2023年房地产项目合作意向书范例(通用29篇)
地产项目合作意向书范本
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
为使______________项目(以下简称本项目)在济南高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。
一、土地问题
1.土地位置及出让方式。
甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于______,占地约___亩。其中独自使用面积___亩,代征道路面积___亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2.土地价格。
为体现对本项目的支持,甲方初步确定以___万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为___万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计___万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。
3.付款方式。
高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
二、工程建设
1.开工条件。
(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于______年___月___日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2.工程进度。
乙方必须在______年___月x目前进场开工建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
3.竣工时间。
乙方必须在______年___月X目前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。
三、违约责任。
1.如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。
2.乙方取得土地使用权后未接协议规定建设的,应缴纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3.如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
4.为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的50%时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额___50%=乙方当年该税种实际缴纳金额。
四、其他
1.在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
2.任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出具的不可抗力证明。
3.本协议一式两份,甲、乙双方各执1份。两份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章后生效。
4.本协议于______年x月___日在中华人民共和国山东省济南市签订。
5.本协议有效期限自______年___月___日起至______年___月___日止。
6.本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:(章)________________ 乙方:(章)________________
法定代表人(委托代理人):_________法定代表人(委托代理人):__________
法人住所地:________________ 法人住所地:_______________
邮政编码:________________ 邮政编码:________________
电话号码:________________ 电话号码:________________
编号:
甲方(出租方):【项目公司名称】
联系地址: 邮政编码:【 】
联系电话:
乙方(承租方):
身份证号/营业执照号:
联系地址: 邮政编码:【 】
联系电话:(手机)/【 】(座机)
经协商一致,甲、乙双方达成如下租赁意向:
1.租赁物为位于【 】的【 】号商铺(下称“该房屋”),套内建筑面积约【 】平方米。
2.承租期限为【 】个租约年,从双方正式签署的《房屋租赁(联营)合同》(以下简称“租赁(联营)合同” )项下计租日起计算。
3.装修期为 【 】天,自租赁合同约定的进场日起计算。
4.租金标准(不包括物业服务费):该房屋的租金按套内建筑面积计付,具体标准为:
一个租约年每月每平方米租金为人民币元,即每月租金为人民币【 】元。
5.租金支付方式:以一个年度为一个缴租期。
6.租赁(联营)用途:经营品类以租赁(联营)合同载明的乙方营业执照经营范围为准,品牌为【 】 。
公共区域物业服务费:每平方米(套内建筑面积)每月【20 】元人民币(暂定)。
7.乙方装修设计需经甲方审核同意后方可施工,每日施工时间:【 】至【 】 。
7.8.合作意向金:本确认书签署当日,乙方向甲方支付合作意向金,金额相当于第一个租约年【 】个月租金,即rmb【 】元。
双方签署租赁(联营)合同后,合作意向金自动转为合同项下履约保证金组成部分。
如因甲方原因,双方未能在约定时间内签署租赁(联营)合同,则合作意向金无息退还;如因乙方原因,双方未能在约定时间内签署租赁(联营)合同,则合作意向金不退还给乙方。
8.9.乙方应在签署本确认书后【 】日内或按甲方另行通知时间签署租赁合同。超过此日期未签署正式租赁合同的,甲方有权将该商铺租给其他承租人。
乙方确认,其在签订本确认书之前已明确了解将签署的租赁(联营)合同(包括主合同及其附件、补充协议),认可租赁(联营)合同文本及全部条款,同意按照该文本签署租赁(联营)合同。双方特别明确,本确认书不构成双方之间租赁合同;双方有关租赁事宜的权利和义务以正式签署的租赁合同约定为准。
11.本确认书于甲、乙双方签署且乙方足额缴纳合作意向金后生效,于双方签署租赁合同后
终止。
出租方:承租方:
(签字/盖章) (签字/盖章)
签署日期:【 】年【 】月【 】日
甲 方:孟津县房管局
乙 方:投资方
甲、乙双方就乙方投资开发龙祥小区12层,住宅楼事宜,根据《合同法》等国家法律法规,达成以下意向:
1、乙方服从小区总体规划的前提下,自主设计投资,自负盈亏,通过招标选定有实力施工队施工;
2、该12层投资方交纳配套费按每平方米建筑面积不超过300/㎡算,签合同时付100万;建至6层付100万;主体封顶付100万;余款在甲方将水、电、路等配套完成后,乙方能正常使用15天内付清;
3、设立项目部,接受甲方指导、管理、监督;
4、聘请监理对工程质量、安全等监督;
5、对外销售办手续交税以甲方名义进行;
6、销售让甲方代售或自行销售,如甲方销售按不超过销售额1%付甲方报酬;
7、该栋楼的各种手续、费用(土地、规划、城建、人防等各种费用由甲方承担),税收由乙方承担;
8、办手续时和甲方一样享受城中村改造优惠政策;
9、甲方应积极提供能按揭贷款、公积金贷款的机会;
10、房屋建成后,接受甲方指定的物业管理进行管理;
11、其它未尽事宜,由双方协议解决。
本意向书一式两份,甲、乙双方各持一份,签字后生效。
甲 方:
乙 方:
__X年11月14日
工程项目承包合作意向书
甲方(单位名称):________________________(以下简称甲方)
甲方代表:_________ 联系电话:_________
乙方(公司名称):_________________________(以下简称乙方)
乙方代表:_________ 联系电话:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑工程承包合同条例》及其他有关法律规定,本着平等互利、公平诚信、精诚合作的原则,甲乙双方就本项目的施工达成如下意向:
第一条、经甲方对乙方审核,甲方拟委托乙方就甲方_____________工程进行承包。
第二条、乙方必须保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。
第三条:技术服务
乙方必须指派技术负责人和配齐技术人员,严格按照甲方提供的设计图纸和作业规程进行施工。乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并向甲方提供施工人员学习记录,保证在整个施工过程中正确、完整地执行,无措施或未交底严禁安排施工。
第四条:安全管理
1、乙方必须服从甲方的安全管理与协调,执行各种安全指令。依据安全生产法律法规、矿安全管理制度、规程进行施工。
2、乙方必须指派专职安全生产管理人员或安全监督人员,必须按时参加甲方组织的各种安全检查和会议。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。
第五条:现场管理
乙方必须配齐现场管理(包括跟班管理人员),跟班管理人员必须持有有关部门核发的合格有效的安全资格证书,服从甲方的安全管理和参加甲方组织的安全培训。乙方必须保证现场正常跟班,跟班管理人员不得无故更换,确需更换时,必须经甲方同意。
第六条:特殊工种
乙方必须配齐特种作业人员,特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。特殊工种必须接受甲方的统一管理和参加甲方组织的安全培训。
第七条:职工素质
乙方必须派驻有从事煤矿掘进三年以上工作经验的施工工人,严格按照《煤矿安全规程》、《安全操作规程》进行施工,工人必须严格遵守甲方的规章制度,发现“三违”,甲方有权进行处罚。
第八条: 入驻规定
招标程序完毕后,甲乙双方于2日内签定工程承包合同,合同签定3日内,乙方必须派人入驻施工现场进行施工。
第九条: 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以调度会议、安全办公会议等有关会议统一协调安排工作,并将内部联系单、传真、等以书面形式送达对方。
第十条、承包方式:除建设方提供的设备及材料外,乙方包工包料。
第十一条、结算方式:
以集团公司财务结算规定执行。
第十二条、材料采购与供应
1、乙方根据协议约定,甲乙双方共同按照设计规范的要求,采购工程所需要的材料设备,并提供产品合格证明,在到货24小时内通知甲方验收,对不合格的产品,由乙方按甲方要求的时间运出施工现场,主要建设材料须经甲乙双方认可。如因材料质量造成的工期延误,合同工期不予延期。
2、根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。
第十三条、甲方职责与权力:
1、甲方搞好“三通一平”工作,办理好属于甲方应该办理的一切手续。
2、甲方应在开工前向乙方进行现场交底,做好各项进场必备条件,说明注意事项。
3、负责及时按进度拨付工程款给乙方,委派好技术管理人员,协助乙方工作,并协调乙方及时解决施工中发生的技术难题。
4、负责协调与当地政府和周边地区的关系,较好的处理好乙方提出的合理化意见和建议,并督促控制乙方在施工过程中的质量、安全与进度。
第十四条、乙方职责与权利:
1、参加甲方组织的施工设计方案现场交底。
2、乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责,对工程质量、安全、进度负责,保证所供材料质量。
3、在施工期间,乙方应精心组织和编制施工组织设计,负责按照施工组织设计施工。
4、严守操作规程,接受甲方、监理及所委派代表的质量检查与技术监督,收集和整理好各项技术资料存档。服从、听取甲方的正确指挥。
第十五条、工期延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
1、工程量变化和设计变更;
2、一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时;
3、不可抗力;
4、合同约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
5、甲方分包工程造成的工程延误。
第十六条、隐蔽工程,中间验收
对隐蔽工程,乙方随时通知甲方及监理,经甲方与监理验收合格并签字后,方可进行下一道工序的施工。
第十七条、本意向书,不具备法律效应,只作为双方合作意向声明。
第十八条、甲乙双方商定_____年_____月_____日签订正式合同。
第十九条、本协议一式肆份,甲乙双方各贰份,经双方签字盖章后生效,本意向书是双方合作的基础,甲乙双方的具体合作内容以正式合同为准。
甲方代表签字:__________ 乙方代表签字:__________
_____年_____月_____日
甲方:__江苏射阳经济开发_区管理委员会
乙方:_江苏东恒旅游开发有限公司_有限责任公司
为促进区域经济的发展,加快我县旅游资源的开发与利用,根据射阳县人民政府对开旅游业的总体规定和射阳经济开发区的招商引资政策,加快射阳县旅游资源的开发,打造最好的旅游环境,甲、乙双方本着平等互利的原则经协商一致特订立本协议。
第一条:本合作意向书签订后,甲方与乙方依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规成立“江苏日升旅游开发有限公司(暂定名称)”,公司章程、管理及机构、人员组成由乙方自行决定。
第二条:甲方通过招商引资引进乙方作为投资主体,实施景区旅游开发。
第三条:根据射阳经济开发区《总体规划》,明确开发范围 射阳县经济开发区科技大厦东侧
第四条:合作方式:甲方无偿提供以上约定开发范围,所有权属甲方所有,在该区域内的所有经营性项目及相关配套设施由乙方独资开发建设,自主经营、自负盈亏。
第五条:旅游合作开发经营年限为 50 年(即20__年 09 月至2066 年 09 月)。
第六条:旅游开发计划总投资 3000.00万元,项目开发分二期投入,第一期:20__年9月至20__年9月,计划投资1200.00万元,主要开发建设景区
宾馆、垂钓中心等。第二期20__年1月至20__年1月,计划投资1800.00万元,主要开发建设康体养生中心、少年儿童动漫乐园、生态庭院度假农庄等。
第七条:经营收入分配:该项目开始营运的第一年,甲方不参与收入分配,营业一年后甲乙双方按比例分成。参与分成的前5年,乙方按经营收入纯利润 10%支付甲方,从第6年起按乙方经营收入纯利润 30 %支付甲方。
第八条:在合同签订后10个工作日内乙方向甲方指定账户打入200.00万元作为项目保证金,待乙方投资总额达20__.00万元后,甲方一次性返还乙方项目保证金200.00万元(不计利息)。如乙方违约,此保证金全额上缴国库,甲方违约则无条件并计息后全额退还。
第九条:乙方的旅游开发经营活动,须遵守国家法律、法规及有关文件的规定以及符合景区总体规划,开发经营活动必须在合理合法以及保护生态环境的前提下进行。
第十条:乙方在开发经营过程中可以向第三方引资合作开发,需报甲方备案。第十一条:乙方依据甲方《总规》,自行负责聘请有资质的单位编制所开发项目的修建性详规报甲方审批,并以审批的《详规》为依据进行旅游综合开发。第十二条:旅游所涉及的土地、房屋、林地
1、土地征用及房屋拆迁
项目所涉及的永久性建筑用地,甲方按照国家土地管理相关法律法规和国土管理部门规定,由甲方完成征用手续后交乙方开发建设,为此所产生的费用均由乙方负责。非永久性建筑用地乙方必须报甲方同意后,方可实施。
项目开发建设中涉及的住户拆迁,甲方负责按照县级有关房屋拆迁安置补偿标准完成安置补偿工作,费用由乙方负担。
2、林木及林地的使用
项目建设涉及占用林地、林木的,甲方根据乙方建设需要,按照有关林业法律法规,负责办理相关手续后交乙方管理使用,涉及费用由乙方承担(按政府的规定标准执行)。
第十三条:甲方权利与义务
1、甲方有权按照合同约定取得合作的利润;
2、甲方有权依照法律法规对经营区域进行监督管理;
3、甲方有权免票进入景区范围开展公益性活动和政务工作;
4、甲方有权对乙方项目实施进行监督;
5、甲方积极争取旅游专项资金建设用于加快景区基础设施建设;
6、甲方承诺在景区范围内不在有第三方投资商从事类式项目开发,保障乙方正常经营;
7、积极协助乙方营造好景区开发、建设、经营的外部环境、依法保障乙方正常的建设、经营、管理秩序;
8、甲方将现有的景区资料提供乙方用于指导景区建设;
9、甲方承诺乙方在开发建设过程中享受上级有关招商引资优惠政策;
10、合作期满后,甲方无偿享有该景区全部基础设施和景区内的其他不动产,但乙方依法取得的土地使用权证和房屋所有权证的不动产除外;
11、负责协调处理好与当地村民关系。
12、:甲方根据乙方所需的用电负荷协调供电部门安装供电线路和变压器到景区。乙方根据项目需要自行安装分支线路,费用自行承担。
____、甲方负责协调通信部门开通景区的固定电话和移动电话。
14、甲方负责协同交通部门,在景区旅游开营前完成景区的公路建设。 第十四条:乙方权利与义务
1、乙方在项目开发和经营期间,享有投资开发经营的收益权 和管理权;
2、乙方必须按照甲方审批通过的规划设计和约定的建设期限实施景区开发建设,保证工程进度;
3、乙方享有景区约定开发范围内土地、水域、河滩及基础设施(含政府投资部分)、接待服务设施和公益设施的管理权及使用权,并承担其维修、保护、改造责任。
4、乙方享有景区内其他经营性项目的优先开发权,乙方未按期开发的项目,甲方可另行招商;
5、乙方应做好旅游景区的环境保护,保障景区、景点的正常经营和游客、景区员工生命及财产安全,创造良好的旅游环境;
6、乙方在投资建设和经营管理期间,享受省、市、县给予的旅游投资等相关优惠政策;
7、在开发建设经营管理过程中,乙方独立承担民事责任,甲方不承担任何连带责任;
8、合作期满后,乙方的债权、债务由乙方自行处置,但必须保证已形成的固定资产完好无损。在同等条件下,乙方享有下一轮经营权的优先权。第十九条:乙方有下列情形之一的,甲方有权解除本合同另行招商。
1、意向书签定后,乙方原因3个月内未开展实质性开发活动的;
2、未经甲方批准擅自将景区主要开发项目出让的。
第二十条:本意向书签订后,甲方向县政府申报,由县政府与乙方签订正式招商引资合同,具体的实施方案及细则双方以此协议为框架另行商定。
第二十一条:意向书一式六份,甲乙双方各执二份,经双方签字盖章后生效。 第二十二条:意向书未尽事宜可另行协商补签协议。
甲 方:____________ 乙 方:____________
法定代表:________
____年____月____日
签约地点:____________
法定代表:________ ____年____月____日
甲方:辉县市汽车配件有限责任公司(以下简称甲方) 公司地址:中国〃河南省辉县市西环
路158号
甲、乙双方经友好
坦诚协商,就“年产200万套轿车制动器总成生产线”建设项目投融资合作事宜,达成共识
如于:
一、甲、乙两方愿
以合资或合作的形式建立合资企业,暂定名为“辉汽天合汽车部件有限公司”。建设期为3
年,即从20xx年9月-20xx年8月全部建成。双方意向书签订后,即向各方有关上级申请批
准,批准的时限为6个月,即20xx年9月-20xx年3月完成。然后由辉县市汽车配件有限责
任公司负责办理合资企业开业申请。
二、总投资15000
万元人民币,折合2200万美元。 甲方出资7650万(以现金、工厂现有厂房、水电设施设备
等折款投入,占股比51%);
乙方出资7350万(以美元现汇投入及购买进口设备,占股比49%)。
三、利润分配:双
方按投资比例或协商比例分配。
四、合资企业生产
能力:年产200万套轿车制动器总成。
五、合资企业自营
出口或委托有关进出口公司代理出口,乙方优先考虑将该产品纳入trw 全球销售体系,价格
由合资企业定,或参照国际市场价格。
六、合资年限暂定
为20xx年,即20xx年3月-20xx年2月。
七、合资企业其他
事宜按《中外合资法》有关规定执行。
八、双方将在各方
上级批准后,再行具体协商有关合资企业《章程》、签署《合资合同》等事宜。
本意向书一式两份。
作为备忘录,各执一份为据。
甲方: 住所: 法定代表人: 联系方式:
乙方: 住所: 法定代表人: 联系方式:
甲乙双方为发挥各自优势,寻求建立多方位、多层次的合作,促进共同发展,在充分协商的基础上,本着自愿、平等、互利、共赢的原则,协商签订本意向书:
第一条 双方在各自独立,不干扰自身和对方正常运营的前提下,寻求合作机会;双方的合作不限制和约束任何一方的原有权益和经营活动。
第二条 相互尊重,相互信任,加强相互了解,信息互动,日常往来,承诺不向竞争对手透露信息,互不损害对方利益和声誉。
第三条 双方在各自的网站上建立友好链接,建立业务联系,相互了解对方的基本信息和资料,并承诺保守商业秘密,明确日常联络部门和人员。
第四条双方在各自开发市场,寻找客户,开展商业服务过程中,关注对方的经营方向,为对方牵线搭桥,推荐潜在客户,促成生意,按照本企业的规定合理收取信息服务费用。
第五条条件成熟,双方建立企业联盟,建立企业战略合作伙伴关系,签订企业联盟协议,提升合作关系水平,建立更加广阔的互补性资源平台,扩大双方企业利用外部资源的范围,共创规模经济效应,提高双方的市场核心竞争力。
第六条双方在签订合作意向之后,仍保持自主经营,自负盈亏、照章纳税的权利和义务,并各自独立承担一切法律责任,互不干涉。
第七条 双方签订意向书后,在自身经营活动期间可邀参与另一方社会活动增进互动了解。
第八条 双方在相互同意的情况下,可在对方办公和活动区域进行企业和服务业务、产品宣传,互不收费或费用协商。
第九条 本意向书有效期为 年,自 年 月 日至 年 月 日止。
第十条到期前双方协商一致,随时解除意向,也只可以进一步签订合作协议,如到期双方无意继续合作,意向书自动失效。
第十一条 本意向书双方签字盖章后生效,一式贰份,双方各执壹份。
甲方(盖章): 法定代表人:
乙方(盖章): 法定代表人:
签订地点:
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
为使_______________项目(以下简称本项目)在济南高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。
一、土地问题
1、土地位置及出让方式
甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩,代征道路面积亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2、土地价格
为体现对本项目的支持,甲方初步确定以万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。
3、付款方式
高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
二、工程建设
1、开工条件
(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于年月日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即"九通一平"的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2、工程进度
乙方必须在 年 月 日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
3竣工时间
乙方必须在 年 月 日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。
三、违约责任
1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
4、为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的50%时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额x 50% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。
四、其他
1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,本着资源共享、优势互补、互利共赢的合作宗旨,对乙方提供的产品(详见附件一),以甲方专业销售团队,进行产品销售,达成以下意向:
一、乙方须保证所提供的产品来源合法、符合国家有关法律规定之标准,并能提供产品经营相关的证书原件给甲方审查,该复印件交甲方备案,包括:营业执照、一般纳税人资格证、税务登记证(国、地税)、酒类批发零售证、卫生许可证、产品生产许可证、产品质量检验证、产品检验报告、商标注册证及组织机构代码证等。
二、乙方须向甲方提供产品的价格体系(见附件一)。
三、合作双方在合作前的债权、债务问题均与对方无关;合作运营后,一方操作不当导致纠纷的,由该方负责,另一方不承担负责。
四、合作初期,乙方将安全库存送到甲方指定仓库(地点),由甲方负责保管,如发现产品包装问题或损坏,甲方应在收货三天内,向乙方提出书面通知,乙方给予更换。
五、甲方为乙方提供专业的营销团队,对产品提供专业的销售服务。乙方指定甲方的销售区域为: 。
六、乙方每月 15 日向甲方支付现金 的运营日常费用。运营日常费用包括::人员工资、办公场所费用、销售物流费用等。
七、 甲方视市场运作情况,将不定期向乙方提交相应的促销方案,乙方同意后,由甲方执行。
八、双方约定结算方式为“月结算”(即双方每月20号对单,实销实结)。甲方每月在指定日期内,将上一月的销售情况以书面形式向乙方报告,并将货款转账至乙方指定账号上。乙方提供相应金额的发票。
九、乙方承担一切有关该产品的推广活动费用,如:广告、促销、进场、品鉴、赠送等。
十、乙方按照甲方每月的实际销量,给予甲方该销量的5%的销售奖励。
十一、合作初期为试行期,为期六个月。合作试行期后为合作期,签订正式销售合同。双方视试行期效果,商拟合作事宜,届时乙方可向甲方拟定销售任务。双方也可更换合作伙伴。
十二、本意向书不为正式合作协议,未尽事宜,双方另行协商。
甲方:
地址:
联系电话:
签约日期:
乙方:
地址:
代理人:
联系电话:
签约日期:
年 年 月(盖章)
代理人: 月 (盖章) 日 日
根据国家知识产权及网络管理的有关规定,_________(以下简称甲方)委托_________(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站,设计制作网页的合作项目,经双方协商达成以下协议:
一、甲方权利与义务
1.甲方有权要求乙方按照附件一中双方商定的网站结构,在附件二中双方约定的时间内,完成合同中规定的内容。
2.甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字,图片以及其他相关文件),并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时,甲方应备齐全部内容资料。
3.甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件,并积极配合。
4.甲方有权对乙方设计的网页提出修改意见,由双方协商更改。
二、乙方权利与义务
5.乙方应依据附件一中双方商定的网站结构,在附件二中双方约定的时间内,完成合同中规定的内容,乙方有权对甲方网页的设计提出自己的意见和建议。
6.双方合作期间,乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。
7.乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
8.乙方所制作的网页需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流浏览器,并支持800_00分辨率。
9.在制作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并交甲方验收通过。对有可能影响附件二中双方约定的完成时间的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间。
10.乙方负责在网站开通后10日内对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误进行修改。
三、违约责任
11.由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。
12.由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容,甲方有权向乙方提出索赔,具体额度由双方协商确定。
四、争议解决
13.双方因合同的解释或履行产生争议,由双方友好协商解决。协商不成,双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
五、知识产权的保护
14.甲方付清应付乙方的全部款项后,甲方正式享有网站的全部使用权。
15.双方合作期间,网站构架,网页版式设计等内容(甲方提供文本资料及图形,音像资料未经乙方加工部分除外)之版权、设计权、使用权归乙方所有,未经许可甲方不得擅自使用,不得复制或交由第三方使用。
16.如因乙方原因出现第三方指控与站点页面有关的知识侵权的事件,应由乙方负责并保证甲方权利不受损失。
六、合同的终止
17.在乙方收到甲方支付的全部费用后,本合同自行终止。
18.任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由,由双方签字代表协商终止合同。
19.由于战争、地震、火灾等人力不可抗因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
七、合同金额及付款方式
20.甲方应向乙方网站规划费,网站设计费,网站制作费,以及网站后期维护费共计人民币_________元。
21.乙方为甲方进行网站总体设计制作之前,甲方应付给乙方网站预付款_________元。
22.待乙方全部完成甲方网站建设后,甲方应在三日内付给乙方网站建设款_________元。
23.乙方为网站后期维护期满,甲方应在三日内付给乙方网站维护款_________元。
甲方(盖章):__________________
代表(签字):__________________
_________年_________月________日
乙方(盖章):__________________
代表(签字):__________________
_________年_________月________日
附件一
附件二
甲方:_______________(以下简称甲方) 乙方:_______________(以下简称乙方)
为使_______________项目(以下简称本项目)在_______高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。一、土地问题
1、土地位置及出让方式
甲方同意本项目进入________出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于______占地约_____亩。其中独自使用面积______亩,代征道路面积______亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2、土地价格
为体现对本项目的支持,甲方初步确定以_____万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为_____万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计______万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。
3、付款方式
高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。 乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
二、工程建设
1、开工条件(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于_____年_____月_____日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即'九通一平'的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2、工程进度
乙方必须在____年_____月_____日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。 3、竣工时间
乙方必须在_____年_____月_____日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。
三、违约责任
项目投资合作意向书优秀范文合同范本
1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。(面试网)
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的, 甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
4、为避免国有资产流失,保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的50%时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额x 50% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。
四、其他
1、在履行本协议时, 若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。 并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式_____份,甲、乙双方各执____份。 份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4、本协议于_____年_____月____日在中华人民共和国___________签订。
5、本协议有效期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:_______________(章) 法定代表人(委托代理人):_____________ 法人住所地:___________________邮政编码:___________________ 电话号码:_____________________
乙方: ______________(章)法定代表人(委托代理人):_____________ 法人住所地:_____________________邮政编码:__________________ 电话号码:__________________
____x国投公司:
由______x房地产开发有限公司拟投资建设的____大厦项目业经____政府批准,该项目位于____ 市,具体位置:____x经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北,该项目占地约11.69亩,以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准,项目土地性质为国有商业出让用地,土地使用权为____房地产开发有限公司所有,土地手续已经办理,土地权属清晰且无任何纠纷。
按照公司规划和设计的方案为:地下一层,5482.72平方米,地上十二层,地上建筑面积23929平方米,总建筑面积29412平方米,容积率为3.07,由于项目地理位置优越,且紧邻__x政府及行政大厅等部门,建12层与未来发展趋势不协调,也无法成为标志性的建筑,也不利于未来发展需要,尤其对商业项目的知名度、吸引力方面会受到很大影响,在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距,给项目的运作带来一定的难度,因此计划扩大项目建设规模,将原设计方案变更为双子座大楼,建筑面积扩大至8万平方米,即地下2层为停车场,地下1层为超市,地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身),地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾馆、住宅,但由于占地面积有限,建筑面积过大超出容积率的要求,在设计方面也有局限性,同时也会影响到房产的销售,因此,需要在原占地基础上扩大用地规模方可实现此方案。
现项目用地西侧相邻的地块为原____x国投公司处置的不良资产,该地块面积为6亩,如能够纳入____大厦建设用地范围,加上现有11.69亩土地及消防通道等,建设用地可扩大至18亩,计120__平方米建设用地,总建筑面积可以扩大至80000平方米,同时由于扩大用地范围,完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑,从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划,也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。
房地产开发过程中开发商经常遇到的风险
现阶段我国的房地产市场出于起步阶段,各种开发与交易还不够规范,从项目立项到结束自始至终都伴随着风险,房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。
一、征地与拆迁困难
有的开发商对征地与拆迁工作没有足够的重视,以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服动员工作中,贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛,一方面要做出双方都能接受的经济补偿,另一方面又要做好说服动员工作。遇到钉子户,风险就会更大,钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。
二、建设工期的风险
开发商选择的建筑公司是否能保质保量按时完工,对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上,大多数建设工程都不能按期完工,有的拖延几个月,甚至几年。造成这种风险的原因多种多样,如来自开发商的自身原因,如资金不足、图纸更改、更换合作伙伴等;或者是来自建筑商的原因,如技术问题、违法转包分包等。
防范这种风险应以预防为主,在初期就应选择信誉技术过硬的设计单位、监理单位和施工单位。在建筑材料的选择和购买方面一定要认真谨慎。还有应当选择理想的合作伙伴,应落实资金来源渠道。所有这些都要用法律文件予以确认,用完备的合同来约束所有参与工程建设各方的行为。
三、联建风险
在房地产投资开发中,经常有几家投资单位共同投资的情况。形成这种情况的原因主要有以下几种情况:某一家投资单位经济实力有限,需要与其他单位合作开发;或者是有土地的一方没有资金,需要与有资金的一方合作;或者有资金的一方没有土地,需要与有土地的一方合作;或者既有资金又有土地的一方,没有房地产开发经营权,需要与有房地产开发经营权的房地产公司合作。无论什么方式的合作,都是建立在利益基础上,这就埋藏着潜在的矛盾。要想避免矛盾的发生,就应该“亲兄弟明算账”在合作之前,充分协商好各方的权利义务、利润分享及债务承担。
合同编号:[ ]
项目合作意向书
甲方(融资方):
法定代表人:
住 所:
电 话:
乙方(债务人):开发有限公司
法定代表人:
住所:
电话:
签订地点:[ ]
签订日期:[ ]年[ ]月日
鉴于:
1、甲方是一家依法成立并合法存续的金融投资法人公司,具有丰富的融资实力和融资经验。
2、乙方是一家依法成立并合法存续的从事房地产开发的法人公司。其开发建设的[ ]项目(一期)位于,土地四至[ ]。该项目已投入
[ ]元,尚需[ ]元后续资金。 现就甲方负责为乙方所开发建设的[ ]项目后续资金募集事宜达成以下合作意向。
第一条 合作项目名称
[ ]项目建设后续资金募集。甲方负责该项目后续建设资金的募集工作,乙方同意将该项目后续建设资金的筹集工作全权授权甲方运行。
第二条 甲乙双方的声明与保证
1、甲乙双方已获得签署本意向书以及履行本意向书项下义务所必需的授权和批准。
2、在本意向书上签字的代表合法享有代表各方签署本意向书的权利,或已被正式授权代表各方签署本意向书。
第三条 甲方的权利和义务
1、甲方有权依据项目后续建设资金的需求额度,自主选择资金募集方式(包括但不限于发行债券、基金、股权投资等融资模式),并有权自行选择适格机构投资者。
2、为保证项目真实性和合法性,促成投资者投资意向,甲方有权自主选择项目小组成员,对该项目及乙方的法律及资产等方面进行必要的尽职调查,乙方应为甲方的尽职调查提供必要的条件并予以积极配合。
3、甲方有权对监督募资金用途进行监督,乙方应将募集资金专款用于
[ ]项目的建设。非经甲方同意,不得用于其他项目或缴付行政罚款等其他用途。
4、甲方应诚实信用地履行职责,积极组织专业团队开展融资工作。
第四条 乙方的权利和义务
1、乙方应按甲方要求向甲方提供真实的、与尽职调查及开展容易活动有关的详尽资料,包括但不限于营业执照、机构代码证、税务登记证、经营资质、公司章程、施工合同、开工建设手续、验资报告、审计报告及财务报表以及甲方需要的其他资料。
2、乙方保证向甲方提供的资料及所作陈述的真实性、完整性、有效性、及时性。乙方向甲方提供的资料如有变更应及时告知。
3、乙方应严格按照募集资金用途使用资金,并接受甲方对资金使用情况进行监督。
4、乙方排他性的,全权授权甲方负责项目建设资金募集工作,并向甲方出具书面授权。乙方不再授权其他机构进行该项目的资金募集工作。同时,乙方亦不得自行向其他投资者和个人进行该项目的融资活动。
第五条 违约责任
1、甲方未履行本意向书约定的义务,将承担相应的违约责任。
2、乙方未履行本意向书约定的义务,将承担相应的违约责任。
3、违约方因违约给守约方造成损失的,应向守约方赔偿损失。
第六条 变更、修改与终止
本意向书经各方协商一致,可以书面形式进行变更或修改、补充,任何变更或修改、补充均构成本意向书不可分割的组成部分。
第七条 保密义务
1、各方同意,对一方提供给他方的有关本意向书项下交易的所有重要信息及本意向书所含信息予以保密,除根据法律规定,需向相关司法、政府部门披露,以及向服务于本意向书项下交易并受保密协议约束的中介机构披露外,未经他方书面同意,不得向任何其他方披露此类信息。进行上述披露之前,披露方应通知另一方其拟进行披露及拟披露的内容。
2、未经他方的事先书面同意,任何一方不得将本意向书有关交易情况向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。
3、甲乙双方可根据实际需求,另行签署《保密协议》作为本意向书的补充协议。
第八条 法律适用与争议解决
1、本意向书适用中华人民共和国法律。
2、凡因本意向书之订立、解释与履行所产生的全部争议,各方应在争议发生后首先以友好协商的方式解决。如任何争议不能在一方向他方书面通知后三十天之内以友好协商方式解决的,则可将争议提交甲方所在地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。
第九条 其他
1、该项目融资费用、支付时间及其他事项,甲乙双方以正式合同另行约定。
2、除另有约定外,各方指定本意向书载明的地址或住所为通讯及联系地址,并承诺在通讯及联系地址发生变更时,以书面形式及时通知其他方。
3、本意向书中的标题和业务名称仅为指代的方便而使用,不得用于对条款内容及当事方权利义务的解释。
4、本意向书一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
5、本意向书签署时,各当事人对协议的所有条款已经阅悉,且均无异议,并
对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。
(以下无正文)
甲方:
日期:
乙方:
甲方:西乡县煤矸石热电厂有限公司
乙方:
根据中华人民共和国合同法电力建设等相关法规,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,甲乙双方就西乡县煤矸石热电厂项目建设一事,双方达成协议如下:
一、 工程名称:西乡县煤矸石热电厂。
二、 工程地点:西乡县建材工业园。
三、 工程造价:约5.7亿元。
四、 工程内容:
1、 办公楼、土建以及电力机组设备、水电安装等
2、 围墙内的土地平整、道路硬化
3、 发电用厂房及配套设施房屋建设以及设备安装,以设计图纸为准
4、 厂区绿化
五、 工期:18个月。
六、 厂区临时用电以及进、排水施工等。
七、 取费标准:按09定额执行配套20xx消耗量定额(有新标准则按最新标准执行)。
八、 验收标准:合格。
九、 计价方式:
1、 材料计价方式,按当月信息均价执行
2、 电力设备价格,以全月价为准(电力设备以及建筑材料的采购需经甲方审核批准后方可执行)。
十、 付款方式:
1、 乙方施工人员进入工地十五日内一次性支付工程保证金3000万元人民币。
2、 乙方施工人员进入工地30日内甲方一次性支付工程预付款壹亿元人民币(设备定金30%,以合同为准)
3、 履约保证金退还,乙方施工期满2个月,退2500万元,剩余500万元验收合格(工程交验)后一并退还
4、 乙方在工程期满两个月后,第三个月起每月25日前上报工程量,甲方于次月5日前支付工程量80%的工程款给乙方
5、 工程设备安装调试完付工程总造价90%
6、 验收合格后付工程总造价95%,剩余5%两年期满后无质量问题一个月内一次性退还。
十一、 工程进度要求:乙方在施工前必须上报工程进度计划表以及保证工程进度所采取的措施、方案。
十二、 工程质量要求:乙方除按照国家标准执行外必须提出保证施工质量的计划书。
十三、 安全保证要求:乙方进入工地前必须向甲方提交安全保证书、工地中施工人员安全和设备安全一切由乙方负责,如出现重大人员或设备安全事故所造成的损失,一切由乙方负责。
十四、 本协议中的未尽事宜,甲、乙双方协商解决,如未能协商一致可通过当地法院裁定,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十五、工程验收合格提前一天甲方奖励人民币壹佰万元,每推迟一天罚人民币壹万元。
十六、本协议一式四份,甲、乙双方各两份,双方签字后生效。
甲方:西乡县煤矸石
热电厂有限公司
乙方:
校企合作意向书(范本)
甲方(小组): 乙方(企业):
指导老师阅知签名:
经甲乙双方友好协商,达成协议:
一、甲方的责任与权利:
1. 积极为企业义务服务、提出建设性意见,推动企业发展。
2. 在校内有度宣传企业的真实信息,不夸大虚假、变相宣传。
3. 保证小组成员出行交通安全,与在企业实践期间的人身财产安全。
4. 其他补充说明:
二、乙方的责任与权利:
1. 积极创造便利条件,为甲方提供实践平台。
2. 引导教育甲方在企业实践期间服从规范管理与生产安全规定。
3. 不得要求甲方做有偿营利活动,或入校内进行变相宣传、变相赞助。
4. 其他补充说明:
三、甲方未尽责任与权力以《集美大学诚毅学院学生手册》为补充规定。
四、双方责任与权利由团委实践部负责监督执行,发生争执时,友好协商解
决,调解不成由校企协商解决或诉诸法律解决。
五、本协议一式三份,甲乙双各执一份,报送实践部存底一份。
甲方:____投资管理有限公司
乙方:____建材科技股份有限公司
鉴于:
1、甲方系依法注册成立的企业法人。
2、乙方系依法设立的股份有限公司,正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此,为充分发挥双方的资源优势,促进乙方的快速发展,为股东谋求回报,经甲、乙双方友好协商,就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款:
第一条认股及投资目的
甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础,建立全方位、长期的战略合作伙伴关系,保证双方在长期的战略合作中利益共享,共同发展。
第二条认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度:甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份,认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条甲、乙双方同意,在乙方收到甲方存入的认购款项后,向甲方开出认购股份资金收据。
第四条双方承诺
一、甲方承诺:
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当,符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件,积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方承诺:
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续,办理工商变更。
第五条由于不可抗力的原因,如战争、地震、自然灾害等等,致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条本协议未及事宜,双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条本协议书一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:____投资管理有限公司乙方:____建材科技股份有限公司
签名(章):________签名(章):________
法定代表人:________法定代表人:________
日期:____年____月____日
甲方:____________,乙方:__________X
____________(以下简称甲方),____________(以下简称乙方)
就贷款担保事宜,甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利,分散和控制风险的原则进行合作。指导具体保证合同的签订,依照有关法律法规达成如下协议:
第一条 乙方接受中小企业借款申请,经审查同意后,向甲方出具书面的《贷款意向书》。
第二条 甲方在接到《贷款意向书》和中小企业担保申请后,着手对中小企业的担保事项进行审查,审查合格并落实好反担保措施后,与乙方订立保证合同。
第三条 协议双方就贷款合同订立保证合同。
第四条 保证方式以连带责任保证为主,在特殊情况下经乙方同意,也可以使用一般保证方式。
第五条 甲方在乙方开立专用贷款担保账户。
第六条 乙方接受为甲方提供注册资金5倍.最高不超过10倍的可担保贷款额度。
第七条协议双方应相互推荐信用等级#较好的客户,在前期审查工作方面,尽可能进行紧密合作,包括共同审查或各自在审查结果的交流。贷款的决定权在乙方,担保的决定权在甲方。
第八条 甲方提供担保的贷款种类为中小企业贷款,乙方对有甲方担保的贷款原则上执行中国人民银行公布的基准利率上浮30%--50%(含)之间。
第九条 在事中监控方面,协议双方应加强合作,建立稳定的信息联系,相互交流和通报借款养殖户的信息,共同进行对贷款中小企业的监督和检查。
第十条 贷款到期前十五天,协议双方应督促中小企业筹措资金归还贷款。其借款中小企业确因困难申请展期,须经双方一致同意可办理、否则视同逾期。逾期达25个工作日仍未归还,甲方按约定条款依法承担待偿责任。
第十一条 违约责任
作双方应自觉.严格地遵守上述约定,认真履行各自的义务,严禁未经协商或对方允许而擅自主张.自行其事。
如果甲方违约,乙方有权采取以下制裁措施:
1. 终止合作,责令甲方限期改正或补救;
2. 直接扣收账户存款;
3. 追究违约责任,由甲方赔偿损失;
4. 终止双方合作。
如果乙方违约,甲方有权采取以下制裁措施:
1. 中止合作,责令甲方限期改正或补救;
2.甲方按已发生实际担保额度(包括本金和利息)留存保证金给乙方。其余资金甲方有权调出,但甲方所承担的连带保证责任及贷款逾期后25个工作日内代偿的承诺不可更改。
3. 追究违约责任,由乙方赔偿损失。(面试网)
4. 终止双方合作。
第十二条未尽事宜,协议双方根据具体的保证合同,依照有关法律法规和上述原则协商解决,以上协议如与中国工商银行吉林省分行个人生产经营贷款(中小企业)管理办法(试行)有抵触,在正式签协议时,以《中国工商银行吉林省分行个人生产经营贷款(中小企业)管理办法》(试行)文件的规定为准。
第十三条本协议由双方法定代表人或授权代理人签字、加盖公章后表示双方已达成合作意向,正式协议待乙方有权部门批准后,正式签订。本意向书一式两份,协议双方各执一份。
甲方:__X 乙方:__X
法定代表人: 法定代表人:
(或授权代理) (或授权代理)
X年X月X日 X年X月X日
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
根据中共___县委“___委(20___)____号文件”和___县人民政府“___政发(20___)___号文件”《关于在新农村建设中鼓励支持小城镇建设的实施细则》规定,___县决定公开拍卖__________宗土地使用权。经本协议双方当事人商定由甲方参加___县__________号地块(以下简称______号地块)的竟买,拍买购得__________号地块后,由本协议当事人按本协议的约定联合投资开发。为确保投资开发的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本意向书。
一、土地安排
1、土地位置
初步确定项目建设地点位于__________占地约_____亩。确切位置坐标四至和土地面积为。
2、价款
为体现对本项目的支持,乙方将一次性支付给甲方人民币_____万元整(¥_____万元),作为甲方的项目前期补偿与收益。
3、付款方式
甲方与乙方将在甲方取得本项目土地使用权后签订正式《房地产开发合同》。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清本条第二款价款。
二、工程建设
1、开工条件
(1)甲方承诺本期用地“四通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。
2、工程进度
乙方必须严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
三、违约责任
1、如果乙方未按本意向书约定与甲方签订《房地产开发合同》,则须承担缔约过失责任,赔偿甲方因此花费的成本和预期利益。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金百分之五的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权解除本协议。四、其他事宜
1、在履行本协议时,若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向甲方人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式2份,甲、乙双方各执1份。份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4、本协议于_____年_____月_____日在中华人民共和国__________签订。
5、本协议有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:__________________(章)
法定代表人(委托代理人):______ 法人住所地:____________ 邮政编码:______ 电话号码:____________
乙方:__________________(章)
法定代表人(委托代理人):______ 法人住所地:____________ 邮政编码:______ 电话号码:____________
_____年_____月_____日
甲方:
乙方:律师事务所
鉴于:甲方系在浙江注册成立的民营企业。
乙方系经浙江省司法厅批准成立的合伙制律师事务所,为客户提供各类诉讼和非诉讼法律服务。
甲方欲寻找能为其提供投资或其他和投资相关业务的合作伙伴,以进一步促进企业发展,乙方现将在上海注册的中国投资基金介绍给甲方,洽谈合作事宜,同时乙方也能为甲方的经营发展提供法律服务。本着互惠互利的原则,经双方友好协商,特订立如下合作协议,共同遵照履行:
定义:甲方包括协议上的甲方以及甲方的关联企业
中国投资基金包括在上海注册的中国投资基金及其介绍的相关联的合作伙伴。
一、 甲乙双方如实向对方提供各自的营业执照等与经营活动相关的有关资料,双方自觉保守对方商业秘密。
二、 甲方的职责:
1、 本着诚实信用的原则,如约参加乙方组织的每一次与中国投资基金的谈判;
2、 负责及时向乙方提供其中国投资基金进行谈判的进展情况及相关资料;
3、 按约向乙方支付本协议所规定的相关费用;
三、 乙方的职责
1、 负责联系、组织中国投资基金与甲方进行接洽谈判;
2、 为甲方提供其与中国投资基金进行商务活动所涉及的各类法律咨询;
3、 参与甲方与中国投资基金进行的商务谈判活动;
4、 审查、起草、修改甲方与中国投资基金合作的各类法律文书;
5、 就甲方与中国投资基金的合作项目进行相关的调查、见证、论证,出具相关的见证书、法律意见书。
四、 费用收取
甲方一经与中国投资基金达成项目合作意向书,必须向乙方支付法律服务费,法律服务费分以下情形收取:
1、甲方接受中国投资基金直接投资的(包括合资、合作、借款等形式),在甲方与中国投资基金签订协议后天内按投资总额的%收取;
2、甲方与中国投资基金达成资产重组、合并收购、安排上市及其他形式业务合作的,在甲方与乙方介绍的中国投资基金签订协议后天内按不低于万元人民币的金额收取服务费。具体金额双方在万的基础上另行协商。
3、乙方按上述1、2项向甲方收取费用,不影响乙方向中国投资基金收取费用及享受甲方当地政府有关引进外资的奖励。
五、 其他事项
1、 本合同一式二份,双方各执一份,经双方代表签字和盖章后生效,具有同等法律效力;
2、 本合同履行地在乙方住所地。
3、 在履行本合同中如有争议,甲乙双方须友好协商解决,协商不成的,提交杭州仲裁委员会仲裁。
甲方 乙方
年 月 日年 月 日
甲方:
乙方:
鉴于甲方是以研发、制造、外销石油钻采机械设备以及提供有关 的石油工程服务为主的大型外向型工贸集团,并且拥有完善的销售体 系和较强的销售能力;乙方拥有对erw 焊管、lsaw 焊管、ssaw 焊管较强的生产能力,能够为甲方提供较为雄厚的产品和技术支持。现甲乙双方友好协商,甲乙双方友好协商,秉着共同发展、诚信合作 的宗旨达成如下协议:
一、合作宗旨
1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴 关系的基础,提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共 同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥双方优势,优势互补,提高竞争力,共同进行市场 开拓。
4、本协议为框架协议,应是双方今后长期合作的指导性文件, 也是双方签订相关合同的基础。
二、战略合作关系合作方式
1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队进行营销信息交流 乙方授予甲方在国家(或区域) 对 (产品)的销售代理权,甲方根据乙方提供的产品信息寻找在该地区的需 求信息。乙方通过甲方指定的业务员了解其相应国家(或区域)等产品的需求信息,乙方对以上信息负严格保密责任。乙方向甲方提 供乙方的产品信息(包括技术更新进步和新产品信息)以及公司的产 品动态和变化。
2、甲乙双方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式
(1)甲方根据不同客户实际情况,参加招投标和报价等。为顺 利夺标和获得订单,根据竞争对手和投标以及订单实际情况,乙方根据自己的实际情况报出合理的价格和交货期,支持甲方投标。乙方在 报价有效期内确定的价格不得随意更改。甲方中标后,甲乙双方将根据实际标的另行签订产品买卖或定作合同,以确定双方的权利义务, 合同付款方式以及其他条款应根据(不优于)甲方与最终客户签订的合同条款确定,给予甲方足够的支持。
(2)在甲方的积极参与及支持、并且双方就具体项目签订合作 协议的情况下,乙方通过招标或者直接销售与当地需求客户直接签订合同时,乙方按合同金额的一定比例向甲方支付报酬(根据项目另行 协商)。
三、甲方的权利和义务
1、甲方每年可以对乙方公司进行拜访、考察,以了解乙方产品 的生产过程和技术工艺水平,并有权监造其定制产品的生产。
2、甲方可以根据其对乙方产品的使用情况向乙方做出反馈,乙 方应对甲方的反馈和建议做出积极的回应。3、如甲方的产品售往国外,甲方有权要求乙方提供其产品的售 后服务,具体事宜另行协商。
四、 乙方的权利和义务
1、在甲方按约履行付款义务的情况下,乙方有义务根据甲方或 海外分公司与乙方签订的合同规定向甲方交付产品。2、乙方应向甲方提供相当数量的产品的销售和促销资料,如: 中英文产品目录,宣传手册。
3、如甲方要求,乙方应接待甲方客户的相关考察,乙方承认并 尊重甲方客户信息属于商业秘密,未尽甲方允许乙方不得自行接触和 泄露上述信息。
4、乙方应积极回应甲方的询价和招标邀请。
5、乙方有责任根据与甲方签订的合同对其产品的质量负责,并 根据合同约定向甲方提供产品的技术和售后服务支持。
五、保密
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商 业秘密严格保密,未经对方事先书面同意,不得向第三方披露。
2、除本协议规定工作所需外,未经对方事先同意,不得擅自使 用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
六、本协议有效期一年,自20__ 年 月 日起至 年 月 日止。 如果双方对于彼此之间的合作感到满意,经双方同意则本协议将自动 续延一年。
七、对于本协议中未约定的事宜,双方应友好协商解决;产生的 争议可向甲乙双方各自所在地法院提起诉讼。
八、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一式四份,双方各执 两份,各份具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
一、合作背景
东汇集团简介
江苏恒德东汇投资集团(以下简称东汇集团)于20__年肇基金融行业,总部坐落在历史悠远,文化底蕴深厚的六朝古都——南京。东汇集团凭借前瞻决策、先进理念与专业服务,秉承商道源自人道,信用创造财富的核心价值观,开拓创新,不断发展壮大。目前东汇集团旗下拥有多家子公司和子集团,业务范围包括金融、汽车、民生三大板块,已覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等20多个省及直辖市,拥有跨地域的广泛影响力。好公民项目的诞生及发展
东汇集团一路走来风雨兼程,非凡成就铸就超凡实力。因为懂得,所以慈悲。一直以来的社会关爱和支持,让东汇集团更懂感恩回报,做一个有温度有人文情怀和社会责任民营企业,是东汇集团的目标,也是所有东汇人持之以恒不懈坚持的动力。
好公民,应运而生。
“公益事业是一项全民的事业,要广泛普及慈善文化弘扬公益精神,宣传慈善典型,激发社会各界参与公益事业的热情,在全社会形成人人心怀慈善人人参与公益人浓厚氛围,共同为构建社会主义和谐社会做出应有的贡献。”
——
公益事业是一项全民的事业,这告诉我们每位公民都是公益事业的参与建设者,我们生活在社会大家庭中不可能独善其身,这需要我们每个人都要做个“中国好公民”,为中国的公益事业奉献出自己的一份薄力。
“青年公益在线”正是相应这一号召而建立起来的专门针对青年公益平台。该平台不仅为广大大学生自身提供量身定制的公益服务,同时也为大学生提供一个参与公益活动的平台。我们是一群因爱汇聚的青年志愿者,我们为着爱的方向大步迈进!
我们将联合各行业的企事业群体资源,为青年学生打造创就业孵化公益平台;我们还会开展大学生公益性服务活动,包含慈善志愿者在线、大学生兼职实习联盟、大学生职业提升训练;我们希望打造一个专属于大学生的纯公益性组织平台,为所有有志青年插上翱翔的翅膀,自由飞翔!
公益事业的发展目前中国有1000多家公益机构,20__年来共得到近100亿的捐赠,这个数字或许没什么了不起,只相当于美国戴尔电脑公司创始人迈克尔·戴尔一个人捐赠的数字,但如果你知道20__年前慈善事业还被指责为“宗教行为和资本主义的伪善”的话,你就会对今天的成就刮目相看。如今没有人会忽视公益机构,作为政府和市场之外的另一种力量,他们正在发挥日益重要的作用。这
很大程度上应归功于中国各级政府的不懈努力和社会大环境的驱使。
企业推广面临的问题
1、重形式,轻内涵
目前为止,大部分的企业仅仅停留在品牌的重要性程度上,对于如何系统建设品牌缺乏思路和方法。请代言人、做户外广告是企业的常规思路,大部分企业认为,广告就等同于品牌,有了广告,就有了品牌,而对于目标消费者的心理洞察、品牌个性塑造、社会价值观认同、文化建设等方面却少有涉及。
2、拿来主义,缺乏个性和长远规划
现在很多企业通过模仿别人成功的推广案例来进行效仿借鉴,从而导致当下电视广告、平面广告、媒体刊物等千篇一律,失去了应用的推广价值。
3、推广主题不明确,媒体组合缺乏科学系
近两年来,推广活动做得不可谓不多,除了常规的促销推广外,网络营销、公关营销、事件营销甚至文化营销都在不断尝试,但这些推广真正能够接地气,让受众鲜明感受到其品牌存在感的却少之甚少。
二、合作内容
我们可以提供的资源
我们拥有覆盖南京市区、仙林、浦口、江宁以及周边城市的
高校近六万人的学生群体,以及江苏城市频道、扬子晚报、东方卫报、龙虎网等众多媒体互联网平台,同时,目前我们还与南京市的各社区街道、地铁、机场有着密切的联系。
合作的形式
我方通过举办社区义演、慈善捐赠、慰问演出等多种形式的社会公益活动,由贵公司提供必要的物资资助,我们会在活动的前期宣传、活动实施环节对贵公司进行全面的品牌推广宣传,来实现彼此之间的相互合作。
具体合作内容我放在举办各种形式的活动中贵公司为我方提供所需的物资赞助,我方会在活动前期的媒体造势阶段对贵公司为本次活动举办提供的大力支持进行赞赏并带以相关的品牌宣传,在活动开展过程中我方会在活动背景板上印有贵公司相关的赞助内容及展架画面和海报上会有专门的对贵公司品牌推广内容和贵公司对公益事业的倾力支持,在活动中我们也会通过主持人、表演者对贵公司的公益之举表示感谢与赞赏。
三、合作所达到的效果
通过社会公益项目的推动,我方和贵公司进行对各行业资源的相互整合及品牌的推广,来实现了社会公益事业的稳步前进和贵公司品牌推广的最大化。贵公司得到了广大民众的认知度和一致好评,从而获得了较大的市场份额和低成本的市场推广,在业界、社会、网络媒体等领域进行了全覆盖。
四、合作延伸
我方公司为一家多元化的集团公司,经营范围包括金融、汽车、民生等行业,通过我方和贵公司的联手合作,可对双方的合作领域进行延伸。我方可在其他领域与贵公司开展合作,已达到更高的企业效益和资源整合。
异业合作方案3
一、 异业合作作用
同行业间的竞争是一种资源的竞争,而异业厂家之间不存在竞争关系,相互间的行业资源就有了交换共享的基础,如面对同样年龄层的消费者,厂家之间的信息可以共享、渠道可以共享、营销方式等都有合作的可能。
异业合作,不同行业间的合作,从客户群体考虑,双方用户群体的有所重叠,从资源和用户群体方面考虑,异业合作是一种双方资源共享,资源呼唤的一种合作,从而在市场氛围和客户群体扩展上达成1+1>2的效果;
二、 异业合作行业
大型MMO网游的面向是年轻一族,年龄层在18-40周岁,这类群体接受新事物速度快,追求时尚,喜爱享受生活,喜欢高科技新奇产品
网游行业从理论上说,所有的其他行业都可进行合作的可能,但结合受众用户群体考虑以下几种行业的合作会具有更好的效果
1、 快速消费品行业
饮料生产厂商
速食品生产厂商
2、 IT行业
笔记本生产厂商
台式机整机生产厂商
电脑配件生产厂商(显示器、显卡、鼠标、键盘、音箱)
3、 电子产品(手机,数码产品等)
Mp3,MP4,Mp5,GPS,便携DVD等影音设备生产厂商
手机厂商
4、 大型卖场
电器卖场(苏宁、国美、大中等)
电脑卖场(太平洋、海龙等)
5、 连锁快餐机构
国外快餐连锁机构(麦当劳、肯德基)
国内快餐连锁机构(真功夫、三笑一品、煌上煌等)
三、 异业合作方式
1、 推广渠道合作
网游的渠道推广是人拉人的推广模式,而其他行业不会出现此类点对点群体拉动的模式。异业合作,在网游渠道推广时,带上合作公司的人员、产品、宣传材料等进行相互宣传和拉动;双方相互整合推广方式,利用自己的独有推广渠道,进行双方产品宣传的互补;
2、 产品内部合作
在产品内进行深度合作,游戏中建立一个NPC,建立一个建筑,建立一个形象。从而在游戏内部对合作伙伴进行宣传;而合作伙伴要在其产品上或产品内进行网游产品的宣传促进;
3、 媒体深度合作
双方在媒体上进行宣传的同时,融合入对方的产品或者品牌进行;从而在宣传效果上达成互赢;涉及媒体(网媒,平媒,大众)
4、 举办活动合作
活动相互合作,合作双方在自己的宣传活动时,融入合作伙伴的产品或品牌进行宣传工作;例如路演、拍卖、聚会、展览等
以上几种活动形式只是简单的几种,多种活动形式可以进行多方位,多层面的整合合作;在合作方式和方面都可以进行双方,甚至是三方的合作;
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协
商,在平等互利的原则下,就合作投资创办出租汽车公司事宜,达成如下协议:
一、合营企业定名
为北方出租汽车公司。经营大、小车100辆。其中:西德奔驰280-s 轿车7辆(为二手车,
行车里程不超过17000公
里,外表呈新)、日产丰田轿车83辆(其中:50辆含里程、金额记数表、空调、步话机等)、
面包车10辆。
二、合营企业为有
限公司。双方投资比例为3:7,即甲方占70%,乙方占30%。总投资140万美元,其中:
甲方98万美元(含库房等公用设施),乙方42万美元。合作期限定为5年。
三、公司设董事会,
人数为5人,甲方3人,乙方2人。董事长1人由甲方担任,副董事长1人由乙方担任。正、
副总经理由甲、乙双方分别担任。
四、合营企业所得
毛利润,按国家税法照章纳税,并扣除各项基金和职工福利等,净利润根据双方投资比例进
行分配。
五、乙方所得纯利
润可以人民币计收。合作期内,乙方纯利润所得达到乙方投资额(合括本意)后,企业资产
即归甲方所有。
六、双方共同遵守
我国政府制定的外汇、税收、合资经营以及劳动等法规。
七、双方商定,在
适当的时间,就有关事项进一步洽商,提出具体实施方案。
甲方代表 乙
方代表
__x __x
x年x 月x 日
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
为使_______________项目(以下简称本项目)在 市区实现产业化,根据国家法律以及地方法规、政策,甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本意向书。
一、土地安排
1、土地位置及出让方式
甲方同意本项目进入在 市 区实现产业化。初步确定项目建设地点位于 占地约 亩。其中独自使用面积 亩,代征道路面积亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2、土地价格
为体现对本项目的支持,甲方初步确定以 万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计 万元,由在 单位参照项目单位纳税中在 (政府某级)财政收益部分给予相同额度的扶持。
3、付款方式
市 区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。 乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。
二、工程建设
1、开工条件
(1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于 年 月日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。 乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2、工程进度
乙方必须在 年 月 日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。
3、竣工时间
乙方必须在 年 月 日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。
三、违约责任
1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的千分之零点五缴纳滞纳金。逾期九十日而未全部付清的,甲方有权解除协议,并可请求违约赔偿。
2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的,应交纳已付土地出让金百分之五的违约金;连续两年不投资建设的,甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,甲方应赔偿乙方已付土地出让金百分之五的违约金。
4、为避免国有资产流失, 保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内,乙方向 市区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励),低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种(退税或创汇奖励)金额的百分之五十时(优惠政策除外),乙方应赔偿给甲方其税金差额。即:乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额x 50% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。
四、其他事宜
1、在履行本协议时, 若发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意向 市仲裁委员会申请仲裁,没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时,该种不履行将不构成违约,但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。 并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告,同时,提供有关部门出据的不可抗力证明。
3、本协议一式 份,甲、乙双方各执 份。 份协议具有同等法律效力,经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章生效。
4、本协议于 年 月 日在中华人民共和国 签订。
5、本协议有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
6、本协议未尽事宜,双方可另行约定后作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
甲方:(章)
法定代表人(委托代理人):
法人住所地:
邮政编码:
电话号码:
乙方: (章)
法定代表人(委托代理人): 法人住所地:
邮政编码:
有限公司(以下简称“甲方”)
地址:
电话: 传真:
有限公司(以下简称“乙方”)
地址:
电话: 传真:
鉴于:
1、甲方子公司(以下简称“项目公司”)拟开发建设的 项目(以下简称“项目”)占地面积约45亩,建筑面积不少于6万平方米,建设内容为住宅和商业。项目公司注册资金拟达到 万元人民币。
2、乙方经过考察,决定发挥自身优势,以帮助甲方推荐和寻找投资伙伴的方式就项目开发进行合作。
综上,为了更好地明确双方的权利、义务,甲乙双方经过友好协商,现达成如下协议,以兹双方共同信守。
第一条 关于双方的出资额、股权比例和到位时间
1.1 甲乙双方在项目公司注册资金中的出资比例为对等出资,即甲乙双方分别出资 万元。
1.2 在对等出资的情况下,甲乙双方在项目公司中的股权比例分配为:甲方占项目公司的股权比例为 %;乙方占项目公司的股权比例为 %。双方按此股权比例行使股东权利和进行利润分配。
1.3 甲方在项目公司中的出资在项目公司成立时到位,乙方在项目公司中的出资应于20xx年 月 日前到位。
第二条 关于项目经营管理权和股权回购选择权
2.1 甲方全权负责项目日常运作的经营管理,作为对价,甲方承担因项目经营管理的具体盈亏状况而导致的一切风险和收益。
2.2 乙方不参与项目日常运作的经营管理,为此乙方将获得根据项目经营情况在投资期间每满十二个月就有一次选择是否退出项目合作的权利。
2.3 如果乙方选择退出项目合作,则甲方承诺无条件地按月投资回报率1.5%的比例,溢价回购乙方所持项目公司的股权;具体回购价格根据乙方实际投资时间据实计算确定,该溢价回购承诺不因项目经营的具体盈亏状况而改变。
2.4 如果乙方选择不退出项目合作,则甲乙双方按本协议约定的利润分配比例对项目公司的经营成果(或净利润)进行分配。
第三条 关于乙方对项目公司财务和管理的监督
甲方承诺在项目公司中财务部的会计由乙方委派人员担任,负责对项目公司财务和管理进行监督。该会计人员工资由项目公司参照当地薪金水平发放,补贴由乙方根据乙方标准自行发放,社会保险由乙方负责。
第四条 甲方保证
4.1 乙方出资到位后,甲方须及时与乙方签订《股权转让协议》或《增资协议》,并到当地主管部门办理相关登记手续。
4.2 乙方出资到位后六个月内,项目公司应当取得项目所在地块的国有土地使用权;否则,甲方应当按照本协议的约定提前溢价回购乙方所持项目公司的股权。
4.3 甲方以其所持项目公司的股权作为履行溢价回购乙方所持项目公司股权的保证;若甲方届时不能按本协议约定回购的,甲方应当无条件将其所持项目公司股权转让给乙方。
第五条 其它
5.1 甲乙双方签订《股权转让协议》或《增资协议》后,双方的合作内容以《股权转让协议》或《增资协议》为准;《股权转让协议》或《增资协议》没有约定的,以本协议为准。
5.2 本协议在执行过程中的争议事项,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院起诉。
5.3 本协议签署后,乙方的权利义务可以转由乙方书面认可的第三方行使,甲方不得因此而变更本协议各项约定或削减本协议各项约定的效力。
5.4 本协议一式肆份,甲乙双方各执两份。自双方代表签字盖章后生效。
建设工程施工意向协议书
甲方(发包方):
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本意向协议书。
工程名称:
工程地点:
工程内容:( )框架结构,( )钢结构 总建筑面积 ㎡。 承包范围:施工图纸范围内的全部土建(含钢结构)、安装、消
防及室外附属工程等 。
工期要求:合同工期总日历天数 天 。
开工日期: 20xx年 月 (具体以开工报告为准) 竣工日期: 20xx 年 月 工程质量要求: 合格 签约合同价:(大写)暂定 万元;(小写): 元(人民币)
其他约定: 工程造价按实际施工工程量结算。
结算依据:《浙江省建筑工程预算定额》(20xx版)、《浙江省安
装工程预算定额》(20xx版)《浙江省市政工程预算定额》(20xx版)《浙江省施工机械台班费用参考单价》(20xx版)、《浙江省建设工程
施工取费定额》(20xx版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》、《建筑工程建筑面积技术规范》(GB/T50353-20xx)、浙江省建设工程计价规则和计价依据(20xx版)、建建发【20xx】135号文件、建建发【20xx】91号文件、建建发【20xx】92号文件、浙建站计(20xx)28号文件及浙江省、台州市有关补充规定等相关文件。
本项目工程量据实结算,人、材、机单价执行工程所在地信息价,无信息价的按市场价签证确认。税金取费按台州市最新政策执行。
工程款支付:本工程按月支付工程进度款, 承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报送建设单位,并在次月25日前,发包人应向承包人支付工程款的80%。
乙方提供工程结算经审计部门审计完毕,并经甲乙双方认可后支付至工程总造价的97%;余下3%作为质量保修金,并依照法律、法规等规定返回。以上工程款支付时间为7天。所有款项凭建筑工程税务发票和银行往来结算。
本意向协议书一式两份,双方各执一份。甲、乙双方一致承诺,在本工程办妥建设工程规划许可证后,依照本意向协议书重新签订建设工程施工合同,办理建设工程施工合同备案手续。
建设单位(盖章): 施工单位(盖章):
20xx年 月 日 20xx年 月 日
甲方:
乙方:
经友好协商,甲乙双方就乙方入驻甲方所投资的位于迁安市河西区滨河大街“首钢滨河商场”, 并用于经营 (品牌/业态)事宜,达成如下合作意向:
一、乙方有意进驻甲方投资的滨河商场,层 号铺位, ?实际面积约 平方米,
期限1 年,并以此为基础,更好地推动双方合作;
二、本意向书正式生效后,将在其后三个月内,在甲乙双方共同推动下,使甲乙双方的合作有实质性的进展,甲乙双方将就甲方向乙方入驻“滨河商场”的具体位置、面积、条件以及其他合作条款和条件等进行洽谈,并达成一致意见,最终签署正式的《联营合同》;
三、签订该份意向书后,乙方将获得优先入驻权;
四、本意向书正式生效后,甲方将有权使用乙方的名称、商标及其他标识,用于“滨河商场”项目的相关宣传。甲方保证将其用于正当的宣传活动。
五、本意向书双方同意,将对本意向书的内容以及任何一方在洽谈时获得的任何其他方的信息保守秘密,不对其他任何人披露该信息;
六、本意向书未尽事宜将在甲乙双方的正式《合作合同》中予以明确和完善;
七、本意向书壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方授权代表签章后生效。
甲方:乙方:
授权代表:授权代表:
日期:日期:
甲方: 有限公司 (以下简称甲方)
乙方: 有限公司 (以下简称乙方)
甲乙双方为填补室内低能耗、环保型散热器国内外市场空白,充分利用甲乙双方的各项优势,着力研发创新型产品,本着平等互惠互利的原则,经双方友好协商,就合作经营达成如下意向,并共同遵守执行。
一、双方简介:
甲方: 有限公司是一家设备配套齐全、技术先进、产品全面的铝合金型材及钣金加工企业。
乙方: 有限公司是一家生产世界新潮散热器为主的专业采暖散热器制造企业
二、合作事项:
1、甲乙双方就钛镁铝散热器系列产品的研发、生产、销售及服务,在原有主体公司不变的情况下,甲方利用乙方的技术专利及销售渠道,乙方利用甲方的先进设备,厂地及庞大的周转资金,共同成立合作项目事业部,并在甲方现在公司内部分设独立核算的财务部。
2、合作事业部名称 :
3、合作地点: 号
4、负责人:甲乙双方协商后,特骋曾宪文(身份证号:)为 总负责人,总负责人权限及职责见附件。
三、合作基础
1、乙方将现有生产能力转移至甲方,所有生产由甲方负责,成为散热器生产基地。
四、合作模式
1、以市场定位,分设:国内市场和国际市场
2、组建销售团队:在乙方现有销售团队的基础上进行整合,成立 销售部。
3、国内市场:基于乙方现有的品牌效益和已售产品的服务周期年限制约,所有国内销售产品销售模式如下:
A、甲乙双方共同确认各系列产品的成本,甲方依成本价销售至上 。
B、国内市场年限为2年,2年后销售模式自动转换为。
4、国际市场:甲乙双方共同确认各系列产品的成本,甲方依成本价销售至 ,所涉国际客户均从 销售。
5、利益分配
国内市场:
A ,依季度为利润分配,每季度由甲乙双方负责人及财务共同核算季度利润,
B、利润计算方法,扣除甲方销售至间货款、所占用甲方的资金成本(资金利息依实际借款利息计算)及各项税款、销售费用、人员工资后为利润,其它成本则不记入。
C、分配方式:甲乙双方各得50%.
国际市场
A ,依季度为利润分配,每季度由甲乙双方负责人及财务共同核算季度利润,
B、利润计算方法,扣除甲方销售至货款、上所占用甲方的资金成本(资金利息依实际借款利息计算)及各项税款、销售费用、人员工资后为利润,其它成本则不记入。
C、分配方式如下:销售额人民币3000万元内,甲方分配30%,乙方分配70%;销售额3000~5000万元(含3000万),,甲方分配40%,乙方分配60%;销售额5000~8000万元(含8000万)甲方分配50%,乙方分配50%.;销售额8000~11000万元(含11000万)甲方分配60%,乙方分配40%.;销售额11000万元以上,甲方分配70%,
乙方分配30%.;
五、双方的责任与义务
甲方:
1、甲方负责产品的生产组装,包括设备的投入、场地,周转资金投入。
2、甲方按照上销售计划,按期组织生产,保证交期。
3、甲方有义务协助 利用甲方现有资源进行销售,或自主销售。
乙方:
1、乙方负责散热器产品的前期研发、技术攻关,行业标准检测,工艺文件制定,等技术性工作。
2、鉴于乙方现有生产制程库存,乙方自主销售产品过渡期为6个月,正式合同签订后,乙方6个月后必须停止一切自主生产、销售行为,须在内进行生产和销售。
3、乙方现有的各项专利及技术资质全部转入。
4、乙方有义务将目前国内客户陆续转入 。
5、乙方有义务提供所有利于甲方就所研发的产品,申请国家各项政策支持、申请创新发明奖、贷款支持等。
6、本意向正式签定后未经甲方许可,不得在本意向书有效期(90天)内寻求第三方进行合作。
六、保密条款:
1、甲、乙双方应遵守本保密条款,履行保密的责任和义务;
2、双方提供的以文字、图像、音像、磁盘等为载体的文件、数据、资料以及双方在谈判中所涉及到此项目的一切言行均包括在保密范围之内;
3、保密条款适用于双方所有涉及到此项目的人员及双方由于其他原因了解或知道此项目信息的一切人员;
4、如第三方确因项目进程而需向一方了解本协议的保密内容,则该方应在向第三方透露保密信息之前,征得另一方以书面形式的同意,且有责任确保第三方遵守本保密条款;
六、违约责任:
1、乙方应保证对该项目所提供的相关文件材料真实、完整、合法、有效,否则甲方有权退出该项目的合作,并保留向乙方要求相关赔偿的权利,同时本意向书自行终止;
2、本意向书是双方合作的基础,合作的具体方式、内容与执行等以双方正式签订的合同、章程及协议为准;
3、因不可抗力(如战争、骚乱、瘟疫及政府行为)致使本意向书无法履行,本意向书自行终止,双方互不承担责任;
4、双方在项目运作过程中如发生争议,应友好协商解决,协商不成,双方均可向本意向书签订地人民法院提起诉讼;
5、本意向书一式两份,甲乙双方各执一份,由双方代表签字盖章后生效,未尽事宜,双方另行协商。
甲方(盖章):
代表(签字):
地址:
电话: 传真:
签订地点:·
签订时间: 年 月 日
协议双方:
__________有限公司(以下简称“甲方”)
地址:_______________ 电话:__________ 传真: __________
__________有限公司(以下简称“乙方”)
地址:_______________ 电话:__________ 传真: __________
鉴于:
1、甲方子公司(以下简称“项目公司”)拟开发建设的__________项目(以下简称“项目”)占地面积约45亩,建筑面积不少于6万平方米,建设内容为住宅和商业。项目公司注册资金拟达到_____万元人民币。
2、乙方经过考察,决定发挥自身优势,以帮助甲方推荐和寻找投资伙伴的方式就项目开发进行合作。
综上,为了更好地明确双方的权利、义务,甲乙双方经过友好协商,现达成如下协议,以兹双方共同信守。
第一条 关于双方的出资额、股权比例和到位时间
1.1 甲乙双方在项目公司注册资金中的出资比例为对等出资,即甲乙双方分别出资_____万元。
1.2 在对等出资的情况下,甲乙双方在项目公司中的股权比例分配为:甲方占项目公司的股权比例为_____%;乙方占项目公司的股权比例为_____%。双方按此股权比例行使股东权利和进行利润分配。
1.3 甲方在项目公司中的出资在项目公司成立时到位,乙方在项目公司中的出资应于20_____年_____月_____日前到位。
第二条 关于项目经营管理权和股权回购选择权
2.1 甲方全权负责项目日常运作的经营管理,作为对价,甲方承担因项目经营管理的具体盈亏状况而导致的一切风险和收益。
2.2 乙方不参与项目日常运作的经营管理,为此乙方将获得根据项目经营情况在投资期间每满十二个月就有一次选择是否退出项目合作的权利。
2.3 如果乙方选择退出项目合作,则甲方承诺无条件地按月投资回报率1.5%的比例,溢价回购乙方所持项目公司的股权;具体回购价格根据乙方实际投资时间据实计算确定,该溢价回购承诺不因项目经营的具体盈亏状况而改变。
2.4 如果乙方选择不退出项目合作,则甲乙双方按本协议约定的利润分配比例对项目公司的经营成果(或净利润)进行分配。
第三条 关于乙方对项目公司财务和管理的监督
甲方承诺在项目公司中财务部的会计由乙方委派人员担任,负责对项目公司财务和管理进行监督。该会计人员工资由项目公司参照当地薪金水平发放,补贴由乙方根据乙方标准自行发放,社会保险由乙方负责。
第四条 甲方保证
4.1 乙方出资到位后,甲方须及时与乙方签订《股权转让协议》或《增资协议》,并到当地主管部门办理相关登记手续。
4.2 乙方出资到位后六个月内,项目公司应当取得项目所在地块的国有土地使用权;否则,甲方应当按照本协议的约定提前溢价回购乙方所持项目公司的股权。
4.3 甲方以其所持项目公司的股权作为履行溢价回购乙方所持项目公司股权的保证;若甲方届时不能按本协议约定回购的,甲方应当无条件将其所持项目公司股权转让给乙方。
第五条 其它
5.1 甲乙双方签订《股权转让协议》或《增资协议》后,双方的合作内容以《股权转让协议》或《增资协议》为准;《股权转让协议》或《增资协议》没有约定的,以本协议为准。
5.2 本协议在执行过程中的争议事项,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院起诉。
5.3 本协议签署后,乙方的权利义务可以转由乙方书面认可的第三方行使,甲方不得因此而变更本协议各项约定或削减本协议各项约定的效力。
5.4 本协议一式肆份,甲乙双方各执两份。自双方代表签字盖章后生效。
5.5 若乙方未能在_____年_____月_____日前寻找到项目合作伙伴或合作伙伴投资未到达项目公司账户,则本协议终止,对甲乙双方不再具有任何效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
授权代表:__________ 授权代表:__________
_____年_____月_____日甲乙双方于__________签订本协议。
为充分发挥校企双方的优势,发挥职业技术教育为社会、行业、企业服务的功能,为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才,同时也为学生实习、实训、就业提供更大空间。在平等自愿、充分酝酿的基础上,经双方友好协商,现就校企合作事项达成如下协议:
一、合作原则
本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,校企双方建立长期、有效的合作关系。
二、合作方式及内容
经双方友好协商,合作方式及内容参照以下第________________条款执行。未尽之处,可做其他补充。
(一) 互认挂牌、就业推荐、员工培训合作
1. 甲方在乙方挂牌设立“陕西信息工业技术学院校外实训、就业基地”,乙方在甲方挂牌设立相应的企业(公司)人力资源培训基地。双方均同意在对外发布信息中使用共建基地的名称,并开展管理、实习、培训、科研合作。
2. 作为甲方的校外实训、就业基地,乙方在同等条件下应优先录用甲方毕业生;甲方每年邀请乙方用人单位参加甲方组织的校内毕业生供需洽谈会,优先为乙方输送德、智、体全面发展的优秀学生。
3.作为乙方的人力资源培养基地,甲方应利用学院的软、硬件教学资源,根据乙方要求,为乙方提供包括各类员工职业培训、技能考证等在内的人才培训服务。
4.乙方向甲方提供本企业职业岗位特征描述,各职业岗位要求的知识水平和技能等级,企业的岗位工作待遇和工作环境,并为甲方制订相应各专业培养目标,审订合作各专业培训计划及专业课程设置。
5. 双方将定期(每季度一次) 通过走访或座谈形式就双方合作开展情况、协议执行情况进行阶段性总结。如遇突发情况,双方将及时联系并加以解决。
(二) 订单培养、合作办学
1.根据乙方企业发展需要和岗位工作专业技能要求,_______年需___________________专业或相关专业__________名,由甲方根“_______________班”,并根据乙方企业发展状况,根据生产经营规模或投资领域的变化等情况,适时共同商讨调整定向培养专业、规模和合作方式。
2. 为保证合作培养的人才质量,乙方应参与甲方投资建设专门化的实验实训室,(由乙方投入的部分设备所有权归乙方所有) 满足合作班级学生的实验实训需要;乙方企业推荐技术骨干、能工巧匠承担合作班级的部分教学实训任务(培训课时费由甲方支付);积极为合作班级的学生下企业实践创造条件,以使合作培养的学生尽快适应企业的需求; 与甲方共同开发相关课程等。
3.劳动力转移培训:乙方以“招工就业”、“边工作边学习”形式吸纳劳动力资源,并与甲方采取“工学结合,半工半读”的灵活合作模式,共同培养企业员工。实现“招工”与“求学”联动,甲方为乙方培养专业人才(工作的同时,可以就读甲方的成人大专或成人本科学历教育)。
4. 乙方有对甲方的“订单班”或“劳动力转移培训”等人才培养方案提出改进意见的权利。甲方以产学合作、工学交替、顶岗实习的