试验报告合格后方可使用。对乙方施工进行技术指导及各工种配合。对乙方在施工中不按图及国家规范施工。对甲方造成损失进行处罚。对所造成返工引起的各班组工期拖延及人工窝工损失进行处罚,处罚单当天签发,由乙方签收。如遇乙方拒签,甲方有权进行处罚。处罚单在承包款支付当中扣除,以后每次罚款都在每次支付款中扣除。甲方对进入施工现场人员未按公司与项目部规定的规章制度要求拒绝入内。进入施工现场未接受三级教育人员严禁上岗。在施工中不按国家规范、项目部制度,野蛮施工的人员进行教育。不听管理人员管理及教育情节严重,甲方有权进入处罚。处罚金也在承包款中扣除。并对此职工清退本项目部。对施工人员与个班组人员和管理人员发生争吵,打群架,无论对与错都按项目部规定进行处罚。情节严重,移送公安部门处理。并有权单方面终止合同。
三、乙方职责:
乙方严格按图及国家有关标准规范施工。必须服从建设单位,质检,监督人员及项目部管理人员管理。对公司项目部下达文件及进度计划要严格执行。对进入施工现场人员必须进行三级教育及劳动体验。对身有各种疾病、精神病及60岁以上人员严禁进入场地。所购材料必须送检合格后方可使用。检验费由乙方承担。所购材料必须有正式发票。所有商住楼,商铺的水电预埋,按装与各工种要相互配合。工地上临时接水接电,晚上加班接水接电,照x灯,电缆回归仓库全部由乙方承担。甲方不计报酬给乙方。乙方要服从管理人员随叫随到。不挡误工程正常施工。图纸由水电项目预(结)算书,资料由乙方承担。工程中间和竣工验收要提前半个月交给甲方水电资料,便于验收前资料归类装订。卫生间厨房预留洞口要正确,洞口墙槽修补由乙方承担,垃圾应工完料清,严禁垃圾向窗外高空抛落,要从吊篮往下运送集中堆放,如发现向窗外高空抛落每次罚款 元,造成人员伤害、破坏材料要追究经济和法律责任。如不及时清理,由甲方派人清理,按双倍工资支付,并加以处罚,处罚金在承包款中扣除。水电材料由乙方自行看管,防偷防盗由乙方承担,甲方不承担责任。在施工中,因违章所造成的安全事故由乙方承担,甲方不承担经济责任,但是甲方应协助乙方处理安全事故。
四、按工程量
20xx定额人工费( )乘系数( )加( )机械费用记取。(机械费、脚手架搭拆、除锈刷油)
以上费用不用乙方提供任何税金及发票。
五、合同价款的结算方式及期限
一)、每月按完成工程量进度( )支付工程款。
二)、工程全部施工完毕支付到那到工程人工费的( )剩余质保金( )质保期为 年。
三)、质保期满十日内将( )的质保金全部一次结不清。
六、结算与付款方法
水电项目结算方式,按照甲方与建设单位签订合同为依据,编制水电预(决)算书,由乙方承担,甲方在水电项目总款中下浮16%给乙方,税金由乙方承担。付款从基础至四层结构完成开始付款,按单幢实际完成量75%,以后按月进度付完成工程量70%,工程竣工验收后,工程审计完毕确认一个月内付至总价(下浮后)97%,留3%作保证金,保修期按甲方与建设单位签订工程质量保修书执行。
七、合同生效及担保
甲方向乙方收取履行合同保证金 元,乙方在签订合同后前将履行合同保证金汇入甲方账号。履行保证金不计利息。工程结构全部封顶后,甲方退回履行保证金 元,剩下 元等工程全部验收合格后,一次性还给乙方。
八、违约责任
甲乙双方合同签订后,乙方要及时组织施工人员进场,并将人员身份证,复印件与施工人员签订安全生产责任保证书及劳动合同交项目部统一管理。乙方在施工中不服从甲方管理或出现无理取闹、停工、罢工、上访、不按图施工、偷工减料、材料以此充好、严重违章作业等。甲方有权单方面终止合同,并请退出场,给甲方造成损失、名誉损坏。甲方有权追索,并在履行合同保证金和所做承包款中扣除,不足部分甲方向管辖部门申诉要求赔偿。甲方如不按合同条款执行,乙方有权向甲方和建设单位追索水电承包款。
九、其他
未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,向主管部门调解。调解不成,向管辖部门申诉。本合同一式肆份,各执贰份。双方签字盖章履行保证金交付后生效。工程完工后自行失效。
甲方(公章):
乙方(公章):
年 月 日
发包方(全称): (以下简称甲方) 承包方(全称): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“广州商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工,并达成以下条款,共同遵照执行。
一、 工程概况:
1、 工程名称:广州商业广场
2、 工程地点:广州
3、 工程规模:建筑面积约87000m2,(其中地上面积70000m2,地下面积约17000m2)。
二、 承包方式:
包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、 工程承包范围:
1、按甲方提供的“广州业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程),设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、 乙方在施工过程中,与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、 工程量计算及计价方式
1、 工程量计算:按广东省20xx版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、 计价方式:根据实际完成的工程量,按广东省20xx版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后,不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、 税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、 合同工期:
1、 乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。
2、 工程进度进入装修阶段后,以不影响装修施工进度为准,配合装修统一排的工期进行施工,不单独安排工期。
3、 合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
4、 乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天20xx元的罚款,造成本工程总包工期延误时,乙方承担由此产生的相关责任。
5、 乙方必须保证工程工期和进场施工人数均符合施工进度的要求,若因乙方入力不足造成工期延误,甲方有权终止本协议。
六、合同履约金及工程款支付方式:
(一)、合同履约金:
1、甲乙双方在合同签订后乙方向甲方支付合同履约金人民币伍拾万元正(¥500000.0元)。
2、合同履约金待主体框架结构封顶后7天内无息退还。
(二)工程款支付:
乙方带资进场施工,完成至结构封顶甲方支付乙方所完成的工程量造价的70%给乙方作为进度款,结构封顶后甲方每月按乙方所完成的工程造价的70%支付乙方月进度款。乙方所负责施工的工程完成后,并通过甲方、建设单位、监理单位验收合格后支付工程款到乙方所完成的工程造价的90%,在本工程通过政府相关部门进行的综合验收后,支付总工程造价的97%,余下的3%作为质保金在工程竣工综合验收合格1年后7天内甲方一次性支付清全部款项。
(三)付款条件
1、所完成的工程经甲方及建设单位、监理单位验收合格,并经甲方确认工程量。
2、在各段进度款支付时,要先扣除处罚的金额和所承担的费用后才予以支。
(四)工程款支付手续要求:
1、 每次付款前,乙方须提交付款申请书送甲方主管、施工员确认,并附甲方现场施工员签字的质量验收证明,否则甲方不予以办理。
2、 以上资料提交给甲方后,甲方予以检查是否属实,情况属实的款项可付,情况不属实的拒付。
3、 本项工程的工程款,必须有全部施工人员签名及打好手印的劳务收款委托书及相关证据交给甲方验证,否则甲方不予以发放。
4、 乙方将工人所得劳务费按时按额发放到全体施工人员手中,发放劳务费当天必须将全部施工人员签名确认收到劳务费的凭据送交给甲方备案。
(五)工程款结算:
1、乙方按合同完成所有承包内容、并经工程竣工验收合格后,乙方按要求移交整套水电施工资料给甲方(包括:有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书等)后,30天内进入工程结算程序,工程结算双方确认后10天内,付至结算总额97%,剩余3%作保质金,保质金在保修期满后30天内无息退还给乙方;
2、 办理结算后乙方对所提交的水电资料伋有向业主和档案管移交和义务。
七、工程质量标准及验收:
1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。
2、 双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。
八、材料、设备管理要求:
1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、本合同签订后1个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±3%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前1个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前1个月进行审批。
4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以3倍以上的罚款。
九、保修和售后服务
1、 本工程自验收合格之日起乙方提供12个月免费保修服务。
2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后24小时内赶到现场并于2小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3、 每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、 违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。
十、甲、乙双方责任
1、 甲方的责任
(1) 提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。
(2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。
(3) 按合同约定支付工程款。
(4) 协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸2套。
2、 乙方责任:
(1) 在施工期间,乙方至少需安排2位现场技术管理人员(联系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款500元。
(2) 乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。
(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。
(4) 水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前24小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次1000元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。
(5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6) 乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。
(7) 相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图5套,提供结算用竣工图4套和结算资料4份,有关格式要求按广州地区档案室标准执行。
(8) 各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。
十一、违约责任
1、 合同签订后3日内,乙方应交纳合同履约保证金伍拾万元(¥500000.0元)否则本合同自动失效。
2、 当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失:
(1) 甲方不按时支付工程进度款。
(2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
3、 当发生下列情况时视作乙方违约:
(1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
(2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。
(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。
十二、争议解决
1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
十三、合同解除
1、 甲方、乙方协商一致,可以解除合同。
2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款作为违约金: 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;发生重大质量事故; 出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意,无故拖延工期的;
十四、合同生效与终止
1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
十五、合同份数
1、 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等的法律效力。
十六、合同生效
1、 合同订立地点:广东广州。
2、 本合同双方约定本合同自双方盖章签字后,并由乙方向甲方交齐伍拾万元合同履约金之时起生效,如乙方未能按时交齐合同履约金则本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_______(以下简称:甲方)
乙方:_______(以下简称:乙方)
根据国家《建筑法》、《合同法》。平等、公开、公平、自由的原则甲方现将广元利州区计生服务站综合楼水电安装承包于乙方,经双方同意协议如下:
1、乙方应在甲方组织下按要求施工,如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理,如甲方失误造成返工费用甲方负责,如图纸不合理之处乙方应同甲方协商后才能施工,否则造成返工费用乙方自理
2、乙方应提前三天提出所需材料,乙方要本着实事求是提报,如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费(不含提报数目误差),甲方有权追究赔偿
3、乙方应做到每道工序完工场清,不能乱扔乱放,堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车,特殊情况可以大家协商
4、乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工,甲方应在合同签订日期起五个月内主体完工否则乙方有权追究误工费用
5、乙方必须遵守甲方规章制度,文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理
6、在工程中因停工、中途退出、不服从甲方管理清出场(乙方自身原因)。甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用。
7、对于一切工具自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回,损坏自理
8、甲方有权要求乙方临时调动,产生的工日,大工 元/日(8小时)付给乙方,外出用工甲方只负责车费,乙方应配合甲方调动
9、付款方式:
预埋件每层完工。甲方将一个星期内付每层工程款百分之三十。每层穿线、插头、开关、箱子安装完工,甲方将一个星期内付每层工程款另外百分之三十。余下百分之四十款项竣工验收合格后一个月内付清价格: 元/㎡,(按实际收方的建筑面积)
甲方(公章):
乙方(公章):
年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同,大合同中的条款适用本合同。发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工,为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全,经双方协商如下:
一.工程概况
1.工程名称及面积:野丁小区1楼水电、消防安装,1.1万平米
2.承包内容:本楼水电、消防安装工程
3.承包方式:包工包料
4.质量等级:合格
二、合同价
工程总造价 金额(大写): 约壹仟叁佰肆拾万元.水电、消防总造价 金额(大写): 约壹佰陆拾万元. 本工程的付款依据为以上合同价为基准。
三.发包方工作责职
1.依据上级有关部门规定,对承包方在施工技术质量安全等工作中 行监督与指导。
2.按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。
四.承包方工作责职
1.在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。
2.工程质量:承包方对工程质量管理实行全面负责制,自觉接受各职能部门的检查监督指导,发现问题及时整改达标,确保工程的质量等级。
3.工程安全:在施工过程中执行上级的有关规定,认真管理好施工人员,确保不造成任何事故,承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责,与发包方无涉,若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。
五.结账方式:由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为8.98%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方8%的管理费,甲控材部分则上交甲控材金额3%的管理费,在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派,发包方除此以外概不收取承包方任何费用,若工程以8.98%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。
六.付款方式:按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款,没按进度付款的,在穿线前必须补上,若因此而影响工程进度则与乙方无关。有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。此协议共两页一式两份,发包、承包双方各执一份,签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
因工程施工的需要,甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干,为了加快工程进度,提高工程质量和经济效益,进一步加强安全生产的责任意识,明确和完善甲、乙双方责任;根据有关法律法规,公平、公正、平等的原则,经甲、乙双方协同意,特签定此协议书,希双方共同遵守!
一、工程名称:
二、工程幢号:
三、分项承包的工程名称:水电安装。
四、承包形式、承包范围及工作内容:
1)、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、(乙方负责按图向甲方提供材料清单)除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格(含现场临时用电、供水管线安装与维护工作)。
2)承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3)、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下:
A)、给排水部分:给水部分:接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B)、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装,以及从弱电井/总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、)依设计图纸安装到位,乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装.
C)、安全帽等劳动保护用具
五、工程量计算方法:
按工程施工图纸建筑面积每平方米壹拾壹元计算。
工期要求:乙方必须按照甲方总体进度计划,合理安排施工,按时完成各部位施工任务,如乙方不能按时完成或故意拖延工期,甲方有权终止合同,乙方应承担由此而造成的损失;工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天,因发包方原因造成的工期延误,经项目部签证,工期可顺延。
六、工程质量要求:确保各分项工程达到验收合格标准。
(1)、严格按照施工要求和验收规范进行施工。
(2)、建筑产品安装质量必须控制在分项工程质量验收标准之内。
(3)、因分项工程出现质量问题,甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月工程款中扣除;因乙方不按要求施工而造成返工,乙方承担其全部损失和费用,结算时在工程款中扣除。
(4)、签订本合同时乙方须向甲方交质量保证金10000元;如质量达不到标准,质保金作赔偿金扣除;如验收不能一次性的通过,扣除质保金10%后整改完毕,验收后或结算时返还。在施工过程中不听工地管理人员指挥认真整改,如出现安全事故质保金不退还外,还有追究造成事故的赔偿责任。
七、承包款的支付和结算:(工程款经工程部、施工员、安全员签证后发放)
1)、付款及结算:按月进度的工作量付款,在每月月底后十个工作日后付完成工作量的70%,余款在工程竣工验收审核全部合格后一个月支付工程款总款100%
2)、乙方每月按时发放工人工资,必须制作工资表。工资表必须有工人签字及工人本人银行卡账号,自行复印一份交由甲方。甲方凭工资表提供账号及金额发放到工人账户,各项罚款从当月工程款中扣除,扣除以上款项后剩余工程款另行打入乙方账户。
八、工程安全责任、安全生产与文明施工:
乙方特殊工种必须持证上岗,严格按照安全生产操作规程进行施工,严格执行安全生产六大纪律和十不准及十项安全措施。甲方提供的电源至各层配电箱,班组的材料设备,要定人定机,按规范操作,严禁带病操作;进入工地必须戴好安全帽,不得穿拖鞋、打赤膊上班;严禁往下乱抛建筑垃圾及杂物,地管理人员有权处以100元以上罚款。如乙若班组工人违反上述条例,不听纠正,乙方未按安全操作规程而引起的事故,由乙方承担责任及全部费用,影响公司声誉的要按有关规定给予处罚。如有多工种作业引起的安全事故,分清责任,由责任方承担全部责任及费用。不在工地的事故,甲方概不负责,乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担,与甲方无关,乙方应对其在施工场地的全部工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,乙方的全部工作人员在施工中所发生的事故由乙方自己承担,与甲方无关。一切由乙方自行负责。
乙方招用的工人上岗前要进行安全三级教育(必须提供工人本人身份证,并要求其复印件交由项目部存档),并要签订安全协议及劳动用工协议书,每天上岗前要进行质量及安全交底,双方必须履行签字,乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种团结协作关系,不得出现打架及偷盗行为,如发现打架斗殴行为,参与者每人罚款200—500元,情节严重的,送公安机关处理。凡聚众闹事、罢工的扣除工程款5000元。
不同工种工序交接班,交接前必须办理书面交接手续,做好本职的质量和卫生工作,明确各自的责任分工;交接后施工方应对现场卫生及因施工导致的质量问题进行返工或整改。项目部有权对交接班产生的纠纷进行裁定,并予以处罚。
九、劳动用工管理:
根据有关单位的规定和要求,乙方在组织人员施工时,严禁招用童工,无身份证的不准进驻工地。
十、现场环境及卫生:
施工现场必须保持整洁卫生,因施工需要凿除废渣及时清理;材料堆放必须根据现场负责人员指定位置堆放整齐。现场不得随地大小便,否则处以罚款。
十一、其他事项:
1)、此工程严禁转包,如发现转包,甲方有权终止协议承诺,并扣除工程款作为违约金,
2)、乙方如不能及时完成甲方的进度计划,工程质量低劣粗糙,管理混乱,经甲方多次提出整改措施不力的,乙方还应向甲方支付工程款10%的违约金。
3)、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,工完款清失效。
4)、未尽事宜,双方协商解决。
5)、甲方有权指派乙方做点工,乙方不得以任何理由推卸,否则以违约处理。
6)、双方签字盖章保证金到位后本合同生效后,工完清帐后失效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:
乙方代表:
(盖章)(盖章)
法人代表:身份号码:
电话号码:
电话号码:
签订日期
年月日
甲方(发包人):
乙方(承包人):
因工程建设需要,乙方承包 水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工地地点:
二、承包内容:
承包范围:基础工程、结构主体工程、装饰工程、附属工程的预埋、安装,进出材料装卸等。电气工程、给排水工程、消防工程所包含的图纸内容。
⑴基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、室内空调管、厨房、厕所、排气管、热水管等)。
⑵装饰工程:各种电箱盒的预埋安装,各种线路安装,洁具安装等!本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装,各种临时的安装等。
⑶附属工程:临时宿舍内的水电安装、下水管道的安装。
⑷消防工程:各种管道的预埋、安装及图纸上所涉及到的通风、中央空调的预埋线管、预留洞口的布置。
三、结算单价及付款方式
1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。
2、承包工程的计价方式:暂按施工图预算价。
3、承包单价:按实际施工内容和甲方让利结算。其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。
4、合同价款:本工程进场支付甲方 作为现场施工质量安全保证金。具体收取金额以收条为准。另甲方收取乙方总决算价的3%作为合作费(不包含配套费,配套费另行支付)。
乙方提供总工程款70%的发票。
5、付款方式:
根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式延迟三至七天按水电完成内容比例付款。中途不付款,每月施工人员生活费由乙方自行解决。
四、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。支付工程款时,乙方必须提供职工花名册和工资发放表,经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字后有公司财务来现场发放。
2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。
3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。
4、按照合同约定及时发放工程款。
5、解决乙方施工人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面的指导、监管。
6、如乙方提出申请,甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。
五、乙方责任
(一)质量责任
1、工程质量等级要求:一次性验收合格。
2、坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程达到约定的.要求。
3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点,及时对施工操作人员进行工程质量技术交底,提高质量意识教育,实行自检、交接检、专职检,严格按照操作规程及规范施工,确保施工符合验收标准。
4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收,上道工程完成后经自检合格,由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收,符合标准后,由甲方出具质量验收证明手续,乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。
5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板,(不能做的除外),经甲方验收认可后由甲乙双方封样,乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。
(二)工期责任:
1、乙方必须按照甲方的工期计划,认真编制施工作业计划,安排足够的劳动力,每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期,确保甲方的关键工序,关键工作,和突出性的检查、验收提出的工作。如乙方经过努力在不增加材料成本的前提下而使工期提前的,适当给予奖励。
2、在下列情况下,工期可顺延(经签证),不可抗力的自然灾害,叁个工作日以上的停电,停水、待料。
(三)安全生产、施工责任:
1、本工程安全文明施工目标为:市级文明示范工地。
2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育,并认真执行,严格落实,确保施工安全。
3、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定,做到安全生产,文明施工。
4、乙方在现场各班组长,每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底,并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施,,确保职工生产安全。
5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施,一经发现立即给予严厉处罚,对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。
6、严禁带家属,小孩及外来人员进入施工现场,严禁将外来人员安排住宿,如发生以上情况每人每次罚款200元,由此而发生的一切后果由乙方承担。
7、乙方必须严格按照甲方要求,做到日做日清,工完场清,工完料净,不乱扔建筑垃圾及生活垃圾,如发现工完料不净每次罚款200元,乱扔建筑垃圾每次罚款100元,周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐,严禁乱扔乱放,乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改,整改不到位重新罚款。
8、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区,卫生及良好秩序,执行甲方的相关规定。
9、禁止打架,骂人等不文明现象。如果发生上述行为,每人每次罚款200元-500元,造成后果的乙方必须承担一切责任。
10、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理,施工中严格按照安全施工规范要求施工,如因乙方施工不遵循安全规范要求或野蛮施工,造成安全事故,所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担,如乙方逃避,则所有费用在乙方工程款内扣除,所交保证金扣除一半。
(四)其它责任:
1、乙方必须按照当地政府有关规定支付职工工资,禁止拖欠。甲方有权检查,监督乙方的职工工资发放情况,乙方不得对甲方隐满真实情况,如有隐满时甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响,甚至影响到招投时,甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施(1到5万元)
2、乙方任何人不得以任何理由顶撞,辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员,更不得拒绝相关人员的监督与管理。
3、乙方必须遵守甲方各级代表,现场施工员,质量员、安全员、现场负责人,按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。
五、甲方代表人
1、本工程的甲方代表人为负责现场的质量、安全、进度及全面管理工作。
2、甲方代表的职权:A、对工程安全、质量、进度的检查,监督管理、奖励处罚权力。B、对工地上各施工班组工程款支付的审核决定权。C、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力;D、在不违合同和规范要求前提下,批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。E、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。F、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。G、组织召开工程管理例会,制订针对本项目的各项规章制度,及时处理工程管理中的各种问题的权力。
六、乙方代表人
1、乙方代表:为本工程劳务分包责任人,负责履行本合同中乙方所承担的权利和义务。并派现场负责人 施工员 资料员 。现场负责人、施工员、资料员必须持证上岗。
2、乙方更换乙方班组负责人须征得甲方代表的书面同意,否则不得更换。当甲方代表认为乙方代表或乙方班组长不能按合同继续履行职责时,有随时要求乙方更换班组长或乙方代表的权力,乙方必须在接到书面通知72小时内予以更换。
3、有对乙方职工行使充分管理的权力;有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。
七、违约责任
⑴当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时,按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息,除此以外不承担其他违约责任。
2、甲方未履行本合同第三条1,2,3,4条款之约定义务时,造成工期延误的,乙方不承担违约责任,拖延的工期顺延。
⑵当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金。
2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。
3、乙方不履行本合同第四条第三款1,2,3,4,5条款之约定义务时,甲方有权根据具体情况对乙方作出(50元/款次)以上的罚款,造成后果的由乙方承担一切损失,并应赔偿甲方信誉损失10000-100000元/款次。
4、乙方如管理不善,材料损耗超出合同约定(或定额)标准,超出损耗标准的材料及相关费用由乙方承担,同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。
5、乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取得力措施进行整改,甲方有权派人员突击抢工,所发生的一切费用由甲方承担,同类情形发生三次时甲方有权解除本合同,乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地,甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。
6、如乙方进场人员违反合同质量约定,三次整改仍达不到合同要求的,甲方有权解除本合同,并只按乙方已完成工程量的60%结算分包价款。乙方必须在合同解除后48小时内无条件撤出甲方工地,付款方式仍同本合同有前述关付款条款执行。
7、施工期间,由于乙方原因自动退场的,甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。
8、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。
9、由于乙方原因,造成甲方工程管理目标不能实现(如优质结构、文明工地、太湖杯)时,结算单价降低5%至10%,同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失(如为创优而增加的施工措施费用及其它)。
10、为确保工程质量,双方约定乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
11、乙方所拖欠的民工工资及其它债务均与甲方无关,如因此发生纠纷(或投诉)对甲方信誉或经济造成损失时,其损失应由乙方全部承担,并按纠纷(或投诉)次数每次赔偿甲方的信誉损失1000-5000元,产生严重后果(指连带甲方被行政部门处罚)时,乙方赔偿甲方10000元/次。乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同合约定的付款要求。
八、其它约定
1、甲方提供乙方临时宿舍、床铺、食堂等生活设施,乙方如有损坏必须按购买价赔偿,职工生活用品自理。统一发放使用的安全帽、工作服等劳保用品,其费用在乙方劳务承包款中扣除。
2、甲方及时与当地派出所联系,为乙方办理户口暂住证,费用由乙方承担。
3、乙方代表,乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假,特殊情况应向项目部电话请假,并按时回岗,不经批准或不提出书面申请就离岗,一交次罚款200元。
4、乙方代表的通信工具必须确保24小时畅通,否则每发现一次罚款200元,造成后果的由乙方承担责任及经济损失。
5、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。
九、有关事宜
1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订时,乙方的签字(责任人)人必须出示身份证并将复印件贴于合同背面。
3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字即生效,合同内容履行完合同自行解除。
甲方(章):乙方(章):
甲方代表(签名):乙方代表(签名):
甲方法人代表或授权人(签名):乙方法人或授权人(签名):
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日年 月 日
甲方(发包人):
乙方(承包人):
因工程建设需要,乙方承包景德镇市浮梁县新奕园项目部5#、6#楼项目部(高层、含人防)水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:浮梁县新奕园小区5#、6#楼
2、工地地点:浮梁县新奕园
二、承包内容:
承包范围:基础工程、结构主体工程、附属工程的预埋、安装,进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸内容。
⑴基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等)。⑵装饰工程:各种电箱盒的预埋安装,本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装。
三、结算单价及付款方式
1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。
2、承包工程的计价方式:暂按总建筑面积计价,总施工建筑面积暂按平方米计。具体面积按实际施工面积为准。
3、承包单价:按实际施工内容和甲方让利结算。其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。
4、合同价款:本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。具体收取金额以收条为准。
5、付款方式:
根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式——按水电完成内容比例付款。
中途不付款,每月施工人员生活费由乙方自行解决。
四、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。
3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。
4、按照合同约定及时发放工程款。
5、如乙方提出申请,甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。
五、乙方责任
(一)质量责任
1、工程质量等级要求:一次性验收合格。
2、坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程达到约定的要求。
3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点,及时对施工操作人员进行工程质量技术交底,提高质量意识教育,实行自检、交接检、专职检,严格按照操作规程及规范施工,确保施工符合验收标准。
4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收,上道工程完成后经自检合格,由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收,符合标准后,由甲方出具质量验收证明手续,乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。
5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板,(不能做的除外),经甲方验收认可后由甲乙双方封样,乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。
(二)工期责任:
1、乙方必须按照甲方的工期计划,认真编制施工作业计划,安排足够的劳动力,每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期,确保甲方的关键工序,关键工作,和突出性的检查、验收提出的工作。
2、在下列情况下,工期可顺延(经签证),不可抗力的自然灾害,叁个工作日以上的停电,停水、待料。
(三)安全生产、施工责任:
1、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育,并认真执行,严格落实,确保施工安全。
2、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定,做到安全生产,文明施工。
3、乙方在现场班组长,每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底,并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施,,确保职工生产安全。
4、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施,一经发现立即给予严厉处罚,对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的'一切经济损失。
5、严禁带家属,小孩及外来人员进入施工现场,严禁将外来人员安排住宿,如发生以上情况每人每次罚款200元,由此而发生的一切后果由乙方承担。
6、乙方必须严格按照甲方要求,做到日做日清,工完场清,工完料净,不乱扔建筑垃圾及生活垃圾,如发现工完料不净每次罚款200元,乱扔建筑垃圾每次罚款100元,周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐,严禁乱扔乱放,乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改,整改不到位重新罚款。
7、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区,卫生及良好秩序,执行甲方的相关规定。
8、禁止打架,骂人等不文明现象。如果发生上述行为,每人每次罚款200元-500元,造成后果的乙方必须承担一切责任。
9、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理,施工中严格按照安全施工规范要求施工。
(四)其它责任:
1、乙方任何人不得以任何理由顶撞,辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员,更不得拒绝相关人员的监督与管理。
2、乙方必须遵守甲方各级代表,现场施工员,质量员、安全员、现场负责人,按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。
五、甲方代表人
1、本工程的甲方代表人为负责现场的质量、安全、进度及全面管理工作。
2、甲方代表的职权:a、对工程安全、质量、进度的检查,监督管理、奖励处罚权力。b、对工地上各施工班组工程款支付的审核决定权。c、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力;d、在不违合同和规范要求前提下,批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。e、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。f、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。g、组织召开工程管理例会,制订针对本项目的各项规章制度,及时处理工程管理中的各种问题的权力。
六、乙方代表人
1、乙方代表:为本工程劳务分包责任人,负责履行本合同中乙方所承担的权利和义务。并派现场负责人施工员资料员。
2、有对乙方职工行使充分管理的权力;有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。
七、违约责任
⑴当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时,按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息,除此以外不承担其他违约责任。
2、甲方未履行本合同第三条1,2,3,4条款之约定义务时,造成工期延误的,乙方不承担违约责任,拖延的工期顺延。
⑵当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付500元的违约金。
2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。
3、乙方如管理不善,材料损耗超出合同约定(或定额)标准,超出损耗标准的材料及相关费用由乙方承担,同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。
4、乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取得力措施进行整改,甲方有权派人员突击抢工,所发生的一切费用由甲方承担,同类情形发生三次时甲方有权解除本合同,乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地,甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。
5、施工期间,由于乙方原因自动退场的,甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。
6、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。
八、其它约定
1、甲方提供乙方临时办公场所设施,乙方如有损坏必须按购买价赔偿。
2、乙方代表,乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假,特殊情况应向项目部电话请假,并按时回岗。
4、乙方代表的通信工具必须确保24小时畅通,造成后果的由乙方承担责任及经济损失。
5、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。
九、有关事宜
1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订时,乙方的签字(责任人)人必须出示身份证并将复印件贴于合同背面。
3、本合同一式四份,甲方四份,乙方两份,双方签字即生效,合同内容履行完合同自行解除。
甲方(章): 乙方(章):
甲方代表(签名):乙方代表(签名):
甲方法人代表或授权人(签名)
乙方法人或授权人(签名)
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
发包方: 电话: (以下简称甲方) 身份证号:
承包方: 电话: (以下简称乙方) 身份证号:
乙方向甲方承包《荥阳市贾槐林社区、楼李小区》的工程水、电,暖安装施工。为在施工中双方无发生异议。依照《建筑工程承包合同条例》等有关规定。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,双方对本工程的有关事项协商一致,特定立以下合同条例,以资共同信守履行。
一、工程概况:
①工程名称:楼李小区
②工程地点:荥阳市贾槐林社区、楼李小区
⑧结构质式:砖混或半框架结构
二、承包方式:水电暖《包工包料》
甲方将_1#_2#_3#__楼,水、电,暖安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。
三、承包内容与范围
①承包范围:
_1#_2#_3#_4#_楼按设计图纸及投标清单要求的所有水电项目配套设施。②承包内容:按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的项目均归乙方的承包内容。
四、工程质量要求:
①按水、电安装工程施工验收规范、规程操作标准进行施工。经甲方监理验收达到合格标准。
②乙方必须严格按施工设计图纸和更改文件要求施工,若不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料、型号规格的材料施工造成返工重做,其所造成的工料费损失由乙方承担。且所用材料必须有合格产品证书及检验报告。
③乙方施工前后要做到完工场清,及时配合甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方承担,甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复,清理公共卫生。
五、施工工期:
本工程总施工工期为 ____日历天,乙方必须按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成
六、承包价格:《 》平方米
以甲方提供的水、电,暖 ,安装设计施工图纸为依据,参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。
七、付款办法:
本工程按进度付款:每两层付款,乙方在完成的工程量1天后送施工员审核,经甲方确认后在3日内支付进度款80%,工程竣工验收合格后,将验收手续交给甲方后5日内付总价95%余下5%待水电保修期满后一次性付清。
八、安全责任:乙方必须严格按水、电安装施工规范及安全操作规程进行施工。遵守各项安全规章制度。安全操作费用包括在本项目的承包单价之内,乙方在施工中的工人所造成的不安全事故责任及经济损失费用乙方自己承担。乙方并且承担因其它的原因在施工中给他人造成不安全事故责任及任何经济损失。
九、双方职责:
甲方:
①提供工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件:
②提供现场施工技术管理及指导。
乙方:
①工人食宿乙方自己负责。
②负责一切施工配备所有机具。
③自带安全防护用品。
④因工期需要夜间加班的任何费用。
⑤负责办理水、电安装工程的竣工验收手续,费用由乙方承担。手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。
⑥若不能按期完成,除罚款外,甲方有权将部份项目另派他人施工,施工的工料费用由乙方承担。
十、违约责任:
①乙方的施工质量达不到合格要求时,应无条件返工到合格,由此造成的工料费用由乙方承担。
②若乙方施工人员不足,造成工期的延误,每天罚款____人民币,必要时甲方有权终止合同,造成损失由乙方承担。
③若甲方不时付款,工程延期乙方不负责任。
十一、本合同未尽事项,甲、乙双方共同协商解决。
十二、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。款项结清后自行失效。
十三、签约地点:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_______(以下简称:甲方)
乙方:_______(以下简称:乙方)
根据国家《建筑法》、《合同法》。平等、公开、公平、自由的原则甲方现将广元利州区计生服务站综合楼水电安装承包于乙方,经双方同意协议如下:
1、乙方应在甲方组织下按要求施工,如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理,如甲方失误造成返工费用甲方负责,如图纸不合理之处乙方应同甲方协商后才能施工,否则造成返工费用乙方自理
2、乙方应提前三天提出所需材料,乙方要本着实事求是提报,如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费(不含提报数目误差),甲方有权追究赔偿
3、乙方应做到每道工序完工场清,不能乱扔乱放,堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车,特殊情况可以大家协商
4、乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工,甲方应在合同签订日期起五个月内主体完工否则乙方有权追究误工费用
5、乙方必须遵守甲方规章制度,文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理
6、在工程中因停工、中途退出、不服从甲方管理清出场(乙方自身原因)。甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用。
7、对于一切工具自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回,损坏自理
8、甲方有权要求乙方临时调动,产生的.工日,大工120元/日(8小时)付给乙方,外出用工甲方只负责车费,乙方应配合甲方调动
9、付款方式:
预埋件每层完工。甲方将一个星期内付每层工程款百分之三十。每层穿线、插头、开关、箱子安装完工,甲方将一个星期内付每层工程款另外百分之三十。余下百分之四十款项竣工验收合格后一个月内付清价格:26元/㎡,(按实际收方的建筑面积)
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经双方友好协商签订如下协议,望双方共同遵守。
一. 本工程名称:利辛天悦大酒工程
二. 工程地点:利辛工业园文州路与中红丝路交汇处
三. 承包方式:包工包料,包质量、进度及使用工具。
四.承包范围:
(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求,防雷焊接。
(2)包现场临时用电和施工用电。
(3)包各分项工程质量符合要求及国家标准
(4)包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式:
(1)工程量计算方法:按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等),由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。
(2)侍款方式:根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理:
本工程如遇到不可抗拒的自然灾害,或其它不能预见的原因造成停工,甲方不作任何补偿,但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任:
1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
2.对乙方填报的工程进度及时审核。
3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八.乙方责任:
1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工,确保质量和施工安全,在施工过程严格执行技术,操作规范,如有不符合质量规范要求,乙方要负责。
2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定,违者罚款。
3.进场工作人员必须持有身份证,并在工地办公室登记,以便管理,若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款,由乙方负责。
4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等,违者罚款500元次,严重者送公安部门处理。
5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员,若不能按时,按质完成甲方下达的任务,甲方有权终止协议,所完成的合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用,乙方无条件清场。
6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。
7.乙方每次收工前,或在每个工序完成后要清理干净场地,否则甲方有权另安排人员清理,由此产生的费用由乙方负责。
8.在作业前,班长要教育作业人员安全操作规范,若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。
9、乙方在所有材料进场时,要严格按照报验制度报验,经甲方、监理同意,复试合格后方可进场使用,所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。
10.进入施工现场必须戴安全帽,否罚款50元每人每次。
11.乙方承包单项工程,不得转包第三者。
12.班组长遵守文明安全条例,对宿舍定期打扫。
13. 本合同为内部承包合同,外单位使用无效。
九.工期及时间要求:
乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务,工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份,总公司备案一份。双方签字生效,到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂)
2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:
主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。
2. 乙方承包内容:
1).水电开槽、布管、穿线、埋盒
2).所有水电施工过程的垃圾清运
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板和灯口安装
3.工程结算方式:
按建筑面积结算:15元/平米
第六条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
九条.其它约定第:
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
二〇一〇年三月二十三日