瓦工承包的合同范本(通用20篇)
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法和建筑工程管理条例及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,明确甲乙双方在工程施工和工程承包的结算权利、义务,促使双方在工作中创造条件,通力协作、按时保质保量完成工程任务,经双方协议签订如下合同。
一、工程概况
1.工程名称:广东志成冠军人才公寓楼。
2.工程地点:仁化县周田镇323国道旁。
3.工程结构类型、层数:框架剪力墙结构,地下一层、地上十七层。
二、承包形式及范围
1.包工不包料。
2.承包范围:包括本工程所有泥瓦工工程内容,以及施工图中所载明的泥瓦工工程所有内容,墙体砌筑、内外墙批荡、外墙贴面、斜屋面盖瓦、楼地面卫生清理、楼梯贴面、电梯大堂贴面等所有泥瓦工工程,验收前工程缺陷修补,内外墙挂网、拉毛,包工程质量验收。
3.承包单价的组成:包括人工费、机械费、搅灰砂浆机、斗车、水管、铝合金刮尺、泥刮、砖刀、灰桶、线、施工机械用的电缆线、清楼地面用的机械、钻子、锤子、扫把、劳保用品、施工现场材料搬运、垂直运输、材料清理、现场卫生打扫等工作。
三、 承包单价
按建筑面积计算,每平方米_________元,图纸修改的按修改图增减计算面积,合同总造价约为_________万元人民币。
四、甲方责任和义务
1.甲方在乙方进场3天内提供施工图一份,并向乙方进行施工技术和安全技术交底,组织乙方参加图纸会审工作。
2.为乙方提供施工场所,安排施工场地、施工用电,并做好班组与班组之间的协调。
3.制定工程进度计划,主要工作安排,提供提升机、原材料、红砖水泥、石灰、砂子、自来水、挂网用的胶水,根据工程计划和工程进度,结合现场材料使用情况供应材料。
五、乙方的责任和义务
1.乙方须派班组长负责人,安排各项事务,调节各单项工作的交接工作,现场指挥施工,处理好本班组和其他班组之间的生产生活关系。
2.乙方必须严格按图纸内容和设计要求、施工规范进行施工,明确施工图中各项内容,若发现设计图纸有误或不明确之处,乙方必须及时与甲方现场技术人员联系,解决技术中存在的问题。
3.施工中所需材料必须提前申报,严禁浪费材料,水泥上楼必须垫护,砌筑砂浆和粉刷砂浆不得过夜,砌筑砖墙地脚灰和批外墙砂浆要及时回收充分利用,对于故意浪费材料,甲方有权力对其进行五倍处罚。
4.乙方应做好各项施工安全措施,防患于未然,杜绝一切安全隐患,制止一切有关违反安全施工的行为,召开班前安全会议,对工人进行安全技术交底,安全第一,预防为主,自觉佩戴劳动保护用品。
六、付款方式
甲方每月按乙方实际完成量支付_____%工程款给乙方,工程竣工后七天内支付至_____%工程款,剩余部分在工程竣工验收满一年后十天内全部付清给乙方。
七、质量技术要求
1.乙方必须按图施工,应符合建筑施工技术规范和技术要求,以及行业标准,严格按照施工图中的技术要求和施工规范进行施工,每完成一道工序必须自检和交接检验,验收后才能进行下一道工序施工
2.各分部技术要求,质量要求,红砖未淋透水不准上楼面,砖墙砌筑灰缝要饱满,墙体要垂直,纵墙与横墙要同时砌筑,留斜差或马牙差,梁底或板底与墙顶结合处砖要5天后或等下部墙体干缩后才能砌顶,空调安装要内高外低。
3.内墙批荡,主体结构验收后才能挂网拉毛,批荡砂荡配合比要符合设计图中要求,阳角要做5cm宽同墙厚的双面护角,批面要垂直平整,严禁有开裂空鼓现象,批前要拉线定点充筋,内窗台与外窗台要高1.5cm~2cm,阴阳角要显线平直,要紧有凹凸不平现象发生,应符合技术规范与验收标准。
4.外墙批荡贴面,外墙批荡要挂网,放线定点拉毛,砂浆要符合设计要求和抗渗要求批贴面要平整垂直,严禁有空鼓现象发生,厚度超过2cm的要分两次批荡,贴面按立面图及建筑说明进行分色铺贴,线条要平平直显线,外窗台要比内窗台低1.5~2cm,窗台下口边沿,线条底下口边沿,窗飘板地下口边沿均要做滴线或鹰嘴,或隔水实施,窗边、窗台要用纯水泥砂浆填缝,周边用纯水泥砂浆扫两边,防止外墙渗漏透水,窗台面外飘,天面过面必须要放坡度向外或排水地漏,坡度不小于1~2%,保护排水顺畅,不积水、不漏水,符合设计规范和验收要求。
5.电梯大堂和楼梯铺贴技术要求,饰面铺贴必须符合设计要求和验收要求,铺贴前要把楼面清理干净,面砖湿水,按要求拉线定点铺贴,铺贴要平整,严禁有空鼓现象发生(注:凡每完成一道工序必须搞好卫生,及时清理)
八、安全施工
1.乙方要注意各项施工安全,严格遵守国家和省规定的安全生产法,掌握安全技术、开好班前安全会议,对各分项工作人员进行安全技术交底,进入现场必须佩带安全帽,发现有安全隐患的施工现场要及时告知班组长或现场施工管理人员,未经加固不得施工作业。
2.注意自身安全,不伤害别人,也不被别人伤害,处理好上下交叉作业的安全围挡及防护。
3.工伤保险由甲方购买,其费用由甲方负责,发生安全事故其治疗及赔偿费用按工伤条例执行,对于不听劝阻,不听现场管理人员指挥或严重违反安全操作规程、野蛮施工的,责任由其本人承担,甲方有权对其进行处罚。
九、 文明施工
1.乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度,自觉接受监督,做到文明施工,按规章制度作业,服从甲方现场管理人员的指挥和安排,处理好工友之间的关系,以及各班组之间的衔接,不打架斗殴,遵守地方风俗习惯,注意自身安全,严格遵守各项安全纪律和安全规范及技术要求。
2.保持施工现场卫生,道路畅通,做到下班前清理施工现场,谁干谁清,随干随清,工完即清,不随地大小便。
十、乙方每次结算、借款包括月结预借款,要有现场施工员的签名、签证才能有效。
十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方协定解决。
此合同一式三份,甲方执两份、乙方执一份。
本合同由甲乙双方签字之日起生效,履行完成自动失效。
甲方_____________________
乙方_____________________
_________年_________月_________日
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,甲方将通和西城公馆二期26、27楼瓦工分项工程交给乙方负责施工,为了明确双方责任,现达成以下协议:
1、工程范围:设计图纸范围、变更等及相关配套的所有瓦工工作,包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、砼保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分部(除防水层)、楼地面、脚手架硬化及排水沟、外墙保温(含外墙糙底)及现场道路、场地硬化、门卫室、水泥房、配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理等;搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作,并负责为各班组提供生产服务(如需要培训,培训费由甲方支付)。
2、承包方式:按建设工程计算规则计算建筑面积 /㎡,甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊;其他小型工具及翻斗车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙方自理,甲方只提供移动箱。
3、质量进度:乙方在施工中要按相应规范施工,质量要确保甲方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。乙方必须满足甲方进度要求,如乙方人员不到位,质量达不到要求等原因造成的工期延误的,甲方有权安排其他班组人员介入施工,所产生的费用及损失从乙方工程款中扣处。造成重大影响的,按每天500元给予罚款。如乙方原因中途退场的,按乙方所完成的工作量的50%给予结算,所造成的经济损失由乙方自行承担(另混凝土屋面及外墙出现渗水现象,一切后果由乙方承担)。
4、安全、文明:乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。乙方应对班组操作人员安全负全部责任,进场前应对班组人员进行安全生产教育,按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工,做到安全无事故,进入现场必须佩戴安全帽,否则乙方必须承担相应的经济处罚。乙方要做到文明施工,做到材料对方整齐,工完、场清、料尽。如在施工现场打架闹事,一律罚款500~5000元。应严格遵守施工安全操作规程,工地所有安全防护措施未经批准严禁拆除。严禁私自接电线,严禁打架、斗殴、赌博、酗酒、偷盗现象发生。
5、为了确保施工人员自身利益,乙方所有人员进入工地前,乙方必须向甲方提供一份职工花名册并由班组长签名,提供相关人员身份证复印件及一寸照片一张,以便甲方办理工伤保险,施工期间人员如有增减,乙方需及时重新上报以上资料,乙方没有及时提供上述材料的施工人员,甲方一律不予以认可在甲方工程施工,所有责任由乙方负责。
6、付款方式:工程款按建设方结点付50%,竣工验收合格后付到95%,余款作为保修金一年内付清。
7、甲方支付给乙方进度款为民工工资,乙方必须及时发放给工人,并提供本人签字的工资表;如挪用其他事宜,甲方将停止发放工程款并保留起诉权利。
8、其他要求:
a、搅拌机专人操作,对机械进行维修、清洗。否则甲方有权安排人员替换,费用由乙方承担;
b、禁止乙方转包工程,否则甲方将终止合同,所有损失由乙方承担;
c、乙方班组长必须常驻工地,并保持通讯畅通,违者每次罚款300元。
9、合同纠纷处理:
(一)甲乙双方协商处理
(二)劳动部门仲裁
(三)当地人民法院起诉
10、施工过程中登记在册人员如发生工伤(未登记人员,甲方不予认可)费用在1000元以内乙方自理,超出的资金各承担50%,甲乙双方应根据事故原因承担相应的法律责任及经济责任,处理工伤纠纷时,甲乙双方应尽到各自的义务,承担各自的责任,不得推诿退让。
11、本合同一式二份,甲方双方各执一份,签字后生效,至竣工后工程款付清终止,合同期内的各种风险(材料、人工、季节、各类验收、外部环境等)自信承担,不得以任何理由变更本合同,如单方毁约,另一方可以保留起诉的权利,所造成的一切损失由毁约方承担。
甲方签字:
乙方签字:
日期:
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:
1、工程名称:________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程。
2、工程地址:________郎溪县十字镇。
3、建筑面积:________平方米。(按图纸上平方计算)
4、结构类型:框架结构。
二、承包方式:
承包方(乙方)对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。
三、承包范围:
本工程承包范围为甲方发出的`施工图中瓦工负责砖砌体、砼(主体砼浇筑不算在内)、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程)
四、承包单价:
1、本项目工程瓦工承包(清包工)单价按110元/㎡建筑面积包干施工,本单价包含人工费、机具费等。
五、施工技术要求
1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
六、工程验收
1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格,分部工程确保单位工程合格。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
4、因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工。
七、劳务人工费及支付:
1、按每月进行工程量计算,每个月支付当月人工工资的________%;剩余工程款待竣工验收交付后1个月内付清。
2、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
八、甲乙双方的职责:
(一)甲方工作
1、甲方提供塔吊、龙门架,其它如搅拌机、振动棒、水泵、铁锨、标杆等使用工具均由乙方负责。
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,按甲方要求工期完成相应工作。
2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,文明施工。
九、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙方自行负责。
第十条、其它约定:
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十一条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
第十二条、未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商达成以下协议:乙方负责更换时代花园小区屋面瓦。工程地点:单县时代花园小区
更换范围:时代花园小区所有楼号屋面损坏的水泥瓦承包方式:乙方包工包料每块12元(按实际更换瓦块数进行结算)
质量要求:达到屋面工程质量验收规范要求的标准。要求屋面瓦平整,坡度合适、无有空鼓现象。
工程款支付:建设单位、监理验收合格后支付总工程款的70%,竣工验收合格后付25%,余5%为质保金。甲方责任:
1、 提供材料堆放场地。
2、 提供施工用水、电等
3、按合同约定拨付工程款。
4、对于施工现场提供必要的技术指导、监管工程质量、进度、安全。
乙方责任:
1、乙方负责提供安全用具、如安全帽、安全带等。乙方施工需要按照甲方提供的技术交底进行施工。乙方的'施工工艺必须达到工程质量验收规范的要求,确保工程质量。
2、乙方的施工工期必须按照甲方的要求进行,如因乙方原因造成工期延误后果由乙方承担全部责任。
3、乙方必须保证施工人员的安全,不许酒后施工,否则出现人身事故乙方承担全部责任,与甲方无关。
4、乙方负责清运因更换屋面瓦所造成的建筑垃圾至甲方指定地点,不得乱抛乱扔造成他人伤亡。
5、乙方负责提供所有工程款的完税发票。
其它未尽事宜按友好协商的原则双方协商解决。本合同一式两份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、工程工期:
二、承包方式
采取包清工方式,即包单价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包辅助材料、包工具用具及机械。
三、承包范围及工作内容(根据项目不同须补充完善工作范围内容)
本工程范围内全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼,(防水层找平层保护层)的泥工施工任务,具体包括(但不限于)以下内容:
(1)基坑清土、基底土方修平;基坑抽水;
(2)砼就位、浇筑(自拌砼制作)、养护,泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固;钢筋混凝土保护层垫块、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边;
(3)砖墙(砌块墙)材料就位、砌筑;砖胎模的砌筑、抹灰;预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作(包括砂过筛)、内墙砌筑脚手架搭拆等;
(4)模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。
(5)临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污接通市政管线、临设材料及承包范围内材料装卸等符合标化工地的各项施工、拆除清理。
(6)乙方自备铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、水管、安全帽、手套、雨具等机具;劳保用品、安全帽等所有机具用品由甲方统一配置,费用由乙方承担。
(7)场内地面楼层的砼、砌块、砂浆等本工程所有材料的水平和垂直运输保管、堆集;完工后对周转材料的修整、清理,按指定地点分类堆码整齐,移交给甲方清点验收,填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。
(8)生产性临时设施的搭设、拆除;场地垃圾清理,已完工程的保护;配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作;
(9)有关的零星用工,承包范围内无点工。如发生承包范围外的点工,按小工100元/工日,大工150元/日结算。
四、工程结算办法
1、承包单价:元/ m3 。(建筑面积按现行定额计算规则按实计算)
上述合同单价一次性包干,该单价已包含人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、利润、各种涨价风险、窝工费、不可预见费、税金等完成本工程所需要的所有一切费用。
2、合同总价元。
按本合同规定的条款按实结算,由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程进行返工,或设计变更、现场签证增加费用超过总合同价款按实计算以上部分费用或每份变更单增加费用以上部分费用甲方予以调整;对设计变更或现场签证减少费用的,甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的.某些工序和工作内容非乙方完成时,结算中扣除。
双方约定从合同价款中拿出3%作为工期、质量、安全、文明、配合等考核费用。如果乙方发生质量、工期、安全、文明、配合达不到合同要求,则扣除上表中相关单价,扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。
3、结算程序:
(1)工程完工验收后,乙方向项目部提交结算资料:结算书、工程量计算表;安全施工,文明施工、工期评审合格证;加工材料的领料单、退库单;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料;
(2)项目部初审,项目负责人签字;
(3)公司经营部复审,填写工程款结算单;
(4)主管领导签字生效;
(5)工程款结算单送交财务部。
注:无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用,无退库单的按领用单数量视为全部领用,按此进行限额领料核算;无质量鉴定、安全施工,文明施工、工期评审合格证的扣除该项价格。
五、付款方式:
1、经甲乙双方共同协商,本工程每月按1000元/人﹒月支付生活费,工程款年底付至已完工程的90%。
2、在业主工程款不到位情况下,甲方可酌情减少付款数额。
六、材料的供应和管理
1、甲方根据工程进度将工程用的主材和周转材料按用料计划及时供应到施工现场,由乙方根据规定提前半月提出用料计划,并对材料申供量不准确造成的窝工、影响工期和材料计划富余浪费等有关损失,由乙方承担。
2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有,乙方无权处理,一旦发现除追缴外,视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。
3、限额用料:
(1)材料领用必须填写领料单,材料多余可以退库,不能使用的按废料回收不计入退库数量。商品砼、砌体材料、砂石、水泥等甲供材料到场后,供货数量由乙方负责人(或代表)同甲方人员一起验收并签字。对不合格产品乙方有权拒绝领用,不得用于本工程,一经使用的材料视为合格,乙方对此负责。
(2)甲方对乙方承包的工程实行限额用料,砼和砌体等根据图纸,联系单按实计算分析,商品混凝土如超过1%的损耗率,砌体块超过按配比的损耗率,砂石超过按配比的损耗率,水泥超过按配比的损耗率,由乙方赔偿。(限额用料的种类和数量根据项目不同另行确定。)超用部分材料由乙方承担,节约部分材料,甲方按节约额的奖给乙方。
七、工程质量
1、质量目标:确保本工程的施工质量达到100%标准。
2、乙方必须配有专职质量员,负责施工过程中工程质量的检查和验收,甲方在施工过程中发现的质量问题,乙方专职质量员必须立即组织整改并将结果及时上报。
3、分项验收工程:各分项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后交甲方验收;经自
检或甲方验收不合格时,乙方应立即返工,在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准,发生的费用自行承担,合同工期不予顺延。两次验收不合格,给予乙方一次性罚款元。
4、乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求;正确使用振捣机械;确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚款元;由于乙方原因砌体面平整度达不到要求造成粉刷超厚,其损失由乙方承担。
5、乙方必须按图纸设计要求进行施工,认真组织作业人员学习施工规范和技术交底,确保工程质量,文明施工和安全生产。
6、各施工班组在各工序施工前必须认真学习技术交底,熟悉图纸和掌握施工规范和验收标准。图纸服从强标,因图纸没有明确,而强标规定的所造成返工现象的,由班组自行承担,具备了解施工方法和步骤后再下手操作对质量好坏实行奖优罚劣,对完成质量较好的职工班组,项目部给予适当奖励;对于质量不合格自行返工处理外,还要赔偿返工造成浪费的材料费并给予适当罚款,以示警告,其损失数额由现场管理人员估测,填写罚款单签字认可,随借支扣除。
7、乙方应认真贯彻和实施《班组长质量职责》和《操作工质量职责》。
八、施工工期
1、乙方承诺:工程的施工工期完全配合和满足甲方编排的进度计划,对甲方作出的工期计划调整无条件响应,按甲方的工期计划组织施工生产,参加甲方组织的生产例会,接受甲方及监理对进度的督促、检查。
2、在农忙及节假日期间,乙方应服从甲方的统一的时间安排,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期;若节点工期不能保证,则每延迟一天罚款元,在支付乙方的进度款时,直接扣除。
3、对于未按月计划与旬计划完成生产任务计划的(包括安全方面、质量方面),将扣除上月借支款的10%作为罚款。
九、安全、文明施工
1、进场前的所有人员必须先登记有效身份证,要求提供身份证原件(或复印件),一寸同底照片4张和外出务工流动人口婚育证明(外地)(对不执行或延期执行的扣当月10%-20%的工程款)。
2、必须经项目部进行三级教育,签订安全协议,办理胸卡,方可上岗。
3、进场后必须遵守建筑行业有关规定,劳动纪律和有关安全生产条例,同时要求进入施工现场必须戴好安全帽,否则不准上岗作业。违者给予罚款,情节严重者责令退场。若发现未戴好安全帽每人罚款50元/次,未按要求正确佩戴每人罚款10元/次,若未戴胸卡进入施工现场,除责令佩戴好,并处于每人罚款20元/次。
4、乙方必须遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针以及“安全生产操作规程”的规定,严禁违章作业。
5、除因安全外设施防护不到位,脚手架、井架、塔机不牢固倒塌等原因外,所造成的一切安全事故,责任由乙方自负。
6、杜绝任何人在施工现场、宿舍内乱拉、乱接电缆、电线等;不准随意移动或破坏电器设备和拆除安全防护设施等;若发现使用电炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器除没收外并处于50-200元罚款。
7、所有作业人员在现场必须服从安全管理,违者给予100-1000元罚款(如打架闹事、酒后上岗、不戴安全帽、不佩戴胸卡、光身和穿拖鞋等等),严禁内脚手架与外脚手架相连,严禁私拆安全设施,特别是影响作业的脚手架连墙件等,必须向安全员汇报,由安全员处理,否则将给予以重罚。
8、对于现场双方打架闹事的班组人员、参与谋划、帮手一律处1000-5000元罚款,对造成的人员伤、残、亡均由班组长自行处理,并承担一切经济赔偿和责任,情节严重者移交公安机关处理。
9、提倡抓生产、讲安全,提高每位职工的安全意识,做到发现有违章、有隐患现象或有损企业形象的行为均应及时向管理人员反映,确保在施工过程中无安全事故发生,对举报者给予1000元/次奖励,项目部开会时班组长必须参加,否则罚款1000元/次。
10、乙方人员如因违章造成安全事故,一次性处理费用五万元一下由乙方负责,一次性事故处理超过五万元,由甲方承担50%,乙方承担50%。
十、现场管理及保证措施
1、乙方必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须遵守本公司和项目部的各项规章制度。同时要积极配合其他班组工作,相互协调,搞好团结,维护甲方利益和做好产品保护等工作。
2、班组长应经常召开会议,提高每位职员的质量意识和安全意识,同时要求职工爱惜工地所用物资(如一块砖、一根铁钉、一节木料、一滴水);做到小材大用、劣材优用、废物利用,确保工完、料尽、场地清。
甲方(签字):____ _____
联系电话:_________
乙方(签字):____ _____
联系电话:______
丙方(签字):______ ___
联系电话:______ __ ___
______年______月______日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方,经双方友好协商,以便有利于本工程施工的方针,特签订本协议书,以明确甲乙双方的权利和义务,望双方共同遵守。
一、承包范围:自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土,内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
二、质量标准:执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程,按现行施工质量验收规范检查,分项必须合格,不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行,因本分项出现的质量问题,建设单位及监理单位下发罚款单,甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收,如因乙方施工质量原因而出现复验情况,由此引起的一切费用均由乙方承担。细部质量方面:现浇板及楼梯砼表面应平整、密实,不能露石子,要用木槎板槎出细毛,观感要好,要做好成品保护,对其它工种人员故意破坏成品的,指认给甲方管理人员,指认一次,甲方奖励10元,如果砼表面出现脚窝等人为破坏,而又不能指认出责任人,则罚乙方20元/每处,乙方并负责修整好。平整度误差超过±1cm每米罚款5元,正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次,每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50~500元。现浇构件如
三、承包价格及计算方式:(1)G-2号楼建筑面积按标准层七层计算,阁楼按实际面积计算,26元/㎡计算。(2)G-5号楼建筑面积按标准层八层计算,阁楼按实际面积计算,26元/㎡计算。
四、进度要求:该工程开工日期为 年 月 日,G-2、G-5号楼主体同时施工,每层按 七天计算 。完工日期: 年 月日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内,不再顺延工期,如拖延以上要求的节点工期,甲方有权视情节轻重,扣罚乙方工程款的3%——5%。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求,甲方可以单方面中止合同,并扣除乙方所施工工程款的30%——50%,乙方损失自负。甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同,甲方有权不予结算,乙方损失自负。
五、付款方式:每层完毕后付款该层人工费的85%。,余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可,方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。
六、工程进度的管理及规章制度:乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象,如果对其它工种造成窝工,要对被窝工方支付窝工费,按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工,同样支付给乙方窝工费。乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度,并负责相关技术、安全资料的提供和整理。对工人进行安全教育、培训,为工人提供必要的安全用具。严禁违章作业,未经同意,擅自冒险作业,一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏安全设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物,严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强安全意识和劳动保护,杜绝安全事故,对在施工中发生的一切病伤和事故,由乙方负责。进入施工现场
七、安全施工与工伤事故:乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底,遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系,与本协议的甲方无劳务关系,本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤安全事故,3000元以下(县级医院发票)乙方自理,3000元以上,甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理,如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。
八、现场文明施工:各自的施工现场每日应清理干净、整洁,堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点,严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电,严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净,做到现场干净、整洁、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理,所发生的费用由乙方承担,在拨付工程款时扣除。
九、机具管理:乙方所使用的大小机具每日应清理干净,堆放整齐,否则视情况轻重,甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具,在完工后应如数交还,不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理,发现带故障运行者,甲方有权罚款。
十、其它:
1、甲乙双方如出现争议,应本着协商解决的态度,如不能协商解决,要在被起诉方身份证所在地法院起诉。
2、如甲方使用乙方人工,按 元/工日计算,工地指派的承包范围之外的工作必须要做,不能借故推托。
3、甲方所用乙方计时工,每周核对一次,甲、乙双方签字认可。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
______________________________________(以下简称甲方)
______________________________________(以下简称乙方)
根据中华人民共和国合同法和建筑工程管理条例及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,明确甲乙双方在工程施工和工程承包的结算权利、义务,促使双方在工作中创造条件,通力协作、按时保质保量完成工程任务,经双方协议签订如下合同。
一、工程概况
1.工程名称:x人才公寓楼
2.工程地点:仁化县周田镇323国道旁
3.工程结构类型、层数:框架剪力墙结构,地下一层、地上十七层
二、承包形式及范围
1.包工不包料。
2.承包范围:包括本工程所有泥瓦工工程内容,以及施工图中所载明的泥瓦工工程所有内容,墙体砌筑、内外墙批荡、外墙贴面、斜屋面盖瓦、楼地面卫生清理、楼梯贴面、电梯大堂贴面等所有泥瓦工工程,验收前工程缺陷修补,内外墙挂网、拉毛,包工程质量验收。
3.承包单价的组成:包括人工费、机械费、搅灰砂浆机、斗车、水管、铝合金刮尺、泥刮、砖刀、灰桶、线、施工机械用的电缆线、清楼地面用的机械、钻子、锤子、扫把、劳保用品、施工现场材料搬运、垂直运输、材料清理、现场卫生打扫等工作。
三、承包单价
按建筑面积计算,每平方米_________元,图纸修改的按修改图增减计算面积,合同总造价约为_________万元人民币。
四、甲方责任和义务
1.甲方在乙方进场3天内提供施工图一份,并向乙方进行施工技术和安全技术交底,组织乙方参加图纸会审工作。
2.为乙方提供施工场所,安排施工场地、施工用电,并做好班组与班组之间的协调。
3.制定工程进度计划,主要工作安排,提供提升机、原材料、红砖水泥、石灰、砂子、自来水、挂网用的胶水,根据工程计划和工程进度,结合现场材料使用情况供应材料。
五、乙方的责任和义务
1.乙方须派班组长负责人,安排各项事务,调节各单项工作的交接工作,现场指挥施工,处理好本班组和其他班组之间的生产生活关系。
2.乙方必须严格按图纸内容和设计要求、施工规范进行施工,明确施工图中各项内容,若发现设计图纸有误或不明确之处,乙方必须及时与甲方现场技术人员联系,解决技术中存在的问题。
3.施工中所需材料必须提前申报,严禁浪费材料,水泥上楼必须垫护,砌筑砂浆和粉刷砂浆不得过夜,砌筑砖墙地脚灰和批外墙砂浆要及时回收充分利用,对于故意浪费材料,甲方有权力对其进行五倍处罚。
4.乙方应做好各项施工安全措施,防患于未然,杜绝一切安全隐患,制止一切有关违反安全施工的行为,召开班前安全会议,对工人进行安全技术交底,安全第一,预防为主,自觉佩戴劳动保护用品。
六、付款方式
甲方每月按乙方实际完成量支付_____%工程款给乙方,工程竣工后七天内支付至_____%工程款,剩余部分在工程竣工验收满一年后十天内全部付清给乙方。
七、质量技术要求
1.乙方必须按图施工,应符合建筑施工技术规范和技术要求,以及行业标准,严格按照施工图中的技术要求和施工规范进行施工,每完成一道工序必须自检和交接检验,验收后才能进行下一道工序施工
2.各分部技术要求,质量要求,红砖未淋透水不准上楼面,砖墙砌筑灰缝要饱满,墙体要垂直,纵墙与横墙要同时砌筑,留斜差或马牙差,梁底或板底与墙顶结合处砖要5天后或等下部墙体干缩后才能砌顶,空调安装要内高外低。
3.内墙批荡,主体结构验收后才能挂网拉毛,批荡砂荡配合比要符合设计图中要求,阳角要做5cm宽同墙厚的双面护角,批面要垂直平整,严禁有开裂空鼓现象,批前要拉线定点充筋,内窗台与外窗台要高1.5cm~2cm,阴阳角要显线平直,要紧有凹凸不平现象发生,应符合技术规范与验收标准。
4.外墙批荡贴面,外墙批荡要挂网,放线定点拉毛,砂浆要符合设计要求和抗渗要求批贴面要平整垂直,严禁有空鼓现象发生,厚度超过2cm的要分两次批荡,贴面按立面图及建筑说明进行分色铺贴,线条要平平直显线,外窗台要比内窗台低1.5~2cm,窗台下口边沿,线条底下口边沿,窗飘板地下口边沿均要做滴线或鹰嘴,或隔水实施,窗边、窗台要用纯水泥砂浆填缝,周边用纯水泥砂浆扫两边,防止外墙渗漏透水,窗台面外飘,天面过面必须要放坡度向外或排水地漏,坡度不小于1~2%,保护排水顺畅,不积水、不漏水,符合设计规范和验收要求。
5.电梯大堂和楼梯铺贴技术要求,饰面铺贴必须符合设计要求和验收要求,铺贴前要把楼面清理干净,面砖湿水,按要求拉线定点铺贴,铺贴要平整,严禁有空鼓现象发生(注:凡每完成一道工序必须搞好卫生,及时清理)
八、安全施工
1.乙方要注意各项施工安全,严格遵守国家和省规定的安全生产法,掌握安全技术、开好班前安全会议,对各分项工作人员进行安全技术交底,进入现场必须佩带安全帽,发现有安全隐患的施工现场要及时告知班组长或现场施工管理人员,未经加固不得施工作业。
2.注意自身安全,不伤害别人,也不被别人伤害,处理好上下交叉作业的安全围挡及防护。
3.工伤保险由甲方购买,其费用由甲方负责,发生安全事故其治疗及赔偿费用按工伤条例执行,对于不听劝阻,不听现场管理人员指挥或严重违反安全操作规程、野蛮施工的,责任由其本人承担,甲方有权对其进行处罚。
九、文明施工
1.乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度,自觉接受监督,做到文明施工,按规章制度作业,服从甲方现场管理人员的指挥和安排,处理好工友之间的关系,以及各班组之间的衔接,不打架斗殴,遵守地方风俗习惯,注意自身安全,严格遵守各项安全纪律和安全规范及技术要求。
2.保持施工现场卫生,道路畅通,做到下班前清理施工现场,谁干谁清,随干随清,工完即清,不随地大小便。
十、乙方每次结算、借款包括月结预借款,要有现场施工员的签名、签证才能有效。
十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方协定解决。
此合同一式三份,甲方执两份、乙方执一份。
本合同由甲乙双方签字之日起生效,履行完成自动失效。
甲方_____________________乙方_____________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
总包单位:(简称甲方)
承包单位: (简称乙方)
为了明确双方工作内容以及权利,满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求,确保工程顺利进行,经甲、乙双方协商,遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包方式:
二、承包工程范围:
1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容,包含一切临时设施搭设、拆除,道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层,清理一层,外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作,日做日清。并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作,负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4.屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理;
三、建筑面积计算及单价:
本工程建筑面积计算方法按照施工图纸及国家规定的文件计算面积,单价按总建筑面积元人民币/㎡计算,工程单价包含工程施工图纸以及所有承包范围在内的单价。如有增减工程和设计变更工程按工程大小当面谈单价,如遇
其它点工,点工工资为
四、结算程度及付款方式:
按形象进度一层顶封顶付已完成工作量的 %,主体封顶付至已完成工作量 %,竣工验收合格后付至工作量的 %,审计结束后付至 %,余款一年内付清
五、施工质量及要求:
本工程质量等级为 合格 工程。质量要求如下:
1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配,有计划施工。
3、乙方负责人应积极配合甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。对自己职工严格进行文明施工、安全生产,严抓质量,猛抓进度的教育工作,每天班前进行技术交底、安全交底后方可施工。
4、质量标准:垫层、砼梁、板、柱、屋面成型振捣密实,无胀模、无蜂窝、麻面、无露筋现象,且感观质量好;楼梯浇捣要求密实,踏步及平台打磨平整。楼面浇捣严密,上部磨实打毛,且板厚按图纸要求控制无误;施工缝位置必须按照图纸要求施作。楼层浇筑完工时,涉及到外墙安全网,必须人工用自来水清理干净,必须保证张挂整洁;砼浇筑完工时漏浆到下一层楼面,必须及时用水清理干净,多余砼必须充分利用;砌体要求:垂直度高,灰缝饱满,双面勾缝横平竖直,同时要按照图纸控制好门窗洞口尺寸;墙体与梁下接口按规范要求施工;构造柱砌体的留置,必须垂直对称;粉刷要求:垂直点做好,墙面粉刷平整,垂直度高,阴阳角顺直。
六、成本控制
认真研究图纸,提出合理的节约及整改方案,努力实现成本控制目标。对浪费材料等情况,甲方对乙方处以该材料价值2倍的罚款。对于超计划用材,甲方将从各个环节进行追查,若查出属乙方施工原因或管理不善造成,甲方同样对乙方予以该材料价值2倍罚款。
七、安全生产及文明施工
(一、)安全生产
1、乙方必须配备专职安全员,负责工地安全生产。坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规条例和规定,必须采取必要的措施和手段强化安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工制度,以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保工程安全达标。
2、乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,严格执行建设工程施工安全管理规定。班组长为第一负责人,必须亲自抓安全,建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。
3、乙方在人员进场前应进行精选,确保人员思想品德高、技术素质高、身体素质好,禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年人,进驻现场施工。所有人员必须经“三级安全教育”,且考核合格签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识、安全操作规程学习,穿戴好各自动劳动保护品,充分发挥安全“三件宝”的作业。
4、乙方所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗,施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须有效的岗位证书原件或复印件进场时送甲方备案。
5、乙方在施工过程中出现各种安全事故一切责任均由乙方自行承担。发生事故乙方应立即上报甲方项目部,并采取紧急措施,以人为本及时抢救。
6、乙方在施工现场的任何安全违章都将受到经济处罚,同时在施工现场,任何由于乙方而致使甲方遭到的处罚都将由乙方加倍承担。
7、乙方必须按照安全生产操作规程操作,严格遵守安全生产条例和各项规章制度,认真执行国家各项强制性规定。乙方人员施工时未戴安全帽、穿拖鞋、酒后上班,按每人200.00元/次的罚款。
8、乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,并应遵照甲方的安全管理规定,服从甲方的统一管理,随时接受甲方的安全检查和监督。
9、安全目标:不发生人身重伤和死亡事故;轻伤率小于千分之五;不发生重大机械和交通运输事故;杜绝重大火灾事故,不发生有人员责任的重设备事故;甲方鼓励乙方提出更高的安全目标,并在工程中实施。
10、所有设备必须按甲方专业电工搭接漏电保护器通过用电,临时施工用电电线由甲方专业电工安排设置使用,严禁乱接乱牵乱甩,所有设备每天使用完毕后必须切断电源。生活区内严禁私改变原有的电源电线的走向,严禁私自增加用电设备,对于私自使用电饭煲,电热得快等其他用电设备者,发现一次处以200.00元/次的罚款,并没收用电器,对于管理较好的班组给予300元的奖励。
(二)、文明施工
1、乙方必须配备专职文明施工管理员,严格执行市政府下发的《建筑工程文明施工管理办法》的文件、规定;严格执行市其他职能部门的文件、规定。
2、在施工期间,乙方应保持现场作业面的平整、有序,及时排除雨水及污水,并应所有设备和材料妥善安排,从现场清除并运走由乙方施工留下的垃圾,其人工费由乙方承担。
3、乙方剩饭剩菜不得乱泼乱倒,甲方不定期地对乙方施工工地及生产区域、生活区进行文明、安全等检查,发现一次未达标处以500.00元的罚款。
4、乙方必须做到文明施工,工完料尽场清,材料归类堆放;每施工完一个节点将该节点清理干净整洁,不给下道工序施工班组遗留下建筑垃圾及生活垃圾。
5、自工程开工至工程结束,乙方应全面负责施工人员的安全,并使工地和工程保持良好的环境;采取合理的措施,保护工地及周围环境,避免污染、噪音或由于施工方法的当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰;保证施工现场文明清洁,做到工完、料尽、场地清。移交工地时现场清理的结果应及时让甲方满意。
八、双方职责
(一)、甲方职责
1、提供施工图纸、设计变更、图纸会审记录等与施工有关的文件资料;
2、提供临时设施供乙方施工人员居住;
3、及时提供原材料,确保工程施工的需要;
4、负责提供施工用水、施工用电;
5、及时组织有关部门人员对已完工程进行验收,以便下道工序的施工;
6、负责提供施工场地,协调周边关系,保证良好的施工环境;
7、按合同规定的支付方式及时按时支付工程进度款;
(二)、乙方职责
1、乙方必须无条件服从甲方安全、质量、进度的施工要求和全方位的管理。
2、如乙方未达到合同范围内的各方面要求,甲方有权扣发当月生活费或作出相应罚款,甚至终止协议,由此造成的一切责任和费用损失均由乙方自负。
3、乙方驻施工现场全权代表必须每天常驻现场,甲方将对此人打考勤,有特殊情况必须到甲方项目部请假,此人全权负责工程的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工的管理及工程款的领取。按时准点参加工地主持的各种会议,将会议的精神传达到每个施工人员,督促会议精神的实施,并将会议精神的实施情况准确无误地反馈至项目部。
4、乙方必须将专职安全员、专职质检员、专职文明施工管理员、专职生产管理员名单及其他施工人员名单提交给甲方,并附上乙方管理人员上岗证及特殊工种上岗证,其费用由乙方承担。乙方施工人员应相对稳定,不得随意抽调人员,依据施工任务的大小合理调配施工人员,以满足施工进度要求。
5、爱护公司财物,施工过程中杜绝材料浪费,将材料损耗控制在最低点。
6、各班组间应相互谦让,友好合作,搞好各工种间的团结,如果发生工作间的矛盾找项目部现场管理人员解决。
7、按甲方总体施工计划进行施工,确保按期完成施工任务。
8、保证与所有施工人员签订劳务合同,及时为施工人员购买各种保险,无论是否购买保险,乙方应为本工程在施工期间所发生的一切事故承担全部责任及全部费用。甲方可以根据实际情况直接发放工人工资,也可监督乙方发放,使用的款项从乙方工程款中扣除,甲方拨付的款项为专用款项,乙方应及时发放至劳务人员手中,不得挪作他用,及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。
9.乙方施工人员进入工地必须办好暂住证手续,服从治理管理,在工地上严禁打架、偷窃现象和赌博等不良现象,严禁带小孩进入工地。如发生违法违纪、打架斗殴、报110投诉、上访等事件者一切责任由乙方承担。
10、乙方属独立的经济实体,对其职工进行自行管理,如相关安全教育、安全
11、在工程施工过程中乙方应保持每天随时能进入施工状态。工程完工将余料、废料进行清理,并按甲方管理人员指定的地点分类归推。
12、不得分包及转包工程,不得以任何理由中途退场,不管任何原因产生乙方中途退场的,前期发生工程量以甲方认定为准,否则甲方将停止付乙方工程款,并要求乙方赔偿甲方相应的一切损失。
13.对因以下原因造成的工期延误,经甲方确认,工期可顺延:工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
14因乙方原因造成的工期不能定期完工,甲方有权向乙方追加赔偿经济损失。
九.争议解决方式
在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商解决不成时,可以向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
以上协议一式二份,每份共七页,双方签字后生效,工程款结清后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规,遵循自愿、互利、平等、协商的原则,双方订立如下协议。
一、承包方式:包清工(包工不包料)。
二、承包范围及内容:
1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。
2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机。其它机械由乙方自供。木工包含铁钉及铁丝。钢筋工自带扎丝。
三、施工限期: 20_ 年 6月23日至 20_ 年 7月23日,合同工期总日历天数 30 天。
四、工程验收及工程质量:
1、质量标准:优质
2、验收标准:现行的建筑工程施工质量验收规范
3、工程质量:
1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍,以防止产生水缩裂缝,其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛,发现每少一遍或不到位每层罚款500元。
2)混凝土拆模共同检查,每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款 100 元。(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)
3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度,外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等,经检查发现每处检查点超规范标准1.2倍,罚款50元,依此类推。
4)甲方对乙方的施工质量检查,采用“施工质量检查记录单”备案,乙方必须签字认可,如乙方拖延时间、拒绝不签,在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。
4、技术要求:
乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工,对违反交底造成的返工,返工的材料与人工均由乙方承担,且每次罚款200元。对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。
5、验收顺序:
乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检,对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员,质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。
6、配合验收:
乙方应积极配合甲方的质量检查验收工作,验收不合格,无条件返工至符合要求为止,对不符合质量要求的返工或返修指令,必须及时组织人员返工或返修,材料由乙方承担,如果借故拖延,甲方有权临时派人处理,费用在乙方生活费中扣除。
五、工程费用结算标准及支付办法:
1、工程费用结算标准:
1)按图纸建筑面积,按建筑面积每平方167元计价,其中钢筋工28元每平方,木工44元每平方,瓦工95每平方米。(此结算费用含乙方自备的小型工具费、医药费和一切用于工程的开支)。
2) 除本协议约定的承包范围及内容以外,甲方指定发生少量的零点工,乙方按甲方所要求的标准予以完成,费用不论大小工均按每工日100元计算。
3、工程费支付办法:
1) 工程验收合格后支付总工程费用的70%。其余30%工程费作为工程质量质量保证金,如何无需修补现象,甲方在工程结束后二个月内发还给乙方。
六、双方权利和义务
1、甲方严格按照优良工程、文明工地、安全生产、工程质量规范对乙方进行管理、监督和验收。乙方有义务严格遵守上述规范。
2、甲方对乙方的工程进度及工人劳动纪律进行考核,并有权行使奖罚和辞退。
3、乙方在施工过程中有义务节约材料,坚决杜绝浪费现象,如发生浪费,每发现一次将按原价材料款的十倍罚款。乙方负责人负责工种所用材料进场及质量情况,及时与项目部、材料员联系,材料计划提前三天,特殊情况提前一天申报,否则由此造成的停工等一切损失由乙方自负。
4、乙方应切实做好工地文明施工,施工中必须随做随清、日做日清,模板拆除一层必须及时清理一层,特别是搅拌机、料斗等必须由专人每天清理干净并集中放置,否则处于各每次五十元罚款。如遇工地迎接检查,乙方有义务且必须协助甲方做好各项工作。
5、乙方不得依任何理由拒绝及故意拖延甲方工作安排,否则甲方将安排其它人员处理,其所用的人工及材料将按双倍价计取,在乙方总工程款中扣除。
11、工地上严禁打架斗殴,如发生打架将对当事双方各处壹千元罚款后再作处理,对当事人所在班组的工长管理不力处于伍佰元罚款,情节严重的移交司法机关处理。在施工中不服从甲方管理,打骂甲方管理人员的,每人每次处于伍佰元罚款,对当事人所在班组的工长管理不力处于贰佰元罚款。女人、小孩一律不得进入施工现场,工地上严禁男女混居,如发现每人每天处于壹佰元罚款,并负责由此造成的一切后果。
12、乙方如在工程施工中发现质量、安全、文明施工问题的,甲方有权处罚,并从中扣除。
七、违约责任
1、乙方不执行安全生产和工程质量规范,发生安全生产事故或工程质量问题,一切责任由乙方自负,并向甲方支付总工程费用1%的违约金。因发生工程质量问题必须返工时,乙方应赔偿该项目工程全部的材料费,返工人工费自负。
2、乙方承包的工程质量达不到优质,管理达不到标化现场及文明工地要求的,乙方必须向甲方支付总工程费用1%的违约金。
3、乙方如在中途退场,造成半拉子工程,甲方视乙方为严重违约行为,有权终止履行合同,除已付生活费外,乙方必须无条件同意将其余工程费用全部作为对甲方的损害赔偿。
4、乙方不能按照约定工期完成,应承担违约金(违约金计算每拖延一天 元计)。
八、合同生效
合同订立时间:年月日 合同订立地点:现场办公室
本合同双方签字生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》,经甲乙双方友好协商达成以下协议:乙方负责更换时代花园小区屋面瓦。 工程地点:____县时代花园小区
更换范围:时代花园小区所有楼号屋面损坏的水泥瓦 承包方式:乙方包工包料 每块12元(按实际更换瓦块数进行结算)
质量要求:达到屋面工程质量验收规范要求的标准。要求屋面瓦平整,坡度合适、无有空鼓现象。
工程款支付:建设单位、监理验收合格后支付总工程款的70%,竣工验收合格后付25%,余5%为质保金。 甲方责任:
1、 提供材料堆放场地。
2、 提供施工用水、电等
3、 按合同约定拨付工程款。
4、 对于施工现场提供必要的技术指导、监管工程质量、进度、安全。
乙方责任:
1、 乙方负责提供安全用具、如安全帽、安全带等。乙方施工需要按照甲方提供的技术交底进行施工。乙方的施工工艺必须达到工程质量验收规范的'要求,确保工程质量。
2、 乙方的施工工期必须按照甲方的要求进行,如因乙方原因造成工期延误后果由乙方承担全部责任。
3、 乙方必须保证施工人员的安全,不许酒后施工,否则出现人身事故乙方承担全部责任,与甲方无关。
4、 乙方负责清运因更换屋面瓦所造成的建筑垃圾至甲方指定地点,不得乱抛乱扔造成他人伤亡。
5、 乙方负责提供所有工程款的完税发票。
其它未尽事宜按友好协商的原则双方协商解决。本合同一式两份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
总包单位:(简称甲方)
承包单位: (简称乙方)
为了明确双方工作内容以及权利,满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求,确保工程顺利进行,经甲、乙双方协商,遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。
一、工程概况:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包方式:
二、承包工程范围:
1.除外墙保温外建筑施工图纸( 楼)内所有内容,包含一切临时设施搭设、拆除,道路、场地硬化等。
2.混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。
3.墙体砌筑完一层,清理一层,外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作,日做日清。并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作,负责建筑主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4.屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理;
三、建筑面积计算及单价:
本工程建筑面积计算方法按照施工图纸及国家规定的文件计算面积,单价按总建筑面积元人民币/㎡计算,工程单价包含工程施工图纸以及所有承包范围在内的单价。如有增减工程和设计变更工程按工程大小当面谈单价,如遇其它点工,点工工资为
四、结算程度及付款方式:
按形象进度一层顶封顶付已完成工作量的 %,主体封顶付至已完成工作量 %,竣工验收合格后付至工作量的 %,审计结束后付至 %,余款一年内付清
五、施工质量及要求:
本工程质量等级为 合格 工程。质量要求如下:
1、乙方必须严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。
2、乙方应服从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配,有计划施工。
3、乙方负责人应积极配合甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。对自己职工严格进行文明施工、安全生产,严抓质量,猛抓进度的教育工作,每天班前进行技术交底、安全交底后方可施工。
4、质量标准:垫层、砼梁、板、柱、屋面成型振捣密实,无胀模、无蜂窝、麻面、无露筋现象,且感观质量好;楼梯浇捣要求密实,踏步及平台打磨平整。楼面浇捣严密,上部磨实打毛,且板厚按图纸要求控制无误;施工缝位置必须按照图纸要求施作。楼层浇筑完工时,涉及到外墙安全网,必须人工用自来水清理干净,必须保证张挂整洁;砼浇筑完工时漏浆到下一层楼面,必须及时用水清理干净,多余砼必须充分利用;砌体要求:垂直度高,灰缝饱满,双面勾缝横平竖直,同时要按照图纸控制好门窗洞口尺寸;墙体与梁下接口按规范要求施工;构造柱砌体的留置,必须垂直对称;粉刷要求:垂直点做好,墙面粉刷平整,垂直度高,阴阳角顺直。
六、成本控制
认真研究图纸,提出合理的节约及整改方案,努力实现成本控制目标。对浪费材料等情况,甲方对乙方处以该材料价值2倍的罚款。对于超计划用材,甲方将从各个环节进行追查,若查出属乙方施工原因或管理不善造成,甲方同样对乙方予以该材料价值2倍罚款。
七、安全生产及文明施工
(一、)安全生产
1、乙方必须配备专职安全员,负责工地安全生产。坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规条例和规定,必须采取必要的措施和手段强化安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工制度,以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保工程安全达标。
2、乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,严格执行建设工程施工安全管理规定。班组长为第一负责人,必须亲自抓安全,建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。
3、乙方在人员进场前应进行精选,确保人员思想品德高、技术素质高、身体素质好,禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年人,进驻现场施工。所有人员必须经“三级安全教育”,且考核合格签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识、安全操作规程学习,穿戴好各自动劳动保护品,充分发挥安全“三件宝”的作业。
4、乙方所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗,施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须有效的岗位证书原件或复印件进场时送甲方备案。
5、乙方在施工过程中出现各种安全事故一切责任均由乙方自行承担。发生事故乙方应立即上报甲方项目部,并采取紧急措施,以人为本及时抢救。
6、乙方在施工现场的任何安全违章都将受到经济处罚,同时在施工现场,任何由于乙方而致使甲方遭到的处罚都将由乙方加倍承担。
7、乙方必须按照安全生产操作规程操作,严格遵守安全生产条例和各项规章制度,认真执行国家各项强制性规定。乙方人员施工时未戴安全帽、穿拖鞋、酒后上班,按每人200.00元/次的罚款。
8、乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,并应遵照甲方的安全管理规定,服从甲方的统一管理,随时接受甲方的安全检查和监督。
9、安全目标:不发生人身重伤和死亡事故;轻伤率小于千分之五;不发生重大机械和交通运输事故;杜绝重大火灾事故,不发生有人员责任的重设备事故;甲方鼓励乙方提出更高的安全目标,并在工程中实施。
10、所有设备必须按甲方专业电工搭接漏电保护器通过用电,临时施工用电电线由甲方专业电工安排设置使用,严禁乱接乱牵乱甩,所有设备每天使用完毕后必须切断电源。生活区内严禁私改变原有的电源电线的走向,严禁私自增加用电设备,对于私自使用电饭煲,电热得快等其他用电设备者,发现一次处以200.00元/次的罚款,并没收用电器,对于管理较好的班组给予300元的奖励。
(二)、文明施工
1、乙方必须配备专职文明施工管理员,严格执行市政府下发的《建筑工程文明施工管理办法》的文件、规定;严格执行市其他职能部门的文件、规定。
2、在施工期间,乙方应保持现场作业面的平整、有序,及时排除雨水及污水,并应所有设备和材料妥善安排,从现场清除并运走由乙方施工留下的垃圾,其人工费由乙方承担。
3、乙方剩饭剩菜不得乱泼乱倒,甲方不定期地对乙方施工工地及生产区域、生活区进行文明、安全等检查,发现一次未达标处以500.00元的罚款。
4、乙方必须做到文明施工,工完料尽场清,材料归类堆放;每施工完一个节点将该节点清理干净整洁,不给下道工序施工班组遗留下建筑垃圾及生活垃圾。
5、自工程开工至工程结束,乙方应全面负责施工人员的安全,并使工地和工程保持良好的环境;采取合理的措施,保护工地及周围环境,避免污染、噪音或由于施工方法的当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰;保证施工现场文明清洁,做到工完、料尽、场地清。移交工地时现场清理的结果应及时让甲方满意。
八、双方职责
(一)、甲方职责
1、提供施工图纸、设计变更、图纸会审记录等与施工有关的文件资料;
2、提供临时设施供乙方施工人员居住;
3、及时提供原材料,确保工程施工的需要;
4、负责提供施工用水、施工用电;
5、及时组织有关部门人员对已完工程进行验收,以便下道工序的施工;
6、负责提供施工场地,协调周边关系,保证良好的施工环境;
7、按合同规定的支付方式及时按时支付工程进度款;
(二)、乙方职责
1、乙方必须无条件服从甲方安全、质量、进度的施工要求和全方位的管理。
2、如乙方未达到合同范围内的各方面要求,甲方有权扣发当月生活费或作出相应罚款,甚至终止协议,由此造成的一切责任和费用损失均由乙方自负。
3、乙方驻施工现场全权代表必须每天常驻现场,甲方将对此人打考勤,有特殊情况必须到甲方项目部请假,此人全权负责工程的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工的管理及工程款的领取。按时准点参加工地主持的各种会议,将会议的精神传达到每个施工人员,督促会议精神的实施,并将会议精神的实施情况准确无误地反馈至项目部。
4、乙方必须将专职安全员、专职质检员、专职文明施工管理员、专职生产管理员名单及其他施工人员名单提交给甲方,并附上乙方管理人员上岗证及特殊工种上岗证,其费用由乙方承担。乙方施工人员应相对稳定,不得随意抽调人员,依据施工任务的大小合理调配施工人员,以满足施工进度要求。
5、爱护公司财物,施工过程中杜绝材料浪费,将材料损耗控制在最低点。
6、各班组间应相互谦让,友好合作,搞好各工种间的团结,如果发生工作间的矛盾找项目部现场管理人员解决。
7、按甲方总体施工计划进行施工,确保按期完成施工任务。
8、保证与所有施工人员签订劳务合同,及时为施工人员购买各种保险,无论是否购买保险,乙方应为本工程在施工期间所发生的一切事故承担全部责任及全部费用。甲方可以根据实际情况直接发放工人工资,也可监督乙方发放,使用的款项从乙方工程款中扣除,甲方拨付的款项为专用款项,乙方应及时发放至劳务人员手中,不得挪作他用,及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。
9.乙方施工人员进入工地必须办好暂住证手续,服从治理管理,在工地上严禁打架、偷窃现象和赌博等不良现象,严禁带小孩进入工地。如发生违法违纪、打架斗殴、报110投诉、上访等事件者一切责任由乙方承担。
10、乙方属独立的经济实体,对其职工进行自行管理,如相关安全教育、安全知识及技能培训、生产工作的安排、工资的分配、意外伤害保险、养老保险、医疗保险、生活费用、劳保用品等费用应自行承担。安全帽、雨衣、胶鞋及施工机具乙方应自己配备齐全。
11、在工程施工过程中乙方应保持每天随时能进入施工状态。工程完工将余料、废料进行清理,并按甲方管理人员指定的地点分类归推。
12、不得分包及转包工程,不得以任何理由中途退场,不管任何原因产生乙方中途退场的,前期发生工程量以甲方认定为准,否则甲方将停止付乙方工程款,并要求乙方赔偿甲方相应的一切损失。
13.对因以下原因造成的工期延误,经甲方确认,工期可顺延:工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
14因乙方原因造成的工期不能定期完工,甲方有权向乙方追加赔偿经济损失。
九.争议解决方式
在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商解决不成时,可以向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
以上协议一式二份,每份共七页,双方签字后生效,工程款结清后自动失效。
甲方负责人: 乙方负责人:
电话号码: 电话号码:
身份证号码: 身份证号码:
甲方:________(以下简称甲方)
乙方:________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包管理办法》的有关规定,现经甲乙双方协商一致,达成如下条款签订本合同,并严格履行。
第一条:工程项目
一、工程名称:池州市九华山新型建材厂办公楼(包括二次结构)装饰工程。
二、工程地点:马江工业园。
三、承包项目及内容:建筑面积以决算为准,施工图变更双方协商解决。
四、承包方式:包工。
五、承包工期:自________年________月________日至________年________月________日止。
六、承包单价:按建筑面积(每平方米)
第二条:工程款支付
一、总工程结束付50%、竣工验收合格后一个月内付45%,剩余5%工程款在保修期满一年后一次性无息付清。
二、乙方不得以任何理由中途支取生活费(含节日)
第三条:工程质量
一、甲方正式施工前应向乙方进行技术交底并提供相关的施工规范及验收标准,乙方应严格按图纸、说明以及技术交底要求精心组织施工,确保工程质量。工程施工结束后,甲方按照有关标准及验收规范要求组织验收,验收合格后方可计量,如质量不合格,必须返工,其工料费损失由乙方承担。如工程质量低劣给甲方造成重大损失或重大影响,乙方应按分包费的30%予以赔偿。
第四条:安全生产
一、甲方应对乙方承包的工程要做好安全技术交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真关切有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产措施,乙方应检查合格后方可使用。施工中发生一切人为安全事故,其责任与一切损失均由乙方承担。
二、乙方在进入施工现场时必须戴好劳动保护用品,如发现未戴安全帽一次罚款50元,其班组长罚款100元。在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条:生活管理
一、乙方工人生活用具及生产用具均由乙方自理。
第六条:材料供应管理
一、涉及本工程所有的材料均由甲方组织采购,并将材料申报复试,复试合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。乙方在施工中应做到不浪费材料,如如发现滥用材料的每次罚款100—300元。同时乙方在施工中要保持现场整洁。
第七条:施工机具与机械
大型机械与机具均由甲方负责提供,其管理、保修及其它费用由乙方承担,其它小型工具由乙方负责。
第八条:现场管理
一、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方的统一领导下组织施工,要听从安排,服从指挥,根据甲方的有关计划,进度,材料供应等工作,双方应密切配合,确保工程顺利进行施工。
二、甲方应对乙方人员进行安全生产爱护财产的教育,并指派专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场材料,如发现违反现场管理制度的,甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
第九条:违约责任
一、乙方在承包工程后不得将工程分包给他人。施工过程中经检验达不到国家验收规范的,甲方有权终止合同,同时乙方应按本合同的第三条予以赔偿。
二、合同签订后不经双方协商同意,任何一方不得变更或解。如乙方不经甲方同意,单方解除合同的,应赔偿甲方因影响施工进度计划造成的经济损失。如甲方中途无故解除合同,因赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按甲方安排的进度、质量要求完成工程,否则每逾期一天罚款300元。
四、在施工期间如甲方材料不能及时到位造成乙方停工一切损失由甲方负责。
五、如在施工期间有图纸变更(增加或减少)按实际产生的工程量计算,中途不得以任何理由索要增加施工费用。
第十条:附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不能解决时,按以下方式解决:
(1)池州市经济合同仲裁委员会申请仲裁;
(2)池州市人民法院起诉。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
第十一条:合同有效期
本合同自双方签字之日起生效,至保修期满后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
甲方:
乙方:
为明确双方在施工中的权力义务和责任,本着协作负责的原则,经双方协商,同意签订合同共同遵守。
1、 工程名称及范围:瓦工及全活。
2、 承包方式及价格:
(1)、包公不包料,手头工具自配。
(2)、本工程建筑面积为: 平米,每平米承包价格为 元。
3、 付款方式:按大合同付款。
4、 双方责任和义务:甲方责任:
(1)、负责协调有关民事施工纠纷和矛盾化解。
(2)、负责材料不耽误乙方施工。
(3)、负责乙方住宿和伙房。
5、 乙方责任:
(1)、按照施工规范进行施工,如因加工出现错误产生的废料乙方负责。
(2)、乙方必须按照甲方的施工进度进行施工。
6、 安全事项:乙方必须按照工地安全规章制度进行施工,如果出现工伤事故甲方不承担任何责任,由乙方全部负责。
7、 其它事项:
(1)、本合同一式二份,甲乙双方各一份。
(2)、本合同由甲乙双方签字之日生效。
(3)、本合同其它未尽事宜双方可根据具体情况设定相关条款,作为合同附件,共同遵守。
甲方: 乙方:
年 月 日
发包方:(以下简称甲方)_________
承包方:(以下简称乙方)_________
经甲、乙双方协商,甲方将恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务,保证工程质量和安全,双方本着平等、自愿的原则,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼。
2、工程工期:215年10月15日至20xx年6月1日。
二、工程承包方式、包含内容及价款
(一)、工程承包形式:采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏
(二)、承包内容及承包单价
1、基础工程:基础地梁承台墙体砌筑、上口找平;砂浆防水防潮层;土方回填后的整平及打夯(甲方负责回填土的机械配合);
2、混凝土工程:①甲方负责供应商品砼至施工现场,乙方接管及加固,甲方派人技术指导,乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护,现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地,混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹平等,配合管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等;
3、砌体工程:建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的及时收集利用;强制式搅拌机由甲方供应,乙方负责安装、维护保养及清洁;二次结构及室外散水台阶踏步的施工等;
4、装饰工程:图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等;
5、泥工班组所用材料进出场的上下车(砂石料加气砖除外)、现场材料的堆码整齐;现场材料的二次转运、余料入库;塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工;
6、甲方只负责提供施工所需原材料,供电至三级配电箱、供水至每楼层(每层不低于两个接水点),乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等所有必备工具及工人食宿等
7、施工图纸、招标清单、设计变更内所有泥工工作(单项变更对泥工影响超过5000.00元以上的另行协商);
8、承包单价为综合包工单价,此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格,乙方不得以任何理由要求甲方索赔。
9、承包单价为元/m2,竣工结算建筑面积计算以《 GB/T 50353-20xx 》规范为准。
三、质量要求
1、乙方必须按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收,质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求,按项目部制定的标准对乙方进行处罚。如因乙方原因达不到要求标准,甲方有权另找施工人员,并双倍扣除其所需费用。
2、乙方在施工中造成的不合格产品,甲方有权拒付工程款,有权要求乙方返工,并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失(误工费、材料费及其他损失费等),并对乙方处以返工总价值2-5倍的罚款。
四、甲乙双方责任
1、甲方必须保证材料及时运到工地。
2、甲方对工程质量进行监督,有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改,并对乙方进行经济处罚。
3、乙方必须严格按要求施工,注意节约材料、合理用料,不准浪费材料,如发现有浪费现象则承担所浪费材料价值2倍以上的损失费。
4、在施工过程中,乙方必需保证施工所需要的人员满足施工要求,无条件服从项目部管理人员的安排。
5、乙方在施工过程中,若达不到甲方要求,甲方有权解除合同,并按照已完成工程量的70%结算工程款,其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同,其结算方式及付款方式同本条。
6、认真做好工完场清,不得出现浪费材料的现象,若发现材料浪费现场,根据浪费的多少进行不低于500.00元的罚款,并双倍赔偿所浪费的材料款。
五、安全管理
1、乙方对质量、安全负责,必须熟悉质量、工艺的.规范和标准,懂得安全知识,对操作工人进行安全技术交底。严格执行机械安全技术操作规程,杜绝违规指挥,作业前应对本次作业所使用的机械、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,消除安全隐患,发生安全事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行承担。
2、进场后一切听从甲方安排,严格遵守《中华人民共和国治安管理条例》及工地的规章制度之规定。不许打架闹事,不许酒后上岗,违者罚款;严重的送到公安机关处理。
3、维持良好的社会秩序,严禁偷盗,如发生进行严处,偷一罚十。
4、不得损坏甲方财产,如损坏,照价赔偿。
5、乙方所雇佣的工人每天必须持身份证上岗,每天上班前在门卫处登记打卡,如有遗漏造成不良后果,甲方概不负责。
六、工期要求
1、工期按照项目部的生产要求由项目部下达生产计划,双方签字认可,每个节点必须在双方认可的工期内完成,逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。
七、付款方式
根据工程进度,验收合格,分段付款,主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%,竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%,余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%,下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必须向甲方提供员工工资表。
八、违约责任
合同一旦签订,双方必须遵守,一方如有违约,要承担相应的一切损失和法律责任,并承担支付违约金壹万元(小写:¥10000.00元)。
九、其他未尽事宜,双方协商解决,作为本合同的补充条文。
十、本合同一式两份,承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效,工程竣工付款完毕后合同终止。
发包方:_________
代表签字:_________
联系电话:_________
承包方:_________
代表签字:_________
联系电话:_________
_________年_________月_________日
甲方:______
乙方:______
经双方协商,甲方将本工程屋面瓦铺贴分项工程委托给乙方施工,为明确双方在施工过程中的权利和义务,本着平等、互利、友好、合作保质高效的原则,特签订本合同条款,希共同遵守:
一、工程名称:腾冲县公安消防大队和顺消防中队营房建设项目
二、工程地址:和顺牌坊外100米
三、承包方式:单包工、包安全文明施工,包竣工验收的承包方式。
四、工程范围与内容:包括所有屋面瓦工程。
五、工期:按项目部施工管理人员安排的施工进度为准,最长时间为15日,乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,保证以工程进度同步,不影响其它工种作业。
六、工程质量:按照国家现行规范施工,并达到屋面瓦验收标准合格等级。
七、承包单价:按图纸屋面斜面面积每平方米承包综合单价为伍拾(50.00 )元整,包括屋面瓦铺设、挤塑板铺设、边角水泥修补、卫生清理。此单价已含安全生产费。
八、工程款支付
全部斜屋面瓦铺设完毕,打扫干净,经监理、甲方验收合格之日起7日内,付清该单项工程款的90%,余款待竣工验收后一个月内付清。
八、双方责任
甲方责任:
1、 提供施工图纸一份,保证施工工作面的提供,施工现场及时解决交叉作业的协调事宜。
2、乙方工人住宿安排由甲方指定地点乙方自行搭设住宿。
乙方责任:
1、乙方在施工中使用材料应合理搭配施工,如若材料损耗率超出5%,超出部分的材料损耗由乙方负责,在乙方进度款中扣除。
2、必须严格按照施工图及现行规范施工,服从甲方合理化建议,遵守工地的有关规章制度,佩戴安全帽方可进入工地,保证工程质量和安全生产,严禁违章作业。
3、施工过程中的一切施工机械,费用均已包含在综合人工单价中。
4、乙方在签订承包相关工作量范围内不得转包他人,工期如未能按照甲方要求进度完成,除延误工期累计以每天按5000元罚款外,且甲方有权增派人员参与施工,其工资单价根据赶工方要求,每工每天不少于300元,在乙方工程款中扣除。
5、乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时,甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准,按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的包工部分,不予结算,并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地,以此发生的费用和责任由乙方负责。
6、乙方有责任、有义务与其他班组之间的密切配合,文明施工。
7、工人在施工期间,发生的相关事故或意外,乙方全权负责。
8、进场所有人员需要提供身份证及相关证件。
9、遵纪守法,执行公司、工地有关规章制度,服从甲方管理。
10、在生活区内必须服从工地生活区管理制度,生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域喝酒、赌博、打架、闹事,如有发生,当事双方处以500至5000元罚款,情节严重者报公安机关处理。
11、严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座,禁止用电炉、不关水龙头,或随地大小便,一次罚款200元,发生事故时,追究经济和法律责任。
12、严禁工人在生活区进行的其他违法行为,严禁使用未满18岁的童工。
13、杜绝一切偷窃行为,一旦发现工人有偷窃行为,不论量多量少,对当事人班组处以5000元以上罚款,情节严重者报公安机关处理,一切后果由该班组负责。
第九条违约责任
1、除本合同另有约定外,若任何一方不履行本合同约定的其他义务,违反方应按本合同约定的'工程款总额的20%向守约方支付违约金,并且守约方有权随时单方终止本合同,若给守约方造成的经济损失超过约定的违约金额,超过部分违约方仍应承担赔偿责任。
2、甲方有权直接从工程进度款中扣除乙方应向甲方支付的罚款、赔偿和违约金。
第十条其他
1、甲乙双方在履行本合同过程中所产生的争议,由双方通过协商解决。
2、本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字之日起生效,工程竣工验收合格,甲方付清全部工程款后自动终止失效。
4、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、工程工期:
二、承包方式
采取包清工方式,即包单价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包辅助材料、包工具用具及机械。
三、承包范围及工作内容(根据项目不同须补充完善工作范围内容)
本工程范围内全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼,(防水层找平层保护层)的泥工施工任务,具体包括(但不限于)以下内容:
(1)基坑清土、基底土方修平;基坑抽水;
(2)砼就位、浇筑(自拌砼制作)、养护,泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固;钢筋混凝土保护层垫块、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边;
(3)砖墙(砌块墙)材料就位、砌筑;砖胎模的砌筑、抹灰;预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作(包括砂过筛)、内墙砌筑脚手架搭拆等;
(4)模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。
(5)临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污接通市政管线、临设材料及承包范围内材料装卸等符合标化工地的各项施工、拆除清理。
(6)乙方自备铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、水管、安全帽、手套、雨具等机具;劳保用品、安全帽等所有机具用品由甲方统一配置,费用由乙方承担。
(7)场内地面楼层的 砼、砌块、砂浆 等本工程所有材料的水平和垂直运输保管、堆集;完工后对周转材料的修整、清理,按指定地点分类堆码整齐,移交给甲方清点验收,填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。
(8)生产性临时设施的搭设、拆除;场地垃圾清理,已完工程的保护;配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作;
(9)有关的零星用工,承包范围内无点工。如发生承包范围外的点工,按小工100元/工日,大工150元/日结算。
四、工程结算办法
1、承包单价: 元/ m3 。(建筑面积按现行定额计算规则按实计算)
上述合同单价一次性包干,该单价已包含人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、利润、各种涨价风险、窝工费、不可预见费、税金等完成本工程所需要的所有一切费用。
2、合同总价 元。
按本合同规定的条款按实结算,由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程进行返工,或设计变更、现场签证增加费用超过总合同价款 按实计算 以上部分费用或每份变更单增加费用以上部分费用甲方予以调整;对设计变更或现场签证减少费用的,甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时,结算中扣除。
双方约定从合同价款中拿出3% 作为工期、质量、安全、文明、配合等考核费用。如果乙方发生质量、工期、安全、文明、配合达不到合同要求,则扣除上表中相关单价,扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。
3、结算程序:
(1)工程完工验收后,乙方向项目部提交结算资料:结算书、工程量计算表;安全施工,文明施工、工期评审合格证;加工材料的领料单、退库单;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料;
(2)项目部初审,项目负责人签字;
(3)公司经营部复审,填写工程款结算单;
(4)主管领导签字生效;
(5)工程款结算单送交财务部。
注:无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用,无退库单的.按领用单数量视为全部领用,按此进行限额领料核算;无质量鉴定、安全施工,文明施工、工期评审合格证的扣除该项价格。
五、付款方式:
1、经甲乙双方共同协商,本工程每月按1000元/人﹒月支付生活费,工程款年底付至已完工程的90%。
2、在业主工程款不到位情况下,甲方可酌情减少付款数额。
六、材料的供应和管理
1、甲方根据工程进度将工程用的主材和周转材料按用料计划及时供应到施工现场,由乙方根据规定提前半月提出用料计划,并对材料申供量不准确造成的窝工、影响工期和材料计划富余浪费等有关损失,由乙方承担。
2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有,乙方无权处理,一旦发现除追缴外,视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。
3、限额用料:
(1)材料领用必须填写领料单,材料多余可以退库,不能使用的按废料回收不计入退库数量。 商品砼、砌体材料、砂石、水泥 等甲供材料到场后,供货数量由乙方负责人(或代表)同甲方人员一起验收并签字。对不合格产品乙方有权拒绝领用,不得用于本工程,一经使用的材料视为合格,乙方对此负责。
(2)甲方对乙方承包的工程实行限额用料,砼和砌体等根据图纸,联系单按实计算分析,商品混凝土如超过1%的损耗率,砌体块超过按配比的损耗率,砂石超过按配比的损耗率,水泥超过按配比的损耗率,由乙方赔偿。(限额用料的种类和数量根据项目不同另行确定。)超用部分材料由乙方承担,节约部分材料,甲方按节约额的奖给乙方。
七、工程质量
1、质量目标:确保本工程的施工质量达到100%标准。
2、乙方必须配有专职质量员 ,负责施工过程中工程质量的检查和验收,甲方在施工过程中发现的质量问题,乙方专职质量员必须立即组织整改并将结果及时上报。
3、分项验收工程:各分项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后交甲方验收;经自
检或甲方验收不合格时,乙方应立即返工,在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准,发生的费用自行承担,合同工期不予顺延。两次验收不合格,给予乙方一次性罚款 元。
4、乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求;正确使用振捣机械;确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚款 元;由于乙方原因砌体面平整度达不到要求造成粉刷超厚,其损失由乙方承担。
5、乙方必须按图纸设计要求进行施工,认真组织作业人员学习施工规范和技术交底,确保工程质量,文明施工和安全生产。
6、各施工班组在各工序施工前必须认真学习技术交底,熟悉图纸和掌握施工规范和验收标准。图纸服从强标,因图纸没有明确,而强标规定的所造成返工现象的,由班组自行承担,具备了解施工方法和步骤后再下手操作对质量好坏实行奖优罚劣,对完成质量较好的职工班组,项目部给予适当奖励;对于质量不合格自行返工处理外,还要赔偿返工造成浪费的材料费并给予适当罚款,以示警告,其损失数额由现场管理人员估测,填写罚款单签字认可,随借支扣除。
7、乙方应认真贯彻和实施《班组长质量职责》和《操作工质量职责》。
八、施工工期
1、乙方承诺:工程的施工工期完全配合和满足甲方编排的进度计划,对甲方作出的工期计划调整无条件响应,按甲方的工期计划组织施工生产,参加甲方组织的生产例会,接受甲方及监理对进度的督促、检查。
2、在农忙及节假日期间,乙方应服从甲方的统一的时间安排,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期;若节点工期不能保证,则每延迟一天罚款 元,在支付乙方的进度款时,直接扣除。
3、对于未按月计划与旬计划完成生产任务计划的(包括安全方面、质量方面),将扣除上月借支款的10%作为罚款。
九、安全、文明施工
1、进场前的所有人员必须先登记有效身份证,要求提供身份证原件(或复印件),一寸同底照片4张和外出务工流动人口婚育证明(外地)(对不执行或延期执行的扣当月10%-20%的工程款)。
2、必须经项目部进行三级教育,签订安全协议,办理胸卡,方可上岗。
3、进场后必须遵守建筑行业有关规定,劳动纪律和有关安全生产条例,同时要求进入施工现场必须戴好安全帽,否则不准上岗作业。违者给予罚款,情节严重者责令退场。若发现未戴好安全帽每人罚款50元/次,未按要求正确佩戴每人罚款10元/次,若未戴胸卡进入施工现场,除责令佩戴好,并处于每人罚款20元/次。
4、乙方必须遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针以及“安全生产操作规程”的规定,严禁违章作业。
5、除因安全外设施防护不到位,脚手架、井架、塔机不牢固倒塌等原因外,所造成的一切安全事故,责任由乙方自负。
6、杜绝任何人在施工现场、宿舍内乱拉、乱接电缆、电线等;不准随意移动或破坏电器设备和拆除安全防护设施等;若发现使用电炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器除没收外并处于50-200元罚款。
7、所有作业人员在现场必须服从安全管理,违者给予100-1000元罚款(如打架闹事、酒后上岗、不戴安全帽、不佩戴胸卡、光身和穿拖鞋等等),严禁内脚手架与外脚手架相连,严禁私拆安全设施,特别是影响作业的脚手架连墙件等,必须向安全员汇报,由安全员处理,否则将给予以重罚。
8、对于现场双方打架闹事的班组人员、参与谋划、帮手一律处1000-5000元罚款,对造成的人员伤、残、亡均由班组长自行处理,并承担一切经济赔偿和责任,情节严重者移交公安机关处理。
9、提倡抓生产、讲安全,提高每位职工的安全意识,做到发现有违章、有隐患现象或有损企业形象的行为均应及时向管理人员反映,确保在施工过程中无安全事故发生,对举报者给予1000元/次奖励,项目部开会时班组长必须参加,否则罚款1000元/次。
10、乙方人员如因违章造成安全事故,一次性处理费用五万元一下由乙方负责,一次性事故处理超过五万元,由甲方承担50%,乙方承担50%。
十、现场管理及保证措施
1、乙方必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须遵守本公司和项目部的各项规章制度。同时要积极配合其他班组工作,相互协调,搞好团结,维护甲方利益和做好产品保护等工作。
2、班组长应经常召开会议,提高每位职员的质量意识和安全意识,同时要求职工爱惜工地所用物资(如一块砖、一根铁钉、一节木料、一滴水);做到小材大用、劣材优用、废物利用,确保工完、料尽、场地清。
甲方(签字):____ _____
联系电话:_________
日
乙方(签字):____ _____丙方(签字):______ ___ 联系电话:______ ___ 联系电话:______ ___ 日日
发包方(以下简称甲方):________
承包方(以下简称乙方):________
甲乙双方经协商决定:甲方将和谐家园二期工程的________楼(高层框剪结构)的瓦工部分的劳务承包给乙方施工,建筑面积约________平方米,为了保证工程质量,确保工程工期,确保施工安全,双方达成如下协议:
一、承包方式与内容:
本工程承包方式为:乙方劳务大清包,包质量、包工期、包安全,具体内容如下:
1、所有图纸范围内施工项目的劳务工资,包括基槽土方清理、基槽排水及土方回填夯实,地下室工程、基础工程、主体工程、二次结构工程,楼地面工程、内外粉刷工程(保温层除外),屋面工程(防水层除外),室外工程,各类砼浇筑,墙体砌筑,粉刷,各种基层、面层(镶贴除外),垫层,散水,台阶,坡道等,以及与瓦工施工相关的图纸内容如放置拉结网片或拉结筋的,挂粉刷网片等等。具体工程内容以设计图纸内容为准。
2、为了方便管理,施工现场正常施工范围内将不发生任何计日工(另工),特殊情况除外。
3、乙方承包的劳务费中包含:施工现场工完料尽、劳务范围内的安全生产、文明施工等的人工费用。
4、施工小型工具和小型机械由乙方自备,费用乙方自理,并能安全使用。
5、甲方提供大型机械等,甲方安排人员开人货电梯,工资甲方支付;乙方安排人员开搅拌机等其他小型机械,工资乙方支付。
6、本承包价格是按图纸设计的工程做法议定的,实际施工不同时,增加或减少的程序和工程量按市场人工单价按实增减。
二、承包价格:
按建筑面积________元/m2一次性包死,建筑面积按国家规定的计算规则计算;如中途有变更工程内容的,变更人工费累计总价格在5000元以下的不调整,在5000元以上的双方另行协商。天内完工(工作日)。具体按项目部的形象进度执行,或按项目部现场管理人员指定的时间内完成。
三、质量标准:
合格,符合现行的国家验收规范标准,达到一次性验收合格。乙方应保证工程一次性验收合格,由乙方原因造成的工程质量不合格所引起的一切损失由乙方承担。
四:双方责任:
甲方:
1、积极为乙方创造必要的施工条件,按计划及时供应各类材料及由甲方提供的机械设备,保证在施工过程中不发生停工等料现象。
2、甲方应确保按工程进度和合同约定支付乙方工资款。
3、甲方应提供安全生产和文明施工所必需的设施。
4、甲方现场施工员应合理地安排施工进度计划和施工工序,下达施工任务指标。
5、甲方项目部有权对不符合要求的工程质量视情况责令乙方整改,并给予处罚,严重者作出停工处理。因乙方原因造成停工、返工,所造成的一切损失费从乙方工程款内扣除。
6、甲方如发现乙方技术水平不能保证工程质量或工人人数不能保证工程进度,有权立即解除合同,重新选择施工班组,并按乙方已完成合格工程量的80%给予乙方结算,下余20%作为工程返修或工期延误的损失的赔偿。
7、甲方根据乙方人员情况提供两间以上的房屋给乙方使用,乙方人员多时另在外自行租用住房,费用自理。
乙方:
1、乙方为本工种的劳务第一责任人,包括工程质量、施工安全、工程工期和配合甲方施工现场管理等均由乙方全部负责并承担主要责任。
2、乙方应根据工程规模合理地组织劳动组合,保证工程的质量和工期,工程质量必须符合国家现行的验收规范,如发生因质量问题引起的返工使下一道工序人工材料增加,乙方必须按市场价对材料及人工进行赔偿。
3、乙方应提前一周向项目部上报拟准备施工的计划和需要的施工材料,以便项目部合理地提前组织采购材料等,以确保乙方不发生停工待料现象。
4、乙方应服从甲方施工员的安排,乙方必须有专业的专职施工人员始终在施工现场,配合抄平、弹线、分门窗尺寸等。
5、乙方应保证当天工完料尽,不得浪费材料,严禁长料短用、大料小用;施工机具要及时清洗干净,对造成材料浪费和施工机具损坏,除按实赔偿外,甲方现场管理人员有权视情况给予一定的经济处罚。
6、乙方应遵纪守法,进场后上报人员花名册,乙方人员的一切治安违法事件由乙方自行承担;乙方应搞好各班组、各工种间的友好协调关系,遵守公司和项目部的各项规章制度。
7、乙方支取工资时应上报员工签字的工资表,不得扣发工人工资。
五、付款方式及结算办法:
1、根据形象进度或按工程节点付款,每月月底按工程进度支付乙方进度款,支付比例为当月进度款的年________%。
2、待本工程所有建筑完工并通过验收合格后三月内,甲方付完下余工程款。
3、扣留________%作为保修金,一年后无返修全数退还。
4、本合同签订时乙方须向甲方提交________万元诚信保证金,工程施工至________层后无息退还。
六、安全与文明:
1、甲方应按规定进行安全管理,采取严格的安全防护措施。对乙方进行安全教育,发放必须的安全防护用品,如安全帽,安全绳等。
2、,乙方在施工中应严格按照安全操作规程进行施工,对规定的安全措施必须执行到位。除甲方有直接责任外,因乙方违章违规操作而造成的一切安全事故由乙方承担全部责任。
3、乙方应配合甲方做好安全生产和文明施工,对属于乙方范围内安全生产、文明施工措施的施行或整改,乙方应无条件地配合。
4、安全事故责任承担划分:如乙方在施工期间发生安全事故,在五万元以下的由乙方全部承担,五万元以上的由甲方承担超出五万元的部分。
七、本合同一式两份,甲乙双方各一份。双方签字后生效。结清工程款后合同终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
发包人(简称甲方) 承包人(简称乙方)
为了适应市场经济,实行公司总控,项目施工部与班组直接承包,确保单位工程工期、质量按公司预定的目标计划实现,充分调动广大干部职工的生产积极性,做到有章可循,责任明确,结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下承包条款:(以下所有单价均以人民币计算)
一、工程概况及承包内容
2、承包内容: a、临时设施 b、地基与基础工程(±0.000以下) c、主体结构工程
二、承包单价
1、人工挖地槽(坑)已综合100m水平运距及垂直运距在内,修平槽(坑)底,修整槽(坑)壁,并按指定点堆放,单价根据土质情况现场商定。
2、人工回填土方(夯填)已综合取土、运土、铺平等全过程。
3、对挖地槽(坑)出现淤泥、旧墙基、旧砼路面地坪等由施工现场按实签证后,再进行结算。
4、土方工程不论优良、合格均执行此价格。
(二)基础砖砌砖工程
单位:块
说明:
1、砌砖工程已综合筛砂、调运砂浆、运砖浇水、砌筑、原浆勾分缝、钢筋砖过梁及拉结钢筋安放、砼过梁安装、木砖安放、找平、搭设工具式脚手架、清理楼层砂浆、碎砖等,施工跳板、铁马凳、拉结筋均由施工队提供。
2、砌砖工程结束后,必须经队质检员(技术员)、施工队长验收达优良标准或合格标准,分公司核验后,方可进行工程量结算。
(三)基础混凝土及钢筋混凝土工程
说明:
砼浇筑已综合搅拌、运输、浇捣、找平、养护、搭设临时脚手架等施工全过程,施工队提供操作搅拌机人员和搭设临时脚手架的合理材料及手推车、振动器、浇水用皮管等。
(四)主体结构工程
±0.000至以上所有砖砌体及混凝土工程及临时散水坡(支模、夯实、垫层、养护、)按建筑面积一次性包工28元/M2。
(五)临时设施工程
说 明:
1、底层地
坪碎砖(若碎石)、砼基层,已综合地基平整夯实,铺浇垫层、找平、夯实、振捣、抹平。2、楼地面水泥砂浆面层,细石砼层已综合清理底层冲洗、刷浆、刮糙底、找平、压光或随浇抹光,浇水养护全过程。
2、楼地面水泥砂浆面层,细石砼层已综合清理底层冲洗、刷浆、刮糙底、找平、压光或随浇抹光,浇水养护全过程。
3、楼地面水磨石面层已综合清理、底层清洗、刮糙底、找平、嵌条、抹面、防滑条、磨光、酸洗打腊、养护全过程。
4、块料楼地面面层已综合底层冲洗、刷浆、刮糙底、找平弹线、铺结合层及贴块料面层、勾缝、养护、打腊(指大理石或花岗岩)全过程。
5、散水坡已综合基层、找平层、面层、伸缩缝留设及填沥青砂、养护全过程。6、施工队提供搅拌机、卷扬机操作工作人员,刮尺、木抹子、手捶、錾子、手推车等工具及做地坪用的全部材料。
(五)屋面工程
单位:m
说明:
屋面工程已综合场内运输、养护等施工全过程,施工队负责提供搅拌机、卷扬机人员和所需材料,部分工具等。
(六)装饰工程
单位:m
说明:
1、装饰工程量按实际面积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,内墙踢脚线并入墙身面积(踢脚线不另行计算),内门窗洞侧壁面积不计,对通长组合窗套按组合数量结算。
2、装饰工程已综合了筛砂、场内运输、砂浆调制、弹线(技术员控制线)、搭设工具脚手架、清理底层、刷浆、刮糙、做面层、养护、擦缝、滴水槽等全部施工过程。
3、施工队提供铁马凳、挑板、木抹子、尺条、刮尺、搅拌机、卷扬机人员、石料切割机等工具以及装饰所需的全部材料。
4、对于内部装饰价格未列入的子目,必须经分公司经理同意后,另行定价。
(七)其它
说明:
1、厨、卫零星工程均包括砌砖、粉刷、贴磁砖。
2、底层阳台及台阶均包括砌阳台基础及矮墙、挖填土、水泥砂浆粉刷、砖砌台阶、阳台墙滴水线槽,阳台地坪做伸缩缝、养护等全过程。
三、结算方法
根据省湖滨建筑安装工程有限公司五分公司二○○四年度人工工资内部承包定额,按完成工程量由乙方按实编制工程量后报项目施工部技术员复核、项目施工部经理签字后,再报分公司审核,方可进行结算。乙方如未按合同承包内容履约,或无故拖延工期,低质施工造成重大影响,工资一律不予结算,一切经济损失由乙方自负。
四、付款方式
1、由班组按已完工程量并经项目部审定后金额,编制班组工资表,签字齐全并附身份证复印件报甲方。
2、第一月不付进度款,第二月付已完成工程量的60%,以后每完成工程量以此类推。
3、工程竣工验收后剩余工资年终一次性结清(除应扣保修金外)。
五、工期要求
本单位工程开工日期为二○○四年 月 日,竣工日期为二○○四年 月 日,对分部分项工程施工时间要求如下表:
备注:在保证工程质量的前提下,对施工工期实行总控,每月按分公司发放各项目施工部施工进度计划通知书,每推迟一天均按50~100元罚款。各班组的施工工期罚款由项目施工部根据分公司每月控制计划另行制定,并分别从每月班组承包人工工资中直接扣除。
六、质量要求
本工程计划质量等级为优良,要求各工种严格要求、精施工、重检查、保优良,对土方工程必须保证一次性验槽(坑)合格,对达不到优良标准,但级符合合格标准的,只能按内部定额单价(定额已按优良编价)的70%给予结算;对不合格分部分项工程坚决给予返工处理,直到达到合格以上(包括合格)标准为止,材料损失费及返工人工费均由乙方负责。
七、安全、文明施工要求
1、乙方必须服从分公司安全员和工地安全员的正确指挥和监督,积极参加安全文明教育及交底,如乙方施工人员未主动配合安全教育的,当月班组承包工资不予结算。
2、严禁违章操作,野蛮施工。
3、乙方在施工中应随时注意安全防护设施是否可靠到位,发现隐患应及时向甲方反映,并停止施工。如甲方不及时整改,乙方停工,甲方认偿停工误班。
4、所有材料必须统一安排场地集中堆放,做到工完料尽场地清,施工现场不准大便,或乱倒生活垃圾,一经发现将给予当事人100元罚款,并责令写出书面检查,不接受处理或屡犯者,则给予开除(只发60%工资)处理。
5、对不可预见的工伤事故,基经济损失当事人占20%,甲方占80%,在工地上属正常死亡及施工现场以外(不是因公)的伤亡事故,甲方原则上不承担任何经济损失。
6、施工现场严禁打架斗殴、赌博、酗酒闹事,如发生甲方给予每人50~100元罚款处理,造成后果均由当事人自负,与甲方无任何关系。如发现偷盗,甲方将给予加倍经济处罚,严重者将递交司法机关查处。
八、材料、机械管理
1、材料:所有建筑材料各承包班组在保证质量的前提下养成节约材料的好习惯,做到工完料尽场地清,杜绝浪费,如发现浪费,由各项施工部直接从承包工资中扣除。对因私用材料或偷盗材料者给予以一罚十处理。
2、机械:甲方负责提供必要的施工机械及施工用具,乙方必须正确使用和妥善保管,对无故损坏或丢失施工机械及施工用具,要按价赔偿,情节严重者加倍罚款。大型施工机械搅拌机应有专人负责开机保养,做到当日清洗,定期擦油,卷扬机应由持证上岗专业人员操作,做到勤检查钢丝绳、地锚、停车器、超高限位器等的可靠性,确保施工安全,对木工机械、钢筋机械、砼振动器、水泵、石料切割机、电钻、翻斗车、仪器等小型机械及工具,要有项目施工部经理或班组长打领条后方可使用,做到保管和使用到人,对所有施工机械及工具发现故障要及时修理,减少因故障造成的人身安全事故的发生和经济损失,对电动机械及工具要做好接地接零及安全防护工作,确保人身安全,否则将追求有关人员责任并给予罚款处理。
九、本合同未尽事宜,根据国家政策及总公司规定执行。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,签字后生效,履行完毕后自行作废。(甲乙一份由项目部施工签字后分公司保管)
甲方负责人签章: 乙方负责人签章:
承包组成员签字:
合同订立日期 年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规,遵循自愿、互利、平等、协商的原则,双方订立如下协议。
一、承包方式:包清工(包工不包料)。
二、承包范围及内容:
1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。
2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机。其它机械由乙方自供。木工包含铁钉及铁丝。钢筋工自带扎丝。
三、施工限期: 20xx 年 6月23日至 20xx 年 7月23日,合同工期总日历天数 30 天。
四、工程验收及工程质量:
1、质量标准:优质
2、验收标准:现行的建筑工程施工质量验收规范
3、工程质量:
1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍,以防止产生水缩裂缝,其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛,发现每少一遍或不到位每层罚款 500元。
2)混凝土拆模共同检查,每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款 100 元。(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)
3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度,外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等,经检查发现每处检查点超规范标准1.2倍,罚款 50元,依此类推。
4)甲方对乙方的施工质量检查,采用“施工质量检查记录单”备案,乙方必须签字认可,如乙方拖延时间、拒绝不签,在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。
4、技术要求:
乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工,对违反交底造成的返工,返工的材料与人工均由乙方承担,且每次罚款200元。对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。
5、验收顺序:
乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检,对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员,质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。
6、配合验收:
乙方应积极配合甲方的质量检查验收工作,验收不合格,无条件返工至符合要求为止,对不符合质量要求的返工或返修指令,必须及时组织人员返工或返修,材料由乙方承担,如果借故拖延,甲方有权临时派人处理,费用在乙方生活费中扣除。
五、工程费用结算标准及支付办法:
1、工程费用结算标准:
1)按图纸建筑面积,按建筑面积每平方167元计价,其中钢筋工28元每平方,木工44元每平方,瓦工95每平方米。(此结算费用含乙方自备的小型工具费、医药费和一切用于工程的开支)。
2) 除本协议约定的承包范围及内容以外,甲方指定发生少量的零点工,乙方按甲方所要求的标准予以完成,费用不论大小工均按每工日100元计算。
3、工程费支付办法:
1) 工程验收合格后支付总工程费用的70%。其余30%工程费作为工程质量质量保证金,如何无需修补现象,甲方在工程结束后二个月内发还给乙方。
六、双方权利和义务
1、甲方严格按照优良工程、文明工地、安全生产、工程质量规范对乙方进行管理、监督和验收。乙方有义务严格遵守上述规范。
2、甲方对乙方的工程进度及工人劳动纪律进行考核,并有权行使奖罚和辞退。
3、乙方在施工过程中有义务节约材料,坚决杜绝浪费现象,如发生浪费,每发现一次将按原价材料款的十倍罚款。乙方负责人负责工种所用材料进场及质量情况,及时与项目部、材料员联系,材料计划提前三天,特殊情况提前一天申报,否则由此造成的停工等一切损失由乙方自负。
4、乙方应切实做好工地文明施工,施工中必须随做随清、日做日清,模板拆除一层必须及时清理一层,特别是搅拌机、料斗等必须由专人每天清理干净并集中放置,否则处于各每次五十元罚款。如遇工地迎接检查,乙方有义务且必须协助甲方做好各项工作。
5、乙方不得依任何理由拒绝及故意拖延甲方工作安排,否则甲方将安排其它人员处理,其所用的人工及材料将按双倍价计取,在乙方总工程款中扣除。
11、工地上严禁打架斗殴,如发生打架将对当事双方各处壹千元罚款后再作处理,对当事人所在班组的工长管理不力处于伍佰元罚款,情节严重的移交司法机关处理。在施工中不服从甲方管理,打骂甲方管理人员的,每人每次处于伍佰元罚款,对当事人所在班组的工长管理不力处于贰佰元罚款。女人、小孩一律不得进入施工现场,工地上严禁男女混居,如发现每人每天处于壹佰元罚款,并负责由此造成的一切后果。
12、乙方如在工程施工中发现质量、安全、文明施工问题的,甲方有权处罚,并从中扣除。
七、违约责任
1、乙方不执行安全生产和工程质量规范,发生安全生产事故或工程质量问题,一切责任由乙方自负,并向甲方支付总工程费用1%的违约金。因发生工程质量问题必须返工时,乙方应赔偿该项目工程全部的材料费,返工人工费自负。
2、乙方承包的工程质量达不到优质,管理达不到标化现场及文明工地要求的,乙方必须向甲方支付总工程费用1%的违约金。
3、乙方如在中途退场,造成半拉子工程,甲方视乙方为严重违约行为,有权终止履行合同,除已付生活费外,乙方必须无条件同意将其余工程费用全部作为对甲方的损害赔偿。
4、乙方不能按照约定工期完成,应承担违约金(违约金计算每拖延一天 元计)。
八、合同生效
合同订立时间:年月日 合同订立地点:现场办公室
本合同双方签字生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
地址: 地址:
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G—2和G—5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方,经双方友好协商,以便有利于本工程施工的方针,特签订本协议书,以明确甲乙双方的权利和义务,望双方共同遵守。
一、承包范围:
自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土,内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
二、质量标准:
执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程,按现行施工质量验收规范检查,分项必须合格,不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行,因本分项出现的质量问题,建设单位及监理单位下发罚款单,甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收,如因乙方施工质量原因而出现复验情况,由此引起的一切费用均由乙方承担。细部质量方面:现浇板及楼梯砼表面应平整、密实,不能露石子,要用木槎板槎出细毛,观感要好,要做好成品保护,对其它工种人员故意破坏成品的,指认给甲方管理人员,指认一次,甲方奖励10元,如果砼表面出现脚窝等人为破坏,而又不能指认出责任人,则罚乙方20元/每处,乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元,正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次,每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50~500元。现浇构件如因乙方施工原因,造成表面出现干裂现象,甲方将视干裂情况给予经济处罚。
三、承包价格及计算方式:
(1)G—2号楼建筑面积按标准层七层计算,阁楼按实际面积计算,26元/㎡计算。
(2)G—5号楼建筑面积按标准层八层计算,阁楼按实际面积计算,26元/㎡计算。
四、进度要求:
1、该工程开工日期为___年___月___日
2、G—5号楼主体同时施工,每层按七天计算。完工日期:___年___月___日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内,不再顺延工期,如拖延以上要求的节点工期,甲方有权视情节轻重,扣罚乙方工程款的3%—5%。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求,甲方可以单方面中止合同,并扣除乙方所施工工程款的30%50%,乙方损失自负。甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同,甲方有权不予结算,乙方损失自负。
五、付款方式:
每层完毕后付款该层人工费的85%。余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可,方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。
六、工程进度的管理及规章制度:
乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象,如果对其它工种造成窝工,要对被窝工方支付窝工费,按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工,同样支付给乙方窝工费。乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度,并负责相关技术、安全资料的提供和整理。对工人进行安全教育、培训,为工人提供必要的安全用具。严禁违章作业,未经同意,擅自冒险作业,一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏安全设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物,严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强安全意识和劳动保护,杜绝安全事故,对在施工中发生的一切病伤和事故,由乙方负责。进入施工现场发现一人不戴安全帽罚款5元,发现一人大便罚款100元。每发现一人违章、擅自拆除安全设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方原因发生安全事故,轻伤罚款500元,重大事故罚款1万元以上。无论任何原因出现打架闹事时,打架闹事者开除,对班组罚款500元。无论任何原因,凡发生辱骂、殴打管理人员时,除开除该人外,对班组罚款500元,并由乙方负责人公开赔礼道歉,对所有工人进行教育,保证下不为例。
七、安全施工与工伤事故:
乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底,遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系,与本协议的甲方无劳务关系,本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤安全事故,3000元以下(县级医院发票)乙方自理,3000元以上,甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理,如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。
八、现场文明施工:
各自的施工现场每日应清理干净、整洁,堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点,严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电,严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净,做到现场干净、整洁、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理,所发生的费用由乙方承担,在拨付工程款时扣除。
九、机具管理:
乙方所使用的大小机具每日应清理干净,堆放整齐,否则视情况轻重,甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具,在完工后应如数交还,不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理,发现带故障运行者,甲方有权罚款。
十、其它:
1、甲乙双方如出现争议,应本着协商解决的态度,如不能协商解决,要在被起诉方身份证所在地法院起诉。
2、如甲方使用乙方人工,按________元/工日计算,工地指派的承包范围之外的工作必须要做,不能借故推托。
3、甲方所用乙方计时工,每周核对一次,甲、乙双方签字认可。
4、补充合同与本合同有同等效力。
5、附《工地规章制度》 1份
6、附《安全技术交底》 1份
7、本合同书一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方代表:
乙方承包人:
___年___月___日
___年___月___日