2026包工合同（精选21篇）
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：
邯郸市大名县水榭花都一期车库
二、工程地点：
大名县县城北环路
三、承包方式：
清包人工费
四、承包范围：
本合同包含1—楼地下车库顶（含顶）以下的主体建筑劳务工作，给定的施工图纸范围内所有土建工程施工中的各项劳务，即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子工程、室内砌筑工程、混凝土浇筑、内墙抹灰。
甲方提供的材料有：所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。
五、开竣工日期：201*年6月1日至9月1日，正常工期每耽误一天，扣工程款5000元，依次累计。耽误工期超过10天，甲方有权另行安排队伍施工，乙方无条件退场。
六、工程面积及单价：
1、按该工程设计图纸为准，计算项目总面积工程量。
2、项目总面积约16000平方米。
3、工程承包价：每平方米218元，不包括税金。
4、工程总价约348000元。
七、付款方式：
无预付款，本合同内容全部完工后5日内，甲方支付乙方70%工程款；三个月内支付剩余的全部工程款项。
八、双方责任：
甲方责任：
1、向乙方提供完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。
4、协调工程大包方，保证工程材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付工程款，按月累计停工5天，人员误工费由甲方负责，工期续延。
6、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，
对资料的真实准确性负责。
乙方责任：
1、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员、管理人员和作业工具，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工；主要负责人保证吃住在现场。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、严格执行特种工种上岗，如：电焊工、电工等特殊工种。
4、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
5、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺：
1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容：
1、甲方必须对劳务人员进行安全保险费，如在工程中发生伤亡事故，费用在10000元以内由乙方全部承担，超过10000元的部分由甲方承担80%，乙方承担20%保险公司给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成，而责任及所有费用由造成方负责，甲方进行协调解决处理。
2、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。
3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
4、乙方必须执行下列安全管理制度：
（1）根据工程内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书材料，双方各执一份。
（2）乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
（3）乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训，考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
（4）乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
（5）乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。
（6）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
（7）乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
（8）乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
（9）乙方必须执行安全防护措施，设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
（10）乙方必须执行安全防范制度。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理：
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。
十二、其它：
1、甲方向乙方提供办公室一间，库房一间，钢筋制作场地。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
甲方代表签字：
乙方代表签字：
合同签署日期：
一、双方当事人：
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
二、为顺利完成甲方承接的钢结构厂房工程施工工作，需将本工程所涉劳务进行分包，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》等法律法规，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、诚实信用的原则签订如下协议条款，以资共同遵守：
三、工程名称：钢结构厂房项目的一、二号车间厂房工程。 工程内容：土建正负零以上及图纸中所标明钢结构厂房工程等内容(包括但不限于：吊装钢柱、钢屋架、檩条、拉(系)杆、全部构件的面漆防腐涂刷处理、屋面(墙体)彩钢瓦及隔热层安装、集水沟、天窗、安装中需要租用起重设备、上述工程所需材料进场时下车中所需的人员、施工场地内转运运输工作中所需的人员及费用等等均由乙方负责。
四、 工程地点：四川淮口工业园区内 工程面积：按施工图中所标的轴线尺寸水平投影施工量计算，约为：一、二号为29000平方米左右(最终数据按实践完工量的轴线面积为准)。
五、 承包方式：
本工程为劳务承包，即包安装工时费、不包材料。
六、工期：
从土建交付后并以甲方通知时间、主钢结构开始进场施工起 75 日历天内完成;因下雨、停电8小时以上、甲方的材料供给不及时等原因，影响正常施工时，自影响开始之日起，到影响消除日止，作工期顺延。
七、工程单价：
(1)、整个工程竣工后，按建筑投影面积 26.00 元/m²计算，合计约为：754000.00元，最终数据以实际完工量来结算。
(2)、此单价包含：人工费、机械(机具、吊装)设备费、管理费、安全措施费、利润、规费、人员的住宿、饮食，进出场的相关运输等全部费用。
八、付款方式：
(1)、当甲方收到业主方每一次的付款的同时，甲方先按收到的金额数据的85%的比例支付给乙方。
(2)、如果业主方在没按时按期支付工程款给甲方时，乙方不能找甲方支付款项。
(3)、当整个工程完毕时，业主方在支付清工程款后，甲方除留工程总价款的 3 %作为质保金外，其余工程款全部结清。
(4)质保期为一年，自工程竣工经综合验收合格并交付业主方之日起算，期满无质量问题时，及时支付给乙方。
九、质量标准：
(1)、按图纸中设计(及变更单)要求及施工规范进行施工及验收。
(2)、该钢构工程的施工及材料计划由乙方负责提计划，送甲方审核同意后实施。若材料计划不当造成不合理的浪费等由乙方负责赔偿。
(3)、乙方应确保工程质量合格，保证使用安全。
十、甲、乙双方的权利义务：
(一)甲方的权利义务
1、甲方通知乙方入场施工后，应免费提供施工场地，临时用的水、电等设施，协助乙方开展工作;
2、按乙方的施工计划及时准备施工材料并运至施工现场;
3、对乙方的施工安全、质量、进度进行监督，根据业主方要求有权责令乙方整改、采取有效措施、加快工作进度等;
4、按照合同约定及时支付工程进度款、工程尾款。
(二)乙方的权利义务
1、乙方保证其派遣的施工人员具有相应的执业手续和执业技能;严格按照《重庆市建筑工地文明施工标准》及相关安全生产、文明施工法规规范进行施工管理。其人员应服从甲方的统一组织指挥;
2、乙方负责配备施工中需要的相关机械机具、工具设备(如：配电箱、焊机、电缆线、安全帽、安全带、劳保手套、人员的配备及吃、住宿);
3、乙方应采取必要的安全措施确保其施工人员的人身安全，为其办理相应的人身意外伤害保险等，并承担因此而造成的一切人身、财产损害赔偿责任(包括第三人的人身和财产);
4、乙方在入场前自身造成的经济损失;前述计划乙方须交甲方审核后实施;
5、按质按量完成本合同项下的施工内容;并按业主方、甲方的要求对工程不符合设计的地方进行整改;因此产生的返工费用由甲方自行承担。
6、按合同约定收取价款并向甲方提供合法有效的收据;(不含税费)
7、应该作好施工中各相关数据的记录，及每天的工作日志(出勤情况)，并且要上交一份系统完整的书面材料给甲方现场负责人。
8、现场的材料堆放及用了的余料必须按甲方指定的位置存放，如发现随意乱丢、乱放，造成材料受损的，乙方应承担全部赔偿责任，并接受甲方现场管理发出的处罚决议。
9、乙方每天在下班时，必须向甲方报签当天的人员数量及工作完工情况。
十一、合同的终止
1、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，并有权扣罚不支付其已做的工作薪金，扣罚的经费做为赔偿，乙方给甲方造成的损失。
(1)乙方不履行或以实际行为表明其不履行合同的主要义务;
(2)乙方交付的工程质量经验收不合格，且拒绝修复的;
(3)未经甲方同意，将本工程再次转包或分包的;
(4)未按时完工，在甲方另行给于的宽限期内仍未完工的。
(5)未按时报签当天的人员出勤数量及完工情况，超过三天的。
2、甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同：
(1))未按约定支付工程款的;
(2)未按约定履行协助义务致使乙方无法开展工作的;
3、 当甲方退还乙方保证金之时起，此合同自动失效。双方同时启用网亿分公司签订的合同并执其条款。
十二、违约责任：
1、甲方未履行协助义务致使一方无法施工的，工期顺延;未按照合同约定支付工程价款的，甲方每延误一日按应付金额的0.5%承担违约金，超过十日仍未支付，经乙方书面催告后，乙方有权停工，所造成的损失由甲方承担;
2、乙方不能以任何理由停工(罢工)，如未按照约定时间完工，每延误一天承担违约金 500元，超过十日仍未完工的，甲方有权解除合同，因停工(罢工)给甲方造成的损失由乙方承担;
3、乙方交付的工程质量不合格，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。
4、合同生效后，双方应及时、全面履行本合同的义务，任何一方不得无故终止履行合同;若一方违约的，应承担违约金 100000.00 元，大写：壹拾万元。因违约给守约方造成损失的，还应赔偿损失。
十三、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
十四、本合同履行中发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉解决。
十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字或盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及相关的行政法律、法规，遵循公平、自愿平等和互惠互利的原则，发挥各自优势，现就宁夏太阳镁业新建机修车间成品库、机修车间、零星工程水池、水泵房工程的清包工责任承包事宜，经双方共同协商一致，统一意见的基础上特签订本协议，作为双方在合作的过程中，共同守信的依据，具体统一事项如下：
一、承包名称
宁夏太阳镁业新建机修车间成品库、机修车间、零星工程水池、水泵房 等工程的模板制作、安装、支撑搭拆工作。
二、承包范围：
施工图纸范围内的所有模板工程。从基础垫层至主体封顶等施工全过程的现浇、预制的模板制作安装，各种机械基础模板制作安装、预埋件处预留，支模架搭拆，原材料搬运、垂直运输、收集清理、除钉、上油，指定地点分类堆放等一切与木工工种相关的工作。
三、承包单价：
经双方商定：木工工班清包工承包价格按照本工程施工图纸构件展开面积每平方为50元;(此费用包括安全保障费为施工图纸设计构件展开面每平方 2 元/m2，进度措施费为施工图纸设计构件展开面每平方为2元/m2，文明施工费为施工图纸设计构件展开面每平方为2元/m2，乙方若有违背以上三项规定的条例，甲方有权扣除违背事项其中的费用，乙方无条件服从)
四、结算方法：
双方协定，按照施工图纸计算设计砼构件需要制作安装模板的展开面积乘以合同规定单价。
五、施工工期：
乙方应严格按照甲方项目部编制的工程施工计划，应积极配合和服从项目部管理人员、业主、监理领导的指导和督促，协调好各工种的安全、质量、进度方面的各项关系。应根据进度计划和特殊情况及时组织劳动力进场的分配工作，加强管理措施和管理力度，必须无条件执行项目部制定的项目总体和月、周完成计划，如有违被合同本条列规定，甲方需要扣除本合同第三条规定的进度措施费用，乙方无条件服从。
六、质量要求：
在施工期间，乙方应认真熟悉施工图纸及会审变更内容仔细翻样，根据实际所需正确上报，计划用材，严格按照模板工程验收规范要求施工，不得偷工增料，在技术操作上作好技术交底和技术复核关节，杜绝发生质量上的轴线偏位、移位、偏斜、截面不足、变形及支撑不牢固引起的炸模等。
七、双方应提供的机械和工具：
1、一切与木工工种相关的工具由甲方采购、配发。
2、乙方承担保管义务，若有遗失，乙方需要照价赔偿。
八、文明施工：
在施工期间，施工现场乙方应按项目管理部的具体要求积极配合项目部的指导和督促。应按项目部施工员的要求，按品种按规格分类，按顺序码放整齐，不得随意乱堆乱放，不得随意乱锯乱用，应定型取材、定位使用，及时合理使用零杂材料，对已使用过的材料必须做好拔钉上油工作，然后分类堆放或使用。及时安排人员收集整理零散材料并投入使用，如一经发现有无计划使用原材料者，每乱锯一张板罚款200元，木档50元/根。
九、安全及治安管理要求：
在施工期间，乙方应认真执行安全第一，预防为主的方针，严禁违章作业和指挥，严格按照国家有关安全生产的规范规定要求作业，及时组织和培训职工的安全生产教育和管理，发现有安全隐患及时汇报项目部进行整改，积极配合作好项目部与各工班工人签订安全生产责任书，必须遵守项目部制定的各项施工现场安全管理以下制度：①工地区域内严禁赌博，打架斗殴，一经发现各方罚款500元/次，情节严重的送司法部门处理。②严禁使用热得快、耗电量大的电气设备等私自行为，一经发现没收物品并处罚500元/次。③严禁职工携带家属和小孩进入施工现场。④不得酒后工作，不得赤膊，穿拖鞋和不戴安全帽者进入施工现场工作，一经发现罚款100元/次。⑤现场和宿舍严禁私自乱拉、乱接电线。⑥对班组到达工地的每一个职工到项目部登记，应统一提交身份证，计划生育证件并接受三级安全教育。交纳审办暂住证等证件费用(办证等费用由乙方负责)。
十、双方责任和违约：
甲方责任：(1)甲方对乙方的工作进行全面安排，并给予指导和督促，编制总进度、月、周进度计划，对乙方进行进度和技术上的交底，及时提供根据上报实际所需材料。
(2)甲方对乙方在施工期间的安全、质量、进度、文明施工动态进行全面管理指导、督促和指令。
(3)按约定及时发放生活费用及工资。
乙方责任应根据项目部要求，全面切实抓好安全、质量、进度、文明施工等事项，具体约定如下：
(1)安全：在施工期间如因乙方违章操作等自身原因出现的一切大小安全责任事故，均由乙方承担一切责任(甲方已在承包价内包括了安全保障费)。
(2)进度：乙方在施工期间如未按照项目部的进度计划执行，每延误一天，处罚1000元/天(甲方已在承包价内包括进度措施费)
(3)文明施工：乙方在施工期间必须按照要求，配合作好文明施工工作，如不按要求实施，则应扣除文明施工费2元/m2，并由甲方派员工办理(甲方已在承包价内包括文明施工费)
(4)乙方领用的机具、工具，必须按领取出库单的实际数据如数归库，如缺少、损坏，乙方应按原价赔偿，并在结算时扣除以上几项的违约金额。
(5)双方商议约定后的承包单价在履行合同期内，双方均不得讨价还价，无理调价。
(6)乙方在施工期间，不得以任何理由退包或中途停工闹事等，如产生类似情况，甲方有权终止合同并指令乙方人员无条件退出场地，在结算问题上视为乙方无业绩处理。
十一、付款办法：
(1)经双方约定：主体结构完成后，支付已完工程量的70%。
(2)工程量全部完成，主体结构验收合格整修工作完成后一个月内付总工程量的80%。
(4)工程量全部完工，达到竣工初验条件后一个半月内付清。
(5)以上每次工程款支付前必须由项目部施工人员核定工程量签字同意后发放。
以上双方协定内容，希望双方尊重事实，诚心守信，友好合作，共同开拓发展。
十二、特别约定：
1、乙方在合同有效期内不得以任何理由拖欠民工工资，引起民工上访事件。
2、乙方在合同有效期内不得以任何理由干扰甲方项目部正常工作。
3、合同范围内的工程款由乙方支配，自负盈亏，甲方不承担任何经济责任。
4、如乙方违反上诉三条约定，甲方有权终止合同，并处罚乙方人民币20xx0元，不需乙方认可直接在工程款中直接扣除。
十三、未尽事宜，届时双方协商解决。
十四、本协议一式肆份
甲乙双甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日方各执一份，公司一份。
业主： 装饰公司代表：
电话： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：华腾园乙1—2208。
1.2 工程承包方式： 承包人包工、发包人包料。
1.3 报价方式：按单项报价(详见：装饰工程单项报价单)。
1.4 工程期限45天，开工日期20xx年9月15日，竣工日期20xx年11月1日。
第二条 施工图纸
发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见：装修工程设计图纸)，设计费由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条 发包人义务
3.1 提供施工期间的水源、电源;
3.2 负责协调施工队与邻时里之间的关系;
3.3 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
3.4 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包人义务
4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
4.3 保证居室内上、下水管道的畅通;
4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(详见：家庭居室装饰装修工程变更单)。
第六条 材料的提供
由发包人提供的材料、设备(详见：发包人提供装饰装修材料明细表)。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
第七条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—20xx)。
第八条 工程验收和保修
8.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1) 基础工程验收;
(2) 隐蔽工程验收;
(3) 表面工程验;
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(详见：家庭居室装饰装修工程验收单)。
8.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(详见：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移资手续(详见：家庭居室装饰装修工程结算单)。
第九条 工程款支付方式
9. 1 双方签完协议甲方付工程款总额的60%为第一笔进度款：
9. 2 工程进展到过半(注;墙面见白，门扇挂上)甲方付总工程款的30%为第二次进度款：
9. 3 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后3日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(详见：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
第十条 附 则
10.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
10.2 本合同一式2份，双方各执1份。
10.3合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为顺利完成甲方承接的简易钢结构工程施工工作，需将本工程所涉劳务进行分包，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》等法律法规，经甲乙双方共同协商，本着平等互利，诚实信用的原则签订如下协议条款，以资共同遵守：
一、工程名称：凤冈县蜂岩镇农贸市场钢架大棚工程
二、工程内容：
图纸中所标明简易钢结构工程等内容(包括柱基、吊装钢柱、屋架、檩条、拉(系)杆、全部构件的面漆防腐涂刷处理、屋面彩钢瓦等安装中需要租用起重设备、上述工程所需材料进场时下车中所需人员、施工场地内转运运输工作中所需人员及费用等等均由乙方负责。)
三、工程地点：凤冈县蜂岩镇。
四、工程面积：
按施工图中所标的轴线尺寸水平投影施工量计算，约为：一、二号为1200平方米左右(最终数据按实际工程量的轴线面积为准)
五、承包方式：
本工程为劳务承包，即包安装工时费、不包材料。
六、工期：
从签订合同进场施工起40日历天内完成：因下雨、停电8小时以上、甲方的材料供给不及时等原因，影响正常施工时，自影响开始之日起，到影响消除日止，作工期顺延。
七、工程单价：
(1)整个工程竣工后，按建筑投影面积30元/m2计算，合计约为：36000元。最终数据以实际完工量来计算。
(2)此单价包含：人工费、机械器具费、管理费、安全措施费、利润、规费、人员的住宿、饮食、进场时的相关运输等全部费用。
八、工程价款的支付和结算：
合同签订后，乙方进场五天后予支生活费，工程完成50%付10000万(壹万元)给乙方;工程竣工验收合格甲方在一星期内把余款付给乙方。
九、工程质量：
(1)乙方必须严格按照施工图纸、说明文件或甲方提出的施工要求施工，按国家相关规程、标准进行施工，接受甲方派驻人员的监督检查。
(2)1、由甲方提供的主要配件与材料、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或者检验合格后方可用于工程。
2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监理人员。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理人员处备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监理人员、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签订后实施。
(3)必须及时处理施工中产生的垃圾及残余建材，保持工作场地的整洁和甲方单位的正常运营，如由此造成的损失全部由乙方承担。
十、工程验收
1、竣工工程验收，按国家颁发的相关标准和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸及说明书，施工技术文件为依据。
2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。均有责任，由双方根据其责任分别承担。
3、工程竣工验收合格后，甲方方可使用。凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，保修期为1年。其保修条件、范围按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
十一、违约责任
1、乙方的责任：
(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
(2)工程不能按规定的工期交付使用的，延期一天。按500元/天罚款。
2、甲方的责任：
(1)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
(2)甲方通知乙方入场施工后，应免费提供施工场所，临时用水、用电等设施，及时准备施工材料并运至施工现场，对乙方施工安全、质量、进度进行监督，根据业主要求有权责令乙方整改、采取有效措施、加快工程进度等。按照合同规定及时支付工款，逾期加付银行利息。
十二、安全生产：乙方在生产过程中必须做到安全生产，安全用电。如发生一切安全责任事故均由乙方承担，并办理相应的安全保险。
十三、附则：
(1)执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商未果，由当地人民法院裁决。
(2)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字或盖章后生效。
(3)本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
(4)注意事项：
1)所有材料由乙方尽责尽力看管，不得遗失。
2)所有施工用料及边角剩料没有经过甲方同意不得变卖，如发现变卖，甲方可无条件从乙方工款中双倍扣除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
经双方协商，甲方拟在上县新村建房屋一座，房屋占地面积约112平方米，由乙方负责承包工程建设，特订立如下合同：
一、承包方式：
1、乙方承包楼房建设，工人进入工地施工安全自理，铁钉、铁线、坐机费，钥头、铲、开水、烟丝、基础楼面爆裂、钢筋保护层3公分由乙方负责。上砖、河沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管等乙方负责。劳务、建筑技术、扎钢筋技术、模板夹板撑树，吊机、码钉、连板及生产生活的一切用具等，由乙方自理。
2、花草每层飘砖三条线不加钱，整幢楼十三条柱5030公分，其中四条5050公分，梁深度5020公分，钢筋保护层每条桩周边3公分，本幢楼两向上下飘窗，飘出40公分，两边飘出每层甲方加平方米，每平方，其中一边飘连窗。
二、违约金伍仟元正。
本合同一式二份，双方各执一份，合同自签字之日起生效，并具有同等的法律效力。
甲方(签名)：
乙方(签名)：
在场人(签名)：
______年__月__日
甲方：
乙方：
根据工程需要，甲方将 的人工挖孔桩项目承包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包内容：本工程项目的所有人工挖孔桩项目含：①孔桩土方开挖、石方爆破、孔桩扩头、装土石碴入筐、提拉或绞盘、将土石碴倒于离井口1m以外。②孔桩护壁模板制作、安装、拆除(模板及支架由乙方自备)。③孔桩护壁钢筋笼制作、绑扎、安装。④孔桩护壁混凝土现场人工自拌、运输、浇捣、养护。⑤孔桩内抽水、降水、排水。⑥孔桩验收及填芯前抽水、清底。
四、承包方式：包工不包料。包工具、用具、包除塔吊外的所有施工所需的机械设备、水泵、照明灯具、电缆等，包质量、包安全、包工期、包验收通过。
五、承包价格：按承包内容范围内全部完成，综合单价按258元每立方米计算。
六、工期要求：按照施工图纸工程量(无论孔桩直径大小、穿流砂层多厚、地下水多少、桩内是土方还是石方、不可预见的气候影响、孔下和场地操作难度多大)每个孔桩每天必须保证完成1米。
七、质量要求：按照施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格。
八、结算依据：桩径及护壁平均厚度按设计图纸所示尺寸，桩长以现场收方实际长度计算。
九、付款方式：所有孔桩全部完成，办理完结算后，在20xx年春节前一次性支付工程款。
十、甲方责任：
1、提供建筑施工图纸及相关的设计变更一份。
2、按照施工进度计划进行分段安全技术交底。
3、提供二级电源开关箱至操作现场距离不大于50米。
十一、乙方责任：
1、组织制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，督促跟班检察安全生产工作。
2、必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律一切责任，对施工人员进行安全生产书面产，严格履行班前、班中、班后检查、监督、制止违章、杜绝事故的发生。
3、严格按照施工图纸、施工规范、安全技术操作规程组织施工，确保工程质量为百分百合格。
4、孔桩施工期间必须定专人负责下班前(或暂停操作)孔口盖板、护栏遮盖防护安全工作。
5、负责孔桩内的照明设施(安全电压36V内)，孔内抽水、检测有害气体、送风。
6、乙方必须保证一个孔桩最少两人施工操作，如孔桩停滞时间过长造成护壁垮塌等所造成的返工费用由乙方承担。
十二、安全生产管理
1、乙方进入施工现场要严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施，单次工伤费用在2万元(含2万元)内由乙方自行负责，超过2万元的，超出部份甲方承担80%，乙方承担20%。
2、甲乙双方应保持工作上的联系，发现质量、安全事故隐患要及时通知对方，积极采取措施，迅速清除隐患后才能继续施工，确保工期、质量、安全文明施工，做到工完料尽场地清。
十三、违约
1、乙方如在施工中质量不能满足国家施工规范、质量标准、安全生产、甲方进度要求，甲方有权限定3天整改，超过时间甲方有权终止合同，一切经济损失和赔偿责任由乙方承担。
2、乙方若中途停工退场，所有施工产品经项目部验收合格后按完成的工程量70%进行结算，余30%作为甲方另请班组造成的延误工期和临时请工加价等其它损失。
十四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日生效，办理结算和清算完尾款后失效。
甲方：
乙方：
甲方： 乙方：
为优质、高效、快速、安全地完成 工程任务，依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将 的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。
第一条、工程项目及内容
一、工程名称：
二、工程范围：
三、工作内容：甲方与建设单位签定合同的全部内容
四、合同总额：
五、质量要求：确保优质，争创部优。合格率100%。
六、安全生产：无重大安全事故。
七、建设工期：本工程自 年 月 日开工，至年月日
八、本合同的文件组成：
1、甲方与建设单位签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文件(见附件)。
2、合同执行过程中，建设单位、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成部分。
3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。
4、乙方按建设单位及甲方要求提供的施工组织设计文件。
5、合同执行过程中，甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令也是本合同的组成部分。
上述文件具有本合同相同的法律效力。
第二条、双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、编制总体施工组织设计，协助乙方制定和审核施工技术方案。
2、负责联系建设单位、监理工程师向乙方交桩，提供现有导线网点、水准点和坐标控制点，并对乙方测量数据进行审核。
3、向乙方提供所需施工图纸、技术规范、管理程序等有关文件一份，提供工程所需各种资料表格样本。
4、负责与建设单位、监理工程师、地方政府、上级单位等有关部门的联系。
5、根据工程进度和监理工程师的要求，下达各阶段施工生产计划。
6、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。
7、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。
8、对乙方投入到本工程的资金、设备、材料、仪器、人员经协商可统一调配使用，并由使用单位支付相应的费用。
9、负责与建设单位、监理工程师的工程款结算和支付工作。
10、为确保工程顺利实施，甲方派驻3名现场管理人员，乙方按每人60000元/年一次性支付甲方管理人员工资，并负责甲方工作人员的食宿和交通费用。
二、乙方的权利和义务
1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，自行完成测量、试验工作。
2、根据建设单位和甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场，完成工程的施工、维修及养护工作，提供正规的建筑材料发票给甲方。
3、服从经理部的统一安排，按照建设单位要求修建必要的便道、排水等临时工程，确保当地的排灌系统和便道畅通并承担相应费用。
4、对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产和经济效益负全部责任，接受甲方、建设单位、监理、地方政府等有关部门的监督、检查、指导和处理。
5、单项或全部工程完工后要及时清理场地、复耕、恢复地容、地貌，直到有关部门接受为止，费用自理。
6、施工过程中因乙方原因造成的质量、安全、环保事故或工期延误，乙方承担一切责任和损失。
7、负责原始资料的签认、收集、整理，及时上报各种报表。
8、按建设单位和甲方的要求，及时提供合格的竣工资料。
9、合同期内接受并执行甲方与建设单位及有关部门签订的合同或补充协议、会议纪要或指令。
10、竖立甲方规定的各种标志标识，保证现场文明施工形象。
11、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案并交付甲方)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
12、履约保证金由乙方按建设单位合同要求缴纳。
三、双方共同的责任和义务：
1、认真执行国家的法律、法规或行业部门标准、规范、制度和政策。
2、自觉接受建设单位、监理工程师、地方政府有关部门的监督、检查和指导，积极主动配合建设单位、监理工程师的工作。
3、遵守当地政府、部门的法令、法规，尊重地方群体的民俗习惯。
第三条、计量与结算：
1、本合同以包工包料的方式承包，以实际完成并经监理工程师、建设单位确认和计量支付的数量结算，甲方在合同清单内按4%收取管理费，管理费按工程进度收取。
2、计量工作由乙方按程序和要求，在每月20日以前把经监理工程师签认的原始资料及计量报表报送甲方，由甲方汇总统一上报。只有经过监理工程师签字、验收并计量支付的工程项目乙方才能获得支付。
3、乙方未能按期提交合格的计量资料，可视为自动放弃本期计量，因此引起的后果由乙方承担。
4、甲方每月按建设单位和监理工程师批复的计量工程量结算给乙方，双方签字确认。
5、质量保证金和预付款按建设单位要求执行。
6、经理部的财务部负责乙方工程款的管理与支付工作。
7、工程款到甲方账户后，按合同规定在扣除管理费后根据资金情况支付给乙方，甲方不得以任何名义占用乙方的工程款，乙方也不能把工程款移作它用。
8、工程变更费用，甲方对建设单位、监理工程师批复的工程增加变更的费用，甲方按6%提取管理费，剩余全部批复给乙方。
9、工程调价款：本工程不调价，除非建设单位有新的规定。
第四条、经济责任
1、双方各自独立核算、自负盈亏，各自承担自己的债权、债务。经济上无任何连带责任。
2、本工程发生的一切税金由甲方统一代扣上缴。当地政府规定的其他规定费用也由甲方按其规定代扣代缴，如乙方自行缴纳应向甲方出具交费凭证备查。
3、工程质量缺陷，如质量缺陷内发生维修项目，甲方应根据建设单位的要求通知乙方进行现场检查、核实。维修工作由乙方负责施工，并承担维修所发生的一切费用。
4、工程质量保证金期满和质保金款到位后，甲方按建设单位实际返还的比例扣除乙方确认的缺陷修复费用后支付乙方。如质保金不能满足修复费用，则不足部分由乙方承担。
第五条、违约责任
1、乙方若不能履行本合同和甲方与建设单位签订的合同条款或质量、进度达不到要求时，甲方有权限期整改并暂时停止一切支付，如能及时改正即可恢复正常支付。否则甲方有权收回或分割其承包工程，由此造成的经济损失由乙方负担。
2、乙方施工的工程项目达不到质量要求的，乙方必须返工，否则甲方有权另行安排队伍施工，所发生的费用由乙方承担;因此给甲方信誉造成的不良影响，甲方有权视实际情况对乙方进行处罚。
3、乙方不得将本工程分包或转包，否则视为严重违约，甲方有权对乙方处以罚款并收回本工程。
第六条、安全施工
1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
2.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。
3.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
第七条、附则
1、在本工程的施工和对外交往中，乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。
2、本合同未尽事宜双方应协商解决，如发生经济纠纷，则由 。
3、本合同正本两份，副本两份，甲乙双方各执正副本一份。
4、本合同经双方签字盖章后立即后效，在工程结算、质保期满、竣工交验完毕后自行失效。
甲方：(盖章)
代表：(签字)
年 月 日
乙方：
代表：
年 月 日
业主：联系电话：
施工队：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址：
二、价格
清包工费：￥3500元，大写：叁仟伍佰元整
其中水电工元
木工元
瓦工元
油漆工元
垃圾清运费元
三、付款方式
1、施工队进场，预支生活费：1000元
2、木工完成，付1000元
3、瓦工完成，付1000元
4、工程竣工，付1800元
5、保修金400元，从竣工之日起________年后支付
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从________年____月____日起至________年____月____日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。
6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2人以上的施工人员。
8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工项目清单。
2、双方认可的报价单。
3、乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求
.装修工艺
“电路安装工艺要求：
1、电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。
2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、所有导线安装时，必须用相应的管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。管一头要穿进总开关箱约3左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在管子里不能有接头。
5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。
6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
7、所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。
8、安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上。
9、电话线和有线电视线不得和电线同在一根管内必须各行其道。“
“水路工艺安装要求：
1、使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。
2、在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。
3、通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。
4、管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。
5、所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其管的管子联接时必须用专用胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。
6、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。“
刷墙
1、刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理
2、一遍108胶两遍腻子一遍底漆两遍面漆天花板一样
3、注意乳胶漆要求的对水量
4、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
包门套1、拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55，厚不大于10.
2、油漆：聚酯清漆3遍。
3、墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
包门套、哑口的验收标准
1、要求横平竖直，2米内±1，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺
2、铅垂贴在门套上检查垂直度
包门
1、多层板压制，封边，平板有造型。
2、油漆：聚酯清漆3遍。
3、门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。
门验收标准
1、做门要开木门防裂槽
2、门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反
3、注意所有的门要等高等宽
储物柜数量：大芯板底架，榉木板饰面，榉木实木线收口，外开门有木线造型，内部有隔断。
油漆：外部聚酯清漆3遍;内部清漆2遍。
壁柜验收要求要求横平竖直，2米内±1，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺
铺墙砖
1、对原基层进行处理。
2、水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3、贴墙砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为±1、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺
铺地砖
1、对原基层进行处理。
2、水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
3、铺地砖验收标准
贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。
特别注意：检查卫生间地漏，放水时间水是否流向地漏。
电路改造
全部都要穿管走线。
布线要求
1、防止破坏铺设的管线
2、弯头要套上了专门的接头
3、火线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定
4、所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上
做防水
1、要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1.8
2、防水验收标准一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。
卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好，淋浴处全做。防水材料干透以后，需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
铺木地板
先基层清理，放置樟脑丸，为了确保每个房间协调统一，不留接缝，地板铺设前先弹基准线，特别是漆板，应确保水平缝，垂直缝在同一根线上。
1、注意地板厂家提供的安装说明
2、木制地板安装验收标准：材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装应牢固、无声响，无松动;木地板表面应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地板其图案应清晰;拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，表面洁净，无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直，全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴，无缝隙
3、搁栅与搁栅的轴线间距一般为300.
4、固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉，木榫的轴线间距为300.
5、在安装搁栅时应用母线放样，确保整体水平。
6、搁栅的平整不得用夹板，而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。
7、铺设地板前，应根据地板色差进行挑选。
8、铺设地板时，应在两侧面留有8~10的伸缩缝。固定地板时，应钻开孔，然后，用地板钉固定。铺设完毕，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。
另：墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
厨房橱柜
1、吊柜安装方式应该采用选用金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只件，吊柜后背没有其它破损。其固定方法是，在墙上先测定水平，然后根据膨胀原理，将挂片固定，将吊码安装在吊柜的侧板，吊挂上去后，再进行上下、前后定位调整，最后，再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时，这一组合固定方法不但使柜内整洁美观，且强度可靠，当柜体承重后发生倾斜错位时，还可以微调复原。
2、提前咨询柜体内水管布置
3、地柜高0.8，吊柜高2.1米
特别注意厨房水槽要做防臭弯管
洁具安装
1、注意做防臭弯管
2、软管质量要保证，不要拧着劲安装
3、注意马桶冲水噪音
-电话线和电源线应分别开槽走线，否则会有信号干扰
-贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线
-为防裂缝，石膏板的接缝处应找平后再刮腻子
.装修内容
一、主卧：
地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆，护角线，木质踢脚板。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装，房门油漆安装，安装窗帘杆。
二、次卧：
地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆，护角线，木质踢脚板。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装，房门油漆安装，安装窗帘杆。
三、卫生间：
制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装，门的油漆安装。洁具三件套安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，地漏安装，上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。
四、厨房：
制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，照明安装。橱柜制作和安装上柜木工制作柜体，门板定做安装。电源线路预埋，开关插座安装。双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。开墙打洞做门。
五、客厅：
地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆，护角线，木质踢脚板。壁橱的制作安装。照明电源及开关铺设安装至合适位置，灯的安装，有线宽带线，有线电视终端插座，电话线路及终端插座，空调插座，三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆，窗帘杆的安装。
六、室内阳台兼书房：
地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆，护角线，木质踢脚板。照明电源及开关铺设安装至合适位置，顶灯及其开关安装，电脑电源和插座4个，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装，安装窗帘杆。制作吊橱一个。
七、室外阳台
清理阳台上的烟囱，砖块等杂物，在阳台架空利于排水，然后铺地砖，阳台边缘做花坛，花架。照明电源及开关铺设安装至合适位置，安装电源和插座，电源线路预埋，开关插座安装。水管的铺设，拖把池，洗衣池安装。搭建洗衣房。配合安装太阳能热水器。
八、其它说明和要求：
1、空调用电须单独由配电箱分路。
2、配电箱内需排三只空调，插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均要用6分套管。
3、为今后维修的便利，通往各房间的电源分路要清楚，各分路负载要均衡，配电箱内应有漏电断路器，电源线和弱电线不得安装在同一管道中，开关插座的接地保护要牢靠。
4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按上海市地方标31/30—1999“住宅装饰装修验收标准”进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作。
9、所有要油漆的均在三遍。
10、除上述装潢要求外，如有增加工作，不超过工程的25%，不增加工资。
11、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
13、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
14、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖，不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十六、附加条款
甲方：乙方：
签章：签章：
签约日期：签约日期：
业 主 (以下简称甲方)： 联系电话：
施工队(以下简称乙方)： 联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、 工程概况
工程名称： 。
二、工程量、 价格
1、单价： 元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、 付款方式：现金付款。
四、 设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、 材料、水电由甲方提供。
六、 工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。
七、 材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、 施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、 此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方承建的挡土墙浇筑工程。为了明确双方责任，确保双方利益，按质保量完成施工任务，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》与其他相关法律、法规，结合内部管理制度和工程管理特点，本着平等互利、相互约束、友好协商的原则签订本合同，以便双方实施中共同信守执行。
第一条工程名称：
第二条工程地址：
第三条开工时间：20xx年04月01日(实际开工时间以甲方书面通知为准)。
第四条工程内容：挡土墙人工浇筑(按国家建筑面积计算规则计算建筑面积结算劳务费)，支模板、制模、外架搭设拆除人工承包劳务单价按每平方米 元计价(按模板接触面积计算)。乙方签订合同支付甲方10000.00元(大写：壹万元)质量保证金，一个月后无息退还。如乙方在施工过程中出现重大质量问题或自行退场等情况，甲方按乙方完成合格工程量的50%支付工程款，保证金不退还。如因甲方原因，无法正常进场施工，甲方退还乙方保证金。 主体施工：支模板、制模、外架搭设拆除等施工任务。
第五条 承包方式：劳务人工费。
1、劳务人工费内容：凡乙方工程内容所需技工、小工、乙方管理人员等均由乙方负责，甲方技术管理人员负责放线、控制+0、层高、细分轴线，但乙方必须派人协助，甲方细分轴线后由乙方施工管理人员负责按图纸施工。
2、周转材料：施工过程中所需模板、架管、扣件、木方、内撑等所有周围材料均由甲方负责。用电所需电线配电箱均由甲方负责购买安装维护。施工用水、木方、层板、铲车等均由甲方负责。劳务人工费由乙方负责。
3、在承包范围之内，甲方所需人工乙方应积极配合。超出承包范围内，乙方凭甲方签发的派工单劳动，听从甲方安排指挥，技工和小工的劳务费按当地的市场价予以计酬。
4、机械设备：本工程承包范围内所需的一切机械设备均由甲方负责安装。
5、施工场地：施工所需的工程材料和周转材料的堆码场地平整、临时办公房场地平整等均由甲方负责。
6、生活设施：甲方提供住宿，生活费用乙方作业人员自行解决。
7、毛石、混凝土由甲方运送到施工现场，其余材料运送至不超过施工范围50米。
第六条 职责
1、工期：乙方应按甲方施工进度计划，在规定时间段内组织施工力量按时、优质、高效完成承担的施工任务，确保甲方施工工期。
2、若系非乙方原因造成乙方停工待料，月累计3个工作日内，乙方不要求甲方承担责任，超过以上时间，乙方有权要求甲方承担实际产生的经济责任和工期责任。因不可抗拒原因影响工期，甲方尽量安排乙方人员做其他工作来进行调剂，工期顺延。
3、材料管理：施工现场所需材料由甲方提供。工程主体施工用架管、蝴蝶卡、扣件、木模板、木方等施工材料由甲方租赁或购买。乙方负责保管维护，如有遗失、损坏，从乙方人工费中扣除。
4、如出现爆板、表面不平整等质量问题，由乙方进行整改，甲方不支付整改造成的劳务费，如超过两天以上未进行整改，甲方有权安排人员整改，费用从乙方劳务费中扣除，并处每次500元罚款。
第七条 工程劳务费支付方式
按每月进度支付完成工程量的70%，完工后支付到完成工程量的85%，甲方验收合格后支付到完成工程量的95%，剩余部分在竣工验收合格后一次性付清。扣10000.00元作为质量保证金，一年后甲方无息退还。
违约责任
1、 本合同一经签定，甲、乙双方均应信守，任何一方不得违约本合同各项条款。
2、履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商，若经协商不成，向四川省绵阳市涪城区人民法院起诉解决。
第八条 合同份数
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
第九条 补充事项
本工程不含量税和劳务管理费。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
业 主(简称甲方)：
施工队(简称乙方)：
甲乙双方本着友好合作的态度，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方寿阳马首隽庭别墅样板间、17#楼装修工程签订如下合同。
一、工程概况
1、工程地址：寿阳县马首乡马首村
2、装修范围：
(1)7#楼联排别墅1套(四卫一厨、三室二厅)，建筑面积223㎡;
(2)6#楼叠加别墅1套(三卫一厨、四室二厅)，建筑面积190㎡;
(3)17#楼会所一、二层，建筑面积374.86㎡。
二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供应。
三、工程造价及结算方式
1、清包工费：按照不同工种类别协商确定不同单价(见附件一)，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。
2、固定工程单价方式，即报价单中工程项目的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。
四、付款方式
1、工人进场施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活费。(依据现场工人考勤表)
2、工程完工以后，乙方凭结算单、验收单和本协议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可按照约定扣除5%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题一次性付清，保修期自工程完工之日算起。
五、施工
1、甲方须向乙方提供图纸壹套,并负责交底工作;
2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
3、施工项目内容的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、木工、泥工)须经甲方认可后方可进行下一步工序，并填报《分部分项工程验收单》(见附件二);
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)》中规定的内容进行验收。
六、材料
1、乙方应提前8天向甲方提供《材料采购计划表》，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;
3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失;
4、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性;
5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;
6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;
7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
七、工期
1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费300 元/天。
2、按照甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。
八、材料损耗及搬运
1、材料的损耗率分别为：瓷砖2%、石材1.5%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%，乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出部分甲方有权予以在结算中扣除。
2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。
九、垃圾清运
1、垃圾袋装化;
2、垃圾应日日清;
3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的.垃圾堆放场所。
十、劳动力管理
1、乙方指定施发忠为工地现场负责人;
2、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;
3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员;
4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十一、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费;
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等)由甲方承担。
十二、工地现场管理
1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担;
2、现场禁止吸烟;
3、油漆材料必须和其他材料分开放置;
4、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。
十三、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在壹年内无偿维修,普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。
2、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方应先协商;
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章：
签约日期：
乙方签章：
签约日期：
雇主（甲方）：____________
雇员（乙方）：____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工地劳务用工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：____________
2、工程地点：____________
3、施工内容：____________
4、工程期限：____________
用工开始日期：________年_______月_______日，用工结束日期；________年_______月_______日。
5、工作岗位：
二、结算方式
1、根据工程所在地预算定额规定，计算乙方实际施工内容的定额工日，结算标准________元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。
2、劳务费：________元。
（1）无论采用上述何种结算方式，甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为：签订本合同次月开始，每月支付一次，标准为________元/人。乙方完成本合同全部施工内容，并达到本合同约定要求后，经双方确认结算金额，甲方一次性将结算余额全部支付乙方；若乙方施工工期跨越春节，则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资，其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后，一次结算。
（2）乙方承担本合同之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后7日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。
三、双方责任
1、甲方责任
（1）编制施工组织设计和施工方案，对乙方进行现场交底、施工交底和______级安全教育，并供施工图纸。
（2）提供施工临时设施和水、电源，提供乙方人员的住宿。
（3）为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。
（4）工程完工时，及时组织人员验收。
（5）按时支付劳务费。
2、乙方责任
（1）乙方须经甲方审核同意后进场，进场前必须向甲方提交或办理有关证件（身份证复印件、上岗证等），保证提供证件的真实性和有效性。
（2）进场前，乙方须确定其负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。
（3）严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资。
（4）乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。
（5）乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况，包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担；进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。
（6）乙方违反国家法律和甲方的规章制度，扰乱生产、生活和社会秩序，由此所引起的一切后果，乙方承担全部责任，并无条件退场。
四、工程质量与验收
1、验收以《建筑工程质量评定标准》及国家和工程所在地的其他强制性标准和规范为依据。
2、施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。
3、未达到本合同约定的质量标准，乙方需进行返工，直到达到本合同约定的质量标准，并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中，乙方不得再要求增加费用。
4、乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
5、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工，乙方必须返工；由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担：此类返工不顺延工期。
五、安全施工
1、乙方应保证施工过程中无重大安全事故，若发生事故时因乙方原因造成的，由乙方负全责。
2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。
3、对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施；如遇特殊情况需拆除的，必须征得甲方同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担；乙方认为甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方应及时处理。
4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取系安全带等安全措施，禁止吸烟。
六、工程保护
1、在工程尚未验收交付之前，乙方施工区域内已完工程、甲方提供的材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责，期间发生损坏、遗失，乙方自费予以修复和赔偿。
2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作，以及公共部位的成品保护。
七、违约责任
1、施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究违约方的责任。
（1）接到甲方的进场通知未按期进场。
（2）因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。
（3）乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。
2、乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款；因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。
3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求，乙方承担违约责任，违约金按乙方结算金额计算。
八、其他
1、本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份。
2、本合同自双方签字后生效，至乙方全部施工完毕，甲方结算后终止。
3、合同履行过程中双方发生争议，双方可协商解决，协商不成的，双方可向合同履行地、合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，双方协商。
甲方：_______乙方：_______
_______年________月_______日_______年________月_______日
业主 (以下简称甲方)： 施工队(以下简称乙方)：
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
使用面积：
二、价格工装装修合同范本清包工费：￥ 大写：其中包括水电工、泥工、垃圾清运费、材料搬运费。
三、付款方式
1、隐蔽工程完成，付￥_____________元;
2、泥工完成，付￥_____________元;
3、工程竣工，付_￥____________元;
4、双方款项往来，均应出具收据
四、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。
因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥ 元/天。
五、施工
1、甲方须向乙方提供图纸整套,共___张;
2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
3、施工项目内容的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、泥工)须经甲方认可后方可进行下一步工序;
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)》中规定的内容进行验收。
六、材料
1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应验收甲方所购建材的质量和数量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失;
4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。
6、乙方提供的材料数量误差在5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。
7、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。
七、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件;
4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;
5、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
六、工地现场管理
现场禁止使用明火;现场禁止吸烟;油漆材料必须和其他材料分开放置。
七、关于工程管理、项目变更的约定
1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。
八、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前2天通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。
九、争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
签 章： 签 章：
业主（简称甲方）：
施工队（简称乙方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方别墅样板间、17#楼装修工程签订如下合同。
一、工程概况
1、工程地址：
2、装修范围：
（1）7#楼联排别墅1套（四卫一厨、三室二厅），建筑面积223㎡；
（2）6#楼叠加别墅1套（三卫一厨、四室二厅），建筑面积190㎡；
（3）17#楼会所一、二层，建筑面积374。86㎡。
二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供应。
三、工程造价及结算方式
1、清包工费：按照不同工种类别协商确定不同单价（见附件一），其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。
2、固定工程单价方式，即报价单中工程项目的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。
四、付款方式
1、工人进场施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活费。（依据现场工人考勤表）
2、工程完工以后，乙方凭结算单、验收单和本协议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可按照约定扣除5%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题一次性付清，保修期自工程完工之日算起。
五、施工
1、甲方须向乙方提供图纸壹套，并负责交底工作；
2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；
3、施工项目内容的每一主要工序（隐蔽工程、结构工程、木工、泥工）须经甲方认可后方可进行下一步工序，并填报《分部分项工程验收单》（见附件二）；
4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准（DB31/T30—1999）》中规定的内容进行验收。
六、材料
1、乙方应提前8天向甲方提供《材料采购计划表》，甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；
3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；
4、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；
5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；
6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作；
7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
七、工期
1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费300元/天。
2、按照甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。
八、材料损耗及搬运
1、材料的损耗率分别为：瓷砖2%、石材1.5%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%，乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出部分甲方有权予以在结算中扣除。
2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。
九、垃圾清运
1、垃圾袋装化；
2、垃圾应日日清；
3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。
十、劳动力管理
1、乙方指定施发忠为工地现场负责人；
2、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料；
3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员；
4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十一、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；
2、因工具所产生的易耗品（如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等）由甲方承担。
十二、工地现场管理
1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；
2、现场禁止吸烟；
3、油漆材料必须和其他材料分开放置；
4、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。
十三、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在壹年内无偿维修，普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。
2、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十四、合同争议
1、出现争议甲乙双方应先协商；
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章：
签约日期：签约日期：
乙方签章：
签约日期：
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程名称：
工程地点：
二、工程内容及主要技术参数
1、工程内容：塑钢窗的制作、安装。
2、面积：______㎡。
3、技术要求：以甲方提供尺寸为准。
三、质量、工期
1、工程质量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程总造价为人民币______元，单价为______元/平方米。
2、付款方式
工程安装完毕，甲方应支付乙方工程款______元;验收合格后，预留______元作为质保金(六个月内结清)。
五、甲乙双方负责事项
(一)甲方负责事项
1、负责提供构件堆放场地，提供合格的支撑面，并做好配合工作。
2、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
3、按合同约定，按期付款。
(二)乙方负责事项
1、严格按甲方提供的施工图及尺寸施工，确保工程质量。
2、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生安全事故，由事乙方负责。
3、乙方应保证乙方范围内(包括建筑成品)的清洁和干净
4、按合同约定，按期完工。工程完工移交工程资料(产品证明文件)
六、工程验收
工程竣工，乙方应在自检合格后通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。验收合格的，双方签字确认;质量不符合合同和设计要求，验收不合格的.，应予以返工或修理，并承担由此引起的损失和相关费用。
七、违约责任
1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、乙方工程逾期交付，按________元/天赔偿甲方损失。
八、附则
1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字后生效，工程款全部结清终止。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________
代表人签字：________代表人签字：________
开户行:________开户行:________
帐号:________帐号:________
电话:________电话:________
日期：________日期：________
业主 (以下简称甲方)：____________
施工队(以下简称乙方)：____________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程： ________承包方式：________。
二、费用
清包工费：￥ 大写：________
付款方式：
1、施工队进场，施工____天预付：￥________元
2、施工进度超过元
3、双方款项往来，均应出具收据。
三、工期
从 _____年____月____日起至_____年____月____日止，工期为 _______天。 因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥ _______元/天。
四、材料
1、由乙方向甲方____需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。
4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。
6、乙方____的材料数量误差在5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新____或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。
7、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的性和良好使用性。
五、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
六、关于工程管理、项目变更的约定
1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
2、乙方在施工中应采取必要的防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的，防止相邻居民住房的'管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的____，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。
七、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。
八、争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲 方：_______ 乙 方：_______
签 章： _______签 章：_______
签约日期：____年____月____日 签约日期：____年____月____日
甲方：_______________
乙方：_______________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程房型：_______________________
2、工程地点：_______________________
3、结构层次：_______________________
4、工程质量：确保证一次性验收合格。
5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度计划前完成施工任务，进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起 完成。
二、承包方式
三、承包范围：
乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_______________________工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。
四、工程质量：
1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。
2、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需按照同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满足质量要求，本合同乙方自动放弃。
五、施工工期：
1、乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。
2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20xx元/天。
六、安全生产：
1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。
2、乙方必须按安全施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。
3、双方对各自施工安全分责任承担，若出现重大伤亡事故，根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。
4、安全防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施，并按照防护要求，否则，每处罚款500元。
七、文明施工：
1、本工程的文明施工，目标为江苏省文明工地。
八、甲、乙双方约责任：
1、甲方负责：
甲方________为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，对工程的施工，生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责，对乙方各项指标的考核有一票否决权，对乙方定期的召开生产协调会，并按合同条款拨付生活费和工程进度款，和对乙方各项工作的指导，检查和督促。
2、乙方负责：
⑴乙方委托________为履行本协议的代表人，行使合同的约定的权利，履行合同约定的职责，合约期内，乙方代表必须常住施工现场，每月不得少于25天，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意。否则，每缺勤一天罚款贰佰元。
⑵乙方应按照甲方的编排合同，同等工程施工计划精心组织，按排施工，所有甲方在工作上的布置和调度，如乙方不执行，甲方可直接安排他人实行施工，因此发生的费用，在乙方工程款中扣除。
⑶根据工程进度，由甲方提供准确的要料计划，各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。
⑷严格按照江苏省文明工地的要求组织施工生产，确保本地直到“江苏省文明工地
九、材料：
1、甲方只提供，
⑴置筋的钢筋，黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求，完成合格的二次结构砌体工程。
⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。
十、工程结算造价的确定：
1、本工程的结算价按图纸的_______________________结算价格为_______________________计算。
十一、工程结算造价的结算方法：
乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量，当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。
十二、工程款的支付方式：
工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。
十三、其它事项：
1、若乙方的劳动或工程的施工质量，进度、安全、文明施工等方面，不能满足合同中约定的要求，并经整改不力仍达不到约定要求，甲方可随时终止本合同的执行，退场不予结算。
2、工程施工中所有针对乙方的罚款，如乙方不签字同样生效。
3、未尽事宜，同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。
4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，工程款清自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
为了改善临江江滩公园东侧居民的居住环境，维护社会稳定，经市、区政府批准，建设“临江街道综合楼”。经双方协商订立如下联合建房合同：
一、工程名称：
临江街道综合楼。
二、工程地点：
临江江滩公园东边。
三、工程规模及结构层次：
本项目为框架结构30层。总建筑面积22000平方米。办公建筑面积1500平方米以内，住宅建筑面积20500平方米，一至二层为办公用房，一层以下为架空层。
四、承包方式：
建设单位为甲方，乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外，乙方自行售房，自负盈亏，甲方不负责建房中所发生的债权债务，开工建设后，建设单位为乙方。
五、双方的权利和义务
甲方的权利和义务。
1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续，完成规划建筑面积不少于22000平方米的批建指标。
2、协助办理立项、拆迁、图纸审查，招投标等手续，协助规划，消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。
3、甲方配合乙方负责拆迁工作，处理周边关系。
4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。
5、甲方协助乙方按有关规定办理水电增容的相关手续。
乙方的权利和义务。
1、乙方负责承担偿还批建总建筑面积的21.89%即安臵4800平方米。该指标实行包干。
2、乙方向甲方交建房承包费叁佰万元，付款方式：第一期付款壹佰万元，于订立本合同时付给甲方，第二期壹佰万元于房屋封顶时付清，第三期于房屋竣工后付清。
3、乙方应在规划批准的办公用房指标内，建办公用房1500平方米，该综合楼一至二层为办公用房。甲方收取乙方的建房承包费，主要用来购买该办公用房，每平方米按成本价1500元结算，即贰佰贰拾伍万元。该房款甲方在交付办公用房时一次付清。该部分营业税由乙方缴纳。
4、乙方按规定交纳有关的城建配套费，土地出让金等各项税费。
5、负责施工中的人员和财产安全。如施工中发生安全治安等事故，一切损失由乙方负责，甲方不付任何责任。
6、承担图纸设计费、拆迁服务费，流动人口计生管理费，卫生费和治安管理费。
7、乙方负责安排施工队伍和监理单位的招标、投标，并承担相关费用。
8、乙方承担该综合楼办理水电增容的相关费用和办理房产，土地权证应由房地产开发商交的费用。（整栋房屋政策规定由开发商承担的房屋维修基金等费用。）
9、乙方承担政策规定由开发商负担的营业税等税费。
六、违约责任
1、甲方手续不到位和其它的原因造成乙方不能施工，甲方放弃办公用房权利，并承担乙方的损失。
2、乙方不按合同交付办公用房和交付安臵还建房，乙方应承担等值赔偿费，并承担甲方的损失。
3、因乙方施工工程不合格，或其它原因导致工程无法交付使用，损失由乙方承担。
七、其它要求
乙方应按规划，土地等批建要求施工，保质保量完成工程任务，不得擅自增加建筑面积，擅自增加的后果自负。
八、工程期限
此工程从____年12月至____年12月，施工期限一年。
九、本合同未尽事宜，另行协商。
如签订补充协议，连同本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式四份，双方各执两份。
该合同在双方签章，乙方付甲方壹佰万元后生效，在工程竣工，交付办公用房和安臵换建房双方结算完毕后失效。
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将______内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况：
1、工程地址：
2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：外墙涂料粉刷面积约：
3、使用颜色号：
4、工程承包方式：
5、工期：自_________年____月____日至_________年____月____日完工;共计：_________天。以验收检查为准，两天顺延。
第二条：工程款项：
1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外墙面积：_________平方米，单价：_________元/平方;门板面积：_________平方米，单价：_________元/平方;冲洗面积：_________平方米，单价：_________元/平方。(此单价不含税金)
第三条：付款方式：
本合同签定后，甲方在乙方开工_________天内付完工程总款项的_________%;施工_________后再付工程总款项的_________%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：_________年____月____日前结算清工程的余款。
第四条：质量要求：
1、工程验收标准，根据甲方要求;
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。
第五条：双方的责任：
甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
为协同工作、加速工程进展。本着亙惠互利共赢的原则 ，经双方商议、一致同意签订以下合同：
一：承包工程范围：
1、甲方所承包灯塔廉租房一～二、三号楼的砼现浇、砼予制、浇砼用的架子搭设、拆除、砼保养(冲水保湿润;)
2、一～二、三号楼的砖、砂材料、捧和砂浆、吊运上楼到每间房内、以及打扫清理楼层、屋面卫生、建筑残渣等。
二：计价：按建筑定额面积28元 /M2 计算。
三：结算付款：每层楼完工到下一层开始砌筑砖墙体的第一天止、甲方应付给乙方已完成工作量的80%;特殊情况不得超过五天。主体工程完工、验收合格30天内全部付清。
四：注意亊项：
1：乙方必须听从甲方管理人员、施工员、安全员的指导、安排;
2：现浇砼必须按配比单严格称量配比搅棒、浇注时震捣密实、不漏棒、现浇结构外观平整、无蜂窝麻面;及时养护、时间不少于7天;
3：乙方因不听从甲方管理人员的指导、不按配比单配料而导至返工的、乙方承担工料;
4：注意安全、安全笫一、安全生产不违章作业、不凶酒闹事、不准穿拖鞋上班;杜绝安全亊故隐患、如有不测.超过1000元以上的双方商议解决、在1000元之内的由乙方负责;
5：保证工程进展、乙方应在甲方指定的工期内完成砼浇注;满足泥工师傅的砖、砂浆的供应 、否则甲方另行请工人其费用甲方从乙方的工价款中扣除。
此合同一式二份、各执一份、签字生效、工程峻工自动失效。
甲方代表：电话：
乙方代表：电话：
年月日：