关于承包协议(精选30篇)
甲方(发包方):______________
乙方(承包方):______________
由于公司生产需要磨边生产线现承包给乙方,为了双方在今后工作期间各项工作能顺利展开进行,双方友好协商特订以下协议:
一、在承包期间乙方需遵守我司各项规章制度,服从我司各部门管理,承包期限按年限制,如一年、二年……
二、承包按保底计件制,保底每月_______元,超出保底按计件制即:乙方需对工资保密,任何情况任何人不得泄漏。
承包年限为:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日此。
三、在工作期间,公司所有订单乙方需保质保量的完成,如在公司每天的工作时间九小时之内不能完成公司安排的工作量,乙方必须安排加工,直至公司当日安排订单量完成为止,且公司不付予任何加班费用。
四、乙方现订工作人数为3人,如遇有超大板订单,乙方3人无法完成加工时,需公司安排人员帮忙,所安排的人员工作费用由乙方自行承担。
五、乙方在每个订单加工前需用直尺测量上道工序交接一下来的每块玻璃尺寸,给予复核尺寸是否正确,如有误需返回到上道工序,不得错误加工下去。
六、在公司订单不保满的情况下,乙方需服从公司的'工作安排,需安排到另外车间工作,如:切片、打孔、钢化、中空、夹胶、安装、装车等车间工作。乙方不得推迟及不配合做好所被安排的工作,如有不配合将按公司相关制度给予处罚。
七、在工作期间乙方如未按公司要求配戴劳保用品,即手套、护腕安全带等用品。未按公司岗位要求工作的情况下,出现任何工伤事故及意外,全部责任由乙方承担,公司概不负责。
八、公司机器设备,乙方需按公司制度按时保养维护,如未按时保养出现任何问题需乙方承担。机器出现小问题乙方需自行修理。
九、工资发放情况,工资压放一个月,每月发放_______元,其余年底一次性发放,如没做满一年工资只按每月_______元发放。
十、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议签订之后同具法律效力。
甲方签字:_______乙方签字:_______
签订日期:_______年_______月_______日
发包方: 身份证号码:
承包方: 身份证号码:
依照《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际情况,双方就本建设工程施工事项协商一致签订本协议。
1:工程名称:
2:建筑面积: 号楼 平方米,剪力墙结构。
3:承包范围:施工图所有包含的内容(土建、水暖电、装饰、消防),甲方提供二次供水设备,发电机,基础降水,基坑边坡支护,三通一平。
4:工程造价:固定价不作任何调整,商砼、钢筋、水泥随市场价调整,(劳保统筹,民工保证金,税金随税务部门变动进行调整,管理费由 承担)。
5:付款方式:开工支付30%,正负零支付10%,主体完工支付30%,装修途中10%,竣工验收后3个月内支付15%,余5%保修金一年期满后一次性支付。
6:承包方提供工程造价60%材料发票,40%劳务发票,购买施工人员保险。
7:施工日期:20xx年 月 日—20xx年 月 日。不按期交工迟一天罚款1000元。
8:施工质量:合格。
9:安全质量:本工程发生的`一切安全,质量事故,产生的费用和其它均由承包方负责,与发包方无关。
10:承包方必须按相关要求配备施工人员,承包方提供合格的施工资料及本工程资料备案,服从管理,若因上级主管部门检查发现质量、安全等问题造成停工或通报批评,承包方应负相应的经济和法律责任。
11:违约责任:任何一方违约应赔付对方违约金 万元。
12:承包方不得拖欠民工工资,材料款、机械费,若发生民工上访承包方愿承担2万元/次罚款。造成发包方不良记录和停止招投标,承包方应负相应的经济责任和法律责任。
13:本协议一式三份,未尽事宜双方共同协商解决。
发包方: 承包方:
联系方式: 联系方式:
年 月 日
甲方:
乙方:
乙方接受甲方委托,乙方为保证甲方设备的正常使用,对甲方的协议范围内设备进行日常维修,定时维护保养服务。为保护甲乙双方的合法权益,甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备处于正常运转情况下签订协议。
第一条 协议设备
数控桥式龙门镗铣床 XK2850x280
数控栋梁龙门镗铣床(西) DJ-XK2130-100
数控落地式铣镗床(北) TKA6920x140
数控落地式铣镗床(东) TK6916x100
数控立式车床 CKJ5263x31/50
摇臂钻床 Z30100x31
摇臂钻床(中) Z3080x25
第二条 维护保养后的设备应当能够满足甲方正常生产需要
第三条 乙方权利、义务
1.乙方负责对甲方设备的日常维修,定时维护保养。不包含大修和技术改造。
(日常维修包括:1、对机床常见的机械故障、电器线路故障进行维修,对参数故障进行调整,保证机床能够正常运转。
2、对机床精度进行调整,“精度调整是指,在机床设计中预留的 调整量能够恢复精度的调整,不包含采用分解主轴、拆解箱体、调整量能够恢复精度的调整,不包含采用分解主轴、拆解箱体、调整床身水平等手段才能够恢复的几何精度调整。” )
3.对机床生产安排制定定期维护保养,“定期保养,在使用一定时间后对机床各机械部位,加工精度复查,复检。以确保机床较长时间正常使用。”
2. 如果甲方有设备改造计划,乙方义务根据甲方设备改造计划提报改造方案和报价。
3. 乙方在维护保养时,发现设备潜在的问题点,必须及时告知甲方。
4. 乙方完成维修和精度调整后,将相关数据提供给甲方
5. 乙方对维修时所作参数调整必要时对参数重新备份并告知甲方。
6. 乙方有权拒绝甲方提出的影响机床安全进行的`要求。
第四条 甲方权利、义务
1. 甲方机床出现故障时及时通知乙方,乙方应在第一时间到场,甲方操作工应告知乙方设备已存在的故障及问题点,有必要时甲方需安排操作人员协助乙方操作机床。
2. 除乙方无法解决的情况外,未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对本协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。
3. 甲方不得对合同设备进行私自拆卸,否则由甲方承担所造成的全部损失。
4. 乙方无条件保留提供协议设备的技术资料,供甲方查询。
5. 应当为乙方施工人员提供相关工作环境。
第五条 配件处理
1. 故障配件由双方进行确认后进行更换,所需配件可由任何一方提供。
2. 需要更换配件时,甲方承担配件费用。
3. 由甲方提供的配件,乙方给予更换,但乙方不承担配件保修的责任。
4. 由乙方提供的配件,保证配件费持平或低于厂商统一价。配件费用由甲方承担。在三个月保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修,但不包含因人为因素及不可抗力因素等造成的配件损坏。
5. 在无法找到原来型号的零件更换的条件下,乙方有义务提供相同条件的替代品的报价给甲方,经甲方确认后给予更换。
6. 机床维修保养所需油品,由甲方按机床说明书所要求规格及数量提供。
第六条 结算金额及方式
1. 甲方按月支付日常维修费用 元/月。在每月的最后一个工作日之前支付给乙方。
2. 甲方机床设备需要大修改造时,由乙方另行报价。
3.日常维修收费标准
序 号
设备名称
型 号
维修费用元/月
备注
第七条 日常维护保养期限
1. 本合同期限 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。甲乙双方同
意期限届满后续约的,应当于期限届满15日前重新签订合同。
2. 协议经双方盖章,负责人签字后生效。
3. 本协议一式两份,双方各持一份。
4. 双方在履行协议中遇有本协议未尽事项,应以诚实守信、互惠互利为基础,协商解决。
第八条 合同的解除
1.甲乙双方协商一致,可以解除合同。
2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同。
此外任何一方不得单方解除合同。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方:__________________
乙方:__________________
经双方协商,甲方把学校食堂承包给乙方。
双方共同遵守如下协议:
一、承包期为_____年,自_____年_____月_____日始至_____年_____月_____日止。
二、承包费用_____年人民币_____元整。该款必须在_____年8月1日前教齐。
三、双方权利、义务:
(一)、甲方权利、义务:
1、甲方为乙方提供综合实验楼地下室一层,学生就餐座、凳(原有)套,现有供电、供水、供热设施、排污设施及消防用灭火器,能源费用乙方自理。如需要甲方可提供楼后平房100平方米。承包期结束后必须经甲方验收合格后交回。
2、在承包期内甲方有权对乙方的经营活动进行监督检查。如乙方不服从甲方监督、检查,甲方有权随时终止合同并不负责乙方的一切损失。
(二)、乙方权利、义务:
乙方必须严格执行“食品卫生法”、及当地卫生部门的要求,证件齐全,各种规章制度规范、上墙。
3、乙方在经营过程中出现人员以外伤害及饮食安全事件,均由乙方负责。
4、乙方承包期内不得将食堂转包他人,食堂只可作为学生食堂使用,不允许兼营其它项目(食杂店、游戏厅、网吧、宿舍等)不允许向学生出售烟、酒类等刺激性物品。
5、乙方对甲方所提供的固定设施(如楼房、供水、供热、供电等设备)如正常损坏由甲方负责修缮,人为因素损坏,由乙方负责,维修至原样,未经甲方允许,乙方不得对上述设施进行改造。
如甲方同意改造的部分,费用由乙方自理,合同到期后乙方不得拆除,甲方亦不付此费用。
四、附责
1、在合同期内由一方违约造成损失,由违约方全部负责。
2、如果出现不可抗拒的'自然灾害或偶发事件造成的损失由双方自负。由于甲方停电、停水造成的损失,双方协商解决。
本合同四份。
甲方:_________代表签字:_________
乙方:_________代表签字:_________
_____年____月_____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准,经双方协商一致,达成以下条款:
一、工程名称、地点:___________________________
二、分项工程承包内容及单价:乙方承包搭设甲方外墙脚及安全网工程,单价为每平方米 ______________ 计价。
1.计算方式:以乙方搭设外墙脚手架计算.
2.付款方式:以乙方搭设脚手架的工程进度的70%付款给乙方,余款在工程完工验收一星期一次付款给乙方。
三:工期开工日期:从甲乙双方签订之日期生效,工期为五个月如乙方五个月未完成工程,乙方有拆除乙方所搭设的外墙脚手架或每天甲方补给乙方每平方米0.5元延误工劳费。
四、工程质量标准:以施工图纸及国家颁发的施工验收规范和质量检验为依据。
五、工程完全:
(1)严格按相关规范进行,必须遵守甲乙双方签订的安全责任书上所述。
(2)甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,做到安全操作、文明施工。
(3)对甲方提供的`安全生产设施,乙方经检查合格方可使用。乙方在施工中发生伤亡事故,其损伤由乙方负责。
(4)劳动保护用品及施工中属个人全用的带电操作工具如绝缘手套、胶鞋等由乙方自行解决,乙方对工程的电器安装必须请专业电工持证作业。
(5)在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
(6)乙方必须无条件的贯彻落实甲方的《规章制度》《工作流程》并严格执行。
六、材料管理:
(1)乙方应严格按照甲方提供的质量要求按图施工。
(2)乙方在施工中按堆使用材料,做到日用日清,工完料净,保持现场整洁。
(3)工程所用的材料必须严格按施工图标明的品牌型号认购,乙方若没按施工图选购材料,对造成的损失将由乙方全部承担,给甲方造成的名誉损失将承担伍仟至伍万的经济赔偿。
七、工程保修:工程保修期为一年,提供终身有偿服务。
八、违约责任:
(1)合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随便变更或解除。如一方不经对方同意,单方解除合同时,应由责任反复赔偿对方影响施工计划造成的经济损失。
(2)工程工期违约处理;严格按甲方要求完成,否则造成工期延误,双方协商,协商无效由违约方赔偿损失。
(3)对于吧合格的工程项目乙方及时整改达到客户验收标准和甲方的工艺标准要求,整改所发生的费用由乙方承担,所造成的工期延误由乙方承担。给甲方和客户造成的损失赔偿责任。
(4)工程进度中,由甲方造成停工,由甲方自行承担所有责任。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
十一、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
十二、其它补充协议:根据工程的特点和要求,本协议未尽事宜双方协商补充。
甲方(签章): 乙方(签章)
年 月 日
甲方:制梁场
乙方:钢筋班组
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的现有情况,为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和经济责任,就乙方为制梁场提供劳务一事,经双方协商一致,初步达成以下意向性协议。
一、乙方承包项目名称:
钢筋制作、绑扎。
二、乙方责任及义务:
1、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关部门技术交底组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范和交底,严格遵守安全管理制度,落实各项安全措施,确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定;承担由于自身责任造成的'质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的损失及各种罚款。
2、作业内容
钢筋制作、绑扎。
3、甲方的设备由于乙方操作不当造成机械设备损坏,由乙方负责维修,同时视情节,处以伍佰至贰仟元罚款。
三、乙方承诺进场劳力
20xx年 月 日前,由甲方所属派遣公司安排进场劳力 人,乙方负责管理施工及生产。
四、其他
1、不可预见工时根据实际发生由甲方酌情考虑,
2、因甲方原因造成乙方不能按合同工期完成,工期顺延。每月误工不超过3日,甲方不支付任何补偿费用。每月连续误工超过3日不足半个月按每人每天15元支付生活补助费,超过15天以上(从第16天开始起算)赔偿乙方每人日工资30.00元,正常停工放假除外。人数以甲方清点的乙方现场实际施工人数为准。不可预见工时及误工工时总价不超过合同额2%。
3、甲方负责施工人员的住宿。
4、乙方作业人员餐费自行负责。
五、计价
每片梁工费按钢筋制作每吨146元,钢筋绑扎194元计算,经甲方验收合格后,每月26日计价。
六、本协议壹式肆份,甲方保留叁份,乙方保留壹份,甲乙双方在履行合同时发生争议,可以协商解决,协商不成的,可以申请沈阳铁路运输法院起诉。
甲方代表: 乙方代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
项目名称:__________________
甲方:__________________
乙方:___________________(身份证号:____)
甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承包经营甲方餐厅事宜,达成如下条款双方共同遵照执行:
第一条合同标的物
1、甲方提供给乙方承包经营的餐厅位于__风景区内。
2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(见清单)
第二条承包期限
乙方承包经营期限为:自20__年7月1日至20__年12月31日
第三条价金及支付
1、押金:乙方向甲方缴纳承包履约金人民币壹万元整,承包结束后双方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后七日内不计息全额退还。
2、承包费:双方合同签订后七日内,乙方应向甲方一次性交纳人民币壹万贰仟元的承包费(20__元/月6个月)。
3、其他费用:乙方承包经营期间的水电费、税费等所有经营所需费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳;乙方对甲方提供的房屋场地、设施、厨具设备等进行保养、维修的一切费用由乙方承担;在承包期限内,乙方自行添置的.任何物品的费用自行承担。甲方不承担任何费用及责任。
4、承包履约金和承包费用的支付方式:第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。
第四条甲方的权利义务
1、甲方按约定提供餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营。
2、为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等,并办理移交手续。
3、委派专人负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。
第五条乙方的权利义务
1、乙方必须首先满足甲方招商及游客接待需求,其次自主经营。须服从甲方的监督管理。
2、必须严格遵照《食品卫生法》合法经营,不得违反相关管理条例,主动接受政府有关部门管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。
3、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时餐厅所有资产完好。人为损坏或被盗,按原价赔偿。
4、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全。
5、按合同规定如期交纳有关费用。
6、承包期内因乙方原因所产生的一切责任,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
8、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。
9、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。
10、要求厨师应具备厨师资格,相关从业人员在合同签订后七日内办理健康证。
11、对从业人员的工资按月发放,不得拖欠。
12、自觉维护餐厅原貌及周边自然环境,不得擅自改变。
第六条违约责任及合同终止
如乙方出现以下情况,将自动终止合同,并全额扣除履约保证金
1、经营期间,不履行合同要求
2、迟延交付承包费
3、擅自转让承包或变相转让他人经营的
4、试用期为一个月,如在此期间不能满足甲方的接待要求。
第七条不可抗拒因素
甲方如因上级或景区投资客商要求等特殊情况要提前终止本合同,应提前三十天正式通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
第八条补充与变更本合同
可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第九条合同纠纷
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十条本合同经双方签字、盖章(或手印)后生效。
第十一条本合同式三份,具有相同法律效力。双方各执一份,其他交于主管
部门备案。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表:_________代表:_________
签定日期:_________年_________月_________日
签定日期:_________年_________月_________日
订立合同双方:
以下简称甲方:
以下简称乙方:
第一条 承包车辆的型号、吨位及机械状况
车型:车身 ,车头天龙 马力。承包价格: /月! 数量: 辆
车头牌照:
车尾牌照:
第二条 承包期限
承包期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条上交承包费的数量、押金、时间及办法
1、乙方在承包期内共向甲方上交承包费每月上交元,甲方收费后即出具收据。
2、押金元/辆,共辆,押金总额具收据。
第四条 甲方的权利义务
1、甲方应将承包车辆完好的交给乙方。
2、车辆保险、轮胎、大修此三项由甲方负责。
3、甲方有权督促乙方履行合同规定的义务。
第五条 乙方的权利义务
1、乙方每月出车费均用由乙方承担。
2、按时按量完成承包费的缴纳任务,负责车辆的维修费(除轮胎、大修外)。
3、爱护车辆,适当维修(除轮胎、大修)和保养车辆,保证车辆设备和车容完好,能够正常运转,车辆上的一切工具如有损失由乙方承担一切费用(如绳子、网布等)
4、遵循交通规则和货车操作规程,严禁违章驾驶和酒后驾驶行车,保证行车安全,乙方应负担因乙方的责任造成他人生命和财产损失。意外事故由承包方承担保险公司理赔后剩余部分的20%。
5、乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。
6、乙方必须每月在甲方的监督下更换机油。
7、合同 期满,乙方应将车辆检修后,交甲方检验接收。
第六条 甲方的违约责任
1、甲方交给乙方的车辆如有损坏,应承担一切修理费用,并赔偿乙方因此所受损失。甲方提交的工具如与合同规定的.种类、数量不符,因按所欠工具的价格补偿乙方。
第七条 乙方的违约责任
1、如不按时按量完成向甲方上交承包费的任务,每拖欠一天,因按照银行关于拖延付费的规定向甲方偿付违约金。
2、凡车辆被盗、被抢、灭失由乙方承担全部法律责任和经济责任。
本合同自承包开始之日起生效,合同期满自然生效。在合同执行期间,甲乙双方的任何一方均不得擅自改变或者解除合同。如甲方代表人发生变更,亦不得变更合同。合同中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本合同同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方: (公章)
法定代表人: (盖章或签字)
乙方: (公章)
法定代表人: (盖章或签字)
_____年___月___日
甲方:_____地址:_____
乙方:_____地址:_____
经甲、乙双方共同协商,____的水果店____年度承包协议如下:
1、乙方承包甲方的水果店经营水果,承包期为____年上学期开学至____年下学期结束,乙方向甲方交纳承包费_____元,竞标成功后当场交清。
2、乙方经营项目为水果,不能进行水果加工和变相加工经营,不能经营其他项目,一经发现上述不能经营的`情况,罚款壹仟元,并立即取消其经营协议且不予退承包费。
3、未经甲方同意,乙方不能将合同转让,乙方与外界发生纠纷,甲方不负任何责任。
4、甲方提供门面一间给乙方作为营业场所(由甲方指定)。
5、乙方在承包期间必须爱护水电设施,节约水电,水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。
6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调,但费用均由乙方承担。
7、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度,爱护学生,不经营腐烂、变质水果,遵纪守法,否则甲方有权解除合同,所交费用不退。
8、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。
9、乙方竞标时必须交纳壹仟元的保证金,承包期满没有违约情况时由甲方退还其保证金。
此协议一式两份,甲乙双方各持一份,希双方共同遵守。
甲方签字:
乙方签字:
_____年_____月_____日
发包方: (以下简称甲方)
法 人:
承包方: (以下简称乙方)
就乙方承包甲方选厂事宜,本着诚信、有偿使用、公平合理的原则,经甲乙双方友好协商,现达成协议如下:
一、基本概况:
1、选矿厂名称:东川渝鑫选矿厂
2、地点:东川区铜都街道集义村石膏塘
3、承包范围:铁粉矿石的.加工、提纯
4、承包期限:承包经营期,起止日期: 年 月 日至 年 月 日止。
5、承包期满后,乙方若愿继续承包,在同等条件下乙方有优先承包权,在承包期内若有人要购买选矿厂,甲方应事先告知乙方,同等条件下乙方可优先购买该选矿厂,若乙方不购买选厂,应按甲方规定的期限和要求将选厂交给甲方。但须提前15天向甲方缴纳承包费。
二、承包及包金额付款方式:
双方约定东川渝鑫选矿厂每年承包金额为人民币300000.00元(叁拾万元整)。
在 年 月 日以前付清
甲方:州金源报废汽车回收有限责任公司
乙方:杨双祥
由于市场混乱,未有规范,特别是近几年以来,州内的报废汽车回收、拆解企业和州外有关单位及个体工商户在吉首市设点抬价抢购、非法收购、拆解报废汽车,造成市场无序,恶性竞争,致使乙方经营巨额亏损。为了弥补历年亏损,特与甲方签订如下承包协议。
一、乙方与甲方签订报废汽车回收、拆解承包经营业务叁年,时间从20xx年7月1日起至20xx年7月1日止。
二、在承包期内,吉首市如果有第二家报废汽车回收拆解单位或机构回收拆解报废汽车的,乙方不得向甲方上交承包金和支付其它任何费用。
三、在吉首市如果市场规范,没有州内、州外第二家报废汽车回收、拆解单位或机构从事报废汽车回收拆解业务的,乙方应每年向甲方上交承包金叁拾万元。
四、甲方原欠乙方的捌万伍仟元借款,应在签订本协议前一次性付清。
五、甲方原来给乙方租赁的.经营场地,(州再生资源公司土产站仓库3.5万元+该公司原乾州站办公室场地、仓库2.5万元,合计6万元)乙方每年按原来的时间如数上交,甲方不得再增加金额。如果上级要求甲方达标升级改造等原因,甲方不得影响乙方经营报废汽车,并且其达标升级改造建设的一切投入费用由甲方从乙方上交的承包金中例支。不够部分由甲方负责,乙方不再承担一切费用。
六、甲方内部股东股金转让、项目开发、到银行或其它单位、个人手上借贷、借款、担保等,未经乙方签字的,乙方概不认可。
七、甲方未经乙方同意,不得解除乙方董事职务。甲方不得侵害、损害乙方的合法权益。
八、甲方原来或今后未经乙方签字同意所产生的一切债权、债务与民事责任与乙方无关,概由甲方负责。
未尽事宜,另行协商。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方盖章: 法人代表签字:
乙方签字:
年 月 日
发包方(以下简称甲方):_____________________________
承包方(以下简称乙方):_____________________________
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及围家相关政策、法律法规,本着平等自愿、诚信信用的原则,经甲乙协商,共同达成如下协议:
1、工程名称:_____________________________________
2、工程地点:_____________________________________
3、工程内容及承包范围:
3.1按甲方所提供的设计图纸的设计标高和范围及标高的要求
(具体开挖位置根据甲方的设计坐标图进行确定,标高的确定以甲方书而通知为准)进行十石方开挖。
3.2该项目土石方的挖运,包括所有从开挖、装车、运输、卸土全过程的`工作。开挖包括从自然地面标高开挖,到设计标高为止(平面整体误差正负15公分以内)的土石方开挖、劳动力及机械设备的组织。
4、承包方式:按照本合同约定的同定单价包干承包,除本合同约定外,不做任何形式的退补,包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包机槭,包环保、环卫、渣土等各种规费。
5、工期:本项目土石方开挖及运输总工期为_____个有效工作日完成,从____年__月__日起。政府大型检查行动和大型活动要求停工天数不计工期。
6、工程单价和合同价款:
6.1本工程土方按_______元/m包干计价。
6.2场地内如遇大型岩石、钢筋砼整体基础需要采用炮机破碎或爆破或采用其他方式才能开挖动的石方单价按______元/m包干计价。
6.3具体工程数量以现场测量确定为准。
7、结算及付款方式:
7.1结算办法:工程量以甲乙双方现场测量计算后的工程量为准。
7.2付款方式:甲方预付_____万元作为乙方进场费,在乙方随后的工程计量中扣除;在施工过程中,乙方土石方挖运按每月工程所完成进度100%计量,甲方按100%工程款支付了全部完成土石方的挖运,按要求达到地面发计标高,经甲方验收合格后,支付总工程款的100%。
8、甲方责任及义务:
8.1现场派施工员指挥施工及协调工作。
8.2甲方提供施工图纸及现场控制点坐标的交点工作及技术交底工作。
8.3协助乙方提供洗车水源和电源,及承担施工所产生的水、电费用。
8.4负责施工场内各种事务的协调工作,施工过程中所有的民事纠纷、与当地关系的协调及随之产生的经济纠纷责任一律由甲方负责承担。
8.5乙方土石方开挖和运输完成,甲方应及时与乙方进行测量收方。
9、乙方责任及义务
9.1乙方应按照甲方所提供的设计图纸、技术交底,及要求的范围和标高进行土石方挖运。
9.2乙方根据本工程的实际状况,组织人员及工程设备,保证在有效的工作日内,完成土石方的挖运。
9.3乙方应严格按照国家有关安全施工规范安全、文明施工,采取有效的安全防护措施,严禁安伞事故的发生。
9.4乙方负责从开挖到卸土区域过程的城管、安全、道路、环保、卫生等一切责任。
9.5乙方土石方挖运完成,及时报甲方验收。
10、其他未尽事宜双方协商解决
11、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。工程完工,双方结算完成后自然失效。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________代表(签字):_______________代表(签字):_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
甲方: (以下简称“甲方”)
乙方: (以下简称“乙方”)
经甲乙双方友好协商,就甲方员工伙食承包事宜,一致达成如下协议:
一、甲方将员工伙食承包给乙方经营,承包期限为一年,自 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方权利与义务
1、甲方免费提供食堂场所和厨具等相关设施及水、电、宿舍给乙方使用。
2、甲方有权监督乙方食堂经营管理,有权要求乙方更换工作人员。
3、甲方有权根据《公司员工伙食暂行管理规定》对乙方做出处罚。
4、甲方应按时足额支付员工伙食费给乙方。
二、乙方权利与义务
1、乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准,提供给甲方员工的食品,菜肴及各种食材料理必须从正规进货渠道采购新鲜健康卫生食物,严禁将剩菜、剩饭混入新鲜饭菜中重煮后提供给员工食用。如因卫生或食物质量问题造成食物中毒事件,乙方必须承担一切经济赔偿责任和全部法律责任。
2、乙方应承担甲方提供的食堂所有设施的维护、维修、保养,负责每天清洁打扫餐厅、厨房及厨具卫生,随时保持厨房、餐厅及周边的.卫生整洁,对厨房进行定期消毒杀菌处理,做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等工作,做到爱惜如家,卫生整洁,有条理,公用过道和场地不乱堆乱放。
3、乙方必须无条件按照甲方要求为员工提供饭菜;甲方如果有客餐、加菜或酒席,乙方必须根据甲方给予的标准采购及限定时间内加工完成。
4、乙方必须在甲方规定的就餐时间内,准时将饭菜送至甲方指定的地点,不得影响员工上班及休息时间。
5、乙方须在每周五向甲方提供下周菜单,甲方有权对下一周的菜单进行审核作修改,并在周六前审核完毕,并告知乙方。乙方应严格按照菜单操作,特殊原因必须变更菜色时,必须事先征得甲方同意。
6、乙方应主动征求员工意见,对员工提出的合理化建议做到及时改进,如属厨师手艺问题,乙方必须及时给予更换厨师。
7、乙方聘用工作人员前必须通知甲方,新进人员应提供健康证、无犯罪记录证明和本人身份证原件在甲方人资处登记、复印留存。
8、乙方工作人员必须做到服装应整洁,上班时间不抽烟、吐痰、吃东西、文明礼貌、语言和蔼,全心全意为就餐员工服务;不得与甲方员工发生口角、打架等。乙方工作人员休息时,不得在厨房内躺卧。厨房、餐厅、库房内不得摆放个人物品;不得居住在餐厅或者厨房内;不得在食堂内晾晒衣服、鞋袜等;如有服务态度恶劣,经甲方提出事证,乙方应即督导处罚或予以撤换。
9、乙方必须自觉遵守《公司员工伙食暂行管理制度》及其它相关的规章制度,积极配合甲方对食堂工作的检查。
10、如因乙方原因(存在生产安全隐患、发生食物中毒、环境卫生不附合要求及其他可归责乙方的事件)并导致政府部门对甲方给予处罚的,由乙方赔偿甲方经济损失,并承担全部责任。
11、承包期满或合同解除,甲方收回场地,乙方应无偿如期交还,如乙方有意续继合作应在合同满前一个月和甲方协商合作事项。
三、伙食结算
1、甲方次月10号前结算上月员工伙食给甲方,甲方员工凭甲方发放的餐卡在食堂刷卡用餐,每人每张每餐只能用一次,乙方每月底按员工实际用餐次数和甲方结算,乙方应开具普通发票给甲方。
2、伙食结算标准:一日三餐伙食标准11元/人(其中早餐2元/人、午餐4.5元/人、晚餐4.5元/人),夜宵4元/人/餐。
四、违约责任
甲乙双方任意一方违反本协议,导致本协议无法履行的,违约方必须无条件赔偿对方全部损失。
五、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
签约日期:20xx年12月23日
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲乙双方友好自愿、平等、互利的基础上协商,就 项目电梯安装事宜,双方自愿达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、乙方安装的电梯为 年月 日甲方与公司签订的“电梯设备采购合同”中所涉电梯。
二、安装范围
1、电梯机房设备的安装(机房电源闸箱以外的安装材料)
2、井道内关联设备的安装(电梯井道照明系统的材料及安装)
3、电梯设备整机安装调试及井道钢构、玻璃幕安装
4、包含于合同内的候梯厅与电梯相关联设备的安装
5、机房、井道内线槽的安装及电线、电缆的敷设
6、对重和轿厢组装及曳引绳的挂设
7、井道及底坑内照明设备的安装
8、机房、底坑电气检修箱及底坑爬梯的安装
9、安装完工后的调试及试运转
10、乙方负责提供除电梯整体配套之外安装所需的所有材料及配件、工具。
11、乙方应负责除上述内容之外所有为保证甲方所提供的电梯满足正常运转和通过双方的检测验收的全部安装、调试工作。
三、合同价款
1、安装费价格
本合同安装台数暂定为 台,需方暂需要安装 部电梯,本合同签订电梯安装数量暂定为 部,每安装 部赠送安装一部电梯,赠送安装的电梯标准应与该部电梯一致,并适用本合同约定。
本合同设备运输费单台金额为:(人民币)小写元
(人民币)大写元
本合同安装调试费单台金额为:(人民币)小写 元
(人民币)大写 元
注:单价包死,按实际运输及安装量结算。
2、此合同价款包含电梯的安装、搬运、调试、保管、检测、双方验收、税金等安装所需的全部费用及维保期间的维护、保养。
四、付款方式
1、运输费在发货前十个工作日将当期订货确认单数量的设备运输费全额付至乙方指定账户。
2、合同签订生效,乙方进场后3个工作日内甲方向乙方支付当期安装合同价的50%;
3、本合同项下电梯全部安装完毕,并通过双方验收合格后验收十个工作日内甲方向乙方支付当期合同价的47%;
4、余款为质保金,一年质保期满无质量问题不计息退还。
5、在甲方向乙方付款前,乙方需向甲方开具本合同全部价款的正规发票,否则甲方有 权拒绝付款。
6、若该电梯需河北省相关部门及特种设备监督检验院强制进行检验,检验费由乙方承担。
7、样梯安装付款条件:样梯安装价款在供需双方对此梯验收后十日内需方一次性全额按照本合同约定单价支付给供方,样梯安装没有预付款。
8、赠送电梯安装费不开具发票。
五、工期
本合同项下电梯安装工期为90天/90台,具体开始时间以甲方的书面通知为准。
六、安装及验收
1、乙方必须按照图纸设计要求及电梯安装要求、说明书及现行电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于GB10060-1993《电梯安装验收规范》 GB7588-20__ 《电梯制造与安装安全规范》GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB50310-20__《电梯工程施工质量验收规范》国标制造生产, 按装规范的要求进行安装。乙方负责办理开工备案手续,并负责全部电梯安装、调试、试运行直至通过双方验收合格。(如需工程所在地相关部门的检测验收并取得相关手续)。
2、乙方在合同签订后负责派人员前往现场进行土建勘测并实施相应作业,确保工程现场符合安装要求和条件。
3、乙方在整个施工过程中必须做好各项安全措施保护工作,发生人身损害安全事故产生一切费用由责任方自行承担,与甲方无关。
4、安装期间电梯设备的安全和保管由乙方负责。
5、安装中与总包单位发生的总包管理费由甲方负责协调,电梯安装所用的电梯井道内脚手架及水电费等专项费用由乙方自行承担。
6、乙方应保证现场的安全文明施工及垃圾的清理,并遵守甲方工程现场的各项管理规定及要求,按照甲方要求与其他施工单位交叉配合施工,服从工程现场的统一指挥和协调。对于不服从相关管理的人员一律清出现场。
7、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时报验,未经监理单位及甲方验收的材料及配件不得使用。但该检验及验收等行为均不免除乙方对其供应的材料及配件存在的内在质量瑕疵应承担的责任。
8、乙方安装调试完成具备验收条件后,按要求向监理单位和甲方提交验收申请,同时由甲乙双向共同验收。
七、资料
1、合同签订进场3日内,乙方应及时向监理单位或甲方提交正式的相关施工组织、计划、方案、安全保证措施等文件资料进行审核备案。
2、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时提交相关合格证明文件及资料。
3、按国家相关规定提供相关技术文件及其他资料及证书。
八、保修、保养
1、乙方承诺免费对本合同项下的全部电梯维护、保养壹年(乙方安装的电梯存放不超过自交货之日起18个月)。并按国家规定每月维保次数为2次。每季度、每半年、每年对电梯进行一次系统保养和检查(保养内容见附件)。维保期间,因电梯本身的质量问题出现主机及元器件更换由乙方负责。
2、维保期间乙方必须安排足够数量人员进行日常保养维护,并满足相关规定的维护保养标准。且维保人员未经甲方同意不得随意更换。
3、乙方应按照甲方指定的时间完成对甲方人员的培训,并按要求免费配合甲方办理招标备案、竣工验收等项手续。
4、除上述内容外乙方应按照其投标文件中的承诺提供售后服务。
5、质保期为壹年自通过双方验收之日起始,质保期间甲方对发现的质量问题有权要求乙方限期修复( 特殊情况除外),乙方接到甲方通知后1小时内到场进行维修,如乙方未在甲方指定限期内开始维修或未在指定期限修复完毕,甲方有权自行维修,费用从质保金中扣除,如质保金不足以支付维修费用的,除维修费用由乙方负担外,同时乙方向甲方承担维修款2倍的违约金。如用户索赔造成甲方损失的由乙方双倍承担。
九、保险和不可抗力
1、本合同项下的所有货物在交付甲方使用前均由乙方自行投保。
2、不可抗力发生时,受影响方应立即通知对方,并于14日内出具不可抗力发生地出具的公证部门证明,递交对方并取得认可。
3、不可抗力是指战争、政府行为以及非双方责任造成的火灾、水灾、飓风、地震、社会动乱、罢工。
十、违约责任
1、乙方延迟完工或违反有关约定视为延迟完工的,每延误一天,乙方向甲方支付合同总价款仟分之二违约金,总工期延误超过20天,甲方有权解除合同,乙方退还甲方已支付的货款并承担甲方相应损失。
2、如乙方未按合同、附件、图纸设计要求、设备安装说明进行安装或未通过有关部门检测验收的.,乙方无条件按照甲方要求的时间内维修直至至符合质量要求并通过有关部门检测验收,造成的工期延误及相应的违约责任由乙方承担,并应赔偿甲方相应损失,同时甲方有权决定是否解除合同。
3、任何一方擅自解除合同的,或因违约导致对方解除合同的,承担合同价款20%的违约责任。
4、电梯安装完成通过双方检测验收后,乙方应及时交付工程,提供齐全的安装工程验收所需的各种资料,并按要求配合甲方办理验收备案手续,如因乙方原因拖延交付或造成验收备案延后的,每拖延或延误一日向甲方支付合同总额千分之二违约金。
十一、合同争议纠纷
如双方因合同或执行过程发生争议,应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议,可将争议提交工程所在地人民法院进行裁决。
十二、其它
1、在全部电梯交付使用前,所有本合同项下的电梯的安全由乙方负责。
2、乙方保证甲方在使用货物时、服务及其任何部分时,不受到第三者关于侵犯专利、商标、或工业设计或其它知识产权的投诉。甲方不承担上述问题涉及到的任何责任。
3、如本合同涉及的事项或货物须作调整的,必须征得甲方书面同意,否则甲方不予认可,乙方承担相应一切责任。
4、在没有事先得到甲方书面同意的情况下,乙方不得将合同或合同的任一部分转让给其他第三方履行(安装合同必须由乙方授权的安装公司安装),否则甲方将有权选择解除合同及要求乙方支付转让部分价款20%的违约金。
5、电梯运至甲方工地现场后,因甲方不具备安装条件或是不可抗力导致乙方无法安装,甲方负责安装期前的电梯存放及保管。
6、本合同一式肆份,供方执贰份,需方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
需方:
代表人:
年月日
单位地址:
邮 编:
电 话:
传 真:
开 户 行:
账 号:
供 方:
代表人:
年月日
单位地址:
邮 编:
电 话:
传 真:
开 户 行:
账 号:
甲方:
乙方:
为了充分发挥项目总承包的主导作用,切实加强河畔新城一期工程的总体协调管理,本着对业主和用户负责的原则,经双方共同协商,达成如下协议:
一、乙方进场施工前必须持业主签署的进场证明,到甲方办理进场手续,办理手续时须呈报如下资料:
1.施工营业执照、资质证书(复印件加盖公章)。
2.施工内容、施工人数和工期,特种作业人员上岗证(复印件)。
3.施工用电、用水、生产、生活临建场地及库房的配合申请。
4.组织机构及主要管理人员联系电话。
二、甲方收到乙方的配合申请后,2天内给予答复。
三、甲方专设项目副经理宋刚为总承包协调人。
四、乙方在施工前,必须向甲方上报其施工方案,经确认后方可执行;乙方施工的分部分项工程必须达到乙方与业主签订合同中所约定的质量标准,实现乙方施工方案中保证的`技术组织措施和质量等级,确保甲方与业主签证的总合同质量目标的实现。
五、乙方进场前必须接受甲方的现场安全培训。乙方对自己所属的工人进行三级安全教育,并将乙方对自身施工人员培训记录上报甲方备案;培训合格后方可进场施工,施工中要有预防安全事故的措施,确保施工安全,杜绝人身伤亡重大事故。由于乙方违反操作规程,野蛮施工发生一切问题由乙方负责,并承担由此产生的一切经济责任。
六、乙方施工时必须遵守现场文明施工的有关规定,做到工完场清,料具堆放整齐。
七、安全防火:进行明火作业时,必须向甲方安全、消防部门提出书面申请,注明施工部位、方式、时间、防火责任人、防火方式,并保证施工时严格按照要求施工,否则发生一切问题由乙方负责。
八、甲方合理安排乙方在施工过程中临时水电、库房及有关大型设备的使用(如施工电梯、塔吊等),发生费用按《五里河大厦总承包建设工程施工合同补充协议》有关规定执行。
九、乙方施工时,在确保质量的前提下必须保证工程进度计划的顺利实施,当工程进度受到影响时,应立即通知甲方并及时说明原因,提出解决方案,并承担由此产生的一切经济责任。
十、乙方必须配合甲方履行成品、半成品保护工作,并向甲方做好报验手续(本工程实行工序报验制度),甲方有权对乙方进行监督,对破坏成品和半成品的乙方人员,依照破坏程度对乙方进行处罚。
十一、乙方必须按时参加由甲方组织的各类现场生产协调会和各项检查工作。
十二、乙方在施工过程中及完毕后应及时整理有关技术资料向甲方报验,且在工程竣工时必须无条件配合甲方进行档案备案工作,否则承担由此造成的一切责任,相应的分包工程须提供备案资料。
十三、工程竣工后,乙方应设立维修小组常驻现场,并接受甲方领导,期限为竣工后两年,维修发生的费用由责任方承担,维修服务质量必须达到用户满意,每个维修项目完成后须经住户或业主验收签字。
十四、本协议配套使用的文本是由业主、监理和甲方共同确认的《五里河大厦工程总承包管理办法》。
十五、本协议一式四份,甲方、乙方、业主和监理各执一份,自签字之日起生效,工程竣工且相应工程保修期满后,协议自动废止。
甲 方:(盖章)
乙 方:(盖章)
负责人:(签字)
负责人:(签字)
年 月 日
附:《X大厦甲委分包单位进场证明》。
合同编号:________________
发包人:__________________(简称甲方)
承包人:__________________(简称乙方)
签订地点:____________________________
签订时间:________年_______月_______日
根据我国《合同法》的规定,为明确双方权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:(________网络安装工程)
2、工程地点:____________
3、承包范围和内容:________________
4、工程造价大(写):________________
5、工程项目计划批准单位:________________
(具体设备名称、数量和价格见附件)
二、权利、义务和责任
(一)发包方:
1.本合同签订后____天内向乙方提交网络工程许可证。
2、____年____月____日前,甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案,双方签字后作为本合同的附件。
3、____年____月____日前,甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源,应满足施工用水、用电量的需要。
4、甲方负责对网络设备的日常维护(如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等)。
5、甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求(品牌、规格、型号),有权要求乙方予以更换。
6、本合同范围外的工程费用由甲方承担,如电源线路、设备操作台等。
7、甲方应为乙方的施工创造条件,凡因甲方原因致使工程延期,如________等等,则应赔偿乙方由此造成的经济损失。
(二)承包方:
1、乙方负责网络布线,所需时间为____天。
2、乙方负责计算机网络系统硬件设备的`安装调试工作,所需时间为____天。
3、本合同签订后____天内,由乙方按设备清单采购全部硬件设备。
4、乙方不得安装与本合同不相符的设备,否则应负责更换,由此造成工程延期的,应向甲方赔偿实际经济损失。
5、乙方对安装的电脑设备实行年免费保修,其它设备年免费保修,具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡;免费保修期满后的 设备维护只收取成本费用。
三、工程期限:自____年____月____日至____年____月____日止。
四、工程质量:本工程质量应达到的要求是________________________________。
五、工程验收:由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组,以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据 进行验收。
六、工程价款的支付与结算
1、本合同签订后____天内,由甲方支付工程造价的____%给乙方;
2、甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。
3、乙方采购全部设备并经甲方验收后____天内付清剩余款项。
七、施工与设备变更:甲方需要设备或者改变施工线路,如果设备已经采购或者线路已经布置完毕,则必须征得乙方同意;如果前述行为 尚未发生或者部分发生,则由双方另行协商处理,并由甲方赔偿乙方的实际损失(包括退货费用、差旅费、人工工资等)。
八、违约责任
1、甲方违反本合同第一条第(一)款约定,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的经济损失____元。(指购买设备积压损失、 运输费用、差旅费、人工工资等)。
2、甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
3、甲方违反本合同第六条约定,以及收到乙方送达的验收通知书____天后不进行验收的,则偿付乙方逾期付款赔偿金(按每日万分之 ________计算)。
4、乙方违反本合同第二条第(二)款及第三、四条约定,则由乙方负责无偿修理或者返工,并偿付甲方违约金____元(按工程款项______ %-______%计算)。
九、其他约定:甲方后期新增设备及其工程施工,由双方另行协商。
十、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。
协商不成的,按________种方式解决:
1、提交________仲裁委员会仲裁;
2、依法向鷂_______人民法院诉。
十一、本合同一式两份,双方各持一份。
十二、附件
网络设备清单;________________
网络布线方案;________________
上述附件均为本合同的组成部分。
发包方(签章):__________承包方(签章):_________
法定代表人:______________法定代表人:_____________
委托代理人:______________委托代理人:_____________
住所:____________________住所:___________________
开户银行:________________开户银行:_______________
帐号:____________________帐号:___________________
电话:____________________电话:___________________
邮政编码:________________邮政编码:_______________
________年______月______日鷂_____年______月______日
发包人(甲方):
承包人(乙方):
经甲乙双方友好协商,甲方现将千百汇智能产业园项目3#厂房土方工程分包给乙方施工,双方达成如下协议:
一、承包方式:包工包机械
二、承包内容:
1、施工内容:单位工程所有需要的挖土、还土、室内外平整,机械自重一遍压实,以及多余土方外出与不足土方调进。
2、场内调运,乙方须确保扬尘控制到位,如因乙方施工产生场内扬尘,一切处罚费用均由乙方负责,同时要保持场内干道的清洁。
3、其他:自行做好甲方施工现场要求的各项文明施工。
三、安全生产、文明施工
1、杜绝死亡事故和重伤事故。
2、建立本单位的安全生产责任制度,层层签定安全生产责任状,责任到人。
3、按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员,安全管理人员持证上岗,安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员
4、队伍进场前,向甲方提供全体施工人员的名册信息、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后,调出和调进人员要事先向甲方上报;(特种作业人员上岗证年审到期,必须提前组织人员年审)
5、按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品,对高处作业人员配好安全带,给每个施工人员配备上正式编号的合格安全帽。
6、建立本单位的安全检查制度,参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查,每天进行安全巡查,发现重大安全隐患,要立即及时向甲方报告;负责组织对甲方,业主,监理整改通知单上提出的问题进行整改,直至隐患消除或得到有效控制,并在要求的时间向甲方反馈整改情况。
7、建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例,正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育,及时进行变换工作岗位人员的安全教育,细致进行节假日安全教育。
8、负责根据甲方施工组织设计的要求,编制本单位的紧急情况下的应急预案,并组织进行演练。
9、足额使用安全措施费用,按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护;
10、参加甲方组织的安全例会,认真贯彻会议做出的决定,接受甲方的指挥和监督。
11、搭拆大型设备、脚手架和吊必须安排有专业资质的作业队伍进行,搭拆前编制安全专项施工方案、进行安全技术交底;搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。
12、对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利;
13、发生交叉作业时在施工前,要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议。
14、在容易发生火灾的施工部位需动火作业时,要到甲方开动火证,并采取有效的防护措施,配置灭火器、安排防火人员。
15、组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动,活动要有针对性,要有活动记录;
16、不得在在建的建筑物内布置工人宿舍。
17、由专业电工统一在临建区内布线和安装用电设施,严禁私拉乱接电线。
18、职工食堂必须取得卫生许可证。炊事员持健康证上岗,饭菜留样,防止食物中毒。
19、要指定有经验的职工负责新入场工人的`安全监护工作,老职工要每天对新工人进行提醒,告之应当注意的事项,时间不少于半年。
20、要服从甲方管理人员和安全监督人员的管理。(乙方进场后必须及时办理职工保险)。
四、质量:施工中严格按甲方施工现场施工员的标准施工。
五、工期:从开挖开始,开挖工期在2天内完成,人员、设备灵活调整,后续还土与平整严格按甲方要求,确保甲方要求的总工期,延期按20__元/天处罚。
六、合同价款结算:
1、结算方式:挖土、还土、室内外平整,机械自重一遍压实,按实际挖土量15(9)元/m3计,场内外车辆调运土方按20(13.5)元/m3计,该价格包括人工费、材料费(乙方合同应供)、机械费(包括机械进退场费)、管理费、利润、文明施工费、加班费、开票费等一切承包范围内的相关费用。另,20__-05-14前所用220型挖机所耗机械费均不再计算,均含在总承包价内。
如因乙方原因,如:工期拖延、质量难以保证、安全不服从管理等,甲方有权中止合同,安排其他班组进场施工,并要求乙方退场,乙方退场一个月后,乙方自愿按完成工程量的80%作为全部工程款结算。
2、付款方法:每个单位工程完成后的第三个月按完成工程量的60%发放,至最后一个单体工程结束的当年年底付完成工程量的85%,余款在工程竣工验收合格后一年后结清。
3、乙方必须每月足额发施工人员工资,否则一切责任由承包人负责。
七、合同生效与终止
双方代表签字、盖章或按手印即生效。所有工程款结清后,本合同终止。由于不可抗力因素造成合同无法继续履行(不可抗力指:政策和法律法规变动、地震、自然灾害等)双方应互免责任,损失各自承担。
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方:
乙方:
甲方:______________
乙方:______________
根据中华人民共和国《劳动法》《经济法》和自愿、平等、互利的原则。甲方自愿将菜园基地里的`土石方开挖运输工程承包给乙方。经甲、乙双方友好协商,达成以下协议:
一、甲方的权利与义务:
1甲方自愿将土石方承包给乙方开挖并运输。
2甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系,确保乙方在开挖过程不受阻扰,顺利施工作业。如因甲方处理不当,造成机械停工两天以上,甲方应付乙方机械租金费。
3甲方不提供乙方人员生活费。
4甲方以实际开挖土石方为准,每立方米55元(含运输费)。基地全长14米,宽24米,深度或厚度以平均1.5米计算,共计504立方米,计人民币27000元(舍尾数),大写:贰万柒仟元整。
5签订合同前,甲方交给乙方定金20xx元,大写:贰仟元整。工程完成一半后,甲方再付乙方总工程款的30%。工程全部完工,经甲方验收合格后,所有款项全部付清。
6甲方要求乙方回填所开挖的肥土,且平整好,用以种菜,并挖好砌墙的墙基,同时将菜园里的树移栽到指定地点,此工程不另计费。
二、乙方的权利与义务:
1乙方保质保量完成工程任务。
2乙方工作不得超过20个工作日,从_______________年_______________月_______________日开始动工,到_______________年_______________月_______________日前完工。如延误工期,每延误一天甲方要扣除乙方误工费500元。
3乙方负责整个土石挖、运等工作。在遇到坚硬石头时,不得以任何借口停止施工。
4乙方在施工期间应确保安全。工作期间出现的一切安全事故均由乙方承担,甲方不负担任何责任。
三、以上合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字后合同生效。
四、隔壁户主如需开挖,另行协商,与本合同无关。
甲方签字:_______________
乙方签字:_______________
甲方:______
乙方:______
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属____________广场大厦、______公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:____________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,______公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为______元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的.材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在______个工作日内支付工程款的______%即______元,其余______%即______元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的______%即______元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向____________市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方:______乙方:______
授权人签字:______授权人签字:______
______年______月______日______年______月______日
甲方: 村小组
乙方:
甲乙双方在公开、平等、互利、自愿的情况下,为发展林业经济,培育和合理使用林木资源,加快荒山绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用,促进经济发展,根据国家开发荒山有关精神,经共同协商,甲方同意将集体荒山,地名 ,承包给乙方管理经营。并达成如下协议:
一、甲方拥有的荒山约五十八余亩,地块四至界限为东至 ,南至 ,西至 ,北至 。如有争议由甲方负责解决。
二、承包期限为22年。即从20xx年3月 1日起至20xx年 月3月1日止。
三、承包费每亩一年共计人民币五十元整(50.00元),每年共计人民币贰仟玖佰元整(2900.00元)。付款方式为每年一付。合同签订当日乙方即向甲方支付租金。承包期内甲方不得以任何理由上涨所承包荒山承包费。
四、对本合同条款,甲方已于 年 月 日召集村民代表会议讨论,获得村民代表会议全票通过。甲方依据该次村民代表会议的授权与乙方签订本合同书。
五、乙方因经营需要从承包地块河沟中取水,甲方不得干涉及收取任何费用,如需拉电和修路,甲方应积极配合协调各方予以帮助,拉电和修路所占农户土地一律不予补偿,发生纠纷由甲方负责解决。
六、荒山承包期间,所承包荒山一切管理使用权归乙方,乙方可根据需要进行开荒等经营管理,甲方不得干涉。荒山承包期内,如国家有针对荒山(耕地)造林的优惠政策,所有相关补偿(补助)资金归乙方所有。
七、甲方同意乙方在不违反国家法律法规规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入归乙方享有。
八、合同有效期间,甲乙任何一方不经对方书面同意,不得擅自变更或解除本合同。
九、本合同履行期间,不因下列情形而发生改变,甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务:一是甲方或乙方的'负责人、经办人变更;二是甲乙双方名称改变;三是甲方分离为两个或两个以上的村民小组,或者甲方与其他村民小组合并为一个村民小组以及其它一些不可预见的情况等。
十、本合同书未尽事宜,由甲乙双方友好协商予以解决;双方当事人签字生效,双方共同遵守,不得违约,乙方中途违约,付甲方总承包款30%违约金。甲方中途违约赔偿乙方总承包款30%违约金外加全部成本费用。本合同书一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方: 村小组(签章)
法定代表(签章):
农户代表(签章):
乙方(签章):
合同签订日期:二Oxx年三月一日
发包方:汉寿县职工文化活动中心工程项目部 (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规,遵循自愿、平等、诚信原则,甲、乙双方经协商,一致同意就工程施工事项,订立合同。
一、工程施工项目:
1、工程施工项目名称:汉寿县职工文化活动中心
2、工程地方:汉寿县龙阳镇龙阳大道
3、承包范围及内容:乙方以包工、包小型机械及乙方施工人员所需要的劳保用具等(包括雨衣、安全帽);
(1)乙方负责所有混凝土浇筑所需的设备
(2)乙方负责施工所末端配电箱以外的电源线及照明;
(3)乙方必须保证每道工序检验合格,返工费用及损失自负。
二、乙方的义务:
1、乙方必须提供所需材料的准确数量;
2、乙方必须配合项目放线定位;
3、乙方必须厉行节约,做到所有砌墙用砖不能随意乱砍乱丢,粉墙砂灰不得浪费,做到要多少用多少;
4、乙方必须按图按规定、规范施工,否则赔偿一切经济损失,并处双倍罚金;
5、乙方必须做到文明施工,水泥须有集中堆放处,确保防潮堆码;
6、施工过程中需要加班时无条件加班,加班所产生的各项费用乙方自行承担。
三、安全责任及奖罚条款:
1、乙方必须确保施工人员遵循《建筑工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律:包括建设单位、监理单位的管理制度,牢固树立“安全第一”、“预防为主“的宗旨,杜绝各种安全事故发生。乙方还应保证遵守如下几条:
(1)现场施工人员进入施工场地,必须佩戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋;熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业;酒后或身体状态不佳的工人不得安排进行高空作业或有危险;不熟悉操作程序的工人不得安排进行高空作业或有危险的工程作业;情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场。
(2)吊车吊物时,不准斜拉吊索吊钩。不得随意翻动已搭好的'外架铺板和防护措施。
(3)不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人和人物甩出架外伤人;
(4)非专业人员不得乱接触机械设备及电缆线头或乱接乱搭。
(5)工程项目所在地之外所发生的一切安全事故甲方概不负责;
(6)施工过程中因操作所发生的安全事故医疗费用不及5000元的由乙方自行负责。
2、如违反操作规程施工发生安全事故,费用乙方自行负责;凡有有安全因素乙方有权拒绝施工作业,并报告甲方现场管理人员,因甲方强行要求施工作业造成安全事故由甲方负责;
3、乙方施工全部完工验收后如未发生安全事故,甲方将将现金伍千元作为安全奖。
四、工程工期要求及奖罚条款:
1、工期必须按项目部编排的进度计划只能超前不得延后;
2、乙方保证高效率的组织足够的工人施工,按甲方要求的工期表安成相应的工程量,否则按建设单位与施工单位的施工合同条款进行处罚;
3、在整个施工过程中,乙方必须对所进行的施工项目进行养护并保证楼面整洁;
4、乙方在施工中不服项目部指挥,不能按照完成工期指定计划,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
五、甲乙双方的权利与义务及处罚条款:
1、乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更改合同,更换承包人,增加施工班组或工人。
(1)不按图纸工艺、变更、规程、规范要求施工的,影响工程进度和质量的;
(2)不遵守工程各项制度和合同条款的(包括建设方规定的各项条款);
(3)不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排、监督,违反工地纪律,打架斗殴,造谣生事,盗窃的。
(4)对乙方施工人员不合理用料的,甲方有权对浪费行为罚款。
(5)甲方保证在乙方提供材料清单24小时内组织进场。
2、乙方的权利和义务:
(1)如甲方不按合同付款,乙方有权终止合同并协议处理工资款;
(2)乙方在设计变更通知之前完成工序的返工费用由甲方负责;
(3)乙方应按施工图至少提前3天向甲方提出来供各部位的需用材料计划;
(4)乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程施工人员作业。不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;如发生群殴事件,重罚款各方贰仟元,产生不良后果,责任方理赔后劝其出场;
(5)乙方施工过程中必须节约用材,合理下料,合理拼用余料;
(6)主体完工后,其附属工程(室内构造柱等)必须随喊随到配合施工。
六、结算价格;
按建筑面积每平方米 元计算(建筑面积以开发商支付甲方建筑面积为准)
七、付款方式;
(乙方采取垫资形式完成此工程。)
1、地下室完工后,付地下室工程量总价的60%,主体完工后付至地下室工程量总价的80% ;
2、主体框架工程封顶付至总工程款的40%;
3、主体砖砌体工程完工付至总工程款的60%;
4、内外粉工程完成付至总工程款的70%;
5、所有附属工程完工预验收合格后付至总工程款的80%。
6、地下室及地上工程竣工验收合格后,付至总工程款的90%,余款为保证金(两年内付清)。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日生效。
发包方:汉寿县职工文化活动中心工程项目部 年月日
承包方: 年月日
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,本着互利互助共同发展的原则,就乙方承包甲方《按摩部项目》达成如下协议:
一、甲方为乙方提供必要的设施、设备条件,供乙方女按摩技师开展SAP、松骨按摩相关服务项目。
二、乙方向甲方提供按摩技师暂时数量为:日上班人数不低于足底技师5人,松骨技师15人(根据营业状况随时保证增加技师数量),乙方负责技师的按摩技术培训,做到手法统一、技术娴熟,并按甲方要求保质保量,保证技师人数,技师定岗后,未经甲方同意乙方不能随意调换在场技师,如有技师离职须经甲方调查核实之后,乙方才能批准,如发现违规现象,甲方有权对乙方进行1000—20xx元罚款。
三、甲方负责按摩部广告宣传策划、制作,费用有乙方承担。乙方负责制作配发按摩技师的统一工服,及上钟所需备品。工服款式、及上钟使用的备品质量,须经甲方审批之后方能使用。
四、签订此合同时乙方向甲方交纳人民币五万元整(50,000元)保证金,本合同效力终止时,如乙方无违约行为,甲方应如数退还乙方保证金。如乙方违反甲方的相关规定及要求,
甲方有权扣除相应或全部保证金。
五、甲乙双方大厅(足底、保健)项目利润分成:甲方占55%,乙方占45%;泰式松骨项目为:62元/钟。
六、乙方人员应遵守甲方的各项规章制度及服务规范,同时应配合其他服务人员做好对客服务,乙方按摩技师违反操作规范要求,给顾客造成人身伤害事故,由乙方承担全部责任。
七、乙方在甲方所获收益分成定为10天结算一次,由乙方负责人到财务部统一结算。
八、乙方每人每月向甲方交纳伙食费三百元(300元)
九、乙方按摩团队如遭客人投诉(因服务质量、服务态度),甲方有权给予乙方200—500元的'罚款处理,客人按摩消费金额由乙方买单,并不给予支付提成。
十、乙方技师不允许在场内私自收取现金或索取小费,一经发现收取现金或索取小费,甲方有权对乙方处于1000—3000元的罚款。情节严重者直接开除,并扣除本技师的全部提成。 十一、严禁乙方分包转兑,如发生此类事情扣除乙方全部保证金和提成,并终止合同。
十二、如乙方单方面的取消、中断合同,应提前一个月通知甲方,否则将扣除全部保证金,并不支付所有提成。
十三、乙方自行管理按摩团队,内部出现任何意外事故,包括人身伤害,由乙方自行负责。乙方提供在场技师的有效证件(身份证)。
十四、甲方严禁乙方技师在承包期内从事卖淫等违法行为,严格遵守本公司倡导的绿色服务宗旨。如发现乙方技师发生任何违法、违规犯罪行为,由乙方自行承担全部法律责任。并赔偿由此给甲方带来的所有损失。
十五、甲方扣除乙方每月20xx元的招待费。
十六、此次合同附一份按摩技师《技师规章制度》一切对技师的管理、要求按《技师规章制度》执行,除此之外乙方人员无条件服从甲方管理,执行甲方各项管理制度。
十七、未尽事宜双方协商解决。
十八、本协议自双方签字后生效,本协议一式两份,双方各持一份,具有同等效力。
十九、自日至年效承包期。
甲 方: 乙 方:
负责人: 负责人:
20xx年 月 日
甲方:____精密电子厂
乙方:____(车主)身份证号码:____
经双方协商同意由乙方自带小四轮面包车一台车牌号:____,派司机一名,总承包租用给甲方作工厂用车使用,进行如下条款:(司机姓名:_____)
1、甲方同意承包租用乙方面包车一台(包司机)租用期从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,试用期为三个月,合同期内如果甲方有要求乙方需要更换司机时,乙方需立即更换司机给甲方。
2、乙方自行带车一台及司机,含合法手续:包含车辆、养路费、汽车使用税、保养费租用给甲方使用,每月租费为人民币:_____元整,车辆保险每年由乙方支付;
3、在租车期内一切交通事故、违反交通法律经济责任由乙方负担;
4、在租车期内,甲方负责公共用车、汽车费用、过路费、停车费按实际付出支付费用报销;
5、乙方在承包期内每天工作24小时(随时等候甲方的用车通知),一年365天,不可作为私人车使用,出入保证油箱的油满,以便管理人员用车。通信费、伙食费由乙方支付,即传呼即用车服务;
6、为了确保日本人的安全,若乙方中途维修或交通事故,导致甲方无车使用,甲方有权终止本协定,另承租其他车辆使用,另外司机不能干扰工厂经营工作;司机有违法违规的.行为甲方立即通知给乙方;
7、本协定一式二份,经双方代表签字盖章后生效。双方各执一份,均有同等法律效力,若有未尽事宜,通过双方友好协商解决。
甲方:____精密电子厂代表签字:____
乙方:____代表签字:____
_____年_____月_____日
签定地点:
甲 方:
法定代表人:
地 址:
乙 方:
证件号码:
目前职务:
联系方式:
为做好20xx年度国内、国外市场开发、渠道建设、供货管理、产品销售、品牌管理、回款达成、成本管控及业绩增长,在20xx年度已完成业绩基础上,实现20xx年度渠道建设和产品销售稳步提升,使回款计划在规定账期内返回;强化人员激励,推动绩效提高,甲、乙双方就20xx年市场承包范围、目标实现方式、提成百分比、考核要求、费用包干等事项进行沟通和协商,在明确双方权利和义务的情况下,达成如下协议。
一、承包范围: □国外市场,具体区域:
□国内市场,具体区域:
二、承包期限: 20xx年 月 日至 月 日止。
三、提成比例:
(一)机: %计算提成。
(二)机:
1、20xx年无任何机具台量销售的县级市场,20xx年按5%计算提成。
2、20xx年销售台量小于*台(含)的县级市场为非成熟市场,20xx年按%计算提成。
3、20xx年销售台量大于*台(含)的县级市场为成熟市场,20xx年按*%计算提成。
4、(含)以上型号提成比例按 %计算提成。
四、费用承担
(一)甲方承担部分
1、乙方人员的基本工资和社保由甲方支付,个人缴费部分由甲方代扣代缴,不足部分经销售财务核算后在乙方提成中扣回。
2、甲方已确定承担的产品运输、研发验证费用,具体以书面批复为准,未经乙方同意,费用由甲方承担。
(二)乙方承担部分
1、开展业务过程中产生的业务费、通讯费、住宿费、车船费、车辆保养、燃油费、过路费、客户往来费用等包含在乙方提成费用中。
2、超过个税起征点部分,由乙方提供年度内的交通票、住宿票、过路票、加油票冲抵,不足部分产生的个税由乙方个人承担,甲方代扣代缴。
3、客户到访公司或公司因活动需要,产生的接待费用按公司接待标准执行,甲方承担。
4、因工作需要安排业务人员异地集中开会产生的食宿和交通费用由公司承担。
五、价格执行要求
(一)乙方所销售的出厂产品价格,乙方应当严格执行,涉及政策变动或调整,均以甲方书面通知内容为准,不得以单方名义向经销商承诺优惠或给予政策,乙方应当做好价格管理和保密,严禁泄露政策价格,否则,视为乙方违约。
(二)乙方因业务开展需要组织的活动,特殊业务竞争价格需调整的(低于出厂价格)需经甲方同意,乙方不得擅自降低价格。
(三)甲方因技术、原材料、市场等因素影响需要变动价格时,应书面提前通知乙方,按书面时间执行。
(四)协议当中涉及台量返利政策及财务金额调整,应当以书面形式与销售财务确认,依照政策标准执行,严禁私自要求财务进行调账。
六、回款管理及提成
(一)提成按月度核算后统计发放,其中发货后结算50%和回款后结算剩余50%。
(二)发货台量统计,以实际发货单日期中记录的台量为准,超出计算日期的台量数据不得作为考核周期内数据使用。非甲方原因延迟下月发货的,下月考核台量数据不得将上月延迟台量数作为乙方当月完成发货台量计算。
(三)发货提成为结算季度结束后的15天内发放,回款提成为回款到账后的15天内发放。
(四)乙方销售回款应在60天(含)以完成,单笔回款应当在当年12月20日(含)前回笼,超过截止日期乙方应当从发生后的次月1日起开始按0.06%/月计算利息,并从提成中扣除。
(五)当年未收回的应收款累计达到60万元的',且当年未收回的,在乙方回款提成总额中扣除0.05%给甲方。
(六)月度发货目标计划(具体见附件年度及月度考核目标台量)及提成计算方式,季度累计发货低于季度合计台量20%的,提成为按0.1%扣回,在次月提成中体现,不足部分延续扣除,依此类推,扣完为止。
类别完成百分比及提成系数
基数40%41%-69%70%-89%89%-95%96%-100%
0.20.50.70.851
(七)月度回款目标计划及提成计算方式,季度累计回款低于20%的,提成为零。
类别完成百分比及提成系数
基数40%41%-69%70%-95%96%-100%
0.20.50.71
(八)未销售的20xx年已有书面备案的战略库存机具,未算入20xx年任何提成的,纳入20xx年发货和回款考核,按对应市场标准百分比计算提成。
七、确认函和对账管理
(一)乙方应当根据甲方财务管理要求,在区域内的经销商收货后10天内将收货确认函返回甲方销售计划部,并做好交接备案记录,并作为回款提成考核指标之一,缺失一张按对应批次货物提成款的20%暂扣,确认函返回后补发。
(二)乙方应当每个季度与甲方销售财务对账一次,涉及货物往来账目应当清晰,对存有异议部分暂不列入回款提成范围,待确认完毕后兑现。
八、市场开发管理及财务安全管理要求
(一)乙方应不断扩大市场开发,保证责任大区的销售增长。如连续三个月无销售为零(或连续三个月出一下滑),甲方有权终止本协议,替换承包人或收回大区经营权。
(二)严格财务制度,乙方及所属销售人员不得将货款打入自己账上,不允许业务人员向客户借款。按时与用户做好往来账对账工作,按月与经销商进行往来账目的核对,及时处理商务纠纷事务,不得无故拖延,否则造成的经济损失由乙方及乙方所属业务人员承担,未经批准不得赊销。
(三)若同一类产品相同事故率超过10%时,经甲方技术、售后、质检部门鉴定确认为批量产品质量事故时,由甲方承担返厂维修和售后费用,提成涉及完成率应当按照100%计算。
(四)乙方区域内的经销商提交的要货计划,应当保证在发货前7天提交,确保甲方生产周期及发货周期,甲方应当按计划组织货源,保障供货。
九、其他约定
(一)甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时书面向对方通知不能履行或须延期履行。
(二)乙方负责应收款项的安全和回款催收。
(三)本协议一式_叁_份,由甲方执 贰 份、乙方执 壹 份,附件 份。
甲 方: 乙 方:
签(章): 签(章):
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
村民: (以下简称甲方)
村民:(以下简称乙方)
为了发展经济,调整产业结构,甲、乙双方按照互利、自愿、有偿原则共同协商,达成如下土地承包协议:
一、甲方经家庭成员商量,一致同意,自愿将自己位于农机站小坡角的.土地约 亩承包给乙方使用,承包期到征占为止。
二、乙方每年支付甲方每亩土地承包费 元,在承包期内甲方不能增涨乙方土地承包费。付款时间,从签字之日起付清一年的承包费,以后按每年一付。
三、在承包期内,乙方自主生产、自主经营,甲方及家庭成员无权干涉,如因甲方违约造成乙方损失,由甲方赔偿乙方所投入资金20倍的损失。如乙方违约,甲方有权收回土地,乙方另付给甲方一年的承包费。
四、如遇国家开发须征占土地,地皮硬化挡墙及土地费归甲方所有,乙方无权干涉。
五、甲乙双方必须遵照协议执行,违约按有关法律、法规处理。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
甲方:___________
乙方:___________
为了工程建设顺利进行,减少不必要的麻烦和纠纷。使工程尽快的完工。甲乙双方在建筑用工,原料,工程工期,工程款项的结算。双方认定的责任。工具管理,经双方协商达成以下共识:
一、建筑物所用的原料,水电均由甲方负责。缺少三项中的任何一项,所造成的损失,由甲方负责。
二、主体建设为:基础,主体,后期装修。不包括台阶,台帮,上土,房内的`小隔断墙。
三、主体中:
1、基础:地基到正负零为基础,每间_____元。一共有_____间共合计______元。在协定的高度和长度外每增加______———______块砖,应加工时费______元,多加多付。基础完工付清。
2、主体工程:正负零到打梁找平层为主体。每间_____元,一共有_____间共合计______元在主体施工中,质量问题有甲方指出,乙方改正。随时指出随时改正。否则架子一拆视为合格交工。付主体工程款。
3、后期装修:砌高封山,勾缝,三围装修,每间_____元,一共有______间,共合计_______元。侍后期工程完成后,为主体工程全部竣工,在____日内付清全额工程款。不得托延。
4、围墙:地基以上放砖至墙高,每米_____元,一共_____米共合计_______元。工程完成后,一次性付清。
5、门楼:每座门楼主体_____元,装修______元。装修相隔时间超过______天应付主体工程款。
6、开工日期:由双方商定,不能强迫任何一方动工。
此协议书一式两份,甲乙双方各持有一份,签字划押后合同生效,任何一方违约每日承担工程款的百分之五为违约金。修改合同,必须经双方协商一致写在备注中,方可有效。
备注:
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将苏州凤凰城二期BLOCK2空调洞钻孔工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:苏州顺驰凤凰城二期BLOCK2标段工程
二、工程地址:苏州工业园区苏胜路星华街
三、结构类型:框架框剪结构
四、建筑面积:
五、承包方式:乙方自带工具、包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包垃圾清运。
六、工作内容及要求:
1、根据图纸要求及现场交底进行钻孔,所钻空调洞位置、大小、泄水坡度必须符合设计要求。保证同一立面空调洞上下位置在一条垂直线上。有外架的部位,从外向内钻孔;无外架部位,必须配戴安全带,并固定牢固。如遇外墙管道,注意观察,避免损坏。
2、工作范围内垃圾清理及墙面冲洗。
3、设计院和建设单位对本工程的`修改变更而发生的增减工程量。
4、承包工程范围内的安全。
八、工程质量标准:横平竖直、定位准确、工完场清。
九、工期要求:乙方应根据自己所承担的工程规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。
十、安全生产与文明施工
1、必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。
2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。
十一、人工费结算及支付:
钻孔结束,经验收合格后一次性支付。
甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部 乙方:负责人: 负责人:
签订合同日期: 年月 日
反担保人(以下简称甲方):
担保人(以下简称乙方):呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司为确保 与 签订的《富民一卡通领用合约》的履行。甲方作为担保人对该借款合同提供保证担保。为了维护甲方的合法权益,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《草原法》等有关政策、法规的规定,本着自愿平等、互惠的原则。经协商一致,甲方为向乙方提供反担保。经甲、乙双方共同协商达成如下协议,以便共同遵守。
一、流转草原基本情况
甲方将属于自己的 亩草场(草场证编号: )的承包权在 未能按约定偿还 的贷款(贷款金额万元,期限 年)时,将草场流转给乙方全权处置(草原分布、四至界限,拐点坐标及附属设施见草原使用证)。
二、流转期限
流转期限:自 在 贷款到期之日起至甲方草原承包期满及国家允许范围的后续承包经营权止,将此草场交给乙全权处置,直至 在 贷款全部结清止,在将此草场全部交还给甲方。
三、双方权利及义务
1、甲方作为反担保人,必须保证符合相关法律法规及政策规定的草原承包主体资格。如因甲方原因导致本合同无法履行,则由甲方自行承担相应责任。
2、草场流转后,该草原的.所有权和承包经营权归乙方所有,可以自由流转,并享有转让草原范围内的国家政策和草原奖扶政策。
3、甲方确保转让给乙方的草原没有村民(牧民)纠纷,没有财产纠纷,未用于债务抵押,并确保转让权符合政策规定,如发生争议纠纷或不符合政策规定,由甲方负责。
4、甲方维护乙方的经营自主权和合法权益,并协助乙方办理相关转让手续。如甲方有意拖延造成乙方损失,由甲方承担全部责任和损失。
5、在草场办理完相关转让手续后,乙方有经营、使用和收益的自主权,有依法开发建设利用的所有权利,甲方再无权干涉。
6、在草原流转后,甲方不在负责该草原的任何管护及其它义务。乙方有权按照国家的草原承包经营办法继续承包经营的权利,甲方不得参与干涉,但甲方可以协助乙方办理继续承包的相关手续。
7、除国家政策变动外,双方不得无故终止合同,引起纠纷上访的事件发生。
8、如有国家征收草场,政策补助,一切赔偿费、附着物等一切费用全部归乙方所有,甲方可协助乙方办理相关手续。
9、乙方必须按照草原承包合同的规定合理利用和保护草原,接受草原监理机构的监督检查,保护公共设施和其他国家建设设施、标志、依法缴纳草原使用费。
10、本合同生效前,由该草原所涉及的一切纠纷由甲方承担;本合同生效之日起,该草原所涉及的一切纠纷由乙方承担。
四、违约责任
合同生效后,甲、乙双方应严格履行合同,如一方当事人违约,按在 贷款金额的2倍赔偿。
五、其他
1、本合同其他未约定事宜由甲、乙双方协商解决,可订立本合同的补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
3、本合同一式三份,甲方双方各执一份,相关部门存档一份,每份均具有同等法律效力。
附件:
1、草原承包流转协议书
2、草原使用证(草原证编号: )
甲方:(签章) 乙方:(签章)
甲方 (委托方): (以下间称甲方)
乙方(管理方):东莞市康来富饮食管理有限公司 (以下间称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律条款规定。甲方根据需要,将食堂承包于乙方进行经营管理,经双方友好协商,特签定本合同。甲、乙双方将共同遵守,执行下列条款:
一、 经营方式
1. 甲方提供厨房设备、燃料、水电等。乙方负责食材和服务人员进驻甲方食堂进行现场操作。
2. 甲方每天报餐时间为:午餐报餐截止时间为上午9:00,晚餐截止报餐时间为15:00,宵夜截止报餐时间为20:00。甲方将用餐从数通知乙方,乙方按报餐人数进行操作。如超出报餐人数,按实际就餐人数结算。如就餐人数少于报餐人数,则按报餐人数结算。
3. 承包期内厨房设备如属自然损坏需添加或更换则由乙方书面申请提出,经甲方同意后由甲方出资采办。
4. 在经营期内,甲、乙双方应按照合同规定之条款诚信合作,互相配合,双方不可无故解除合同。
三、伙食标准:
1. 甲方每天 餐次:
早餐、宵夜标准 元/人;早餐以(粥面粉、中式包点)见实样为准。中餐、晚餐,标准为 元/人餐均统一标准,提供A:套餐:大荤、小荤、素菜。B:自选菜式:3.50元、3.00元、2.50元、2.00元、1.50元、1.00元。C:甜品、炖品。
白饭任用。(甲方需督促管理人员禁止员工浪费粮食)。
2. 台干餐以 元/人标准,以小炒形式操作,内容与总务协商后指针。
四、甲方责任:
1. 甲方提供用餐场所及设备,如人为损坏的将由肇事方负责维修。
1. 不得随意终止合同和增加收费。
2. 甲方必须提前预报就餐人数,失误造成后果,由甲方负责。
3. 甲方工作人员须于规定时间内用餐,超过特定时间乙方有权不作供应。
五、甲方的权限:
1. 甲方有权进行检查.监督乙方的经营管理,如卫生.安全.治安、消防,特别要防止食物中毒事故的发生,一旦发生类似事故,经卫生部门审查后确认系乙方责任则甲方有权追究乙方的责任。
2. 因乙方食堂工作人员失职影响到甲方的正常工作(特殊情况除外)甲方有权追究乙方的.责任。
3 .甲方有权对饭菜品质、数量、卫生、服务等情况进行监督检查,如乙方未达到标准,甲方有权要求乙方进行整改和完善。
4. 因乙方(特殊情况除外)原因造成误餐或停餐,甲方有权要求乙方给予适当的经济补偿。
5. 甲方需以每月召开伙食委员会,对食堂进行评估,听取伙食委员的意见及建议,每二周食堂主管参加一次听取、吸收,会议的宗旨。
6. 就餐时间甲方需按排二至三名保安人员配合食堂来监督员工就餐时秩序和浪费情况以配合食堂做好餐间工作。
7. 乙方所购肉品(需提交食品卫生检验证明给甲方)以备卫生检疫单位检查,若违反规定,一切后果由乙方负责。
六、乙方的责任:
1 . 乙方自行安排厨房员工,并自负盈亏。
2. 乙方负责食堂的经营管理,具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
3. 乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁提供腐烂变质的食品,保持菜肴的鲜鲜和卫生。
4. 乙方必须按时提供甲方工作日就餐,开餐时间由甲方规定,若有变动应事先通知乙方,做到鲜鲜可口,花样翻新、营养搭配等。
5. 餐后认真清洗餐具并消毒工作,食堂内部,用餐大厅环境卫生全面清洁整理。
6. 乙方承包食堂独立经营,自负盈亏。对甲方厨房现有硬设备乙方应合理使用,妥善保管,严格管理,不得人为损坏和丢失,否则折价赔偿,乙方承包的食堂以服务公司为宗旨。
7. 乙方进入现场后,甲方总务对本公司厨房固定资产进行清点、维修交于乙方,甲、乙双方各持一份厨房固定资产清单作为交接。
8.乙方工作人员定期一年作健康体检(检查费用由乙方支付)确保身体健康,无传染病。若乙方不按规定进行定期健康检查,健康不符合餐饮业健康标准要求,甲方有权拒绝乙方人员进入食堂工作。
9.乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度,不得随意出入甲方办公区或其它禁入区域,如违反依甲方之规定予以处理。
10. 合同期间乙方不得擅自将食堂改变,转包性质或转包他人,否则将则为违约处理。
七、乙方权限
1. 自主经营有权自主聘用,调用食堂工作人员。
2. 甲方违约,乙方有权提出终止承包合同,并上报法院或中裁机关处理。
3. 如市场物价上涨过高,造成乙方在连续2个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,适当增加伙食费。
八、付款方式:
付款方式为月结30天(甲方以转帐形式转入乙方账户)。当月对帐应在次月5日前完成,次月的5日至10日(共5天)为甲方支付乙方上月的承包费用。如甲方未按时付款给乙方,超时一星期后,甲方应承担相应的滞纳金(按银行逾期付款处理)。
违约责任:
1. 甲方无故未按时结清乙方帐款超过15天的,应承担违约责任0.3%一天。
2. 乙方其它违约时,甲方需立即告知乙方,乙方应尽快调查落实,把处理结果告知甲方。
九、其它
1. 不可抗拒原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。
2. 甲、乙双方员工应保持互相尊重,不发生磨擦,若由此造成的伤害,由肇事方负责。
3. 外来单位或个人参观食堂必须经乙方同意后,由乙方主管人员作指导性陪同参观。
4. 非厂方食堂委员会人员一律禁止进入食堂操作区内随意走动。
5. 承包结束时,乙方将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方,配合甲方完成清算工作。
6. 合同若有未尽事宜,将由双方代表协商处理。
7. 若合同期到期,甲乙双方不在续约,则甲方应提前一个月以书面形式通知乙方。
十、合同期限
甲乙双方建立在平等、公正的基础上互相合作,若合同期间发生争议可向当地仲裁机关或人民法院提出仲裁或诉讼解决。
合同期从 年 月 日至 年 月 日止。合同期满,双方如无异议,自动续约。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,加盖公章,签字后生效,如需另定附则,所有附则在法律上与本协议具有同等效力,如未尽事宜,必须由甲乙双方协商解决。
甲方: 乙方:东莞市康来富饮食管理有限公司
负责人(签字): 负责人(签字):欧阳先生
盖章: 盖章:
电话: 电话:
日期: 日期:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为发展地方经济,增加集体收入。经布峎全体村民开会通过决定,甲方同意将榄屈(土名)山塘承包给乙方。
一、租凭期限:自20xx年1月1日至20xx年1月1日止(即一投20年,农历为准)。
二、租金交纳方式:
1、投塘起交现金,一年塘资,一年按金,最后一年不用交塘租(即第二十年)塘资由按金垫补,山塘期满,山塘范围内一切建筑物不准移动,包括一切猪场设施,山地所有青苗、全部归甲方所有。电线、电杆、电表归乙方所有。
2、租塘租金为每年20xx元。(贰仟元整)
3、耕种鱼塘用水可以放水,但不准放底涵、山塘目前周边的一切树木可浸不可用,属自然灾害造成决堤或漏涵的情况下由乙方自行处理与甲方无关。
4、在签订合同日起缴交该年租金、按金,以后每年农历初七交清当年租金,超过农历初七交当年租金为超期。
5、乙方超过期限不交租,甲方有权收回山塘使用权。乙方按时交租,甲方没权收回塘的使用权,违约方需要赔偿对方一切损失。
三、山塘周边起三米外不准种农物,在签订合同之日起生效。
四、山塘由乙方在遵守国家有关法律法规的前提下作种养殖用途。经营权及产权归乙方专有,在承包期内,上级政府因征用建设规范,开发等原因。需要征用乙方所承包的山塘,乙方应服从。山塘鱼及鱼苗费补偿由征用单位负责。其它方面设施的`损失由征用部门负责,乙方所建地上建筑物所赔得款项归乙方所有,土地的其它补偿权益均属甲方所有。
五、本合同经甲乙双方盖章生效,本合同一式三分。均具同样法律效力,合同自签订之日起生效。租凭期满乙方退还山塘、合同自然失效。
注:本合同一但经布崀一、二村公章盖印后均具同样法律效力,合同自签订之日起生效(公章盖印代表全体村民签名同意)。
甲方: 乙方:
甲方代表合名:
签订日期: 年 月 日