户外广告牌制作合同
甲方：武汉世通物流股份有限公司
乙方：武汉市天鹰时代广告有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、工程概况
1、工程名称：常码头汽配用品大市场。
2、工程内容：甲方委托乙方完成四项户外广告牌制作与安装工作（详见附件1《项目清单》）。
3、工程承包方式：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方制作安装，乙方需根据甲方要求加工广告牌结构及施工安装。
4、工程质量：乙方必须严格按照甲乙双方认可的图纸及行业相关工艺要求制作、施工。
5、工程期限：15天，从本合同签订之日起计算。
二、工程总造价及付款方式
1、工程总价：共计叁万壹仟贰佰伍拾捌元（￥31258元）
2、付款方式：全部制作完成经甲方验收合格后，一次性支付全款。
三、双方责任：
（一）甲方责任
1、广告牌相关审批手续由甲方办理，乙方给予协助。
2、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督。
3、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告牌结构安全性。广告牌质保期为2年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，由乙方负责赔偿损失；如因制作、安装、维护不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担。
2、广告牌安装完成后，四年内乙方负责维护保养，并承担相关费用。
3、工程质量验收：乙方工程已竣工，通知甲方进行验收。
4、乙方对在广告牌制作、安装、维护及使用过程中，发生的一切安全事故承担全部责任，给甲方造成损失的，应负赔偿责任。
四、违约责任及争议解决：
1、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。
2、乙方未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的3％赔偿甲方损失。
3、如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
五、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同样效力。
甲方代表人签字：乙方代表人签字：（盖章）（盖章）
年月日年月日
广告牌制作合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
3、二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的效果图施工、工程做法及选材。
2、乙方负责广告牌钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装、吸塑字、基础、由乙方自理。合同生效后，三、承包方式和造价：
1（大写：元）整、最终详细金额根据报价表的单价和实际尺寸、数量计算、2、本项目由甲方以包工、包料、包审批手续的方式委托乙方加工、安装、四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的50%，计人民币元（大写:元整）；广告制作安装完毕验收合格再支付工程总造价的47%，计人民币元（大写:整）；3%作为乙方的保修保障金合计人民币（大写：元整），满一年后5天内，甲方负责与乙方结清余款。
五、工程期限为15天，其中加工配件5天，运输1天，安装9天。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、开工前甲方为乙方施工接提供电源，由乙方负责接通电源。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
2、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责其费用；材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程中应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
4、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天300元。
5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
6、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天300元、工期顺延。在广告牌所有余款未付清之前、广告牌的所有权归乙方所有。
7、甲方负责广告牌的前期审批，如因乙方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时甲方负责协调至正常施工止、工期相应顺延。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告（牌)结构安全性。广告牌设计基本抗风设计值为8级）。广告吸塑字质保期为2年，（光源）保修期为1年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担责任。
2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的3%赔偿甲方损失。
3、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。
4、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。
5、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。
6、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
7、乙方只对审批有效的工程负责、甲方临时追加的项目如出现城管的纠纷、甲方负责协调至正常施工为止、造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天300、工期顺延。
七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
八、附件：
《广告牌效果图壹套、报价表壹套》
附则：
（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。
（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。
（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。
(四）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。
甲方代表人签字：乙方代表人签字：
（盖章）（盖章）
年月日年月日
广告牌制作合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款：
一、项目地点
1、工程地点：
二、工程内容
根据甲方要求，委托乙方制作落地钢结构户外广告牌，规格为：，离地。
三、工程造价
总面积，广告牌单价
合计：（大写）
四、付款方式
1、付款方式：合同签定后%的工程款，即元；广告牌制作完成后经甲方验收合格后支付%，即元；半年后再支付30%工程款，即元；余款%作为乙方的维护保修保证金，一年后支付。
2、每次付款前乙方均应提供广告业统一发票。
五、工程期限为天。自本合同签定之日起计算。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、开工前甲方为乙方施工接通电源，施工期间产生的电费由乙方负责，电源通至施工现场20米以内。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
2、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续。
3、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。
（二）乙方责任
1、施工期间如遇城管及其它监管部门的监管时，乙方负责协调至正常施工止。
2、材料堆放期间由乙方自行负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
3、乙方负责完成合同所约定的项目内容，并确保广告牌结构安全性。广告牌质保期为为年，在质保期内如因广告牌在正常使用下结构破坏，经检验属于配件质量或安装设计问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）。在施工过程中，乙方要认真做好安全工作，对施工中出现的人员受伤等安全事故，由乙方负责。在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
4、乙方施工队在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法。
5、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风、雪等）或停电原因，工期顺延。
6、工程质量验收：乙方全部制作安装完工后，甲方须一周内验收结束，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
7、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。
七、违约责任
1、甲方未能按本合同第四条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金。
2、乙方如未能按本合同第五条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方应保证工程质量（结构牢固性、抗10级风力等）达到安全使用的要求。如未达标，乙方应承担返工及相应损失。
八、安全责任
在本合同履行期间相关的安全以及由安全引起的经济和法律责任，由乙方负责，出现纠纷由乙方自行协调。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，一经签定，即产生法律效力，未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称： 型广告塔n座
2、工程地点：
二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的xxxxxxx《》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍xx漆（xxx色），工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《xxxxxxxx》型广告塔n座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套（含钢结构及基础施工图）。
三、承包方式和造价：
《xxxxxxx》型广告塔n座，单价每座0000.00元（大写：xxxxx）。合计人民币xxxx元，大写：xxxxxx元整；
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。。
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的xx%，计人民币xxxx元（大写:xxxx元整）；钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的xx%，计人民币xxxx元（大写：xxxxx元整）；之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价xxxx元（大写：xxxxx元整）的xxx%；合计人民币xxx元（大写：xxx元整）n座广告塔共计xxxx元（大写：xxxxx元整）；3%作为乙方的保修保障金合计人民币xxxx元（大写：xxxx元整），满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。
五、工程期限为 n天，其中加工配件n天，运输n天，安装n天。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人x元计，工期相应顺延。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用；材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天n元。
6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖，同时此合同终止。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔（牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为kn/m2(抗风设计值为n级）。广告塔质保期为n年，保修期为n年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
广告牌制作明细表
广告牌钢架结构4.0加厚角钢30根。立柱2根40CM立方柱高6米 30X40=1200元
镀锌板4米X6米=24平X28=672元 喷绘布加厚搭扣 500元 油漆、挖坑、运费、水泥500元 焊接、人工、镀锌板安装 1500元 1200+672+500+500+1500=4372元