合伙承包协议(精选35篇)
订立联营合同各合伙人:
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
第一条 合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
第二条 合伙经营项目和范围:合伙承包 。
第三条 合伙期限、出资额
1、合伙期限为年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。
2、甲方负责人 (姓名)以人民币现金方式出资,计人民币 元。乙方负责人(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币 元。
3、各合伙人的出资,于 年 月 日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
4、本合伙出资共计人民币 元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第四条 联营成员的权利和义务:
1、合伙共同行使的权利
①对外订立合同;
②出售合伙的产品、购进材料;
③支付合伙债务;
④其他涉及经营的重大事项。
注:上述权利行使须有两个合伙人同意即视作合伙共同行使。
2、甲方为合伙人负责人。其权限是:
①对合伙事务进行日常管理;
②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调及索要业主方工程款;
3、乙方合伙人的权利:
①参与合伙事业的管理;
②听取合伙负责 人开展业务情况的报告;
③检查合伙账册及经营情况;
④共同决定合伙重大事项;
⑤代表合伙负责工程的施工管理及竣工资料、决算等工作。
第五条 工程业主方付款分配与债务承担
1、工程业主方付款分配:工程业主方付款后,付款应先支付乙方 垫付的'资金,余额支付工程施工当中产生的工程欠款(主材费、人工费等工程费用),再支付所有工程欠款后,根据盈余数额经甲乙双方协商确定盈余分配数额。
2、债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时, 以各合伙人的出资份额为据,均担。
第六条联营项目的组织机构:
工程项目部由甲乙双方各派出人员组成,其中甲方现场委派 为现场代表,乙方委派 为现场代表。工程施工中出现的问题由甲乙双方委派的现场代表协商解决。重大问题报甲方负责人及乙方负责人协商解决。
第七条入伙、退伙、出资的转让
1、入伙:
①需承认本合同;
②需经全体合伙人同意;
③执行合同规定的权利义务。
2、退伙:
①需有正当理由方可退伙;
②不得在合伙不利时退伙;
③退伙需提前月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;
④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;
⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
第八条禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3、禁止合伙人再加入其它合伙。
4、禁止合伙人与本合伙签订合同。
5、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。
第九条合伙的终止及终止后的事项
1、合伙因以下事由之一得终止:
①合伙期届满;
②全体合伙人同意终止合伙关系;
③合伙事业完成或不能完成。
2、合伙终止后的事项:
①合伙人共同清算;
②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十条争议的解决方式
合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。
第十一条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式 份,甲乙双方各执 份。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
负责人:负责人:
年 月 日
合资方代表:___________(以下简称甲方)
建设方代表:_________________(以下简称乙方)
解决住房问题,充分利用土地,经决定合伙合资建房,建房地点为体育小区西面,合购国有土地一宗,面积约为600平方米左右,房屋为南北朝向,具有一定的环境优势,交通便利。现经各合资方协商决定,以包工包料方式承包给建设方施工,现就有关事宜双方签订如下协议:
一、工程概况:本住宅楼为砖混结构单元套房,底层为车库及杂房,二层以上为单元套房,车库及杂房层高3.3米,二层以上住宅层高为3.2米,每户南面设一阳台。工程地点在县新体育馆西面。
二、工程内容:
乙方负责的内容:
乙方按照设计图要求进行建设施工。主要内容如下:
1、土建部分:基础为水泥砂浆片石基础,墙体一至五层为240眠墙,六至七层为180眠墙,梁上填充墙体为120单墙,墙体材料为水泥环保砖。楼板、屋面板及楼梯均为钢筋砼现浇板,上人屋顶设架空隔热层,架空层高240。东、南、北三立面外墙贴外墙砖,西立面水泥砂浆抹光。内墙面,所有内墙面及顶棚均为普通抹灰,楼地面:一楼地面为水泥抹光,楼梯间地面及踏步为瓷砖粘贴,其它楼地面均为现浇板原浆找平,楼梯栏杆扶手为不锈钢栏杆扶手,楼顶栏杆为120墙女儿墙。
2、水电部分:水:乙方负责安装室外及室内供水主管并预留接口,每个卫生间安装一个普通蹲式大便器及排污管,厨房安装下水管及地漏一个。室外设化粪池一个。电:负责供电线路敷设(线路采用国标线),每个房间安装开头、插座和普通灯泡各一个。客厅和餐厅安装日光灯(40w)一个,插座二个。客厅和主卧室安装空调供电专线及电话和有线电视线路,楼梯间每层安装电表箱和电灯、开关各一个。屋顶设避雷带并接地。
3、门窗部分:负责房屋进大门防盗门一条(价格为700~800元)及进院铁制大门一条。
4、室外排水系统及院内地坪硬化均由乙方负责。
甲方负责内容:
1、门窗:室内门门叶、车库门或杂房门,铝合金玻璃窗、门窗和阳台的`防盗网以及室内衣柜、鞋柜和厨房、碗柜的采购及安装均由甲方负责。
2、水电:进房水表、室内供水分管及用水卫生洁具、进户电表及室内其它用电设施均由甲方采购及安装。水电户头费、电视户头费及电话户头费均由甲负责。
3、室内墙裙砖、地板砖及其它家内装饰材料均由甲方采购及安装。内墙面及顶棚刚化涂料以及房屋地面面层的材料的安装费均由甲方负责。
4、《房屋产权证》的办证费及《国有土地使用证》的办证费由甲方负责,乙方负责统一代为办理。办证期限为甲方交清集资款后的十二个月之内办理完毕。
三、质量及工期:本本工程质量为合格工程,竣工交房日期:___________年_________________月_________________日
四、房号、价格及付款方式:
1、房号为______栋______单元______楼,车库(杂房)号为:______车库(杂房)。本套房建筑面积为:______平方米。
2、价格:本套住宅单价(包括土建、水电造价及土地使用费)为:元/平方米,楼层(加)(减)______元/套,总价约为:______元。本套住宅加车库(杂房)实际总价为______元。
3、付款方式:工程开工首期付款为:______万元,第二期付款待主体完工时付款为______万元,余款待合同规定装饰工程内容即外墙装饰工程完工后一周内付清,约为______元。
4、甲方交付首期付款后如中途悔约,乙方概不退还所付款项,可由甲方自行寻找买主转让。转让期间甲方应继续履行合同,否则乙方有权自行处理一切事宜,甲方所付款项乙方概不退还。
五、工程保修期:主体及屋面保修期三年,水电保修期六个月。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,三年后自动失效。
合资方代表签字:____________
建设方代有签字:___________
20________年________月_______日
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙丙三方决定合伙承包工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:_______________甲、乙双方合伙承包的项目对外以公司名义出现。
甲方:_______________性别________
身份证号码:_____________________
住址:________________________
乙方:_______________性别________
身份证号码:_____________________
住址_____________________________
丙方:_______________性别________
身份证号码:_____________________
住址:___________________________
第一条、一合伙宗旨
齐心协力,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。
第二条、经营范围
一、项目名称:_____________________。
二、承包范围:_____________________。
三、工程地点:_____________________。
四、工程造价:_______________暂定________万元人民币,最后以审定价为准。
五、合伙期限:_______________合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
六、出资约定:_______________
1、三方确认,同意在工程开工之前由方出资________万元(¥____________)元,作为工程前期运作费用等。
2、后续用款及业主工程款不及时到位,需垫资时应由方各出共同承担。
第三条、权利和义务:_______________
1、参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作,编写工程技术资料;协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。
2、负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调,
3、三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲%乙%丙%;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。
4、三方确定,采用项目部承包的形式组织施工,方原则上不参与项目部的日常管理运作,但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。
5、方及项目部有权择优选用施工队组,确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内,方不得干涉,否则按违约责任规定执行。
6、三方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,方为合伙期间的项目管理负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经方同意方可支出与进帐;杜绝不必要开支,减少成本支出。
7、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经主管方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经项目部签认主管核实方可报销,施工期间管理人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
8、三方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
9、方有权对相关部门指导工作的正常招待开支予以批准的权力,相关费用经核实签字后方可报销。如特殊情况因急事需超额用款时,需报合伙批准后方可支出。工程资金紧张时任何人均不得超额用款。
10、盈余分配,按本协议比例分配;
11、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例承担。
第四条、退伙:
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;
①、需有正当的足够的理由方可退伙;
②、不得在合伙不利时退伙;
③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;
④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
⑤、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。
⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。
第五条、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
第六条:违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
5、甲乙丙各方与业主、方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第七条、合伙终止后的事项:
①、即行推举清算人,并邀请公司参与清算;
②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第八条、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
第九条、本协议一式叁份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方签字:_____________________联系电话:_____________________
乙方签字:_____________________联系电话:_____________________
丙方签字:_____________________联系电话:_____________________
协议书签订地点:________________
签订日期:______________________
甲方:
乙方:
为了规范合伙人的行为,保护合伙人的`合法利益,根据相关法律、法规规定,甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则,签订本协议。具体内容如下:
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面,面积为1333公顷的林地。
四至:东至:岗;南至:公路;西至:岗;北至:岗。
二、1、甲方出资人民币50万元(大写:伍拾万元整)
2、乙方出资人民币35万元(大写:叁拾伍万元整)
本合伙出资(现金)共计人民币85万元(大写:捌拾伍万元整)。
三、未经甲乙双方同意,禁止任何一方以双方名义进行买卖,如获的利益归甲乙双方共同所有,经甲乙双方协商,卖出林地所得收益双方应平均分配,造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于双方利益为原则予以解决,如协商不成,可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日年月日
甲方:________________
乙方:________________
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于____公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的.原则下,经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:
1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积_____平方米。
2、厂区道路(砼层厚度为_____公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。
3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)
以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。
二、承包方式:
包工包料(俗称大包)。
三、工程工期:
办公楼工期为_____个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外)。厂区道路管网及附属工程为_____个有效工作日。
四、工程价款:
1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为_____万元。(其中材料价格按照____省定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮____%。道路管网按工程竣工决算总价下浮____%。附属工程按工程竣工决算总价下浮____%。
2、付款方式:
(一)乙方进场开工所需_____万元,甲方预付_____万元,(承兑汇票),乙方垫付_____万元。办公楼封顶后付完成工程量的_____%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的_____%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至_____%,余款___%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
(二)门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的_____%,验收合格并交付甲方后付至_____%,余款____%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全:
乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量:
1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价。厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务:
1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过____天。
3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。
5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。
8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或以后以分包名义转包给第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任:
合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的____%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决。协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。
十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方:___________
乙方:___________
代表人:_________
代表人:_________
电话:___________
电话:___________
签定日期:_______年_____月_____日
签订日期:_______年_____月_____日
合作方代表:(以下简称甲方)
合作方代表:(以下简称乙方)
根据相关法律,法规之规定,甲乙双方经过友好协商,在互相遵守和互惠互利的基础上,为维护合作人的合法权益,顺利开展合作事务达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程概况:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、权利和义务:
甲方负责的内容:
1、甲方负责承包工程的.所有施工材料,施工前期费用(包括全部工程垫资费用由甲方负责)
2.甲方按照设计图要求进行建设施工,主要内容详见主包合同。
乙方负责的内容,乙方负责甲方的管理工作,以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期
本工程质量为合格工程,竣工交付日期___年___月____日。
六、工程价格及付款方式
1、总工程路段为___/公里。
2、价格:本工程路段单价为___万元/公里,总工程路段总长___/公里,总价为___万元。
3、付款方式、利润比例的分配
1.工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元,进场7天内付清交通局合同履约金100万元,其中:付给乙方前期费用万元,除交通局合同履约金100万元外,所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2.双方利润分配标准
(1)甲方全额投资全部工程,利润分配在主合同工程总造价下浮%
(2)乙方协助在工程中的管理工作,协调有关工程事务,利润分配在主合同工程总造价的%。
3.第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方,以后付款方式每按进度滚动式付给乙方,余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任:
(一)因甲方施工质量达不到技术要求,给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
(二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
(三)本合同发生争议时双方协商解决,协议不成由工程所在地人民法院裁决。
(四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
(五)本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方盖章:
乙方盖章:
___年___月____日
合同编号: 合伙承包鱼塘协议书
合伙承包鱼塘协议书
合伙人:甲现住址:
合伙人:乙现住址:
甲乙双方本着公平、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条 甲乙双方自愿合伙承包位于鱼塘,有效水面约亩,总投资为元(人民币),甲出资元(人民币),乙出资元(人民币),各占投资总额的%、%。
第二条 本合伙经营期限为年。
第三条 合伙双方共同经营、共同管理、共同劳动、共担风险、共负盈亏。
第四条 甲乙双方均可利用所承包鱼塘独自或伙同友人垂钓休闲,对方不得干涉。但垂钓应当合理适度,不影响鱼塘可持续发展。
第五条 他人可以入伙,但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项,合伙终止:
(一) 合伙期满;
(二) 合伙双方协商同意;
(三)合伙经营的'事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况;
第七条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条 本协议一式两份,合伙人甲乙双方各执一份。 本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:(签字或盖章)
合伙人:(签字或盖章)
年 月 日
发包方(以下简称甲方):身份证号:
地址:
承包方(以下简称乙方):身份证号:
地址:
联系电话:
鉴于甲乙双方于年月日签订了《合伙协议书》,约定甲方出资占有乙方经营的项目(下称该项目)%的合伙份额,现因甲方无时间参与具体经营管理,为了充分调动合伙人的积极性,经甲乙双方充分协商,特根据《民法通则》、《合同法》等有关法律规定,订立以下承包协议条款:
一、甲方将其持有的该项目%的合伙份额承包给乙方经营管理。
甲方持有的将该项目的份额全部承包给乙方经营,乙方向甲方支付承包费,乙方承包承包期间实行自主经营、自负盈亏的原则。
二、承包期限为年(月),从本协议签订次日起算。
三、乙方按照定额标准向甲方支付承包费,承包费共计_______________元
乙方应于_____年_____月_____日向甲方支付第一笔承包费元(大写元整),于_____年_____月日向甲方支付第二笔承包费元(大写元整)。
四、承包期间所产生的利润由乙方享有,出现的风险及亏损由乙方自行承担。
甲方在承包期间除分取承包费外,不分取利润,也不承担风险及责任。
五、有关承包的未尽事宜,双方可以另行订立补充协议。
六、其他约定
1、承包期满后,若乙方需继续承包的.,应提前2个月与甲方商议,并签订补充协议,未达成协议的,乙方方应于期满后的当日将乙方所持该项目的合伙份额交给乙方经营管理。
2、乙方在承包期间,应妥善经营,确保该项目发展良好。
3、承包期间所产生的一切费用、债务和责任,乙方应及时支付或处理,并承担一切费用,若乙方未妥善及时处理,导致甲方承担了责任或支付了费用的,甲方有权全额向乙方追偿,其追偿所产生的诉讼费、律师代理费等全部由乙方承担。
4、承包期满后,乙方确保甲方所持该项目的合伙份额的市场价值不低于其投资额本金加期满后的利息(按月利率3%计算,下同),若市场价值低于甲方投资金额加期满后的利息的,其差额部分乙方自愿补足;若甲乙双方未能达成继续承包协议,且甲方不愿继续合伙经营的,乙方确保甲方的合伙份额能以不低于甲方投资额本金加期满后的利息的价格对外转让,在转让时,乙方在同等条件下有优先购买的权利,若甲方无法以不低于乙方投资额本金加期满后的利息的价格完成对外转让的,甲方可以选择退伙,乙方应以甲方投资款加期满后的利息之和为退伙金额向甲方支付退伙款。
七、协议的变更或解除
1、经甲乙双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、因下列情形之一的,甲方可以立即解除本协议:
(1)乙方未按期支付承包费超过五日的;
(2)乙方经营情况不良好,有可能导致甲方持有该项目的合伙份额价值降低的;
(3)乙方实施其他有可能危及甲方利益的行为;
八、担保条款
1、乙方提供以下担保人(或担保物)为乙方切实履行本协议提供担保,其担保期限至乙方完全履行本协议各项义务止;担保范围包括本协议义务、违约金、诉讼费、保全费、律师代理费等。
担保人信息:姓名:身份证号:
担保物信息:抵押物名称:证号:(选择)
2、乙方提供担保人的,其保证责任为连带责任保证。
九、争议的处理
因履行本协议而产生的争议,甲乙双方应友好协商,协商未果的,可以向甲方所在地人民法院诉讼。
十、其他
1、有关承包的未尽事宜,双方可以另行订立补充协议。
2、本协议一式两份,自双方签字即产生法律效力。
甲方代表:乙方:
_____年_____月_____日
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:
本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:
无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:
人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的.清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
____年____月____日
总包方(签章) :
____年____月____日
分包方(签章) :
____年____月____日
协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您!
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以_______________公司中标合同确认的`项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________
___年___月____日
甲方:
乙方:
丙方:
根据《合同法》及相关法律规定,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,订立合伙协议如下:
第一条鱼塘一口,有效水面约亩,已支出投资额为________元(此款已作为该鱼塘承包经营权转让金支付给原鱼塘承包人),经三方协商约定,此款项暂由甲方独自出资支付_____________元,乙方出资_________元,丙方出资_________元,分别占投资总额的_________%和__________%和_____%。
第二条本合伙经营期限为从签订本协议之日起至鱼塘被国家征收致无法经营为止。
第三条三方经协商,委托方经营管理鱼塘,经营利润和亏损按照双方的出资比例(即各占_________%)分摊。
第四条有关鱼塘的'建设和发展等相关资金投入,必须经三方协商一致方可进行,如果一方不听对方意见,固执己见擅自行动,由此造成的额外支出和损失,概由其本人承担,并赔偿给对方造成的实际损失。
第五条鱼塘工作人员的聘用和平时费用支出,均须三方当面协商,达成一致后签字负责,否则,未签字的一方有权拒绝支付相关费用,由擅自行动的一方自行承担。
第六条在不影响鱼塘可持续发展的前提下,三方可协商利用鱼塘开发其它项目,风险和利润按开发项目的实际出甲乙丙三方自愿合伙承包位于资比例分摊。
第八条因执行本协议发生争议或本协议未尽事宜,双方可协商解决,协商不成,均可向鱼塘所在区域人民法院起诉。因诉讼而产生的全部费用(包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费及差旅费等)概由败诉方承担。
第九条出现下列事项,合伙终止:
(一)鱼塘被国家征用;
(二)合伙三方协商一致;
(三)一方严重违约或严重损害对方利益;
(四)出现合伙事业无法完成或其他法律规定的情形。
本协议一式三份,三方各执一份。三方签字捺印生效。
甲方(签字并捺印):____________________
乙方(签字并捺印):____________________
丙方(签字并捺印):____________________
_______年_______月_______日
甲方:
乙方:
____与____先生经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业管理咨询业务合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时,应严格保守甲方与客户方的商业秘密,不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。
三、甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的'谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的。甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定,原则上按实际收费金额的一定百分比执行,按实际到账的阶段与金额支付,具体为每次到账后的若干个工作日内支付。
五、违约责任:
1、合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时,如未按约定支付乙方款项的,每延迟一天增加应付金额的5%,直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理:如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定一年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后,甲方应付未付的信息资源费用,应继续按本协议支付。
八、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长一年。
九、本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:_________________
身份证:___________
乙方:________________
身份证:___________
甲乙双方本着平等互惠的原则,就共同承包"申通"开福区网点事宜达成以下协议,以供双方信守。
一、 合伙宗旨:___________共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
二、 合伙经营项目及范围:___________甲乙双方合伙承包"申通"快递开福区网点。
三、 合伙期限:___________"申通"合同到期无法履行,或甲方乙方提出终止合作止
四、 出资额、方式及比例:___________
1.甲方以现金出资,出资额为人民币______万元(大写:______________元整)。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例50 %。
2.乙方以现金出资,出资额为人民币 _______万元(大写:______________元整)。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例50 %。
3.本合伙出资共计人民币 ____元(大写:______________元整)。合伙期间甲乙双方的出资为共有财产,暂由甲方保管,甲方不得挪做它用,否则按照银行利息即3%比例支付乙方违约金。乙方亦不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。具体如下:___________
1.1甲乙双方每月底最后一天确认本月营业收入、纯利润等金额,甲乙双方按照纯收入的____%发放基本生活费。其余营业收入存入对公账户,再另行分配。
1.2甲乙双方每季度末最后一天确认本季度营业收入、纯利润等金额,甲乙双方按照本季度纯收入的20%发放季度分红。其余营业收入存入对公账户,再另行分配。
说明:以上收支情况由甲方登记整理电子版明细,由乙方登记整理纸质版明细,每日一清,每周一结,月底最后一天就当月相关金额签字确认,另任何一方可不定时查看另一方账目及现金总额。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。
六、入伙、退伙、出资的转让
1.入伙:___________暂不允许他人入伙,业务稳定后如需入伙需经过另一方同意方可。
2.退伙:
2.1甲乙双方需有正当理由方可退伙;
2.2不得在合伙不利时退伙;
2.3一方退伙需提前30天告知另一方并经另一方同意方
可;2.4退伙后以退伙时的财产状况以现金形式进行结算;
2.5未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资转让:
3.1允许合伙人转让自己的出资。
3.2转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。
六、禁止行为
1.未经另一方同意,禁止任何一方私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由另一方决定除名。
七、争议的解决方式
甲乙双方之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。
八、本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
九、其他
甲乙双方仅限甲乙双方的房租费、伙食费暂由甲方在出资额中承担,计入营业成本中。其他发生一切费用由甲乙双方自理。
甲方:___________ 乙方;
地址(户籍):___________ 地址(户籍);
电话:___________ 电话:___________
________年 _______月 _______日________年 _______月 _______日
订立合同各合伙人:
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
第一条合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
第二条合伙经营项目和范围:合伙承包____________________________________项目。
第三条合伙期限
合伙期限为____________年,自_________年_______月______日起,至________年_______月______日止。
第四条出资额、方式、期限
1.合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
2.各合伙人的出资,于____________年____________月____________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。
第六条入伙、退伙、出资的转让
1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。
第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的`权利
1.合伙共同行使的权利①对外订立合同;②出售合伙的产品、购进常用货物;③支付合伙债务;④其他涉及经营的重大事项。
注:上述权利行使有两个以上合伙人同意即视作合伙共同行使。
2.____________为合伙负责人。其权限是:①对合伙事务进行日常管理;②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调;④小额资金调用的决定权(____________元以内);⑤________________________。
3.其他合伙人的权利:①参与合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙账册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第八条禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人与本合伙签订合同。
5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项:①合伙人共同清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十条争议的解决方式
合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。
第十一条本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条其他
_____________________________________________
第十三条本合同正本一式____________份,合伙人各执一份。
合伙人:________________
合伙人:________________
合伙人:________________
合伙人:________________
__________年________月________日
甲方:张三
身份证:
乙方:李四
身份证:
甲乙双方本着平等互惠的原则,就共同承包“快递”网点事宜达成以下协议,以供双方信守。
一、合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
二、合伙经营项目及范围:甲乙双方合伙承包“快递”网点。
三、合伙期限:“快递”合同到期无法履行,或甲方乙方双方提出终止合作止;
四、出资额、方式及比例:
1.甲方以现金出资,出资额为人民币元(大写:元整)。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。
2.乙方以现金出资,出资额为人民币元(大写:元整)。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。
3.本合伙出资共计人民币元(大写:元整)。合伙期间甲乙双方的出资为共有财产,暂由甲方保管,甲方不得挪做它用,否则按照银行利息即%比例支付乙方违约金。乙方亦不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。具体如下:
1.1甲乙双方每月底最后一天确认本月营业收入、纯利润等金额,甲乙双方按照纯收入的20%发放基本生活费。其余营业收入存入对公账户,再另行分配。
1.2甲乙双方每季度末最后一天确认本季度营业收入、纯利润等金额,甲乙双方按照本季度纯收入的20%发放季度分红。其余营业收入存入对公账户,再另行分配。
说明:以上收支情况由甲方登记整理电子版明细,由乙方登记整理纸质版明细,每日一清,每周一结,月底最后一天就当月相关金额签字确认,另任何一方可不定时查看另一方账目及现金总额。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。
六、入伙、退伙、出资的`转让
1.入伙:暂不允许他人入伙,业务稳定后如需入伙需经过另一方同意方可。
2.退伙:
2.1甲乙双方需有正当理由方可退伙;
2.2不得在合伙不利时退伙;
2.3一方退伙需提前30天告知另一方并经另一方同意方
可;2.4退伙后以退伙时的财产状况以现金形式进行结算;
2.5未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资转让:
3.1允许合伙人转让自己的出资。
3.2转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。
七、禁止行为
1.未经另一方同意,禁止任何一方私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由另一方决定除名。
八、争议的解决方式
甲乙双方之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。
九、补充说明
本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
十、其他
甲乙双方仅限甲乙双方的房租费、伙食费暂由甲方在出资额中承担,计入营业成本中。其他发生一切费用由甲乙双方自理。
甲方: 乙方;
地址: 地址;
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
发包方:_____(以下简称甲方)
承包方:_____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
1.工程名称:_____
2.工程地点:_____
3.工程编号:_____
4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。
5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条工程期限
1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。
2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。
3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。
第三条物资供应
1.全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理。
(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
(4)其他方式:________
2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。
3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。
4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条工程款结算
1.全部工程造价的结算方式按下列第项规定办理。
(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
(5)招标的工程,按中标的价款结算。
2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。
第五条施工与设计变更
1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。
2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。
(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办,银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。
4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办,银行,做为结算工程款之依据。
第六条竣工验收、结算与保修
1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:
(1)增减变更文件和其他洽商记录;
(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办,银行审定拨款。
8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的.特殊规定办理。)
9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第七条违约责任和仲裁
1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金。
2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。
4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。
第八条附则
1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
3.招标工程,按《______市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
第九条合同份数及有效期限。
(1)本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办,银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。
(2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方:_____乙方:________
代理人:____代理人:_______
____年__月__日____年__月__日
甲方:________________身份证号:________________电话:________________
乙方:________________身份证号:________________电话:________________
甲乙双方经平等协商,就合伙承包工程事宜达成一致意见,共各方信守。
一、合伙宗旨:在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。
二、合伙经营项目和范围:合伙项目以________________公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。
三、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资方式:甲方负责现金出资;乙方负责施工,并由甲方负责工人工资的发放。
五、盈余分配及债务承担:
1、盈余分配:盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。
六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经两方协商同意;七、合伙期满:合伙期满,甲乙双方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
八、违约责任:合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任。
甲方:________________乙方:________________
________年________月________日________年________月________日
合同范本栏目
合伙承包协议
订立合同各合伙人:
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
第一条合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
第二条合伙经营项目和范围:合伙承包____________________________________项目。
第三条合伙期限
合伙期限为____________年,自_________年_______月______日起,至________年_______月______日止。
第四条出资额、方式、期限
1.合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
2.各合伙人的出资,于____________年____________月____________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资份额为据,均担。
第六条入伙、退伙、出资的转让
1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
甲方:________________________
乙方:________________________
为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产,经甲、乙双方平等协商,为明确双方权利义务特鉴订本合同,以共同遵守。
总则
一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划,乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求,保质保量完成生产加工任务。
二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员,乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。
三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。
承揽工程概况
四、工程项目:碎石料石料开采加工。
五、工程总量及规格:拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。
六、承揽费用及支付方式:
加工承揽碎石料单价为________________________元/立方。
支付方式:根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算,在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内,按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。
七、合同期限:自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。
八、合同履约及质量保证金:为确保合同的顺利履,乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。
双方的权利义务
双方在本合同履行过程中,应严格遵守本合同约定,根据互惠互利原则行使权利并履行义务:
九、甲方的.权利义务
一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。
二)根据约定支付乙方加工承揽费用。
三)乙方在承揽过程中因管理不善,造成石料加工进度、质量、安全等严重后果,或虽未发生严重问题,但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失,就损失金额不能达成一致意见的,乙方按不低于履约保证金金额支付。
四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务,甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。
十、乙方的权利义务
一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要,享有设备采购、配置的权利、义务,同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。
二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工,如不能按期保质、保量完成加工任务,乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。
三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、
新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据,其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。
四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同,并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。
五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议,甲方有权封存相当于争议金额的承揽费,以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。
六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石,应及时向甲方通报,根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。
十一、违约责任
一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的,所造成损失由发包方承担。
二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的,乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。
十二、合同的生效及终止
本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。
本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况,本合同终止,双方互不承担责任。
十三、本合同一式贰份,双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议,补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。
如因履行合同发生争议,双方应协商解决,协商不成由甲方所在地司法机关处理。
甲方(签字):________________________
乙方(签字):________________________
_______年___月____日
合作方代表:___(以下简称甲方)
合作方代表:___(以下简称乙方)
根据相关法律,法规之规定,甲乙双方经过友好协商,在互相遵守和互惠互利的基础上,为维护合作人的合法权益,顺利开展合作事务达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程概况:___
二、工程地点:___
三、工程内容:___
四、权利和义务:___
甲方负责的内容:
1、甲方负责承包工程的所有施工材料,施工前期费用(包括全部工程垫资费用由甲方负责)
2.甲方按照设计图要求进行建设施工,主要内容详见主包合同。
乙方负责的内容,乙方负责甲方的管理工作,以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期
本工程质量为合格工程,竣工交付日期___年___月____日。
六、工程价格及付款方式
1、总工程路段为___/公里。
2、价格:本工程路段单价为___万元/公里,总工程路段总长___/公里,总价为___万元。
3、付款方式、利润比例的分配
1.工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元,进场7天内付清交通局合同履约金100万元,其中:付给乙方前期费用万元,除交通局合同履约金100万元外,所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2.双方利润分配标准
(1)甲方全额投资全部工程,利润分配在主合同工程总造价下浮%
(2)乙方协助在工程中的管理工作,协调有关工程事务,利润分配在主合同工程总造价的%。
3.第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方,以后付款方式每按进度滚动式付给乙方,余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任:
(一)因甲方施工质量达不到技术要求,给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
(二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
(三)本合同发生争议时双方协商解决,协议不成由工程所在地人民法院裁决。
(四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
(五)本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方盖章:___
乙方盖章:___
___年___月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
根据有关政策,为了更加高效地利用土地资源,推进农村产业结构的调整,经甲乙双方友好协商,达成土地经营合作协议。
一、甲方自愿将位于本组的土地使用权给乙方用于蔬菜等农作物生产,甲方不参与乙方的生产经营,不再注入资金。不管以后的效益如何,乙方都要保证:_________________第一年每亩每年分给甲方500元红利;从第二年开始,红利在原有的基础上每亩每年增加20元,直到合作结束。
二、合作期限
合作期限为十四年,即从________年____月____日至________年____月____日止。
三、四界
东:_________________以为界
西:_________________以为界
南:_________________以为界
北:_________________以为界
四、道路、水路及其它
乙方所接受的土地周边的道路,甲方允许乙方改造和无偿使用,用电无偿从本组高、低压供电线路上接火等。
五、乙方自主经营蔬菜等农作物生产与管理,甲方不得干预,乙方有用工自主权。
六、合作土地面积及红利分发方式
1、面积:_________________土地亩(分户亩数和原承包户签字清单附后)。
2、每年均为12月31日前乙方付清甲方红利,否则甲方有权终止合作。
七、合作期内,如因国家建设需要征用土地的,其土地占用费用归甲方所有,地上附属物补偿归乙方所有。
八、合作到期后在同等条件下应优先与乙方继续合作。
九、合作期限内,双方应认真履行合作协议,甲乙双方均不得违约,否则所造成的损失,违约方应予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各一份,村委会一份。
本协议一经签订,具有法律效力,未尽事宜双方友好协商解决。
甲方:_________________
组长:_________________
乙方:_________________
法人代表:_________________
村委会(法人代表):_________________
签字(公章):_________________
合伙承包协议
合伙承包协议
订立合同各合伙人:
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
姓名____________,性别____________,年龄____________,住址__________________。
第一条合伙宗旨:共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。
第二条合伙经营项目和范围:合伙承包____________________________________项目。
第三条合伙期限
合伙期限为____________年,自_________年_______月______日起,至________年_______月______日止。
第四条出资额、方式、期限
1.合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
合伙人____________(姓名)以人民币现金方式出资,计人民币____________元。
2.各合伙人的出资,于____________年____________月____________日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资份额为依据,均分。
2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时, 以各合伙人的出资份额为据,均担。
第六条入伙、退伙、出资的转让
1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。
2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。
第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利
1.合伙共同行使的权利①对外订立合同;②出售合伙的产品、购进常用货物;③支付合伙债务;④其他涉及经营的重大事项。
注:上述权利行使有两个以上合伙人同意即视作合伙共同行使。
2.____________为合伙负责人。其权限是:①对合伙事务进行日常管理;②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调;④小额资金调用的决定权(____________元以内);⑤________________________。
3.其他合伙人的权利:①参与合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙账册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。
第八条禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人与本合伙签订合同。
5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第九条合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项:①合伙人共同清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③ 清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十条争议的解决方式
合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。
第十一条本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条其他
_____________________________________________
第十三条本合同正本一式____________份,合伙人各执一份。
合伙人:________________(签名)
合伙人:________________(签名)
合伙人:________________(签名)
合伙人:________________(签名)
__________年________月________日
合伙承包协议
合伙承包协议
承包协议书
发包方(以下简称甲方): 身份证号:
地址:)
承包方(以下简称乙方): 身份证号:
地址: 联系电话:
鉴于甲乙双方于 年 月 日签订了《合伙协议书》,约定甲方出资占有乙方经营的 项目(下称该项目) %的合伙份额,现因甲方无时间参与具体经营管理,为了充分调动合伙人的积极性,经甲乙双方充分协商,特根据《民法典》等有关法律规定,订立以下承包协议条款:
第一条:甲方将其持有的该项目%的合伙份额承包给乙方经营管理。甲方持有的将该项目的份额全部承包给乙方经营,乙方向甲方支付承包费,乙方承包承包期间实行自主经营、自负盈亏的原则。
第二条:承包期限为 年(月),从本协议签订次日起算。
第三条:乙方按照定额标准向甲方支付承包费,承包费共计
元(大写 元整),乙方应于 年 月 日向甲方支付第一笔承包费 元(大写 元整),于 年
月 日向甲方支付第二笔承包费 元(大写 元整)。
第四条:承包期间所产生的利润由乙方享有,出现的风险及亏损由乙方自行承担。甲方在承包期间除分取承包费外,不分取利润,也不承担风险及责任。
第五条:有关承包的未尽事宜,双方可以另行订立补充协议。
第六条:本协议一式两份,自双方签字即产生法律效力。 六、其他约定
1、承包期满后,若乙方需继续承包的,应提前2个月与甲方商议,并签订补充协议,未达成协议的,乙方方应于期满后的当日将乙方所持该项目的合伙份额交给乙方经营管理。
2、乙方在承包期间,应妥善经营,确保该项目发展良好。
3、承包期间所产生的一切费用、债务和责任,乙方应及时支付或处理,并承担一切费用,若乙方未妥善及时处理,导致甲方承担了责任或支付了费用的,甲方有权全额向乙
方追偿,其追偿所产生的诉讼费、律师代理费等全部由乙方承担。
4、承包期满后,乙方确保甲方所持该项目的合伙份额的市场价值不低于其投资额本金加期满后的利息(按月利率3%计算,下同),若市场价值低于甲方投资金额加期满后的利息的,其差额部分乙方自愿补足;若甲乙双方未能达成继续承包协议,且甲方不愿继续合伙经营的,乙方确保甲方的合伙份额能以不低于甲方投资额本金加期满后的利息的价格对外转让,在转让时,乙方在同等条件下有优先购买的权利,若甲方无法以不低于乙方投资额本金加期满后的利息的价格完成对外转让的,甲方可以选择退伙,乙方应以甲方投资款加期满后的利息之和为退伙金额向甲方支付退伙款。
七、协议的变更或解除
1、经甲乙双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、因下列情形之一的,甲方可以立即解除本协议:
(1)乙方未按期支付承包费超过五日的;
(2)乙方经营情况不良好,有可能导致甲方持有该项目的合伙份额价值降低的;
(3)乙方实施其他有可能危及甲方利益的行为;
八、担保条款
1、乙方提供以下担保人(或担保物)为乙方切实履行本协议提供担保,其担保期限至乙方完全履行本协议各项义务止;担保范围包括本协议义务、违约金、诉讼费、保全费、律师代理费等。
担保人信息:姓名: 身份证号:
担保物信息:抵押物名称: 证号: (选择)
2、乙方提供担保人的,其保证责任为连带责任保证。
九、争议的处理
因履行本协议而产生的争议,甲乙双方应友好协商,协商未果的,可以向甲方所在地人民法院诉讼。
十、其他
1、有关承包的未尽事宜,双方可以另行订立补充协议。
2、本协议一式两份,自双方签字即产生法律效力。
甲方代表: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜,达成如下一致,须各方共同遵守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营工程项目范围
合伙承包工程项目范围:以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准;甲、乙双方合伙承包的该工程项目,对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限:合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方出资额为________,占全部出资比例的________%。
2.乙方出资额为________,占全部出资比例的________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。
六、权利与义务
1.合伙期间的财务由甲乙双方共同核算与管理,合伙项目的.一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意后方可支出与进帐;
2.甲方负责该工程项目部全部管理工作;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项;
4. 甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。
七、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以工程合伙名义进行业务活动,由此而产生的一切后果均由本人承担,与其他合伙人无关;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉诸于法院。
十、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方:
乙方:
___年___月____日
合作方代表:(以下简称甲方)
合作方代表:(以下简称乙方)
根据相关法律,法规之规定,甲乙双方经过友好协商,在互相遵守和互惠互利的基础上,为维护合作人的合法权益,顺利开展合作事务达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程概况:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、权利和义务:
甲方负责的`内容:
1、甲方负责承包工程的所有施工材料,施工前期费用(包括全部工程垫资费用由甲方负责)
2.甲方按照设计图要求进行建设施工,主要内容详见主包合同。
乙方负责的内容,乙方负责甲方的管理工作,以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期
本工程质量为合格工程,竣工交付日期____年__月__日。
六、工程价格及付款方式
1、总工程路段为/公里。
2、价格:本工程路段单价为万元/公里,总工程路段总长/公里,总价为万元。
3、付款方式、利润比例的分配
1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元,进场7天内付清交通局合同履约金100万元,其中:付给乙方前期费用万元,除交通局合同履约金100万元外,所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2、双方利润分配标准
(1)甲方全额投资全部工程,利润分配在主合同工程总造价下浮%
(2)乙方协助在工程中的管理工作,协调有关工程事务,利润分配在主合同工程总造价的%。
3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方,以后付款方式每按进度滚动式付给乙方,余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任:
(一)因甲方施工质量达不到技术要求,给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
(二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
(三)本合同发生争议时双方协商解决,协议不成由工程所在地人民法院裁决。
(四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
(五)本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方盖章:
乙方盖章:
身份证号:
身份证号:
合作代表人:
合作代表人:
电话:
电话:
合同签订地点:
合同签订地点:
____年__月__日
____年__月__日
工程施工项目合伙承包协议书
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙丙三方决定合伙承包 工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:甲、乙双方合伙承包的项目对外以 公司名义出现。
甲方:姓名__ 性别__,身份证号码:
住址
乙方:姓名 性别__,身份证号码:
住址____
丙方:姓名__ ,性别__,身份证号码:
住址:
第一条、一合伙宗旨
齐心协力,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。
第二条、经营范围
一、项目名称: 。
二、承包范围: 。
三、工程地点: 。
四、工程造价:暂定 万元人民币,最后以审定价为准。
五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
六、出资约定:
1、三方确认,同意在工程开工之前由 方出资 万元(¥ .00)元,作为工程前期运作费用等。
2、后续用款及业主工程款不及时到位,需垫资时应由 方各出 共同承担。
第三条、权利和义务:
1、 参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作,编写工程技术资料;协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。
2、 负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调,
3、三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲 %乙 %丙 %;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。
4、三方确定,采用项目部承包的形式组织施工, 方原则上不参与项目部的日常管理运作,但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。
5、 方及项目部有权择优选用施工队组,确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内, 方不得干涉,否则按违约责任规定执行。
6、三方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户, 方为合伙期间的项目管理负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经 方同意方可支出与进帐; 杜绝不必要开支,减少成本支出。
7、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经主管方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经项目部签认主管核实方可报销,施工期间管理人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
8、三方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
9、 方有权对相关部门指导工作的正常招待开支予以批准的权力,相关费用经核实签字后方可报销。如特殊情况因急事需超额用款时,需报合伙批准后方可支出。工程资金紧张时任何人均不得超额用款。
10、盈余分配, 按本协议比例分配;
11、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例承担。
第四条、退伙 :
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;
①、需有正当的足够的理由方可退伙;
②、不得在合伙不利时退伙;
③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;
④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
⑤、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。
⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。
第五条、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
第六条:违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
5、甲乙丙各方与业主、 方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第七条、合伙终止后的事项:
①、即行推举清算人,并邀请公司 参与清算;
②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第八条、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
第九条、本协议一式叁份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方签字: 联系电话:
乙方签字: 联系电话:
丙方签字: 联系电话:
协议书签订地点:
签订日期: 年 月 日
合作方代表:(以下简称甲方)
合作方代表:(以下简称乙方)
根据相关法律,法规之规定,甲乙双方经过友好协商,在互相遵守和互惠互利的基础上,为维护合作人的合法权益,顺利开展合作事务达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程概况:____________
二、工程地点:____________
三、工程内容:____________
四、权利和义务:
甲方负责的内容:
1、甲方负责承包工程的`所有施工材料,施工前期费用(包括全部工程垫资费用由甲方负责)
2、甲方按照设计图要求进行建设施工,主要内容详见主包合同。
3、乙方负责的内容,乙方负责甲方的管理工作,以及施工中与政府及相关部门协调工作。
五、质量及工期
本工程质量为合格工程,竣工交付日期____年____月____日。
六、工程价格及付款方式
1、总工程路段为/公里。
2、价格:本工程路段单价为____万元/公里,总工程路段总长/公里,总价为____万元。
3、付款方式、利润比例的分配
1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为____万元,进场7天内付清交通局合同履约金100万元,其中:付给乙方前期费用____万元,除交通局合同履约金100万元外,所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。
2、双方利润分配标准
(1)甲方全额投资全部工程,利润分配在主合同工程总造价下浮____%
(2)乙方协助在工程中的管理工作,协调有关工程事务,利润分配在主合同工程总造价的%。
3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方,以后付款方式每按进度滚动式付给乙方,余款待总工程完工后一周内一次性付清。
七、违约责任:
(一)因甲方施工质量达不到技术要求,给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。
(二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。
(三)本合同发生争议时双方协商解决,协议不成由工程所在地人民法院裁决。
(四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。
(五)本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方盖章:乙方盖章:
身份证号:身份证号:
合作代表人:合作代表人:
电话:电话:
合同签订地点:
合同签订地点:____年____月____日
发包人:_________(全称)
地址:_________
法定代表人:_________
委派现场代表:_________联系电话:_________
承包人:_________(全称)
地址:_________
法定代表人:_________
项目经理:_________联系电话:_________
总工程师:_________
质量负责人:_________
监理人:_________(全称)
地址:_________
总监理工程师:_________联系电话:_________
监理工程师:_________
发包人拟修建_________工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
可研文件名称、文号:_________。
初设文件名称、文号:_________。
工程规模:_________;建设任务:_________。
工程概算审批总投资_________万元;资金来源:_________。
二、工程承包范围及合同工程量
工程承包范围:_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)。
主要合同工程量:_________(以招投标文件为准)。
三、合同价款
合同价款承包方式:_________(详见合同附件3)。
合同总价人民币(大写):_________万元(人民币小写_________万元)。其中:永久工程_________万元;临时工程_________万元;安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。
四、合同工期及进度
开工日期:_________,竣工日期:_________。
合同工期总日历天数:_________天。
为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表
承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:_________。
五、双方的义务和责任
发包人的义务和责任
发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担相应的责任。
发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则,承担工程延误责任。
发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。
发包人主要人员的职权表
发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地。否则,承担工期延误责任。提供的用地范围为:_________;期限:_________。
发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用。否则,承担工期延误责任。
提供承包人使用的工程为:_________;期限:_________。
发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。
发包人负责提供的图纸和期限
发包人应按合同约定按时支付合同价款。
发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。
发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。
发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。
发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有:。
发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作。
其它责任:_________。
承包人的义务和责任
承包人应遵守与本合同工程有关的`法律、法规和规章,并承担相应的责任。
承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。
承包人应在接到开工通知后_________日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任。
承包人向工地调遣或雇佣主要人员
承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。
承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全。
承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害。
承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。
承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。
其它责任:_________。
六、监理人的职责
监理人应履行合同规定的职责。
监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。
监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。
总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。
监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。
监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。
七、质量
承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。
承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每个月向监理人提交质量自检报告。
监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。
承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担。
发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人。在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。
承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后_________个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位。隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担。
八、安全
发包人应负责与当地部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。
发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。
监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任。
承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员_________名。
承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用。
对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。
发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿。
九、工程计量与结算
计量
本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位。
计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。
本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。
工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。
支付
工程预付款
(1)工程预付款总金额为合同价格的_________%,分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%,第二次支付金额为该预付款总额的_________%。
(2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。
(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:_________。
合同附件
中标通知书
投标报价书
招标文件
技术条款
图纸
已标价的工程量清单
《廉政合同》
其它材料
发包人:(公章)_________承包人(公章):_________
法定代表人:(签名)_________法定代表人:(签名)_________
现场代表:(签名)_________项目经理:(签名)_________
地址:_________地址:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
一、合作各方
合作各方:
合作各方 a: b:
二、合作形式
合作形式:
合作形式 由合作各方作价按股份享有对土地的使用权和承包年限内的所有 权, 并按所投资金的比例享有 “承包地” 的除正常运营所开支后的盈余。 各人需经常不定时到现场进行办公以解决问题。
三、合作各方的责任
1、a 负责全局的管理和调度,根据前期的运作经验作出以后的大体 工作方向,负责当地民风、民情、民事考察和处理。以前经营成果作价 45 万元股金入股合伙人。
2、b 以 60 万元人民币(大写)陆拾万元现金作为股金入股合伙人。 并以最大股东的名义负责“承包地”的法人身份,需对合作事宜的资金 走向、流动、使用做出明确的安排或意向。负责正常合作条件的资金统 筹安排。
3、c:负责“基地”的日常管理。需对“基地”管理人员的使用有 明确计划和安排, 对一年四季的管理有明确的措施和建议。 保证 “基地” 的生产管理正常运作。每个生产忙季都需有一段较长时间驻地办公,进 行现场管理。
4、d:以 20 万元人民币(大写)贰拾万元现金作为股金入股合伙 人。负责“基地”生产技术;负责安排一位技术扎实、为人可靠的技术 人员到位,长期驻地管理;负责苗木的生产管理。
四、合作各方的权利
合作各方在精诚合作的基础上,实现共同目标即最大程度地,最低 期限里获得利润,由此明确各方的权利。
1、a:协议生效前的所有农作物收益归其支配,完全归其所有。现 场地内的苗木基础设施、生产机械和工具等物资归“基地”集体所有, 属于合作体的共同财产。 在“基地”收益偿清合作各方所投资金后,并留足“基地”的正 常开支后,按所占股资比例(所列后附)分得红利。
2、b:对资金的使用和安排有其绝对的`监督权和建议权。 “基地” 在偿清各方所投资金,并留足“基地”正常开支后,按比例分得红利。
3、c:享有各股东协议的 10 份股权(其中 a 占 5 股,b 占 3 股,d 占 2 股) ,充分享有合伙人的权利和责任,在“基地”收益偿清各现金 投资人,并留足“基地”的正常开支后,按其合伙人名义下的股份分得 红利。
4、d,权利同上述,享有自己所占比例的分红。
五、合作各方的共同财产——基地
合作各方对“基地”享有共同的所有权和共同的责任权。合作各方必须全心全意经营,使之早日正常运转,早日盈利。 必须明确的是,经营所得在偿清各投资人后,基地的所有财产归属 合作各方的集体所有,各合伙人按所投资资金比例享用。如有其他变动 可在偿清所有投资后另立协议。 六、合作各方的解散: 如果在若干时间后,合作各方的合作基础已不存在,则由各方协商 解除彼此的合作关系和义务。并由实际发生的具体情况决定合作各方的 共同财产的分配。 如果在未盈利前已没有各方的的合作基础,则各方友好协商对当前 财产的作出合理评估或妥善处理。按比例偿还各投资人的资金,不足按亏损处理。
七、合作集体—基地的具体管理办法
合作集体由合伙集体共同协商,另行出具一切实可行的办法,由专人负责付 诸实施。
八、协议的生效
合作各方签字认可后生效。
a c b d
年 月 日
附分红股资比例: a(a) 肆拾贰股 : b(b) 伍拾伍股 : c(c) 壹拾股 : d(d) 壹拾捌股 :
委托人: (以下简称为“甲方”)
住所地:
邮编:
联系电话:
传真:
受委托人: (以下简称为“乙方”)
身份证号码﹕
住所地:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,甲﹑乙双方本着平等互利的原则,经过友好协商,就乙方搬运甲方货物有关事宜达成以下协议,以供双方共同遵守:
第一条 合同有效期内﹐甲方需要搬运货物﹐可交由乙方完成﹐甲方向乙方支付劳务费﹐乙方表示同意。
第二条 本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。合同期满,任何一方不再续签合同﹐应于合同期限届满前一个月通知对方。双方同意续签的﹐应另行签订合同。若合同期满 ,双方未签订新合同,则双方合作条件仍按本合同执行,但甲方有权随时通知乙方终止合作。
第三条 乙方负责将甲方货物及时、安全搬运至甲方指定的地点﹐并将货物交付给指定的收货人。
第四条:运输费用市内各商场不分远近,每车起价 元,增加一个点将增加费用 元。
第五条 结算方式:月结30日。乙方于每月 日左右提供甲、乙双方签字确认的请款对帐单给甲方,经甲方确认金额后,乙方凭开具的正规发票到甲方处结帐。
第六条 甲方交运货物的包装必须符合国家或行业包装标准,没有统一标准的,甲方应使用确保货物安全的包装。乙方确认包装合格,并进行装车监督。
第七条 甲方需要乙方提供劳务,应提前通知乙方到甲方指定地点提货,货物数量须经双方确认,并由双方现场共同签署搬运交接表,并以此作为交接货、结算、索赔等依据。
第八条 运输及装卸﹕甲方装货及卸货时﹐乙方应提供协助。
第九条 甲方责任﹕
1﹑因甲方所报货物品名与实际品名不符造成货物损失﹐或夹带、匿报危险品及禁运品或因甲方所托运的商品涉及伪劣、假冒等侵权货物造成的各种损失均由甲方承担。
2﹑由于货物的包装缺陷产生破损,致使其它货物被污染腐蚀、破坏,运输设备损坏的,或造成人身伤害,甲方应予以赔偿。
3、按照本合同约定向乙方支付运费。
第十条 乙方责任:
1、按照甲方要求将货物搬运至指定的地点。由于乙方的过错导致甲方货物错运的,乙方应无偿再次将货物搬运至甲方指定的地点。
2、甲方委托搬运的货物在搬运期间发生货损、货差的,乙方应在货损、货差发生后三日内向甲方赔偿。
3、甲方委托乙方搬运的货物的所有权归甲方所有,乙方不得有任何侵犯甲方的货物所有权的行为,否则,乙方应赔偿由此而给甲方造成的损失。
4、因乙方其他行为造成甲方人员人身或财产损害的,乙方应承担赔偿责任。
5、因乙方的违约行为给甲方的货物造成损失的,应按照该商品或该同类商品在本地市场的零售价格予以计算赔偿。
第十一条 搬运期间货物发生毁损﹑灭失﹐乙方应承担赔偿责任﹔但乙方有证据证明货物毁损﹑灭失是由下列原因之一造成的除外﹕
1﹑不可抗力﹔
2﹑货物本身的自然属性;
3﹑货物包装不善或易碎品的外包装完好但内部物品损坏的;
第十二条 搬运期间为甲方将货物交付给乙方之时起至甲乙双方共同对搬运到指定地点的货物验收完毕并签字确认之时止的全部时间。
第十三条 乙方应亲自处理搬运事宜,未经甲方同意,乙方不得将甲方委托事宜转委托给第三方,否则,乙方应对第三方的行为承担连带责任。
第十四条 货物的验收:甲方或收货人在接收乙方交付货物同时,应对货物进行检验,货物外包装必须为甲方专用的封箱胶带且完好无损,方可签字验收。如发现有货损、货差等,甲方或收货人应当及时提出,并由乙方和甲方或收货人当场做好相关记录,并共同签字确认。
第十五条 为保障本合同的履行,甲、乙双方一致同意:
1、甲方于签订本合同时,应向乙方提供营业执照复印件等企业资料,以确保甲方系合法的.经营单位;
2、乙方于签订本合同时,应向甲方出示身份证及自有、合法房屋的所有权证的原件,并向甲方提供上述证件的复印件。
3、乙方于签订本合同时,应向甲方支付的保证金,用于担保本合同的履行。合同有效期内,如因乙方的违约行为给甲方造成损失,甲方有权扣留部分或全部保证金折抵甲方的损失,如保证金不足以弥补甲方的损失,乙方还应承担赔偿责任。合同有效期内,如保证金不足 元(大写:人民币 ),甲方有权要求乙方补足,乙方应自接到甲方的通知后七日内予以补足;否则,甲方有权提前解除本合同,并有权要求乙方承担违约责任。如乙方无违约行为,甲方应于本合同解除或终止后七日内,凭收据原件向乙方无息退还保证金。
第十六条 与本合同有关的单证是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十七条 合同履行中发生争议时,甲、乙协商解决﹔协商不成,任何一方可依法向甲方住所地人民法院起诉。
第十八条 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(正文完,以下仅为签署内容)
甲方(签章):
____年____月____日
乙方(签字且按手印):
____年____月____日
甲方:______________
乙方:______________
一、工程名称:_____________________。
二、工程内容及工程量:_______________。
三、工程总造价:大写(¥__________________元)
四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。
五、约定施工工期:______年___月___日______年___月___日
六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)
七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的'所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。
九、质保期(一年)此工程质保期______年:______年___月___日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(公章)_________
乙方(公章)_________
_________年____月____日
甲方:
乙方:
为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守:
一、合伙人组成:
合伙人甲:姓名(以下简称甲方)
合伙人乙:姓名,姓名(以下简称乙方)
二、合伙人共同投资榕江城北新区农贸市场工程。
工程项目名称:___
工程施工地点:___
三、合伙宗旨
经甲乙双方合伙人共同协议,在合法合理的前提下,双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同,以公正及合法的'平等互利的原则为基础进行经营,明确投资利润分配依据,在合法合理的前提下而实现各方利益化。
四、合伙人及投资金额:
本工程预计投资___万元,前期甲乙双方出资人各出资___万元,后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需,所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日,各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。
五、盈利分配及债务(亏损)承担
投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)
六、合伙管理:
1、合伙事务施工现场执行总负责人:____负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。
2、合伙事务当中由____负责与___管理委员会收款及业主的函接工作。
七、财务管理
由合伙人____负责现金及银行存款管理(出纳),由合伙人委派____负责帐务处理(发票管理),支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。
八、财务制度
设立该项目工程专用帐户,合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。
九、退伙协议
合伙期间一方不得退出。
十、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。
十一、合伙期限
合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十二、违约责任及纠纷解决
双方合伙人必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉当地法院解决。
十三、本合同与《___》互相联系,不可分割,共同构成本工程项目的合同体系。、
本合同一式三份,每份共三页,双方各执一份,签字生效。
甲方:
乙方:
日期:
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙丙三方决定合伙承包 工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守: 甲、乙双方合伙承包的项目对外以 公司名义出现。
甲方:姓名__ 性别__,身份证号码:
住址
乙方:姓名 性别__,身份证号码:
住址____
丙方:姓名__ ,性别__,身份证号码:
住址:
第一条、一合伙宗旨
齐心协力,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。
第二条、经营范围
一、项目名称: 。
二、承包范围: 。
三、工程地点: 。
四、工程造价:暂定 万元人民币,最后以审定价为准。
五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
六、出资约定:
1、三方确认,同意在工程开工之前由 方出资 万元(¥ .00)元,作为工程前期运作费用等。
2、后续用款及业主工程款不及时到位,需垫资时应由 方各出 共同承担。
第三条、权利和义务:
1、 参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作,编写工程技术资料;协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。
2、 负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调,
3、三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲 %乙 %丙 %;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。
4、三方确定,采用项目部承包的形式组织施工, 方原则上不参与项目部的日常管理运作,但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。
5、 方及项目部有权择优选用施工队组,确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,项目部报认可报于主管领导后方能执行。 如在项目部职权责任范围内, 方不得干涉,否则按违约责任规定执行。
6、三方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户, 方为合伙期间的项目管理负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经 方同意方可支出与进帐; 杜绝不必要开支,减少成本支出。
7、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经主管方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经项目部签认主管核实方可报销,施工期间管理人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
8、三方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
9、 方有权对相关部门指导工作的正常招待开支予以批准的权力 ,相关费用经核实签字后方可报销。如特殊情况因急事需超额用款时,需报合伙批准后方可支出。工程资金紧张时任何人均不得超额用款。
10、盈余分配, 按本协议比例分配;
11、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例承担。
第四条、退伙 :
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;
①、需有正当的足够的理由方可退伙;
②、不得在合伙不利时退伙;
③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;
④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
⑤、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。
⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。
第五条、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
第六条:违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
5、甲乙丙各方与业主、 方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第七条、合伙终止后的事项:
①、即行推举清算人,并邀请公司 参与清算;
②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第八条、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
第九条、本协议一式叁份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方签字: 联系电话:
乙方签字: 联系电话:
丙方签字: 联系电话:
协议书签订地点:
签订日期 : 年 月 日
合伙人:
______(以下简称甲方),居住地:______ 身份证号码:______
______(以下简称乙方),居住地:______ 身份证号码:______
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以福建______公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建______公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币 万元。该款为起动项目的`前期费用,占全部出资比例 %。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则______所在地法院解决。
甲方: 签字日期: 年 月 日
乙方: 签字日期: 年 月 日
丙方: 签字日期: 年 月 日
合伙人:
___(以下简称甲方),居住地:___身份证号码:___
___(以下简称乙方),居住地:___身份证号码:___
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以福建___公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建___公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
甲方以现金出资,出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。
乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。
五、盈余分配与债务承担
盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则___所在地法院解决
第一条合伙宗旨:___________________________________________________
第二条合伙名称 、主要经营地:______________________________________
第三条合伙经营项目和范围:_________________________________________
第四条合伙期限,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止,共_________年。
第五条出资金额、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元;______________(其他合伙人同上顺序列出)
(二)各合伙人的出资,于_________年_________月_________日以前交齐。
(三)本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第六条盈余分配与债务承担
合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
(特别提示:盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的,由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。)
(一)盈余分配:以_________________为依据,按比例分配。
(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以_________________为依据,按比例承担。
第七条入伙、退伙、出资的转让
(一)入伙
新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;
承认并签署本合伙协议;
除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
(二)退伙
自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:
a合伙协议约定的退伙事由出现;
b经全体合伙人同意退伙;
c发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。
合伙协议未约定合伙企业的经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。
当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
a死亡或者被依法宣告死亡;
b被依法宣告为无民事行为能力人;
c个人丧失偿债能力;
d被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:
a未履行出资义务;
b因故意或重大过失给合伙企业造成损失;
c执行合伙企业事务时有不正当行为;
d合伙协议约定的其他事由。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
(三)出资的转让。
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。
在同等条件下,合伙人有优先受让权。
如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。
第八条合伙负责人及合伙事务执行
全体合伙人共同执行合伙企业事务。(适用于规模小的合伙企业。)
合伙协议约定或全体合伙人决定,委托_________为合伙负责人,其权限为:
对外开展业务,订立合同;
对合伙事业进行日常管理;
出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;
支付合伙债务;
第九条合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:
合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权;
合伙人享有合伙利益的分配权;
合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
合伙人有退伙的权利。
(二)合伙人的义务:
按照合伙协议的`约定维护合伙财产的统一;
分担合伙的经营损失的债务;
为合伙债务承担连带责任。
第十条禁止行为
未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。
禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;
除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。
合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
第十一条合伙营业的继续
(一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。
第十二条合伙的终止和清算
(一)合伙因下列情形解散:
合伙期限届满;
全体合伙人同意终止合伙关系;
已不具备法定合伙人数;
合伙事务完成或不能完成;
被依法撤销;
出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
(二)合伙的清算:
合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。
清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定_________合伙人或委托第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。
清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
第十三条违约责任
合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给 其他合伙人造成的损失;如果逾期_____年仍未缴足出资,按退伙处理。
合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。
合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
合伙人违反第九条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第十四条合同争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交_________仲裁委员会仲裁,或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
第十五条其他
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
(二)入伙合同是本协议的组成部分。
(三)本合同一式_________份,合伙人各执一份,送登记机关存档一份。
(四)本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。
合伙人(签章):_________
_________年_____月_____日
签订地点:________
甲方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:____________________________________。
乙方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:____________________________________。
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:
一、项目名称:______________________________项目工程,
(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。
二、工程地点:__________________________________。
三、工程造价:暂定______________万元人民币,最后以审定价为准。
四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
五、出资约定:
1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元(¥.00)元,乙方出资万元(¥.00)元,总计万元(¥.00)整,作为______________费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。
六、权利和义务:
1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占______%;乙方占____%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。
3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。
4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。
8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
七、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
八、违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
九、甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。
十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方签字:____________________乙方签字:____________________
身份证号:____________________身份证号:____________________
联系电话:____________________联系电话:____________________
协议书签订地点:____________________
签订日期:________年____月____日