空调采购合同(精选30篇)
甲方(采购方):
乙方(供货安装方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议:
第一条 甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格:以上商品总价 元( 大写)。
第二条 本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元,乙方收款当时向甲方提供 发票。
第三条 乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。
第四条 甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装,内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。
第五条 本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的`全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。
第六条 乙方将空调送货至甲方指定地点,甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点,清点无误后,乙方进行安装,乙方安装完毕,经甲方验收合格,方视为乙方的空调合格。
对空调数量不足或表面瑕疵,甲方应在验收时当面提出;对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还,并承担由此发生一切费用。
第七条 售后服务
乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。甲方提出问题后 日内,乙方应派人上门维修;情况紧急,乙方应立即派人上门维修。
质保期内维修服务免费,质保期满后维修费用双方另行协商。
第八条违约责任
甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜,如有任何一方违约,违约方须向守约方支付 元为违约金。
第九条 其它事项
本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份,甲乙各执两份。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:
乙方:
上述甲、乙双方现订立本合同,由甲方购进乙方售出的以下多联机空调机组(下简称货物或设备)和部分服务,按照下列条款执行:
1. 组成合同的文件及解释顺序
1.1 组成本合同的文件及解释优先顺序依次如下:
⑴ 本采购合同及其附件、双方签字或盖章的补充协议和文件 ⑵ 招标书及招标补充文件
⑶ 相关技术标准、规范及技术、经济文件
⑷ 投标书及其附件
1.2 如合同文件内容含糊不清及双方理解上有歧义,乙方应在不影响工程正常进行的前提下,与甲方协商解决。
2设备名称、品牌、产地、数量及规格
2.1 主机设备
以上设备详细型号、技术规格、标准及有关说明见本合同附件一。
2.2 本设备将安装于天津津南区双桥河镇小韩庄村华盛寺工地(以下简称“华盛寺工地” )。
2.3 本设备交货地点: (乙方应在设备抵达前3天通知甲方)。
2.4 联系及通知
与本合同有关事项的联系、通知应以书面的方式进行,双方确认具体如下:
甲方:联系人及职务: (经理),传真: ,邮寄地址: ;
乙方:联系人及职务: (经理)、传真: 地
址: ;
3. 价格
本合同总价(以下简称合同总价)共计: 元(大写: 元整),以上货物(按照本合同2.1款所列明的规格型号及全批数量)运往并运到 项目施工工地,包括一切设备价、营业税、包装费、运费、装卸费、保险费、安装费、脚手架费、调试费、现场操作人员培训费等。
4. 付款方法
⑴ 合同签定7日内支付合同价款的25%为工程预付款;
⑵ 设备全部进场后支付合同价款的60%为工程进度款;
⑶ 设备安装完成,经甲方验收合格,结算完成后付至工程结算总价的95%;
⑷ 剩余工程结算总价的5%为工程质保金,保修期为贰年,保修期满贰年后一次性付清(无息),保修期自开具分项工程验收完工之日开始计算。
5.设备基本要求(详见招标书中的技术要求部分)
5.1每台机组出厂前都应进行整机全性能测试和运行试验,提供报告和部分性能曲线,其中合同附件中提供的相应技术性能参数不得低于5%。
5.2 额定工况下的主要技术性能参数要求:按投标报价的图纸要求,图纸设计完成后需要经过甲方认可。
5.3机组颜色按厂家标准样本提供。
6. 权利、质量、服务保证及附随服务
6.1乙方保证本合同的全部货物是制造厂家采用最新技术,最好工艺,最优质的、全新的、全套齐全的、无损的,符合本合同规定的技术规格型号、质量的产品;保证合同项下提供的全部货物无设计、材料或工艺上的缺陷,保证对合同项下设备拥有无任何权利负担的完整物权;并保证甲方在使用本设备时免受第三方提出任何形式的侵权起诉。
6.2如果乙方收到甲方发出的设备缺陷通知后5天内没有以合理的速度弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用应由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
6.3乙方向甲方提供本设备以及相关设备安装和验收过程中的技术指导,还须提供本设备所有的相关技术资料和使用操作说明,其费用已包含在设备采购总价中。
6.4在全部空调系统安装完毕具备调试条件时,乙方应及时派技术人员对设备进行调试,并配合安装单位对系统进行不少于8小时的联合运转,调试费用已包含在设备总价中,甲方无须另行支付。设备安装调试完毕验收合格后,乙方正式将设备转交给甲方。
6.5设备质量保证(保养)期:全部设备安装调试完成后,经甲方对全部空调工程验收合格后,乙方免费提供24个月的质量保证(保养)期。乙方在本合同中的维护义务不因设备安装的物业权利人的变更而免除或者减轻,乙方应按照本合同的约定响应设备安装的物业的业主或者物业管理人提出的维护要求。
6.6保证(保养)期内设备如发生故障,乙方维修人员应在接到故障通知后4小时内赶到故障现场对设备进行维修,如需更换部件,应在接到故障通知后24小时内更换维修完毕;如要更换笨重大部件;应在接到故障通知后2天内更换维修完毕,如不能按上述约定时间,将按每次20xx元进行处罚。
6.7在质量保证(保养)期内,乙方免费并及时向甲方供应一切在正常情况下自然磨损的设备零件。但属人为造成的.事故和不正当使用引起的零、部件损坏而而需更换零、部件,甲方应支付材料费。
7.货物的验收
7.1包装要求和运输方式
常规包装,在每件货物的包装外表以不褪色的颜料标明箱/件号、毛重、尺码、净重、货物名称、到货地址。运输方式由投标人自定。由于不
适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由投标人负责。
7.2甲方或其代表有权检验或测试货物,以确认货物能符合合同规格的要求,并且不承担额外的费用。如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求或货物品牌与合同约定不符,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
甲方: 公司(需方)
乙方: 公司(供方)
甲乙双方经协商,就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量符合国家规定的标准,并通过ISO9001国际质量管理体系认证以及通过3C中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和
4、如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任,验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有,验收后归甲方所有。
第四条:包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:交货时间
乙方应在签署本合同后 30 个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。
第六条:验收
乙方将空调送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行清点,清点后由乙方进行安装,在安装完毕且经乙方验收后,方视为验收合格,由甲方签署验收意见及加盖单位公章。
甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第七条:售后服务
1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
2、在非正常工作时间,应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。
3、对所有空调每年至少进行1次免费保养,并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。
第八条:货款的支付
按甲方议定的货物采购清单及单价,本合同货款总金额为 万元(大写: 元)
1、合同签订之日起 个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的 %作为定金,并于货物验收合格之日起 个工作日内,将货款付清;
2、乙方交货后,并收回全部货款前,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金 元,该协议有效期为 年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。
第九条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十条:补救措施和索赔
1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措
施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十一条:履约延误
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行本合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货,每逾期1日乙方向甲方支付 5000 元违约金,逾期15日以上,甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
第十二条:不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十三条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如双方调解不成,任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。
第十四条:协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式三份,甲乙方各执一份,
3、本协议若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
买方:(以下简称"甲方")_________
卖方:(以下简称"乙方")_________
双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,达成如下合同条款,共同遵照履行。
第一部分专用条款
第一条买卖标的
甲方购买乙方的商品(以下简称"商品"),应符合下列要求:
1、商品报价清单(详见附件)
2、商品质量保证期限为:
3、商品其他要求:
第二条商品交接
1、商品交付安装时间为:
2、商品交付安装地点为:
第三条商品价款结算商品价款结算:人民币大写整(小写元);
(1)预付款:□无预付款;
有预付款:本合同签订后,甲方支付预付款人民币大写整(小写元);
(2)进度款:安装验收合格后,付至工程款总价的95%。
(3)质量保证金:剩余商品价款的5%作为质量保证金,合同签订一年后付清。
第二部分通用条款
第一条合同组成
本合同由第一部分专用条款与第二部分通用条款组成,共同成为本合同不可分割的组成部分。
第二条乙方承诺与职责
1、乙方为合法成立的经济组织,完全具备签订及履行本合同的各项合法条件,签订并履行本合同不会构成对第三人合法权益的侵犯。
2、商品价款中已含商品出厂、包装费、全程运费、税费等,除商品总价外,甲方无须支付其他款项。
3、在甲方每次付款前,乙方应提供符合税务规定要求的收款发票。否则,甲方有权暂不付款;乙方超过30日仍未提供足额收款发票的,甲方有权在应付款中,按其未提供收款发票额的25%,扣除税务成本及其他损失。
4、乙方承担费用负责商品运输、装卸等工作,并承担商品交接前的各项风险,保证在商品按期交付至约定地点。在商品交接前,乙方应通知甲方具体交付时间。商品交接时,乙方应避免因装卸、安装等工作而影响甲方正常经营。
5、商品需要安装的,乙方应遵守甲方制定的安装要求,不得产生噪声、污染物,全面维护甲方正常经营秩序。商品安装需使用甲方水、电、燃气或其他能源的,乙方应承担相关费用(甲方有权在应付款中扣除)。
6、乙方完全享有所交付商品的所有权,不存在任何抵押、质押等权利限制及任何争议、纠纷,并保证商品品质完全符合环保、质量等各项法律、法规与标准要求,不得损害甲方顾客等第三人的合法权益。
7、乙方提供的商品广告宣传品、说明书、质量保证书等任何书面文件,均为本合同不可分割的组成部分。乙方应保证商品完全符合其约定内容,并严格按其承诺履行各项义务。
8、质量保证保修期自商品交接之日起算(商品如需安装的,应自商品安装完毕之日起算)。质量保证保修期内,乙方应按承诺全面履行义务,保证甲方正常与连续不间断的商品使用。
9、如商品质量产生争议,应以甲方住所地的质量检验机构鉴定结论作为处理依据。
第三条违约责任
乙方未按约定期限交付商品,或乙方迟延履行本合同约定的其他义务,每逾期一日,乙方应按商品价款额的万分之五承担违约金;逾期超过10日,甲方有权解除合同。
乙方所交付商品不符合本合同约定条件,或乙方违反合同约定的其他义务,乙方应按甲方要求采取补救措施,并按商品价款额的5%承担违约金。乙方未按约定履行质保义务及其他义务的,甲方可自行或委托第三人予以修理或采取补救措施,由此发生的费用由乙方承担(或从质量保证金中扣除)。
第四条其他
1、如因本合同发生争议,任何一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
2、本合同自双方盖章之日起生效,一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
第三部分合同附件
本合同的下列附件为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力:
(1)乙方《营业执照》、《税务登记证》复印件;
(2)合格证明文件;
(3)乙方出具的《商品质量保证保修承诺》、《商品使用说明书》。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人(全称); (以下简称甲方)
承包人(全称); (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程
工程地址:郑州市桐柏路中段195号 建筑面积:54000 ㎡
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:20xx年09月26日
完工日期:20xx年01月24日
四、质量等级、标准 质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)、对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)、甲方免费提供水、电等施工便利。
4)、如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)、 严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)、在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)、坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)、委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5) 、质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。
九、 合同的生效
合同订立时间:20xx年9月20日
合同订立地点: 郑州市中心医院
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:公司(需方)
乙方:公司(供方)
甲乙双方经协商,就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品:金额单位:元
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量符合国家规定的标准,并通过ISO9001国际质量管理体系认证以及通过3C中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和
4、如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任,验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有,验收后归甲方所有。
第四条:包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:交货时间
乙方应在签署本合同后30个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。
第六条:验收
乙方将空调送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行清点,清点后由乙方进行安装,在安装完毕且经乙方验收后,方视为验收合格,由甲方签署验收意见及加盖单位公章。
甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第七条:售后服务
1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
2、在非正常工作时间,应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。
3、对所有空调每年至少进行1次免费保养,并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。
第八条:货款的支付
按甲方议定的货物采购清单及单价,本合同货款总金额为万元(大写:元)
1、合同签订之日起个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的%作为定金,并于货物验收合格之日起个工作日内,将货款付清;
2、乙方交货后,并收回全部货款前,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金元,该协议有效期为年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。
第九条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十条:补救措施和索赔
1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措
施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十一条:履约延误
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行本合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货,每逾期1日乙方向甲方支付5000元违约金,逾期15日以上,甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
第十二条:不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十三条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如双方调解不成,任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。
第十四条:协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式三份,甲乙方各执一份,
3、本协议若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
经双方友好协定,就甲方采购乙方海尔空调,特订立本合同,以共同遵守。
一、品名与规格:
二、数量和价款
三、付款方式
1.从签合同起,甲方付给乙方订金100000元(壹拾万元整)。
2.货到甲方指定地方后再付100000元(壹拾万元整)。
3.安装完毕,验收合格,付乙方23500元(贰万叁仟伍佰元整)
4.乙方提供国家正式税务发票,税务费用由乙方承担。
四、安装
1.在榆次区范围内空调安装运费全免。
2.超出榆次区范围内运费由甲方承担,安装免费。
3.空调自带3米长连接管,在安装过程中加1米加100元,挂架免费。
五、供货期限
从签合同起,20天内到货。
六、售后服务承诺
1.整机六年保修(免费)
2.保修期过后终身维护,只收材料费,不收工本费。
3.处理结果100%进行回访。
4.如遇空调有故障时,接到报修后市内30分钟内准时到达现场,2小时内必须修复(除等配件原因外)
七、甲方违约责任
如果甲方未按合同如期支付货款,则从逾期之日起以未付金额每日5%向乙方支付违约金。
八、乙方违约责任
未按合同规定时间内交货,应以延期交货部分货款总额按每日5%的违约金支付甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
经双方友好协定,就甲方采购乙方,特订立本合同,以共同遵守。
一、品名与规格:
二、数量和价款
三、付款方式
1、 从签合同起,甲方付给乙方订金100000元(壹拾万元整)。
2、 货到甲方指定地方后再付100000元(壹拾万元整)。
3、 安装完毕,验收合格,付乙方23500元(贰万叁仟伍佰元整)
4、 乙方提供国家正式税务发票,税务费用由乙方承 担。
四、安装
1、在____区范围内空调安装运费全免。
2、超出____区范围内运费由甲方承担,安装。
3、空调自带3米长连接管,在安装过程中加1米加100元,挂架。
五、供货期限
从签合同起,20天内到货。
六、售后服务承诺
1、整机________年保修
2、保修期过后终身维护,只收材料费,不收工本费。
3、处理结果100%进行回访。
4、如遇空调有故障时,接到报修后市内30分钟内准时到达现场,2小时内必须修复(除等配件原因外)
七、甲方违约责任
如果甲方未按合同如期支付货款,则从逾期之日起以未付金额每日5%向乙方支付违约金。
八、乙方违约责任
未按合同规定时间内交货,应以延期交货部分货款总额按每日5%的违约金支付甲方。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
供方:_________________(以下简称供方)
需方:_________________(以下简称需方)
一、产品名称、规格、数量、单价
中央空调水系统防冻液规格:_________________公斤/桶。数量:_________________公斤,单价:_________________元/公斤。冰点:_________________(-25℃)。乙二醇防冻液。
货款金额:_________________¥:_________________元(大写人民币:_________________元整)不含运费,只可开国税普票。
二、质量要求交售日期:
(一)防冻液各项指标均达到国家SH/T0521-1999标准。中央空调水系统正常使用质保期时间为3年。其他防冻液具体性能参数见说明书。
(二)交售日期:自合同签订双方盖章生效货款到户起,2天内发货。
三、包装要求:供方采用专用塑料桶包装。
四、交(提)货方式、验收和货款结算办法:
(一)供方采用物流快运方式,按需方指定地点。运费由需方支付。
(二)需方收到货后按照供方提供的技术说明书使用。
(三)货款需方全款预付。
五、供方的违约责任:
(一)供方必须按照双方约定的交付货物质量标准,否则,需方要求退货并全额退还货款。
(二)供方如不按合同规定的期限发货或交货,每天按合同价的万分之五支付赔偿金。
六、需方的违约责任:
(一)需方在合同执行中无正当理由退货的,供方收取往返运费的2倍作为赔偿。
(二)需方未按合同规定期限付款的,需方每天按合同价款的万分之五支付滞纳金。
(三)需方在合同规定的期限内未提出异议的,视为默认本批次产品质量符合合同规定。
七、传真件与本合同具有等同法律效力。
八、执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院诉讼解决。本合同一式三份,供方执一份,需方执二份。
供方:_________________(章)需方:_________________(章)
_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日
甲方(采购方):_________
联系电话:_________
乙方(供货安装方):_________
联系电话:_________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条、甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况(详见报价表,设备型号以报价清单为准,安装材料以现场施工为准):
2、安装工程概况:本工程乙方承包范围
(1)工程地点:
(2)预计开工日期:_________年_________月_________日;
(3)预计竣工日期:与装修同步
第二条、乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条、产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条、付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款
2、本合同工程总价款为人民币¥______元;(大写);
3、合同签定后1个工作日内,甲方支付给乙方合同总价的30%为工程定金计人民币¥______元;(大写:);乙方即进场开始施工。
4、乙方设备到达现场后,甲方验收合格后支付给乙方合同总价的40%为工程进度款,计人民币¥_____元,(大写:圆整);
5,乙方将空调安装完毕后,室内机可以出冷或热风后,甲方付清全款,计人民币¥_____元,(大写:圆整)
6、以上价款不含物管费、不含外机高空吊装费、空调内外机系统电源、检修口及空调主机水泥基座费用、与空调相关的所有土建及装饰费用。
7、甲方未将全部货款付清以前,其采购产品的所有权归乙方所有,甲方将全部货款付清后,其所有权实时转移归甲方所有。
8、甲方未按期付清货款前,所采购产品的所有权归乙方,乙方有权通过各种形式将标定物进行合法拍卖、转让或以其它方式保留其所有权,因此造成的经济损失由甲方承担民事责任。如发生纠纷由乙方选择诉讼地点。
第五条、双方责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的2%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作;
2、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
3、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
4、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的3‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条、产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起,空调机器设备保修12个月,管线系统保修期为12个月。在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条、由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条、合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十四条、其它约定:
甲方:_________乙方:_________
代理人:_________代理人:_________
电话:_________电话:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
编号:
卖方:
买方:
签订地点:
一.根据《民法典》,经买卖双方协商,签订本合同。
二.供应设备:
三. 质量与检验
1、卖方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。
2、设备验收包括:数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料(中文)、设备安装调试运行良好。
3、设备应钉有铭牌(包括:制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。
四.交货及验收
1、合同签订后,卖方免费送货至买方的使用单位(名称:地址:电话:)。
2、在货到后3天内,卖方免费完成设备安装调试工作。
3、设备验收:使用单位按国家规定的标准或厂方出厂标准验收,使用确认设备运行良好,并在验收报告上签字盖章
4、设备出现质量问题,卖方负责免费“三包”,7天包退、15天包换和不少于 年的保修。如果每件设备一年内出现三次质量故障,同类设备总货量一年内出现质量故障超过15%的,应包换。
五、付款方式
1、卖方提交合同、验收报告、发票复印件(加盖采购单位公章)和拨款凭证复印件给广州市海珠区政府采购中心。
2、 广州市海珠区国库支付中心15天内用转帐方式支付货款。
六、售后服务
1、卖方提供的免费上门保修服务,自验收报告签字之日起计算。
2、保修期内设备出现故障,属于产品质量问题,由卖方负责维修,不再收取费用。属于人为造成的,卖方提供服务,但须收取材料费。
3、故障报修的响应时间:工作时间8:00~18:00期间为4小时,非工作时间为16小时(保修电话: 地址: )。
4、设备故障在检修8小时后仍无法排除,卖方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用,直至故障修复。
5、保修服务方式,即由卖方免费派员到使用单位现场维修。
七、培训
1、卖方免费向使用单位提供设备的基本使用的培训。
2、培训时间由使用单位安排进行1—2次集中的培训。
八、违约责任
1、买方无正当理由拒收设备、拒付设备款的,向卖方赔付货款总值的百分之五违约金。
2、买方逾期支付设备款的,向卖方赔付欠款百分之五。
3、卖方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的,买方有权拒收设备,卖方赔付货款总值百分之五的违约金。
4、卖方不能交付设备的,向买方赔付货款总值百分之五的违约金。
5、卖方逾期交付设备,向买方赔付逾期交货部分货款总额的百分之五。逾期交付超过十天,买方有权终止合同。
九、争议及仲裁
1、因设备的质量问题发生争议,由广州市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费由买方承担。设备不符合质量标准的,鉴定费由卖方承担。
2、因本合同引起的争议,双方应协商解决,也可以向合同签订所在地人民法院提出诉讼。
十、本合同一式三份,买卖双方和海珠区政府采购中心各1份,自双方签字盖章之日起生效。
卖方: 买方:
地址: 地址:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
电话:电话:
传真: 传真:
邮政编码:邮政编码:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
年 月 日 年 月 日
采购方(以下简称“甲方”):________________
法定代表人:________________
营业执照号码:________________
地址:________________
电话:________________
传真:________________
供货方(以下简称“乙方”):________________
法定代表人:________________
营业执照号码:________________
地址:________________
电话:________________
传真:________________
根据《中华人民共和国民典法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条、甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
风险提示:买卖的标的物
双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。
同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
1、设备情况:________________
2、安装工程概况:________________
3、工程地点:___________
4、开工日期:___________年______月______日。
5、竣工日期:___________年______月______日。
第二条、乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条、产品的安装、调试、验收:
风险提示:验收标准
验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。
应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的,须经双方协商同意。涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条、付款方式:
风险提示:价款及支付方式
采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。
另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。
1、本合同价款为双方合同工程款加洽商价款。
2、本合同工程总价款为人民币¥______元(大写:______________________元整)。
3、合同签订时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥______元。大写:______________________元整(计工程总价款的______%)。
4、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币¥______元,大写:______________________元(计工程总价款的______%)。
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。乙方通知甲方验收,______日内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条、双方责任:
风险提示:违约责任
采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。
违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延______天,应向甲方支付价款的______%的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。
2、甲方负责空调内机电源的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的______%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟______天,甲方应向乙方支付合同款总额的______‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的______%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,______个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条、产品质量责任和售后服务条款:
1、自验收之日起,工程保修期为:____________年(即______个月)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。
第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商。
第十一条、本合同正本一式______份,甲乙双方各执______份。
甲方(签字):________________
签订地点:________________
日期:_________年________月______日
乙方(签字):________________
签订地点:________________
日期:_________年________月______日
甲方: _________(需方)
乙方: _________(供方)
甲乙双方经协商,就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品:
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量符合国家规定的标准,并通过ISO9001国际质量管理体系认证以及通过3C中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和
4、如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任,验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有,验收后归甲方所有。
第四条:包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:交货时间
乙方应在签署本合同后 30 个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。
第六条:验收
乙方将空调送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行清点,清点后由乙方进行安装,在安装完毕且经乙方验收后,方视为验收合格,由甲方签署验收意见及加盖单位公章。
甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第七条:售后服务
1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
2、在非正常工作时间,应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。
3、对所有空调每年至少进行1次免费保养,并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。
第八条:货款的支付
按甲方议定的货物采购清单及单价,本合同货款总金额为_________万元(大写:_________元)
1、合同签订之日起_________个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的_________%作为定金,并于货物验收合格之日起_________个工作日内,将货款付清;
2、乙方交货后,并收回全部货款前,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金_________元,该协议有效期为_________年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。
第九条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十条:补救措施和索赔
1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措
施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十一条:履约延误
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行本合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的'期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货,每逾期1日乙方向甲方支付 5000 元违约金,逾期15日以上,甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
第十二条:不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十三条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如双方调解不成,任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。
第十四条:协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式三份,甲乙方各执一份,
3、本协议若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
甲方:_________
乙方:_________
上述甲、乙双方现订立本合同,由甲方购进乙方售出的以下多联机空调机组(下简称货物或设备)和部分服务,按照下列条款执行:
1. 组成合同的文件及解释顺序
1.1 组成本合同的文件及解释优先顺序依次如下:
⑴ 本采购合同及其附件、双方签字或盖章的补充协议和文件
⑵ 招标书及招标补充文件
⑶ 相关技术标准、规范及技术、经济文件
⑷ 投标书及其附件
1.2 如合同文件内容含糊不清及双方理解上有歧义,乙方应在不影响工程正常进行的前提下,与甲方协商解决。
2设备名称、品牌、产地、数量及规格
2.1 主机设备
以上设备详细型号、技术规格、标准及有关说明见本合同附件一。
2.2 本设备将安装于天津津南区双桥河镇小韩庄村华盛寺工地(以下简称“华盛寺工地” )。
2.3 本设备交货地点: (乙方应在设备抵达前3天通知甲方)。
2.4 联系及通知
与本合同有关事项的联系、通知应以书面的方式进行,双方确认具体如下:
甲方:联系人及职务:_________,传真:_________,地址:_________;
乙方:联系人及职务:_________、传真:_________,地址:_________;
3. 价格
本合同总价(以下简称合同总价)共计:_________元(大写:_________元整),以上货物(按照本合同2.1款所列明的规格型号及全批数量)运往并运到_________项目施工工地,包括一切设备价、营业税、包装费、运费、装卸费、保险费、安装费、脚手架费、调试费、现场操作人员培训费等。
4. 付款方法
⑴ 合同签定7日内支付合同价款的25%为工程预付款;
⑵ 设备全部进场后支付合同价款的60%为工程进度款;
⑶ 设备安装完成,经甲方验收合格,结算完成后付至工程结算总价的95%;
⑷ 剩余工程结算总价的5%为工程质保金,保修期为贰年,保修期满贰年后一次性付清(无息),保修期自开具分项工程验收完工之日开始计算。
5.设备基本要求(详见招标书中的技术要求部分)
5.1每台机组出厂前都应进行整机全性能测试和运行试验,提供报告和部分性能曲线,其中合同附件中提供的相应技术性能参数不得低于5%。
5.2 额定工况下的主要技术性能参数要求:按投标报价的图纸要求,图纸设计完成后需要经过甲方认可。
5.3机组颜色按厂家标准样本提供。
6. 权利、质量、服务保证及附随服务
6.1乙方保证本合同的全部货物是制造厂家采用最新技术,最好工艺,最优质的、全新的、全套齐全的、无损的,符合本合同规定的技术规格型号、质量的产品;保证合同项下提供的全部货物无设计、材料或工艺上的缺陷,保证对合同项下设备拥有无任何权利负担的完整物权;并保证甲方在使用本设备时免受第三方提出任何形式的侵权起诉。
6.2如果乙方收到甲方发出的设备缺陷通知后5天内没有以合理的速度弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用应由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
6.3乙方向甲方提供本设备以及相关设备安装和验收过程中的技术指导,还须提供本设备所有的相关技术资料和使用操作说明,其费用已包含在设备采购总价中。
6.4在全部空调系统安装完毕具备调试条件时,乙方应及时派技术人员对设备进行调试,并配合安装单位对系统进行不少于8小时的联合运转,调试费用已包含在设备总价中,甲方无须另行支付。设备安装调试完毕验收合格后,乙方正式将设备转交给甲方。
6.5设备质量保证(保养)期:全部设备安装调试完成后,经甲方对全部空调工程验收合格后,乙方免费提供24个月的质量保证(保养)期。乙方在本合同中的维护义务不因设备安装的物业权利人的变更而免除或者减轻,乙方应按照本合同的约定响应设备安装的物业的业主或者物业管理人提出的维护要求。
6.6保证(保养)期内设备如发生故障,乙方维修人员应在接到故障通知后4小时内赶到故障现场对设备进行维修,如需更换部件,应在接到故障通知后24小时内更换维修完毕;如要更换笨重大部件;应在接到故障通知后2天内更换维修完毕,如不能按上述约定时间,将按每次20__元进行处罚。
6.7在质量保证(保养)期内,乙方免费并及时向甲方供应一切在正常情况下自然磨损的设备零件。但属人为造成的事故和不正当使用引起的零、部件损坏而而需更换零、部件,甲方应支付材料费。
7.货物的验收
7.1包装要求和运输方式
常规包装,在每件货物的包装外表以不褪色的颜料标明箱/件号、毛重、尺码、净重、货物名称、到货地址。运输方式由投标人自定。由于不适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由投标人负责。
7.2甲方或其代表有权检验或测试货物,以确认货物能符合合同规格的要求,并且不承担额外的费用。如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求或货物品牌与合同约定不符,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
甲方:_________乙方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
发包人(全称);
承包人(全称);
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程
工程地址:郑州市桐柏路中段195号 建筑面积:54000 ㎡
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:20_年09月26日
完工日期:20_年01月24日
四、质量等级、标准 质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整(小写):8750000.00元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)、对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)、甲方免费提供水、电等施工便利。
4)、如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)、 严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)、在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)、坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)、委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5) 、质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。
九、 合同的生效
合同订立时间:20_年9月20日
合同订立地点: 郑州市中心医院
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
发包人:(公章)
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
购买方(以下简称甲方):
销售方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方经友好协商,就购买设备事宜达成如下协议(包括本合同附件),共同遵守。
一、工程概况及名称
工程名称:
工程地址:
二、产品名称、规格型号和数量:(见附表)
注:设备材料款、安装费及其他费用详见《工程报价清单》
三.合同款的结算方式及期限:
本合同总价款为(人民币):
1、付款方式:
第一期付款:签定合同当天,甲方支付乙方总合同总款的,计人民币¥元整,
第二期付款:设备进场后2天内甲方支付乙方合同总款的,计人民币¥元整;
第三期付款:工程完工,安装调试后7天内一次性付清所有工程余款,计人民币¥元整;
2、甲方在乙方执行合同过程中,如要求变更合同内容,需出具书面变更联系单或在乙方出具的工程联系单上签字认可,因此而产生增加或减少的费用,在工程结算时合并计算。
3、甲方必须在签订合同时,用支票或现金方式向乙方财务人员支付合同款,不得将此款私自交给乙方所属施工人员,否则后果甲方自负。特殊情况,必须经乙方财务人员同意,甲方依照乙方财务人员开出的公司财务专用收据支付合同款。
四、工程期限:本工程期限为:天。
工程安装工期为(在甲方没有拖欠乙方工程款的情况下)根据甲方与乙方协定的期限内完工。
甲方提出更改方案的,工期需重新确定。
五、安装配合事项:
乙方工程施工人员在进场前,甲方应做以下准备:
1、清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。提供施工临时用电和临时用水。
2、完成电力入户前电线,电表增容,并将电源线、水管接至主机预定位置。
3、施工工程中,如遇需报质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确认,则由甲方负责办理,并由甲方承担相关费用。
4、提供装潢施工图纸,以便对接。如已开始装潢,甲方应派人在现场,随时协调相关事宜。
5、设备安装调试合格后,乙方提供指导正确的操作使用方法,甲方因违反正确的操作程序,对设备的影响、损坏导致机组无法正常运行,由甲方承担一切责任。乙方可以提供有偿服务。
六、产品质量责任和售后服务:
1、产品质量保证期:以设备安装调试验收合格之日起计算,产品保质期整机为30个月。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
3、质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
七、违约责任:
1、如甲方未按合同规定时间付款超过10个工作日,每天向乙方支付合同款总额1%的违约金,由此导致工期延误责任由甲方承担。
2、如因乙方原因导致工程未能如期完工超过10天,乙方向甲方支付合同总额1%的违约金。
3、如因甲方原因导致工程未能如期完工或验收超过30天,甲方仍需按合同付款方式向乙方支付合同款。
4、本合同签订后,若甲乙双方单方毁约,毁约者应向对方支付合同总额5%的违约金;工程设备款未付清前设备所有权归乙方所有。
八、合同争议解决方式:
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好解决的,可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定条款:
十、附则:
1、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
3、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方签约代表:
乙方签约代表:
联系电话:
联系电话:
________年____月____日
买方:______(以下简称甲方)
卖方:______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为明确双方的义务和责任,本着公平公正的原则,经甲乙双方协商一致,签署本合同。
一、合作概况
甲乙双方一致同意以安徽三建工程有限公司为投标人(以下简称投标人)就淮南市国库集中支付中心业务用房项目(以下简称招标人)的多联式空调工程的招标活动进行投标工作及相关事宜。二。甲乙双方的权利、责任和义务
1、甲方的权利、责任和义务
(1)甲方负责整个项目过程中和招标人以及有关各方的公关、洽谈等活动。
(2)中标通知书发出后,甲方全权转承并享有投标人与招标人签署的一切权益和责任的合同,由甲方全权负责整个项目的施工工作。
(3)甲方应按照招标文件及招标人要求,保质保量完成该项目的施工工作。非乙方原因造成的损失,由甲方全部承担。
(4)甲方与投标人签署转承合同并进场施工后,根据本项目进展,向乙方采购投标文件中所有的多联机设备(施工过程中如有对设备数量型号的变更,则按实际需要采购)。多联机设备清单见投标文件,价格经双方协商为:4700000元(肆佰柒拾万元整)
(5)甲方向乙方支付150000元的合作费用,第一次提货付50000元,第二次提货付100000元。
(6)中标通知书下发后十日内甲方支付乙方花费费用157000元(壹拾伍万柒仟元整),此项费用与中不中标无关。
2、乙方的权利、责任和义务
乙方配合甲方进行于安徽三建工程有限公司签订项目施工及管理等费用的合同。
(1)乙方负责按照工期要求向甲方提供全新的、符合招投标文件和设计要求的“美的”牌多联机空调设备。并向甲方提供设备全额发票和与设备相关的手续资料。保证验收合格。如因乙方供货等原因而造成甲方损失的,由乙方承担责任。
(2)乙方负责施工过程中所提供产品的技术支持,施工完成后乙方负责配合甲方进行系统调试。如果招标人要求对其相关人员进行技术培训,乙方要积极配合。
二、付款方式
合同签订后,甲方向乙方支付20万元做为货物订金,甲方根据实际需要分批提货,每批货提货前,甲方向乙方支付所提货物的100%货款,订金在最后一批货提货时扣除。供货方式及期限:
乙方收到货款后30日内根据甲方要求分批发货,乙方负责将货物运送到招标人施工现场。货物到达现场前一切风险和费用均由乙方承担。
三、售后服务
售后服务按照投标文件中的`与售后服务相关的条款执行。
四、违约责任
甲乙双方除因不可抗力造成的违约外,因违约给对方造成经济损失的,由违约方全额赔偿给对方造成的经济损失,造成的损失数额不明确的,由第三方进行评估。
五、发生争议的解决方式
合同履行过程中,如果双方发生争议,应由双方友好协商解决,协商不成,双方一致同意向淮南市仲裁机关提请仲裁或向淮南市人民法院提起诉讼。
六、本合同签订之日起生效,______年______月______日______与乙方签署的与本项目相关协议作废。未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
______年______月______日______年______月______日
甲方:海盐县政府采购办公室
乙方:海盐信谊空调电器总汇
海盐县招投标采购服务中心经过招标,确定 乙方 为 科-龙、三菱*工空调协议供货中标供应商,甲乙双方经协商,在协议供货有效期内达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元
序号
采购产品的种类
型号、规格和主要质量
基准价
优惠率
单价
见投标文件
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证,并通过3C中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。
3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4.如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任
第四条:包装要求
1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:供货对象及供货期限
乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至20__年9月30日期间空调的供应。
第六条:供货方式
在供货期限内,乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后,保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。
第七条:验收
乙方将空调送货至采购单位指定地点后,由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收。在安装完毕,验收合格后,采购单位收取发票并在《海盐县政府采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。
货物的数量不足或表面瑕疵,采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第八条:售后服务
乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
第九条:履约保证金
乙方须缴纳履约保证金壹万元,由县招投标中心负责代收代退。协议到期后,无违反盐招服(20__)A3招标文件要求和中标供应商投标文件的,凭中标单位收据无息退回质量保证金。
第十条:货款的支付
货款的支付采用财政直接拨付办法,海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县政府采购项目验收结算单》、《海盐县政府采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本,经审查无误后,在15个工作日内全额支付货款。
第十一条:辅助服务
乙方应提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,例如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和(或)服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
乙方还应提供下列服务:
(1)货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持;
(2)在厂家和(或)项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。
辅助服务的费用应包含在协议价中,采购单位不再另行支付。
第十二条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,采购单位可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十三条:补救措施和索赔
1.采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2.在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔,乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给采购单位,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3.如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补采购单位损失的,采购单位有权进一步要求乙方赔偿。
第十四条:履约延误
1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
2.在履行《合同》过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3.如乙方无正当理由而拖延交货,经协商无效,采购单位有权追究乙方的违约责任。
第十五条:不可抗力
1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
甲方(采购方):
联系电话:
乙方(供货安装方)
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况(详见报价表,设备型号以报价清单为准,安装材料以现场施工为准):
2、 安装工程概况:本工程乙方承包范围
(1)工程地点:
(2)预计开工日期: 20xx 年 月 日;
(3)预计竣工日期:与装修同步
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款
2、本合同工程总价款为人民币¥ 元;(大写 );为不含税
3、合同签定后1个工作日内,甲方支付给乙方合同总价的30%为工程定金计人民币¥ 元;(大写: );乙方即进场开始施工.
4、乙方设备到达现场后,甲方验收合格后支付给乙方合同总价的40%为工程进度款,计人民币¥ 元,(大写: 圆整); 5,乙方将空调安装完毕后,室内机可以出冷或热风后,甲方付清全款, 计人民币¥ 元,(大写: 圆整)
6、以上价款不含物管费、不含外机高空吊装费、空调内外机系统电源、检修口及空调主机水泥基座费用、与空调相关的所有土建及装饰费用.
7、甲方未将全部货款付清以前,其采购产品的所有权归乙方所有,甲方将全部货款付清后,其所有权实时转移归甲方所有。
8、甲方未按期付清货款前,所采购产品的所有权归乙方,乙方有权通过各种形式将标定物进行合法拍卖、转让或以其它方式保留其所有权,因此造成的经济损失由甲方承担民事责任。如发生纠纷由乙方选择诉讼地点。
第五条 双方责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、 除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的2%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作;
2、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
3、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
4、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的3‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,空调机器设备保修12个月,管线系统保修期为 12个月.在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 其它约定:
甲 方: 乙 方:
代理人: 代理人:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
甲方:
乙方:
招投标采购服务中心经过招标,确定________________空调协议供货中标供应商,甲乙双方经协商,在协议供货有效期内达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元
序号:
采购产品的种类:
型号、规格和主要质量:
基准价:
优惠率:
单价:
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量具有iso9001国际质量管理体系认证,并通过3c中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权等。
3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4.如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任
第四条:包装要求
1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:供货对象及供货期限
乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至XX年9月30日期间空调的供应。
第六条:供货方式
在供货期限内,乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后,保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。
第七条:验收
乙方将空调送货至采购单位指定地点后,由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收。在安装完毕,验收合格后,采购单位收取发票并在《海盐县政府采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。
货物的数量不足或表面瑕疵,采购单位应在验收时当面提出:对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第八条:售后服务
乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
第九条:履约保证金
乙方须缴纳履约保证金壹万元,由县招投标中心负责代收代退。协议到期后,无违反盐招服()a3招标文件要求和中标供应商投标文件的,凭中标单位收据无息退回质量保证金。
第十条:货款的支付
货款的支付采用财政直接拨付办法,海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县政府采购项目验收结算单》、《海盐县政府采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本,经审查无误后,在15个工作日内全额支付货款。
第十一条:辅助服务
乙方应提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,例如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和(或)服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
乙方还应提供下列服务:
(1)货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持:
(2)在厂家和(或)项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。
辅助服务的费用应包含在协议价中,采购单位不再另行支付。
第十二条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,采购单位可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十三条:补救措施和索赔
1.采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2.在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔,乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给采购单位,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3.如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补采购单位损失的,采购单位有权进一步要求乙方赔偿。
第十四条:履约延误
1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
2.在履行《合同》过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3.如乙方无正当理由而拖延交货,经协商无效,采购单位有权追究乙方的违约责任。
第十五条:不可抗力
1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3.在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十七条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,采购单位有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决,可以向海盐县政府采购办公室提请调解。调解不成,任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十八条:其他约定
1.认真遵守职业道德和行业规范,严格执行财经纪律,坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。
2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案,记录各采购单位的空调采购情况。
3.甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。
4.中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人:
姓名: :电话:
姓名: :电话:
第十九条:违约处理
1.在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部协议。
(1)乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准:
(2)乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务:
(3)乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货:
(4)乙方无故不提供协议供货范围内部分型号的产品:
(5)违反本协议和《浙江省政府采购协议供货制实施办法》中规定或承诺的其他情形。
2、甲方在执行协议时,可按如下方法对乙方处罚:
(1)供货价格高于县协议供货价格,高于其他任何非政府采购价格或市场平均价格,每发现一次,退回高于的价格差额,扣除10%的履约保证金:第二次发现,退回高于的价格差额,扣除20%的履约保证金:第三次发现,退回高于的价格差额,没收剩余的履约保证金,并终止协议供货。
(2)在协议供货期间及以后的售后服务中,采购单位投诉一次,经查实是乙方责任的,没收10%的履约保证金:采购单位投诉二次,经查实是乙方责任的,没收20%的履约保证金:采购单位投诉三次,经查实是乙方责任的,没收剩余的履约保证金,并终止协议供货。
3.如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除协议,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
4.采购单位及其人员,不得假借政府采购之名为不属于政府采购范畴的单位或个人采购,不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求,如有违反,甲方将依照政府采购法对其进行处罚。
第二十条:破产终止协议
如果乙方丧失履约能力或被宣布破产,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
第二十一条:协议转让和分包
乙方不得分包其应履行的协议义务。
第二十二条:协议生效
1.下列文件与本协议具有同等法律效力:
(1)招标文件:
(2)乙方投标文件:
(3)询标纪要。
如上述文件与本协议有不符之处,以本协议的为准。
2.本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
3.本协议一式三份,甲乙方各执一份,海盐县招投标采购服务中心一份。
第二十三条:协议修改
若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
第二十四条 协议附件
(一)政府采购协议供货承诺书
(二)中标通知书
(三)投标汇总表
甲方(公章):________________ 乙方(公章):__________________
法定代表人或受委托人____________________ 法定代表人或受委托人_____________
地址:____________________________ 地址:____________________
电话:___________________________ 电话:_______________________
传真:_________________________ 传真:_________________________
签约时间:___年___ 月___ 日
购买方(以下简称甲方):
销售方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方经友好协商,就购买设备事宜达成如下协议(包括本合同附件),共同遵守。
一、工程概况及名称
工程名称:
工程地址:
二、产品名称、规格型号和数量:(见附表)
注:设备材料款、安装费及其他费用详见《工程报价清单》
三.合同款的结算方式及期限:
本合同总价款为(人民币):
1、付款方式:
第一期付款:签定合同当天,甲方支付乙方总合同总款的,计人民币¥元整,
第二期付款:设备进场后2天内甲方支付乙方合同总款的,计人民币¥元整;
第三期付款:工程完工,安装调试后7天内一次性付清所有工程余款,计人民币¥元整;
2、甲方在乙方执行合同过程中,如要求变更合同内容,需出具书面变更联系单或在乙方出具的工程联系单上签字认可,因此而产生增加或减少的费用,在工程结算时合并计算。
3、甲方必须在签订合同时,用支票或现金方式向乙方财务人员支付合同款,不得将此款私自交给乙方所属施工人员,否则后果甲方自负。特殊情况,必须经乙方财务人员同意,甲方依照乙方财务人员开出的公司财务专用收据支付合同款。
四、工程期限:本工程期限为:天。
工程安装工期为(在甲方没有拖欠乙方工程款的情况下)根据甲方与乙方协定的期限内完工。
甲方提出更改方案的,工期需重新确定。
五、安装配合事项:
乙方工程施工人员在进场前,甲方应做以下准备:
1、清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。提供施工临时用电和临时用水。
2、完成电力入户前电线,电表增容,并将电源线、水管接至主机预定位置。
3、施工工程中,如遇需报质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确认,则由甲方负责办理,并由甲方承担相关费用。
4、提供装潢施工图纸,以便对接。如已开始装潢,甲方应派人在现场,随时协调相关事宜。
5、设备安装调试合格后,乙方提供指导正确的操作使用方法,甲方因违反正确的操作程序,对设备的`影响、损坏导致机组无法正常运行,由甲方承担一切责任。乙方可以提供有偿服务。
六、产品质量责任和售后服务:
1、产品质量保证期:以设备安装调试验收合格之日起计算,产品保质期整机为30个月。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
3、质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
七、违约责任:
1、如甲方未按合同规定时间付款超过10个工作日,每天向乙方支付合同款总额1%的违约金,由此导致工期延误责任由甲方承担。
2、如因乙方原因导致工程未能如期完工超过10天,乙方向甲方支付合同总额1%的违约金。
3、如因甲方原因导致工程未能如期完工或验收超过30天,甲方仍需按合同付款方式向乙方支付合同款。
4、本合同签订后,若甲乙双方单方毁约,毁约者应向对方支付合同总额5%的违约金;工程设备款未付清前设备所有权归乙方所有。
八、合同争议解决方式:
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好解决的,可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定条款:
十、附则:
1、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
3、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方签约代表:
乙方签约代表:
联系电话:
联系电话:
________年____月____日
标签:
赞
甲方:
乙方:
经双方友好协定,就甲方采购乙方海尔空调,特订立本合同,以共同遵守。
一、品名与规格:
二、数量和价款
三、付款方式
1. 从签合同起,甲方付给乙方订金100000元(壹拾万元整)。
2. 货到甲方指定地方后再付100000元(壹拾万元整)。
3. 安装完毕,验收合格,付乙方23500元(贰万叁仟伍佰元整)
4. 乙方提供国家正式税务发票,税务费用由乙方承 担。
四、安装
1.在榆次区范围内空调安装运费全免。
2.超出榆次区范围内运费由甲方承担,安装免费。
3.空调自带3米长连接管,在安装过程中加1米加100元,挂架免费。
五、供货期限
从签合同起,20天内到货。
六、售后服务承诺
1.整机六年保修(免费)
2.保修期过后终身维护,只收材料费,不收工本费。
3.处理结果100%进行回访。
4.如遇空调有故障时,接到报修后市内30分钟内准时到达现场,2小时内必须修复(除等配件原因外)
七、甲方违约责任
如果甲方未按合同如期支付货款,则从逾期之日起以未付金额每日5%向乙方支付违约金。
八、乙方违约责任
未按合同规定时间内交货,应以延期交货部分货款总额按每日5%的违约金支付甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购方(以下简称“甲方”):
法定代表人:
营业执照号码:
地址:
电话:
传真:
供货方(以下简称“乙方”):
法定代表人:
营业执照号码:
地址:
电话:
传真:
根据《_____》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装_____空调设备达成如下协议:
第一条、甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况:
2、安装工程概况:
3、工程地点:
4、开工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二条、乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条、产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责_____空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的,须经双方协商同意。涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条、付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款加洽商价款。
2、本合同工程总价款为人民币¥______元(大写:______元整)。
3、合同签订时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥______元。大写:______元整(计工程总价款的______%)。
4、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币¥______元,大写:______元(计工程总价款的______%)。
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。乙方通知甲方验收,______日内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条、双方责任:
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延______天,应向甲方支付价款的______‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。
2、甲方负责空调内机电源的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的______%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟______天,甲方应向乙方支付合同款总额的______‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的______%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,______个月内,乙方有权终止合同,并追回_____空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条、产品质量责任和售后服务条款:
1、自验收之日起,工程保修期为:______年(即______个月)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。
第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商。
第十一条、本合同正本一式______份,甲乙双方各执______份。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
买方: (以下简称“甲方”)
卖方: (以下简称“乙方”)
合同编号:
双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,达成如下合同条款,共同遵照履行。
第一部分 专用条款
第一条 买卖标的
甲方购买乙方的商品(以下简称“商品”),应符合下列要求:
1、商品报价清单(详见附件)
2、商品质量保证期限为:
3、商品其他要求:
第二条 商品交接
1、商品交付安装时间为:
2、商品交付安装地点为:第三条 商品价款结算商品价款结算:人民币大写 整(小写 元);
(1)预付款:□无预付款;
有预付款:本合同签订后,甲方支付预付款人民币大写 整(小写元);
(2)进度款: 安装验收合格后,付至工程款总价的95%。
(3)质量保证金:剩余商品价款的5%作为质量保证金,合同签订一年后付清。
第二部分 通用条款
第一条 合同组成
本合同由第一部分专用条款与第二部分通用条款组成,共同成为本合同不可分割的组成部分。
第二条 乙方承诺与职责
1、乙方为合法成立的经济组织,完全具备签订及履行本合同的各项合法条件,签订并履行本合同不会构成对第三人合法权益的侵犯。
2、商品价款中已含商品出厂、包装费、全程运费、税费等,除商品总价外,甲方无须支付其他款项。
3、在甲方每次付款前,乙方应提供符合税务规定要求的收款发票。否则,甲方有权暂不付款;乙方超过30日仍未提供足额收款发票的,甲方有权在应付款中,按其未提供收款发票额的25%,扣除税务成本及其他损失。
4、乙方承担费用负责商品运输、装卸等工作,并承担商品交接前的各项风险,保证在商品按期交付至约定地点。在商品交接前,乙方应通知甲方具体交付时间。商品交接时,乙方应避免因装卸、安装等工作而影响甲方正常经营。
5、商品需要安装的,乙方应遵守甲方制定的安装要求,不得产生噪声、污染物,全面维护甲方正常经营秩序。商品安装需使用甲方水、电、燃气或其他能源的,乙方应承担相关费用(甲方有权在应付款中扣除)。
6、乙方完全享有所交付商品的所有权,不存在任何抵押、质押等权利限制及任何争议、纠纷,并保证商品品质完全符合环保、质量等各项法律、法规与标准要求,不得损害甲方顾客等第三人的合法权益。
7、乙方提供的商品广告宣传品、说明书、质量保证书等任何书面文件,均为本合同不可分割的组成部分。乙方应保证商品完全符合其约定内容,并严格按其承诺履行各项义务。
8、质量保证保修期自商品交接之日起算(商品如需安装的,应自商品安装完毕之日起算)。质量保证保修期内,乙方应按承诺全面履行义务,保证甲方正常与连续不间断的商品使用。
9、如商品质量产生争议,应以甲方住所地的质量检验机构鉴定结论作为处理依据。
第二条 违约责任
乙方未按约定期限交付商品,或乙方迟延履行本合同约定的其他义务,每逾期一日,乙方应按商品价款额的万分之五承担违约金;逾期超过10日,甲方有权解除合同。
乙方所交付商品不符合本合同约定条件,或乙方违反合同约定的其他义务,乙方应按甲方要求采取补救措施,并按商品价款额的5%承担违约金。乙方未按约定履行质保义务及其他义务的,甲方可自行或委托第三人予以修理或采取补救措施,由此发生的费用由乙方承担(或从质量保证金中扣除)。
第三条 其他
1、如因本合同发生争议,任何一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
2、本合同自双方盖章之日起生效,一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 第三部分 合同附件
本合同的下列附件为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力:
(1)乙方《营业执照》、《税务登记证》复印件;
(2)合格证明文件;
(3)乙方出具的《商品质量保证保修承诺》、《商品使用说明书》。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
购买方(以下简称甲方):
销售方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方经友好协商,就购买设备事宜达成如下协议(包括本合同附件),共同遵守。
一、工程概况及名称
工程名称:
工程地址:
二、产品名称、规格型号和数量:(见附表)
注:设备材料款、安装费及其他费用详见《工程报价清单》
三.合同款的结算方式及期限:
本合同总价款为(人民币):
1、付款方式:
第一期付款:签定合同当天,甲方支付乙方总合同总款的 ,计人民币¥ 元整,
第二期付款:设备进场后2天内甲方支付乙方合同总款的 ,计人民币¥ 元整;
第三期付款:工程完工,安装调试后7天内一次性付清所有工程余款,计人民币¥ 元整;
2、甲方在乙方执行合同过程中,如要求变更合同内容,需出具书面变更联系单或在乙方出具的工程联系单上签字认可,因此而产生增加或减少的费用,在工程结算时合并计算。
3、甲方必须在签订合同时,用支票或现金方式向乙方财务人员支付合同款,不得将此款私自交给乙方所属施工人员,否则后果甲方自负。特殊情况,必须经乙方财务人员同意,甲方依照乙方财务人员开出的公司财务专用收据支付合同款。
四、工程期限:本工程期限为: 天。
工程安装工期为(在甲方没有拖欠乙方工程款的情况下)根据甲方与乙方协定的期限内完工。
甲方提出更改方案的,工期需重新确定。
五、安装配合事项:
乙方工程施工人员在进场前,甲方应做以下准备:
1、清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。提供施工临时用电和临时用水。
2、完成电力入户前电线,电表增容,并将电源线、水管接至主机预定位置。
3、施工工程中,如遇需报质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确认,则由甲方负责办理,并由甲方承担相关费用。
4、提供装潢施工图纸,以便对接。如已开始装潢,甲方应派人在现场,随时协调相关事宜。
5、设备安装调试合格后,乙方提供指导正确的操作使用方法,甲方因违反正确的操作程序,对设备的影响、损坏导致机组无法正常运行,由甲方承担一切责任。乙方可以提供有偿服务。
六、产品质量责任和售后服务:
1、产品质量保证期:以设备安装调试验收合格之日起计算,产品保质期整机为30个月。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
3、质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
七、违约责任:
1、如甲方未按合同规定时间付款超过10个工作日,每天向乙方支付合同款总额1%的违约金,由此导致工期延误责任由甲方承担。
2、如因乙方原因导致工程未能如期完工超过10天,乙方向甲方支付合同总额1%的违约金。
3、如因甲方原因导致工程未能如期完工或验收超过30天,甲方仍需按合同付款方式向乙方支付合同款。
4、本合同签订后,若甲乙双方单方毁约,毁约者应向对方支付合同总额5%的违约金;工程设备款未付清前设备所有权归乙方所有。
八、合同争议解决方式:
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好解决的,可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定条款:
十、附则:
1、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
3、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
甲方签约代表: 乙方签约代表:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
采购方(以下简称“甲方”):
法定代表人:
营业执照号码:
地址:
电话:
传真:
供货方(以下简称“乙方”):
法定代表人:
营业执照号码:
地址:
电话:
传真:
根据《中华人民共和国民法典》等有关法、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条、甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况:
2、安装工程概况:
3、工程地点:
4、开工日期:______年____月____日。
5、竣工日期:______年____月____日。
第二条、乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条、产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的,须经双方协商同意。涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条、付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款加洽商价款。
2、本合同工程总价款为人民币¥______元(大写:______元整)。
3、合同签订时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥______元。大写:______元整(计工程总价款的____%)。
4、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币¥______元,大写:______元(计工程总价款的____%)。
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。乙方通知甲方验收,____日内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条、双方责任:
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的____%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延____天,应向甲方支付价款的____‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。
2、甲方负责空调内机电源的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的____%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟____天,甲方应向乙方支付合同款总额的____‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的____%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,____个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
6、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
7、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条、产品质量责任和售后服务条款:
1、自验收之日起,工程保修期为:_____年(即____个月)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。
第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十一条、本合同正本一式____份,甲乙双方各执____份。
甲方(签字):
签订地点:
______年____月____日
乙方(签字):
签订地点:
______年____月____日
发包人(全称);
承包人(全称);
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程
工程地址:郑州市桐柏路中段195号 建筑面积:54000 ㎡
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:20xx年09月26日
完工日期:20xx年01月24日
四、质量等级、标准 质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整(小写):8750000.00元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)、对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)、甲方免费提供水、电等施工便利。
4)、如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)、 严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)、在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)、坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)、委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5) 、质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。
九、 合同的生效
合同订立时间:20xx年9月20日
合同订立地点: 郑州市中心医院
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
发包人:(公章)
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
年月日:
甲方:______________
乙方:______________
经双方友好协定,就甲方采购乙方______________,特订立本合同,以共同遵守。
一、品名与规格:
二、数量和价款
三、付款方式
1.从签合同起,甲方付给乙方订金______________元(______________元整)。
2.货到甲方指定地方后再付______________元(______________元整)。
3.安装完毕,验收合格,付乙方______________元(______________元整)
4.乙方提供国家正式税务发票,税务费用由乙方承担。
四、安装
1.在___________区范围内空调安装运费全免。
2.超出___________区范围内运费由甲方承担,安装。
3.空调自带_______米长连接管,在安装过程中加_______米加______________元,挂架。
五、供货期限
从签合同起,20天内到货。
六、售后服务承诺
1.整机________年保修
2.保修期过后终身维护,只收材料费,不收工本费。
3.处理结果100%进行回访。
4.如遇空调有故障时,接到报修后市内30分钟内准时到达现场,2小时内必须修复(除等配件原因外)
七、甲方违约责任
如果甲方未按合同如期支付货款,则从逾期之日起以未付金额每日5%向乙方支付违约金。
八、乙方违约责任
未按合同规定时间内交货,应以延期交货部分货款总额按每日5%的违约金支付甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
甲方(采购方):
联系电话:
乙方(供货安装方)
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况(详见报价表,设备型号以报价清单为准,安装材料以现场施工为准):
2、 安装工程概况:本工程乙方承包范围
(1)工程地点:
(2)预计开工日期: 20xx 年 月 日;
(3)预计竣工日期:与装修同步
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款
2、本合同工程总价款为人民币¥ 元;(大写 );为不含税
3、合同签定后1个工作日内,甲方支付给乙方合同总价的30%为工程定金计人民币¥ 元;(大写: );乙方即进场开始施工.
4、乙方设备到达现场后,甲方验收合格后支付给乙方合同总价的40%为工程进度款,计人民币¥ 元,(大写: 圆整); 5,乙方将空调安装完毕后,室内机可以出冷或热风后,甲方付清全款, 计人民币¥ 元,(大写: 圆整)
6、以上价款不含物管费、不含外机高空吊装费、空调内外机系统电源、检修口及空调主机水泥基座费用、与空调相关的所有土建及装饰费用.
7、甲方未将全部货款付清以前,其采购产品的所有权归乙方所有,甲方将全部货款付清后,其所有权实时转移归甲方所有。
8、甲方未按期付清货款前,所采购产品的所有权归乙方,乙方有权通过各种形式将标定物进行合法拍卖、转让或以其它方式保留其所有权,因此造成的经济损失由甲方承担民事责任。如发生纠纷由乙方选择诉讼地点。
第五条 双方责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、 除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的2%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作;
2、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
3、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
4、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的3‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,空调机器设备保修12个月,管线系统保修期为 12个月.在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 其它约定:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购方(以下简称“甲方”):
法定代表人:
营业执照号码:
地址:
电话:
传真:
供货方(以下简称“乙方”):
法定代表人:
营业执照号码:
地址:
电话:
传真:
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条、甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况:
2、安装工程概况:
3、工程地点:
4、开工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二条、乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条、产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的,须经双方协商同意。涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条、付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款加洽商价款。
2、本合同工程总价款为人民币¥______元(大写:______元整)。
3、合同签订时,甲方支付乙方工程定金计人民币¥______元。
大写:______元整(计工程总价款的______%)。
4、乙方工程材料及设备进场,甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币¥______元,大写:______元(计工程总价款的______%)。
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。乙方通知甲方验收,______日内甲方无故不参加验收,视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条、双方责任:
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。
2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延______天,应向甲方支付价款的______‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。
2、甲方负责空调内机电源的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的______%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟______天,甲方应向乙方支付合同款总额的______‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的______%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,______个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条、产品质量责任和售后服务条款:
1、自验收之日起,工程保修期为:______年(即______个月)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。
第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条、由______方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条、本合同正本一式______份,甲乙双方各执______份。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
甲方: 公司(需方)
乙方: 公司(供方)
甲乙双方经协商,就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元详见采购清单
以上产品总金额 万元(大写: 元)
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量符合国家规定的标准,并通过ISO9001国际质量管理体系认证以及通过3C中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任,验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有,验收后归甲方所有。
第四条:包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:交货时间
乙方应在签署本合同后 30 个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。
第六条:验收
乙方将空调送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行清点,清点后由乙方进行安装,在安装完毕且经乙方验收后,方视为验收合格,由甲方签署验收意见及加盖单位公章。货物的数量不足或表面瑕疵,甲方应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第七条:售后服务
1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
2、在非正常工作时间,应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。
3、对所有空调每年至少进行1次免费保养,并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。
第八条:货款的支付
按甲方议定的货物采购清单及单价,本合同货款总金额为 万元(大写: 元)
1、合同签订之日起 个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的 %作为定金,并于货物验收合格之日起 个工作日内,将货款付清;
2、乙方交货后,并收回全部货款前,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金 元,该协议有效期为 年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。
第九条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十条:补救措施和索赔
1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十一条:履约延误
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行本合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货,每逾期1日乙方向甲方支付 5000 元违约金,逾期15日以上,甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
第十二条:不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十三条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如双方调解不成,任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。
第十四条:协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式三份,甲乙方各执一份,
3、本协议若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日